首页 > 二建法规及相关知识

2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题

微微考网 二建法规及相关知识 2021-8-21 15:37:04

点击进入<<2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题>>


那么多人搜索《2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题》,富兰克林曾经说过,读书是易事,思索是难事,但两者缺一,便全无用处。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 这样看来,学习好似一片沃土,只要辛勤耕耘,定会有累累的硕果;如若懒于劳作,当别人跳起丰收之舞时,你已是后悔莫及了。既然如此,我们就废话少说,那开始我们学习之旅吧!最后的祝福:人生之旅短暂而漫长,让我们都能发出理解之光,亲爱的同学,考试来了,愿你们考出好成绩,考到自己理想的成绩。期盼着好消息的到来!!


    一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)

    第题:甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半,该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定,下列关于甲.乙双方权利的表述中,正确的是()。

    A.经乙同意后方可解除合同

    B.乙有权要求对方继续履行合同

    C.甲承包商有权随时解除合同,但应赔偿损失

    D.甲承包商不享有随时解除合同权

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:承揽合同是定作人为满足其特殊需求而订立的,承揽人根据定作人的指示进行工作。这种性质决定了定作人享有随时解除合同的权利。承揽人只能要求承揽人赔偿其损失,而不可主张对方继续履行合同。


    第1题:材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致,且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按()履行。

    A.订立时履行地市场价格

    B.履行时订立地市场价格

    C.履行时履行地市场价格

    D.政府指导价格

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是合同履行的规定,价款或者报酬不明确的,按照订立合同时履行地的市场价履行


    第2题:关于建设工程中代理的说法,正确的是()。

    A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理

    B.建设工程中的代理主要是法定代理

    C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为,不得代理

    D.建设工程中为被代理人的利益,代理人可直接转托他人代理

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:诉讼代理人不仅仅只有律师还可以包括基层法律服务工作者等。所以A错误。建设工程中的代理主要是委托代理。所以B错误。委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的,应当事先取得被代理人的同意。所以D错误


    第3题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2013年5月10日竣工,但是乙方因为管理不善导致工程拖期,在5月20日到5月25日该地区发生洪灾,造成工期一再拖延,最后竣工时间为2013年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时,拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用,那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

    A.15

    B.16

    C.17

    D.21

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:依照《合同法》第117条:因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本题由于乙方拖延履行后发生不可抗力,不能免除乙方的责任,因此计算工程拖期费用时,应将其考虑在内。


    第4题:下列情形中,导致建设工程施工合同无效的是()。

    A.依法应当招标的项目中标无效后订立的

    B.工程款支付条款订立时显失公平的

    C.发包人对投标文件有重大误解订立的

    D.承包人超越资质等级订立但于竣工前取得相应等级资质证书的

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:建设工程施工合同具有下列情形之一的,认定无效:(1)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的;(2)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;(3)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。


    第5题:投标有效期的起始时间是()时。

    A.发售招标文件

    B.投标截止

    C.评标结束

    D.发出中标通知书

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件送到投标地点;在截止时间后送到的投标文件,招标人应当拒收。


    第6题:根据《招标投标法实施条例》,履约保证金的上限是中标合同金额的()

    A.2%

    B.5%

    C.10%

    D.20%

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:履约保证金不得超过中标合同金额的10%。P89


    第7题:合同工期届满之前,施工企业明确表示不再施工的行为是()

    A.侵权

    B.预期违约

    C.合法行为

    D.方解除合同

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是违约责任承担方式,预期违约


    第8题:无因管理行为一经发生,便会在管理人和其事务被管理人之间产生债权债务关系,其事务被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的()的义务。

    A.合理费用及直接损失

    B.一切费用及直接损失

    C.合理费用及间接损失

    D.一切费用及间接损失

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:无因管理行为一经发生,便会在管理人和其事务被管理人之间产生债权债务关系,其事务被管理者负有赔偿管理者在管理过程中所支付的合理的费用及直接损失的义务。


    第9题:工程监理单位在对施工方案审查时,审查的重点是()。

    A.安全生产投入是否充足

    B.是否符合工程建设强制性标准

    C.施工现场人员的安全生产管理能力

    D.安全技术措施是否得到落实

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定,工程监理单位要对审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查,重点审查是否符合工程建设强制性标准。故选项B正确。


    第10题:关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围,下列说法中,正确的是()

    A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开

    B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开

    C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开

    D.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是建筑市场诚信行为的公布。国家秘密不得公开。参见教材P104


