首页 > 监理合同管理

最新的监理工程师试卷

微微考网 监理合同管理 2021-4-18 7:55:23

节选部分<<最新的监理工程师试卷>>题型


易卜生曾经说过,伟大的事业,需要决心,能力,组织和责任感。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 就个人来说,《最新的监理工程师试卷》对每个人的意义,不能不说非常重大。 那么,学习是学习者态度的函数,而不是复习遍数的函数。既然如此,我们就废话少说,那开始我们就来好好看题吧!最后祝福你:身为一名社会人再次进行考试,备受压力与煎熬,深知考试的重要,祝愿每一位即将参加考试的同学都能实现自己的证书梦!


    一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)

    第题:施工过程中,如果发包人需要撤换工程师,应至少于易人前()天以书面形式通知承

    A.7

    B.10

    C.12

    D.28

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第1题:如果对建设工程的功能和重量要求较高,就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间,这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

    A.对立

    B.统一

    C.既对立又统一

    D.既不对立又不统一

    正确答案:查看最佳答案


    第2题:履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在()。

    A.所有合同文件之后

    B.中标通知书之前

    C.投标书之后

    D.图纸之后

    正确答案:查看最佳答案


    第3题:在招标投标活动中,()属于违反招标投标法的行为。

    A.没有编制标底

    B.委托代理机构进行招标

    C.在招标文件中规定不允许外省施工单位参与

    D.委托评标委员会定标

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第4题:关于施工招标项目标底的说法,正确的是()。

    A.施工招标项目必须有标底

    B.标底应当在开标时公布

    C.标底应当作为评标的依据

    D.一个项目可以有几个不同的标底

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容,招标人可以自行决定是否编制标底,一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底,应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。参见教材P31。


    第5题:接到采购方的书面异议通知后,供货方应在()天内,负责处理,否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。

    A.5

    B.7

    C.10

    D.14

    正确答案:查看最佳答案


    第6题:根据《标准施工合同》,关于预付款担保方式及生效的说法,正确的是()。

    A.采用无条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效

    B.采用有条件担保方式,并自预付款支付给承包人起生效

    C.采用无条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效

    D.采用有条件担保方式,并自合同协议书签订之日起生效

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第7题:因勘察人原因造成的返工,返工后仍不能达到约定条件,承包人应向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过()。

    A.项目的直接损失

    B.项目勘察费的2倍

    C.项目的勘察.设计费

    D.返工项目的费用

    正确答案:查看最佳答案


    第8题:施工合同文本规定,工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收,工程隐蔽后,工程师提出重新检验要求,重要检验的结果为合格,重新检验造成的费用损失应当由()承担。

    A.发包人

    B.承包人

    C.工程师

    D.监理单位

    正确答案:查看最佳答案


    第9题:承包人在工期可以顺延的情况发生后()D内,应将延误的工期向工程师提出书面报告。

    A.7

    B.14

    C.28

    D.34

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第10题:为了明确划分由于政策F法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任,《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。

    A.投标截止日前第14天

    B.投标截止日前第28天

    C.招标公告发布之日前第14天

    D.招标公告发布之日前第28天

    正确答案:查看最佳答案


    第11题:根据《担保法》,关于保证的说法,正确的是()。

    A.保证法律关系只有两方参加

    B.对债权人而言,一般保证比连带责任保证更能保证其利益

    C.如果合同未约定保证方式,则按连带责任保证处理

    D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:A项,保证只能由第三人提供,因此保证法律关系至少有三方参加。B项,一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时,债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务,债权人即可以要求保证人承担保证责任,当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此,D项也是错误的。


    第12题:委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于()。

    A.正常监理工作

    B.附加监理工作

    C.额外监理工作

    D.义务监理工作

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第13题:对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是()。

