内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题

莎士比亚曾经说过，抛弃时间的人，时间也抛弃他。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 是不是不知道《内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题》对你是否真有用?这样看来，学习是学习者态度的函数，而不是复习遍数的函数。既然如此，我们就废话少说，那开始我们就来做题吧！最后祝福你:身为一名社会人再次进行考试,备受压力与煎熬，深知考试的重要，祝愿每一位即将参加考试的同学都能实现自己的证书梦!

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某施工合同约定,工程通过竣工验收后2个月内,结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收,但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位,之后建设单位直未支付工程余款。2018年5月1日,施工企业将建设单位起诉至人民法院,要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为()

A.2017年9月21日

B.2017年11月21日

C.2018年5月2日

D.2017年11月2日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照()建设行政部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。

A.签约时的签约地时

B.履约时的签约地时

C.履约时的项目所在地时

D.签订建设工程合同时

正确答案:查看最佳答案

第2题:按照《实施工程建设强制性标准监督规定》的规定，()应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。

A.建设项目规划审查机关

B.建筑安全监督管理机构

C.工程质量监督机构

D.施工图设计文件审查单位

正确答案:查看最佳答案

第3题:租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是()。

A.优先购买权

B.留置权

C.抗辩权

D.优先受偿权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:在建工程的建筑物.构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于()之债。

A.侵权

B.合同

C.无因管理

D.不当得利

正确答案:查看最佳答案

第5题:关于物权特征的说法，正确的是()。

A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合

B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利

C.物权是一种相对权，用以对抗特定的相对人

D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权p19.

正确答案:查看最佳答案

参考解析:物权是权利人直接支配的权利;物权是绝对权；物权具有排他性-

第6题:关于代理的说法，正确的是()。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人.非法人组织终止的，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:下列关于施工单位安全生产责任制度的说法，正确的是()。

A.施工单位主要负责人仅指施工单位法定代表人

B.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员

C.专职安全员应当对分包单位安全管理状况进行考核

D.装修工程的承包单位应按照建筑面积配备相应数量的专职安全员

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《文物保护法》,下列文物中不属于国家所有文物的是()

A.遗存于中国领海起源于外国的文物

B.古文化遗址,古墓

C.某公民收藏的古玩字画

D.国有企业收藏的文物

正确答案:查看最佳答案

第9题:关于工程总承包的说法,正确的是()。

A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定,可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业

B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标

C.工程总承包评标应当采用综合评估法,评审的主要因素包括工程总承包报价.项目管理组织方案.设计方案和工程业绩等

D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准()

A.予以修订

B.继续有效

C.应当复审

D.即行废止

正确答案:查看最佳答案

第11题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。

第12题:甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是()。

A.诉讼时效的中止

B.诉讼时效的中断

C.诉讼时效的延长

D.改变法定时效期间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。

A.建设单位拨付工程款

B.施工单位实施隐蔽工程

C.商品混凝土用于基础工程

D.大型非标构件进行吊装

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《文物保护法》，关于保护文物的说法，正确的是()。

A.拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算

B.建设工程选址应当是尽可能避开一切文物

C.建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案

D.在文物保护单位的保护范围内不得进行建筑活动

正确答案:查看最佳答案

第15题:甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投产，双方约定分批交货。乙未能如期交付K06电子装置，致使其后各批交付的电子装置不能如期安装.投产。对此，甲公司()。

A.可以解除k06和其后各批电子装置的采购合同

B.只能解除k06电子装置的采购合同

C.只能继续履行合同

D.解除采购合同应获得乙的同意

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对于出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使其后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的，买受人可以就该批以及其后其他各批标的物解除。

第16题:甲.乙双方因合同纠纷于2009年4月22日提起民事诉讼，人民法院于2009年5月4日作出了判决书并发生了法律效力，但甲对此判决不服，要求申请再审的，则应当在()前提出。

A.2009年7月22日

B.2009年11月4日

C.2010年5月4日

D.2011年5月4日

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据《建设工程安全生产管理集例》,不属于施工总承包单位应承担的生产责任的是()

A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

B.负责向有关部门上报施工生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时,以约定责任为准

正确答案:查看最佳答案

第18题:工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，该行业标准()。

A.即行废止

B.行业标准优先适用

C.国家标准优先适用

D.两个同时适用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按照《标准化法》规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。在国家标准公布之后，该项行业标准即行废止。