    第11题:在财产保险合同中,保险合同的转让应当通知(),经其同意继续承保后,依法转让合同。

    A.被保险人

    B.保险人

    C.受益人

    D.投保人

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考核的是财产保险合同。财产保险合同是以财产及其有关利益为保险标的的保险合同。在财产保险合同中,保险合同的转让应当通知保险人,经保险人同意继续承保后,依法转让合同。


    第12题:某办公楼项目实行施工总承包,装饰部分施工实行专业分包,在装饰施工中发生重大安全生产事故,则应由()将事故情况上报安全监督部门

    A.建设单位

    B.施工总承包单位

    C.分包单位

    D.现场监理单位

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定,实行施工总承包的建设工程,由总承包单位负责上报事故。


    第13题:下列关于招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的说法,正确的是()。

    A.招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前进行

    B.投标有效期截止时间至少15日前进行

    C.提交资格预审申请文件截止时间至少15日前

    D.投标有效期内均可进行

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《招标投标法实施条例》规定,招标人可以对已发出的资格预审文件或者招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的,招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前,或者投标截止时间至少15日前,以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人;不足3日或者15日的,招标人应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间。


    第14题:注册建造师有权()。

    A.超出聘用单位业务范围从事执业活动

    B.在两个或两个以上单位受聘或执业

    C.允许信得过的人以自己的名义从事执业活动

    D.对本人执业活动进行解释和辩解

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《注册建造师管理规定》进一步规定,注册建造师享有下列权利:(1)使用注册建造师名称;(2)在规定范围内从事执业活动;(3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章;(4)保管和使用本人注册证书.执业印章;(5)对本人执业活动进行解释和辩护;(6)接受继续教育;(7)获得相应的劳动报酬;(8)对侵犯本人权利的行为进行申述。


    第15题:按照合同约定或者法律规定,在当事人之间产生特定权利和义务关系的是()。

    A.债

    B.所有权

    C.知识产权

    D.担保物权

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是债的基本法律关系。债是按照合同的约定或者按照法律规定,在当事人之间产生的特定的权利和义务关系。


    第16题:下列行为中,属于工程安全不良行为的是()。

    A.在施工中偷工减料的,使用不合格建筑材料.建筑构配件和设备的

    B.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物.构筑物和地下管线等采取防护措施的

    C.不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的

    D.未对建筑材料.建筑构配件.设备.商品混凝土进行检测的

    正确答案:查看最佳答案


    第17题:建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》。一经发现,其将承担的法律责任是()。

    A.给予警告

    B.撤销注册证书

    C.取消继续教育记录

    D.处1万元以上3万元以下罚款

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的,一经发现,立即取消其继续教育记录,并记入不良信用记录,对社会公布。


    第18题:甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同,乙按约定向甲支付了定金4万元,合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满,甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中,既能最大限度保护自己的利益,又能获得支持的是()。

    A.请求甲双倍返还定金8万元

    B.请求甲支付违约金6万元,同时请求甲返还支付的定金4万元

    C.请求甲双倍返还定金8万元,同时请求甲支付违约金6万元

    D.请求甲支付违约金6万元

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第19题:·材料供应合同中对钢材的价款约定不明确,双方不能协商一致,且依合同有关条款等仍不能推定,则该价款按()履行。

    A.订立时履行地市场价格

    B.履行时订立地市场价格

    C.履行时履行地市场价格

    D.政府指导价格

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是买卖合同当事人的权利义务。对价款没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的,按照订立合同时履行地的市场价格履行。


    第20题:诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是,从权利被侵害之日起超过()年的,人民法院不予保护。

    A.5

    B.10

    C.20

    D.30

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:从权利被侵害之日起超过20年的,人民法院不予保护。这就是说,权利人不知道或不能知道权利已被侵害,自权利被侵害之日起经过20年的,其权利也失去法律的强制性保护。


    第21题:关于民事诉讼证据证明力,说法正确的是()。

    A.视听资料的证明力大于档案

    B.证人证言的证明力大于勘验笔录

    C.书证的证明力大于物证

    D.国家机关.社会团体依职权制作的公文书证证明力大于其他书证

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第22题:关于民事诉讼执行程序的说法,正确的是()。

    A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行

    B.执行可以采取查封.扣押.冻结等措施

    C.执行异议审查和复议期间,暂停执行

    D.执行申请人只能是诉讼当事人

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:发生法律效力的民事判决.裁定,以及刑事判决.裁定中的财产部分,由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。所以A错误。执行异议审查和复议期间,不停止执行。所以C错误。申请执行人是生效法律文书确定的权利人。所以D错误