    A.人民法院的判决

    B.仲裁机构的裁决

    C.经过公证的还款协议

    D.经过鉴证的还款协议

    正确答案:查看最佳答案


    第14题:在大型设备采购合同履行过程中,监理工程师()。

    A.有权进入制造现场进行见证,签署检验报告后免除供货方的质量责任

    B.有权进入制造现场进行见证,签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

    C.无权进入制造现场进行见证,签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

    D.无权进入制造现场进行见证,签署检验报告后免除供货方的质量责任

    正确答案:查看最佳答案


    第15题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由()承担。

    A.发包人

    B.承包人

    C.工程师

    D.承包人和发包人共同

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第16题:()适用范围比较宽,其风险可以得到合理的分摊,能鼓励承包商提高工效,节约成本。

    A.总价合同

    B.单价合同

    C.成本加酬金合同

    D.计量估价合同

    正确答案:查看最佳答案


    第17题:施工合同范本中专用条件是对通用条件进行的具体化的()

    A.修改

    B.补充

    C.完善

    D.修改和补充

    正确答案:查看最佳答案


    第18题:建设工程勘察合同履行期间,应发包人要求解除合同时,下列关于勘察费结算的说法中,正确的是()。

    A.勘察工作尚未进行,应全额退还已经支付的定金

    B.勘察工作已经进行了25%,发包人应按实际完成的工作量支付勘察费

    C.勘察工作已经进行了40%,发包人应支付预算额100%的勘察费

    D.勘察工作已经进行了80%,发包人应支付预算额100%的勘察费

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第19题:某工程签订的钢材采购合同中,运费未予明确,则()。

    A.运费由施工承包商承担

    B.运费由供货商承担

    C.供应商应通知采购方自提

    D.运费由施工承包商和供货商各承担一半

    正确答案:查看最佳答案


    第20题:根据《标准施工合同》,工程预付款担保采用的形式是()。

    A.第三方保证

    B.动产质押

    C.既有建筑物抵押

    D.银行保函

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。


    第21题:发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批,发包人应按合同规定()。

    A.结清全部设计费

    B.支付一半设计费

    C.停止支付设计费

    D.预留一定保证金后全部支付设计费

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第22题:采购方在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起()年内未通知出卖人的,视为标的物的质量符合约定。

    A.两

    B.三

    C.四

    D.五

    正确答案:查看最佳答案


    第23题:列施工合同文件中,解释顺序优先的是()。

    A.中标通知书

    B.投标书

    C.施工合同专用条款

    D.规范

    正确答案:查看最佳答案


    第24题:甲将工程机械借给乙使用,乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定,乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()。

    A.有效

    B.无效

    C.效力待定

    D.可变更或撤销

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第25题:能够作为保证人的是()。

    A.法人的职能部门

    B.公司

    C.学校

    D.幼儿园

    正确答案:查看最佳答案


    第26题:凡是()的单位,均可称为监理单位。

    A.经监理资质管理部门审查批准

    B.取得监理资质证书,具有法人资格

    C.从事工程建设监督管理活动

    D.从事工程建设招标代理活动

    正确答案:查看最佳答案


    第27题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,竣工试验分三阶段进行,其中第一阶段J进行的是()。

    A.联动试车

    B.保证工程满足合同要求的试验

    C.功能性试验

    D.产能及环保指标测试

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第28题:施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,施工合同专用条款的解释顺序应在()。

    A.施工合同通用条款之后

    B.中标通知书之前

    C.投标书之前

    D.工程量清单之前

    正确答案:查看最佳答案


    第29题:根据我国《招标投标法》的规定,下列情形中应作废标处理的是()。

    A.投标文件中个别地方存在漏项

    B.投标文件中提供了不完整的技术信息

    C.投标人所提供的投标担保有瑕疵

    D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人

    正确答案:查看最佳答案


    第30题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,除法律有特殊规定外,作为合同成立的条件是()。

    A.标的物交付

    B.当事人之间意思表示一致

    C.货款交付

    D.材料设备所有权转移

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:除了法律有特殊规定的情况外,当事人之间意思表示一致,买卖合同即可成立,并不以实物的交付为合同成立的条件。


    第31题:根据《标准施工招标文件》,当重新招标时评标委员会否决所有投标,招标人应当()。

    A.再次发布招标公告进行招标

    B.降低对投标人的资格要求再次招标

    C.降低工程质量标准再次招标

    D.采用直接发包形式委托施工任务

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:重新投标后,投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标,采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。