第19题:关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是()。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用

B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复

C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追究项目负责人的责任

D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于缺陷责任期确定的说法,正确的是()。

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算

C.某工程2018年6月11日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月11日

D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是()

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日

C.证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许

D.事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:关于承揽工程业务的说法，正确的是()。

A.企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质

B.不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求

C.施工企业与项目经理签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程

D.自然人可以成为承揽分包工程业务的主体

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于仲裁审理的说法,正确的是()。

A.仲裁审理,必须开庭审理作出裁决

B.涉及当事人商业秘密的案件,当事人不得协议公开审理

C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以缺席裁决

D.被申请人提出了反请求,却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:建设工程应当自领取施工许可证之日起()个月内开工。

A.1

B.2

C.3

D.6

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据有关规定，关于施工现场专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有()。

A.总承包单位根据不同专业，按照建筑面积或作业人数配备专职安全员

B.专业承包单位应当至少配备2名专职安全员，并根据承担的工程量和施工危险程度增加

C.劳务分包单位可以只配备兼职安全巡查员

D.专业交叉施工多.作业难度大的工程项目，应当在法定标准上适当增加配备专职安全员

正确答案:查看最佳答案

第27题:对建设用地范围内房屋及附属物的征收,是()取得所有权的方式之一。

A.建设单位

B.施工总承包方

C.建设工程教

D.国家

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照我国《担保法》的规定，下列主体可以作为保证人的是()。

A.某大学教授

B.某企业财务科

C.某公立小学

D.某街道办事处

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于建筑节能的说法，正确的是()。

A.已经建成的项目，2年后方可投入生产.使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑节能的规定。A选项，不符合节能强制性标准的项目，已经建成的，不得投入生产和使用。B选项，应为鼓励使用节能建筑材料和节能设备，C选项，地方人民政府鼓励安装使用太阳能热水系统。

第30题:建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任

A.所有人和建设单位

B.使用人和建设单位

C.建设单位和施工企业

D.管理人和施工企业

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领许可证之前，应当按照有关规定办理()

A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措施的审批手续

D.工程质量监督手续

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于建设工程质量保修书，说法正确的是()。

A.施工单位应当在提交竣工结算报告时向建设单位出具质量保修书

B.质量保修书中应当明确工程保修范围.保修期限和保修责任

C.质量保修书规定的保修期限与法定期限不一致的，按照法定期限保修

D.房屋建筑的地基基础和主体结构工程，其保修期为50年

正确答案:查看最佳答案

第33题:甲.乙因合同纠纷申请仲裁。甲.乙各选定一名仲裁员，首席仲裁员由甲.乙共同选定。仲裁庭合议时产生了三种不同意见，仲裁庭应当()作出裁决。

A.按多数仲裁员的意见

B.按首席仲裁员的意见

C.提请仲裁委员会

D.提请仲裁委员会主任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:某工程项目工期计划为18个月，其中合同价款中安全防护.文明施工措施费用为86万元，在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用至少应为()。

A.25.8万

B.34.4万

C.43万

D.51.6万

正确答案:查看最佳答案

第35题:施工企业的施工现场消防安全责任人应是()

A.施工企业负责人

B.专职安全员

C.一专职消防安全员

D.项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人，项目负责人则应是本项目施工现场的消防安全责任人.P235.

第36题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，涉及结构安全的试块.试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的()。

A.20%

B.30%

C.25%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:《民法通则》规定，没有代理权.超越代理权或者代理权终止后的行为，未经被代理人追认的，由()承担民事责任。

A.第三人

B.行为人

C.被代理人

D.行为人与被代理人共同

正确答案:查看最佳答案

第38题:某施工企业准备将一项发现创造申请专利，导致该发明的创造新颖性丧失的情形是()。

A.申请日前五个月被他人泄密的

B.申请日前三个月在学术论文中发表的

C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的

正确答案:查看最佳答案

第39题:企业收入总额中，不征收企业所得税的收入是()。

A.利息收入

B.财政拨款

C.接收捐款收入

D.租金收入

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可竣工结算文件的说法，正确是()。

A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据

B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形

C.即使合同通过条款中有此约定，也不能作为结算依据

D.此约定即使写入合同中，也属于无效合同条款

正确答案:查看最佳答案

第41题:某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有()。

A.拒绝作业权

B.紧急避险权

C.应急处理权

D.回避求救权

正确答案:查看最佳答案

第42题:建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，变更后()内。

A.10日

B.5日

C.15日

D.20日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是安全生产许可证的有效期。安全生产许可证在变更后10日内到原发证机关办理变更(企业名称.法定代表人.企业注册地址变更)