    第23题:关于建筑意外伤害保险的投保,下述说法正确的是()。

    A.施工企业应在工程项目开工后办理投保手续

    B.投保应实行实名制

    C.投保应计工程项目施工人数

    D.工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:施工企业应在工程项目开工前,办理完投保手续。鉴于工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁.用工流动性大,投保应实行不记名和不计人数的方式。工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理,分包单位合理承担投保费用。业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理。


    第24题:下列不属于代理主要种类的是()。

    A.委托代理

    B.法定代理

    C.转代理

    D.指定代理

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考核的是代理的主要种类。代理包括委托代理.法定代理和指定代理。


    第25题:关于留置的说法,正确的是()。

    A.留置的标的是不动产

    B.不转移对物的占有是留置与质押的显著区别

    C.留置权人负有妥善保管留置财产的义务

    D.置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是留置权。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产,债务人不按照合同约定的期限履行债务的,债权人有权以该财产折价或者以变卖.拍卖该财产的价款优先受偿的担保方式。


    第26题:根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011).建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是指()期间。

    A.21点至次日6点

    B.22点至次日8点

    C.21点至次日8点

    D.22点至次日6点

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是施工现场噪声污染防治的规定。“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时间段,P168


    第27题:甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同,经甲同意,乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法,正确的是()。

    A.乙对丙的行为承担责任

    B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

    C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

    D.乙对丙的选任及其对丙的指示,由甲与乙承担连带责任

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:转委托代理经被代理人同意或者追认的,被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人,代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。P13


    第28题:(1)根据《行政诉讼法》,下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

    A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

    B.国防.外交等国家行为

    C.行政法规.规章或者行政机关制定.发布的具有普遍的约束力的决定.命令

    D.行政机关对行政机关人员的奖惩.任免等决定

    正确答案:查看最佳答案


    第29题:下列关于专利的说法,错误的是()。

    A.发明专利权的期限为20年

    B.专利包括发明.实用新型和外观设计

    C.实用新型专利权的期限为10年

    D.实用新型专利权除了新颖性外,还要具备富有美感和适于工业应用两个条件

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:外观设计的专利权除了新颖性外,还要具备富有美感和适于工业应用两个条件。授予专利权的条件属于新增内容。


    第30题:根据《建筑业企业资质管理规定》,不属于建筑业企业资质序列的是()。

    A.施工总承包

    B.专业分包

    C.专业承包

    D.劳务分包

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。建筑业企业资质序列:施工总承包资质.专业承包资质.施工劳务资质。


    第31题:注册建造师的下列行为中,可以记入注册建造师执业信用档案的是()。

    A.泄露商业秘密的

    B.对设计变更有异议的

    C.经常外出参会的

    D.拒绝执行监理工程师指令的

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:P106


    第32题:根据《建筑法》及《建设工程施工许可证管理办法》的相关规定,关于对限额以下小型工程的说法,正确的是()。

    A.限额以下的小型工程不适用建筑法,可以不办理施工许可

    B.限额以下的小型工程指的是工程投资额在30万元以下且建筑面积300m2以下的工程

    C.限额以下的小型工程包括临时房屋建筑和农民自建低层住宅

    D.省级住建主管部门对限额调整后,应报国务院住建部门备案

    正确答案:查看最佳答案


    第33题:按照《劳动合同法》,()劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位。

    A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护

    B.用人单位未及时足额支付劳动报酬

    C.用人单位强令冒险作业危及劳动者安全;

    D.用人单位以欺诈方式使劳动者违背真实意思签订劳动合同

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:劳动者可以立即解除合同而不需事先告知用人单位的情形有:(1)用人单位用暴力.威胁或非法限制人身自由强迫劳动者劳动的;(2)用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者安全的。


    第34题:按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工超过6个月的,建设单位应当()手续。

    A.申请办理开工延期

    B.重新办理开工报告的批准

    C.申请办理施工许可证注销

    D.核验开工报告批准

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。对于实行开工报告制度的建设工程,因故不能按期开工超过6个月,重新办理。


    第35题:保险金额是指保险人承担赔偿或者给付保险金责任的()限额。

    A.最低

    B.实际损失

    C.损失后评估

    D.最高

    正确答案:查看最佳答案


    第36题:甲.乙合同纠纷申请仲裁。甲.乙各选定一名仲裁员,首席仲裁员由甲乙共同选定。仲裁庭合议时产生了两种不同意见,仲裁庭应当()做出裁决

    A.按多数仲裁员的意见

    B.按首席仲裁员的意见

    C.提请仲裁委员会

    D.提请仲裁委员会主任

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查仲裁裁决的做出。根据《仲裁法》,裁决应当按照多数仲裁员的意见做出,少数仲裁员的不同意见以记入笔录。仲裁庭无法形成多数意见时,按照首席仲裁员的意见做出。