    第32题:在发包人与承包人之间的索赔事件处理和解决过程中,()是个核心。

    A.发包人

    B.承包人

    C.工程师

    D.委员会

    正确答案:查看最佳答案


    第33题:建设工程合同的最基本要素是()。

    A.标的

    B.承包人和发包人

    C.时间

    D.地点

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第34题:按照施工过程中实施见证取样的要求,监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。

    A.监理员

    B.专业监理工程师

    C.总监理工程师代表

    D.总监理工程师

    正确答案:查看最佳答案


    第35题:通常用于紧急工程施工的是()计价方式的施工合同。

    A.固定价格

    B.可调价格

    C.固定总价

    D.成本加酬金

    正确答案:查看最佳答案


    第36题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

    A.工程进度款z支付分解表

    B.投资计划使用分配表

    C.工程进度款使用计划表

    D.建设资金平衡表

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第37题:某材料采购合同中,双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购,为此多付价款20万元(无其他损失),若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。

    A.10万元

    B.20万元

    C.30万元

    D.50万元

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时,可以修改违约金的计算方法,使实际受到的损害能够得到合理的补偿。


    第38题:风险型CM合同的计价方式是()。

    A.固定总价

    B.成本加酬金

    C.固定单价

    D.可调单价

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。


    第39题:根据标准施工合同的通用条款规定,下列关于监理人进度管理任务的说法中,不正确的是()。

    A.编制进度计划

    B.对进度计划提出修改意见

    C.控制施工工作按进度计划执行

    D.检查进度计划的执行情况

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:编制进度计划是承包人的责任。


    第40题:施工合同履行期间,一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时,下列说法不正确的是()。

    A.应立即通知合同另一方当事人和监理人

    B.如果没有采取有效措施导致损失扩大,应对全部损失承担责任

    C.如果不可抗力的影响持续时间较长,应及时提交中间报告,并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告

    D.不能按期竣工的,应合理延长工期

    正确答案:查看最佳答案


    第41题:设计评标时,设计进度计划评审的主要**进度计划()。

    A.满足边设计边施工的要求

    B.有利于加快施工进度

    C.与工程勘察实际进度同步

    D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求

    正确答案:查看最佳答案


    第42题:对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有()。

    A.抽检比例和取样方法

    B.抽检数量和检测方法

    C.检测方法和抽检比例

    D.取样方法和抽检数量

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:对于抽样检查的产品,还应约定抽检的比例和取样的方法,以及双方共同认可的检测单位。


    第43题:资格预审程序中应首先进行()。

    A.资格预审资料分析

    B.发出资格预审通知书

    C.发布资格预审通告

    D.发售资格预审文件

    正确答案:查看最佳答案


    第44题:按《中华人民共和国合同法》的规定,合同生效后,当事人就价款或者报酬没有约定的确定价款或报酬时应按()的顺序履行。

    A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议

    B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格

    C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格

    D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款

    正确答案:查看最佳答案


    第45题:在FIDIC的《施工合同条件》中,合同有效期是指()。

    A.合同约定的工期加经批准顺延的工期之和

    B.合同签字之日起至竣工之日止的期间

    C.开工之日起至结清单生效之日止的期间

    D.合同签字之日起至结清单生效之日止的期间

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第46题:安装工程具备试车条件时,承包人应在试车前()小时向工程师发出要求试车的书面通知。

    A.12

    B.24

    C.48

    D.72

    正确答案:查看最佳答案


    第47题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定,在合同正常履行的情况下(),设计人为合同项目的服务结束。

    A.交付设计文件

    B.完成设计变更

    C.设计文件审查通过

    D.委托专业建设工程设计完成施工安装验收

    正确答案:查看最佳答案


    第48题:采购大宗建筑材料或定型批量生产的中小型设备属于()。

    A.承揽合同

    B.买卖合同

    C.采购合同

    D.供应合同

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第49题:在建设工程施工过程中,工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行,并给承包人造成损失,但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题,则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。

    A.发包人

    B.监理人

    C.承包人

    D.发包人与承包人共同

    正确答案:查看最佳答案


    二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

    第50题:FIDIC《施工合同条件》规定,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验,对此正确的处理方式是()。