第43题:在招标投标中,关于履约保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件中不得要求中标人提交履约保证金

B.履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行义务,完成中标项目而设立的

C.履约保证金的金额没有法律规定的限制,招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金

D.不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是()。

A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施

B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用

C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全.环境保护的条文可直接作为强制性条文

D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程建设地方标准，A选项，工程建设地方标准在不违反国家和行业标准的前提下，可以独立实施。B选项，工程建设地方标准应报国务院建设行政主管部门进行备案，C选项，对直接涉及人民生命财产安全.人体健康.环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。

第45题:关于人身保险合同的说法,正确的是()。

A.人身保险的投标人在保险事故发生时,应当对被保险人具有保险利益

B.人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费

C.保险人对人寿保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付

D.人身保险合同的投保人不可以为受益人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，乙将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损.灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损.灭失风险承担的说法，正确的是()。

A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损.灭失的风险由丁承担

B.甲向丙交付货物后，货物毁损.灭失的风险由丙承担

C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损.灭失的风险即由乙承担

D.丙向丁交付货物后，货物毁损.灭失的风险由乙承担

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是老动争议的解决方式

第48题:下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()。

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的王某

D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2010年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是()。

A.所签的合同无效，建设单位必须支付工程款

B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款

C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位必须支付工程款

D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款

正确答案:查看最佳答案

第50题:关于法人资格取得的叙述，不正确的是()。

A.有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格

B.依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格

C.具有法人条件的社会团体，一律经核准登记之日起，具有法人资格

D.具有法人条件的事业单位，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是()。

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:按照《实施工程建设强制性标准监督规定》，()应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督。

A.建设项目规划审查机关

B.施工图设计文件审查单位

C.建筑安全监督管理机构

D.工程质量监督机构

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于建筑施工企业安全生产许可证的说法,正确的是()。

A.未取得安全生产许可证从事施工活动不会产生行政责任

B.申请补办安全生产许可证应当在公众媒体上声明原许可证作废

C.只有经过再次审查,安全生产许可证有效期才可能延期

D.施工企业是否具有安全生产许可证不影响施工许可证的核发

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于劳动合同与劳务派遣协议的表述中，不正确的是()。

A.劳务派遣单位与被派遣劳动者应当订立劳动合同

B.劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬

C.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位应当按照所在地人民政府规定的最低工资标准，向其按月支付报酬

D.劳务派遣单位派遣劳动者无须与接受以劳务派遣形式用工的单位订立劳务派遣协议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是()。

A.施工企业应同意建设单位自行采购

B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

D.施工企业可拒绝建设单位的要求

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是()

A.税率的确定

B.环境保护

C.历史文化保护

D.加施工许可证的申请条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考察的始发的形式。税种的设立.税率的确定和税收征收基本制度只能由法律规定。

第57题:根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。

A.施工合同

B.买卖合同

C.运输合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:仲裁机构手里仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作才决定书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是()。

A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之日起发生法律效力

C.调解书与裁决书具有同等法律效力

D.裁决书不可以申请撤销

正确答案:查看最佳答案

第59题:甲.乙双方于2009年8月10日签订一份施工合同。2009年8月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件，如果按合同施工，将增加近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《合同法》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在()之前向人民法院或仲裁机构申请。