    第37题:对于建筑工程一切险的免赔额的确定,第三者责任险中财产损失的免赔额为每次事故赔偿限额的1%~2%,但()没有免赔额。

    A.人身伤害

    B.搬运损失

    C.抢劫受损

    D.意外损害

    正确答案:查看最佳答案


    第38题:某施工合同约定质量标准为合格,监理工程师在巡视时要求承包人"把活儿做得更细些,到时不会少了你们的"。于是项目经理在施工中提高了质量标准,因此增加了费用,则该笔费用应由()承担。

    A.发包人

    B.承包人

    C.监理工程师

    D.承包人和发包人共同

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考核的是合同的变更。当事人协商一致,可以变更合同。法律.行政法规规定变更合同应当办理批准.登记等手续的,依照其规定。当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更


    第39题:根据>,施工单位的相关人员未经安全教育培训或考核不合格即从事相关工作的,应责令限改正,逾期未改正的,责令停业整顿,下列人员中,属于“相关人员”范围的是()

    A.安全员

    B.资料员

    C.材料员

    D.标准员

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第40题:建设单位申领施工许可证时所提交的施工图纸及技术资料应当满足()。

    A.施工需要并按规定通过审查

    B.施工需要并通过监理单位审查

    C.该开发公司的要求

    D.施工单位的要求

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《建筑工程施工许可管理办法》规定,建设单位申请领取施工许可证,应当有满足施工需要的施工图纸及技术资料,施工图设计文件已按规定进行了审查。


    第41题:在代理关系中,如果因为授权不明确而给第三人造成损失的,()。

    A.代理人向第三人承担责任,被代理人承担连带责任

    B.被代理人独自向第三人承担责任

    C.代理人独自向第三人承担责任

    D.被代理人要向第三人承担责任,代理人承担连带责任

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:如果由于授权不明确而给第三人造成损失的,则被代理人要向第三人承担责任,代理人承担连带责任。


    第42题:关于工程质量争议处理的说法,正确的是()。

    A.建设单位直接指定分包人分包相专业工程的,应当承担无过错责任

    B.施工企业对施工中出现的施工质量问题应当负责返修

    C.建设工程未经竣工验收,建设单位擅自使用后,()以部分质量不符合约定为由主张权利的,应予支持

    D.建设工程竣工时发现的质量快陷是建设单位的责任。企业不承担返修义务

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:A错误,发包人具有下列情形之一,造成建设工程质量缺陷,应当承担过错责任:(1)提供的设计有缺陷;(2)提供或者指定购买的建筑材料.建筑构配件.设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人分包专业工程。()B正确,D错误,《建筑法》规定,对已发现的质量缺陷,建筑施工企业应当修复。《建设工程质量管理条例》进一步规定,施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程,应当负责返修。C错误,建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。


    第43题:根据《建设工程安全生产管理条例》,施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装完毕后,应当由(),并出具合格证明。

    A.建设单位检查验收

    B.安装单位自检合格

    C.建设行政主管部门检查验收

    D.监理单位检查验收

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手架.模板等自升式架设设施安装完毕后,安装单位应当自检,出具自检合格证明,并向施工单位进行安全使用说明,办理验收手续并签字。


    第44题::某工程项目建设工期为三年,为保证施工顺利迕行,开工前的到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

    A.20%

    B.30%

    C.50%

    D.80%

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:大于1年30%,小于1年50%,正好一年30%。


    第45题:根据《建筑法》,下列情形中,符合施工许可证办理和报告制度的是()。

    A.某工程因故延期开工,向发证机关报告后施工许可证自动延期

    B.某工程应地震中止施工,1年后向发生机关报告

    C.某工程因洪水中止施工,1个月内向发证机关报告,2个月后自行恢复施工

    D.某工程因政府宏观调控停建,1个月内向发证机关报告,1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:《建筑法》规定,在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起一个月内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时,应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证。


    第46题:施工单位偷工减料,降低工程质量标准,导致整栋建筑倒塌,12名工人被砸死。该行为涉嫌触犯()。

    A.重大责任事故罪

    B.重大劳动安全事故罪

    C.工程重大安全事故罪

    D.以其他方式危害公共安全罪.