    A.不能正常进行竣工试验达到14天以上,工程师应颁发接收证书

    B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,应补充进行竣工试验

    C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时,补充进行竣工试验后颁发接收证书

    D.补检试验的全部费用应补偿给承包商

    E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准,雇主应当拒绝接收

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:C项,承包商提交竣工验收申请报告后,由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上,为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益,规定工程师应颁发接收证书。D项,补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项,针对未能通过竣工试验的情形,FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。


    第51题:根据FIDIC《施工合同文件》,保证金在工程款颁发()后分次返还。

    A.工程移交证书

    B.工程接受证书

    C.履约证书

    D.缺陷责任期终止证书

    E.工程保修书

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第52题:根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,视为投标人相互串通的有()。

    A.投标人d的投标报价与招标标底一致

    B.不同投标人的投标文件由同一单位编制

    C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

    D.投标报价与招标标底一致b.不同投标人的投标文件由同一单位编制c.不同投标人委托同一单位办理投标事宜d.不同投标人的投标函格式相同

    E.不同投标人的投标文件异常一致

    正确答案:查看最佳答案


    第53题:已履行项目审批手续的招标项目,开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

    A.招标文件

    B.招标范围

    C.招标方式

    D.招标组织形式

    E.中标人

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:按照国家有关规定,已履行项目审批.核准手续的招标项目,还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。


    第54题:在FIDIC施工合同条件下,工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括()。

    A.实施工作说明书

    B.变更工作实施的质量标准

    C.提出工期顺延要求

    D.提出变更费用要求

    E.对进度计划作必要修改的建议

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第55题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》,卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。

    A.合同号

    B.目的港

    C.出发港

    D.收货人编号

    E.提单号

    正确答案:查看最佳答案


    第56题:项目实施过程中发生下列情况时,发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。

    A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

    B.承包人在施工过程中毁约

    C.发生不可抗力导致合同无法履行

    D.承包人破产.倒闭使合同不能履行

    E.因宏观经济形势变化,发包人要求推迟完工时间

    正确答案:查看最佳答案


    第57题:根据FIDIC《施工合同条件》,为了不损害承包商的合法利益,关于指定分包商的说法,正确的有()。

    A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

    B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

    C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

    D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

    E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:选项A,指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C,给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。


    第58题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指示的说法,正确的有()

    A.工程师可作出口头指示

    B.工程师助手可作出口头指示

    C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

    D.工程师未及时补发书面指示,承包商应要求书面确认口头指示

    E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求,应视为确认了口头指示

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:C项,工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示,但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示,承包商也应遵照执行,并在事后及时补发书面指示。


    第59题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人,并向监理人提交()。

    A.竣工记录

    B.竣工图

    C.竣工文件

    D.暂行操作和维修手册

    E.最终操作和维修手册

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数,向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后,即可向监理人报送竣工验收申请报告。


    第60题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于竣工验收及竣工后试验的说法,正确的有()。

    A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

    B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

    C.工程验收合格后,发包人直接向承包人签发工程接收证书

    D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

    E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第61题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。

    A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

    B.当事人意思表示真实

    C.合同当事人签字或盖章

    D.合同应当采用书面形式

    E.不违反法律或社会公共利益

    正确答案:查看最佳答案


    第62题:根据代理权产生的依据不同,代理可分为()。

    A.招标代理

    B.委托代理

    C.法定代理

    D.追加代理

    E.指定代理

    正确答案:查看最佳答案


    第63题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工,()。

    A.负责设计变更

    B.负责设计交底

    C.参加隐蔽工程验收

    D.参与施工组织

    E.参加工程竣工验收

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第64题:国有资金控股必须依法招标的项目,招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