A.2009年8月10日

B.2009年8月20日

C.2010年8月10日

D.2010年8月20日

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于劳务派遣的说法，正确的是()。

A.甲可以被劳务派遣公司派到某施工企业担任安全员

B.乙可以被劳务派遣公司派到某公司做临时性工作1年以上

C.丙在无工作期间，其所属劳务派遣公司不再向其支付工资

D.劳务派遣协议中应当载明社会保险费的数额

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是劳务派遣。

第61题:根据《民事诉讼法》的规定，当事人向人民法院申请保全证据的，不得迟于举证期限届满前7日，下列行为不是证据保全方法的是()。

A.没收

B.扣押

C.查封

D.勘验

正确答案:查看最佳答案

第62题:甲向乙发出了一份投标邀请函，在邀请函中写明，投标书应通过电子邮件的形式提交给甲，依据《合同法》，要约生效的时间应为()。

A.乙发出电子邮件时的时间

B.乙发出电子邮件得到甲确认的时间

C.乙发出的邮件进入甲邮箱的时间

D.甲知道收到邮件时的时间

正确答案:查看最佳答案

第63题:甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同,合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后,如果乙在规定期限内不履行合同,甲可以要求乙返还()元。

A.80万

B.60万

C.40万

D.30万

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:甲建筑公司向乙材料供应商订购了一批材料。当这批材料被按期送到指定地点时，项目部工作人员验收发现，除了订购合同约定的材料外，还多出了一部分材料，经了解属于供应商疏忽所致。双方协商后决定，暂时由甲方代为保管这部分多出的材料，并向乙方收取合理费用。代管期间当地气候出现异常，尽管甲方采取了正确的保护措施，但仍有部分材料发生变形，由此给乙方造成了损失。对此，下列选项中正确的是()

A.该损失应由甲公司承担

B.该损失应由甲乙双方共同承担

C.乙公司可以不支付代管费用

D.乙公司应负担代管费并承担其损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《合同法》第162条规定，买受人拒绝接收多交部分标的物的，可以代为保管多交部分标的物。出卖人应当负担代为保管期间的合理费用以及买受人代为保管期间非因买受人故意或者重大过失造成的损失。本题中代管材料发生变形并非甲方故意或严重过失所致，因而乙方应按约定向甲方支付合理的代管费用，并承担其损失。

第65题:关于上位法与下位法法律效力的说法,正确的是()。

A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》

B.《建设工程质量管理条例》高于《建筑法》

C.《建筑业企业资质管理规定》高于《外商投资建筑业企业管理规定》

D.《建设工程勘察设计管理条例》高于《城市房地产开发经营管理条例》

正确答案:查看最佳答案

第66题:某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为()。

A.串通投标罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.重大劳动安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是()。

A.发证机关核验施工许可证

B.发证机关收回施工许可证

C.施工企业重新办理施工许可证

D.施工许可证自行废止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是延期开工.核验.重新办理批准的规定。建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

第68题:关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任

C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

D.承包人的保修责任可以免除

正确答案:查看最佳答案

第69题:甲将其房屋卖给乙,并就房屋买卖订立合同,但未进行房屋产权变更登记,房屋也未实际交付。关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法,正确的是()

A.买卖合同有效,房屋所有权不发生变动

B.买卖合同无效,房屋所有权不发生变动

C.买卖合同有效,房屋所有权归乙所有,不能对抗善意第三人

D.买卖合同效力待定,房屋所有权不发生变动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30 题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证，以下不需要办理施工许可证的建筑工程有()。

A.建筑面积200平方米的房屋

B.抢险救灾工程

C.城市大型立交桥

D.城市居住小区

E.实行开工报告审批制度的建筑工程

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于行政纠纷的说法,正确的有()

A.行政纠纷是平等主体间的财产纠纷

B.只要发生行政纠纷,当事人就可以自主选择申请行政复议或提起行政诉讼

C..行政诉讼的被告只能是行政机关

D.要当事人对行政复议决定不服,就可以向人民法院提起行政诉讼

E.行政纠纷的法律解决途径有行政复议和行政诉讼

正确答案:查看最佳答案

第72题:按照《文物保护法实施条例》规定，相关单位取得文物行政主管部门颁发的相应等级的文物保护工程资质证书，即可承担文物保护单位的()等工作。

A.迁移

B.修补

C.修缮

D.清洗

E.重建

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:行政行为有()情形，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为。

A.主要证据不足的

B.适用法律.法规错误的

C.违反法定程序的

D.超越职权的

E.违反地方政府规定的

正确答案:查看最佳答案

第74题:使用单位自购的建筑其重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有()。

A.经检验达不到安全技术标准规定的

B.属国家明令淘汰或者禁止使用的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

D.没有完整安全技术档案的

E.没有齐全有效的安全保护装置的

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于外商投资建筑企业承揽工程的说法，正确的有()

A.项目投资中外资少于50%，但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施，经国务院建设行政主管部门批准可以由外资建筑业企业承包

B.全部由外国投资.外国赠款.外国投资及赠款建设的工程可以由外资建筑业企业承包

C.由中国投资.但因技术困难而不能由中国建筑企业独立实施的建设项目，经省级人民政府建设行政主管部门批准，可以由外资建筑业企业独立承揽

D.承揽施工总承包工程的外商投资建筑业企业，建筑工程主体的施工必须由其自行完成

E.外商投资建筑业企业与其他建筑业企业联合承包，应当按照资质等级高的企业的业务许可范围为承包工程。

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:关于施工许可制度的和开工报告制度的说法，正确的有()。

A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定

B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可延期6个月

C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的的工程，应当重新办理开工报告审批手续

E.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件

正确答案:查看最佳答案

第77题:关于仲裁裁决的说法,正确的有()。

A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出,形不成多数意见的,由仲裁委员会讨论决定

B.仲裁裁决没有强制执行力

C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决

D.仲裁实行一裁终局,当事人不可以就已经萩决的事项再次申请仲裁

E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于工程总承包的说法正确的是()。

A.装配式建筑必须采用工程总承包模式

B.工程总承包一般包含设计-采购-施工总承包或者设计-施工总承包

C.工程总承包评标可以采用综合评估法

D.建设单位可自行对工程总承包项目进行管理

E.工程总承包企业不得与项目管理单位有利害关系

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:在下列内容中，不可以做保证人的是()。

A.公民

B.国家机关

C.以公益为目的的事业单位

D.社会团体

E.企业法人的分支机构

正确答案:查看最佳答案

第80题:总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任

D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任

E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

正确答案:查看最佳答案

第81题:在租赁合同中属于承租人义务的是()。

A.维修租赁物

B.权利瑕疵担保

C.第三人主张权利通知

D.妥善保管租赁物

E.转租

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:下列选项中符合《绿色施工导则》规定的是()。

A.施工现场喷洒路面.绿化浇灌使用市政自来水。现场搅拌用水.养护用水应采取有效的节水措施，浇水养护混凝土。

B.现场机具.设备.车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区.生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施。

C.优先采用中水搅拌.中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。

D.处于基坑降水阶段的工地宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水.养护用水.冲洗用水和部分生活用水。

E.现场机具.设备.车辆冲洗.喷洒路面.绿化浇灌等用水优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。

正确答案:查看最佳答案

第83题:甲家旁边有一建筑工地正在施。某日，—货车经过甲家门前，由于颇簸掉落货物一件，被甲拾得据为己有。其后,甲发现有利可图，遂在门前洒落许多砖石。次日,果然又拾得两袋车上颠落的货包。关于甲行为性质的说法,正确的有().

A.侵权

B.无因管理

C.合同行为

D.不当得利

E.法律行为

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有()。

A.某公司的职能部门

B.某市人民法院

C.某有限责任公司

D.自然人孙某

E.某建筑大学

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:甲将一设备出租给了乙，租期3个月。乙未经甲同意便将这一设备转租给丙。在赁期限还有20天届满时，甲通过其他渠道得知这个情况后，便解除了与乙的租赁合同，收回了设备，由此给丙带来了损失。按照租赁合同的法律规定，下列说法中正确的有()。

A.甲可以解除合同

B.甲提前解除合同要承担违约责任

C.甲和乙应共同承担给丙造成的损失

D.丙只能白认倒霉

E.乙应承担给丙造成的损失

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的，属于建设单位违法发包()。

A.建设单位将工程发包给个人的

B.建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的

C.未履行法定发包程序，包括应当依法进行招标未招标，应当申请直接发包未申请或申请未核准的

D.建设单位设置不合理的招投标条件，限制.排斥潜在投标人或者投标人的

E.建设单位指定分包

正确答案:查看最佳答案

第87题:某施工企业将采购的多种货物提交承运,其中包括有腐蚀性的危险物品。但是,该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后,承运人被要求重新包装,因此支付了额外的包装费用,并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法,正确的有()。