    A.排名第一的中标候选人放弃中标

    B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

    C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

    D.第一中标候选人未按招标文件要求提交合约保证金

    E.第一中标候选人为接受招标人提出缩短工期要求

    正确答案:查看最佳答案


    第65题:《建设工程施工合同》规定了在施工中出现不可抗力事件时双方的承担办法,其中属于不可抗力事件发生后,承包方承担的风险范围包括()。

    A.运至施工现场待安装设备的损害

    B.承包人机械设备的损坏

    C.停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员的费用

    D.施工人员的伤亡费用

    E.工程所需的修复费用

    正确答案:查看最佳答案


    第66题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作,()。

    A.可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施

    B.不得自己承担部分施工任务

    C.应当全部由分包商实施

    D.自己施工部分在cm工作范围内

    E.自己施工部分不在cm工作范围内

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作,可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包,不在CM工作范围内。


    第67题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。

    A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

    B.适用于依法强制监理的项目

    C.适用于所有招标项目

    D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

    E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。


    第68题:招标人编制的招标文件通常包括()

    A.投标须知

    B.合同条件

    C.设计审查文件

    D.资格审查文件

    E.工程量清单

    正确答案:查看最佳答案


    第69题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后,填写《报验申请表》,附上相应的(),报送项目监理机构。

    A.工程检查记录

    B.资质证明

    C.试验报告

    D.工程变更单

    E.复验报告

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第70题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。

    A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

    B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段

    C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

    D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

    E.投标人可以低于成本的价格报价

    正确答案:查看最佳答案


    第71题:根据《担保法》,不得抵押的财产有()。

    A.建设用地使用权

    B.正在建造的建筑物

    C.宅基地的土地使用权

    D.原材料

    E.公立学校的教育设施

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权,但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。


    第72题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。

    A.授予监理人权限的权利

    B.委托监理工程重大事项的决定权

    C.对工程承包人的选定权

    D.对实施项目的监理控制权

    E.有关各方的主持协调权

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第73题:关于建设工程设计合同内容约定的说法,正确的有()。

    A.项目建议书应由承包人完成

    B.设计依据的标准应由发包人提出

    C.发包人应为设计人提供现场服务

    D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

    E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料,包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任,包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式,约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。


    第74题:合同法律关系的客体是合同主体权利与义务所指向的对象,下列可以成为合同法律关系客体的是()。

    A.借款合同的货币

    B.建设工程施工合同中约定的建筑物

    C.技术转让合同的专利权

    D.当权利受到侵害时,依法得到法律保护的权利

    E.双务合同中当事人应承担的义务

    正确答案:查看最佳答案


    第75题:后履行抗辩权的适用条件包括()。

    A.合同中未约定履行顺序

    B.合同中约定了履行顺序

    C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务

    D.应当先履行的对价给付是可能履行的义务

    E.经营状况严重恶化

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第76题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,发包人应投保的保险有()。

    A.职业责任险

    B.现场人员工伤保险

    C.第三者责任险

    D.设计和工程保险

    E.现场人员意外伤害保险

    正确答案:查看最佳答案


    第77题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时,下述做法中正确的有()。

    A.计量98吨,则应补交2吨

    B.计量98吨,则应补交1.5吨

    C.计量99.8吨,则不再补交

    D.计量99.8吨,则应补交0.2吨

    E.计量102吨,则退还2吨

    正确答案:查看最佳答案


    第78题:工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有()。

    A.施工投标保证

    B.施工合同履约保证

    C.施工合同支付保证

    D.工程预付款保证

    E.施工合同工程款垫支保证

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--最新的监理工程师试卷请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第79题:根据《标准施工合同》,如果承包人有专利技术且有相应设计资质,双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时,需要在D订立合同时明确的内容有()。

    A.发包人提交施工图审查的时间

    B.承包人的设计范围

    C.承包人提交设计文件的期限

    D.承包人提交设计文件的数量

    E.监理人签发图纸修改的期限

    正确答案:查看最佳答案


    版权声明

    本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
    本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
    本文地址://wwkao.com/Article/18799.html

    留言与评论(共有 0 条评论)
    验证码:
    后台-系统设置-扩展变量-手机广位-评论底部广位

    微微考网

    wwkao.com

    统计代码 | 粤ICP备18030163号

    Powered By 微微考网

    使用手机软件扫描微信二维码

    关注我们可获取更多热点资讯

    感谢微微考网友情技术支持