A.承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装

B.托运人对危险物品隐瞒不报,承运人有权拒绝运输

C.承运人有权要求托运人支付额外的包装费用

D.承运人有权要求托运人赔偿自己所受的其他损失

E.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人有权要求支付运费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:第四章第3节相关合同制度P183

第88题:根据《合同法》的规定，违约责任的承担方式的有继续履行.采取补救措施.停止违约行为.赔偿损失.支付违约金或定金等。如合同中未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有()。

A.赔礼道歉

B.继续履行

C.赔偿损失

D.采取补救措施

E.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

第89题:建筑节能工程存在下列()问题时，按照规定应重新组织验收。

A.验收组织机构不符合法规及规范要求

B.工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能性检测报告

C.验收人员不具备相应资格的

D.验收各方主体验收意见不一致

E.工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程项目验收存在以下问题之一的，应重新组织建筑节能工程验收:(L)验收组织机构不符合法规及规范要求的;(2)参加验收人员不具备相应资格的;(3)参加验收各方主体验收意见不一致的;(4)验收程序和执行标准不符合要求的;(5)各方提出的问题未整改完毕的。

第90题:涉及结构安全的试块及试件和材料应当在建设单位或监理单位的监督下取样，其需要见证取样的比例不得低于相关技术标准中规定应取样的数量的30%。下列各项中属于必须实施鉴证取样和送检的试块，试件和材料有()。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于承重墙体的砌筑砂浆试块

C.用于承重结构的钢筋及连接头试件

D.所有的水泥材料

E.地下.屋面.厕浴间使用的防水材料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:下列选项中，发包人可以请求解除建设工程施工合同的有()。

A.承包人未按约定工期完工的

B.承包人完成工程质量不合格，并拒绝修复的

C.承包人擅自将专业工程分包的

D.承包人将工程转包的

E.未经发包人同意擅自将劳务部分分包的

正确答案:查看最佳答案

第92题:关于工程总承包企业的说法，正确的有()。

A.工程总承包企业可以根据合同约定或者经建设单位同意，直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业

B.工程总承包企业不得将工程总承包项目转包

C.仅具有施工资质的企业不可以承接工程总承包项目

D.工程总承包企业不得将工程总承包项目中设计和施工业务一并或者分别分包给其他单位

E.分包单位只按照分包合同的约定对总承包单位负责

正确答案:查看最佳答案

第93题:关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有()。

A.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月

B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计

C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期

E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法,正确的有()。

A.开展项目安全教育培训

B.对建设工程项目的安全施工负责

C.确保安全生产用的有效使用

D.监督作业人员安全保护用品的配备及使用情况

E.及时.如实报告生产安全事故

正确答案:查看最佳答案

第95题:关于申请领取施工许可证的说法，正确的有()。

A.应当委托监理的工程已委托监理后才能申请领取施工许可证

B.领取施工许可证是确定建筑施工企业的前提条件

C.法律.行政法规和省.自治区.直辖市人民政府规章可以规定申请施工许可证的其他条件

D.在申请领取施工许可证之前需要楼市建设资金

E.在城市.镇规划区的建筑工程，需要同时取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证后，才能申请办理施工许可

正确答案:查看最佳答案

第96题:6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方于6月10日只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是()。

A.买卖合同是主合同，定金合同是从合同

B.买卖合同自6月10日成立

C.定金合同自6月1日成立

D.若卖方不能交付货物，应返还50万元

E.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是()

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是备案与审查。A选项，设区的市的地方性法规应当由省人大常委会报全国人大常委会和国务院备案，B选项，自治州的单行条例报送备案时，应当说明对法律.行政法规.地方性法规作出变通的情况，D，自治县的单行条例由省人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案。

第98题:工程监理单位的义务包括()。

A.依法承担工程监理业务

B.对有隶属关系或其他利害关系的回避

C.依法对设计文件进行技术交底

D.依法参与建设工程质量事故分析

E.依法实行工程监理

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《担保法》,下列主体可以作为保证人的有()。

A.某公司的职能部门

B.某市人民法院

C.某有限责任公司

D.自然人孙某

E.某建筑大学

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--内蒙古呼和浩特一级建造师法规在线模拟模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！