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《刑法》第137条规定,建设单位.设计单位.施工单位.工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,对直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役。并处罚金;后果特别严重的,处5年以上10年以下有期徒刑,并处罚金。本题中施工单位“偷工减料,降低工程质量标准”属于工程重大安全事故罪的客观表现。


    第47题:在安装工程一切险中,保险人应当赔偿损失的情形是()。

    A.自然磨损

    B.维修保养

    C.意外事故

    D.盘点时发现的短缺

    正确答案:查看最佳答案


    第48题:赵某跟随同乡的包工头周某进城务工两年。现赵某欲对拖欠其工资3万元的包工头周某提起诉讼,以下说法正确的是()。

    A.此案应由中级人民法院管辖

    B.此案应由赵某住所地人民法院管辖

    C.此案应由周某住所地人民法院管辖

    D.此案应由周某租住房屋所在地人民法院管辖

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。其中,公民的住所地是指该公民的户籍所在地。经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满1年的地方,但公民住院就医的地方除外。


    第49题:一所小学教学楼2013年3月10日完工,3月12日施工单位向这所学校递交竣工验收报告,3月18日该工程竣工验收合格。按照《建设工程质量管理条例》,该工程给排水工程最低应该保修到()。

    A.2015年3月9日

    B.2015年3月11日

    C.2015年3月17日

    D.2018年3月17日

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期是2年,保修期从竣工验收合格之日起计算。


    第50题:关于工程建设标准的说法,正确的是()。

    A.国家标准和行业标准均是强制性标准

    B.工程建设国家标准由国务院或其授权机关批准发布

    C.公布国家标准后,原有的行业标准继续实施

    D.国家标准的复审一般是在公布后10年进行一次

    正确答案:查看最佳答案


    第51题:关于不动产物权设立的说法,正确的是()。

    A.不动产物权的设立应依法登记

    B.不动产物权的设立属自愿登记

    C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效

    D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是物权的设立.变更.转让.消灭和保护。选项A表述正确,不动产物权的设立应依法登记;不动产物权的设立自记载于不动产登记薄时发生效力,不动产登记,由不动产所在地的登记机构办理。


    第52题:建设工程合同纠纷适用普通程序审理。某施工单位因工程款纠纷起诉建设单位,发生以下事件。其中正确的是()。

    A.施工单位3月1日起诉,法院3月5日立案。本案一审最迟应当在6月5日前审结

    B.由于案件涉及建设单位大量商业机密。本案法院应当主动裁定不公开审理,但应公开宣告判决

    C.建设单位经传票传唤,无正当理由拒不到庭,则人民法院可以按撤诉处理

    D.法院8月1日作出第一审民事判决,判决书8月5日送达原告,8月10日送达被告,当事人双方均未提出上诉,该判决书生效之日是8月26日

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:A错误,适用简易程序的,一审审限为立案之日起3个月;普通程序,一审审限为立案之日起6个月。C错误,原告不到庭,按撤诉;被告不到庭,缺席判决。D正确,原告上诉期间:6日~20日;被告上诉期间:11~25日,原被告超过上诉期限均不上诉,才能终局。


    第53题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,()建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。

    A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

    B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期

    C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

    D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:承包人覆盖工程隐蔽部位后,发包人或监理人对质量有疑问的,可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查,()承包人应遵照执行,并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的,由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。


    第54题:注册商标的有效期为10年,自()之日起计算。但是,商标与其他知识产权的客体不同,往往使用时间越长越有价值。商标的知名度较高往往也是长期使用的结果。

    A.核准注册

    B.公告发布

    C.注册商标申请人寄出申请书

    D.商标局收到申请书

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考核的是注册商标的有效期。注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算。但是,商标与其他知识产权的客体不同,往往使用时间越长越有价值。商标的知名度较高往往也是长期使用的结果。


    第55题:关于财产保险合同的说法,正确的是()。

    A.保险合同不可以转让

    B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

    C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

    D.被保险人应当与投保人一致

    正确答案:查看最佳答案


    第56题:关于担保的说法,正确的是()。

    A.担保是用益物权的一种

    B.担保的目的是保障特定债权实现

    C.担保合同是主合同

    D.反但保不适用《担保法》的规定

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是担保与担保合同的规定,选项A,用益物权包括土地承包经营权,建设用地使用权,宅基地使用权和地役权。选项C,担保合同是主合同的从合同,参见教材P29-30


    第57题:质物折价或者拍卖.变卖后,其价款超过债权数额的部分归()所有。

    A.质权人

    B.第三人

    C.抵押人

    D.债务人

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:债务履行期届满抵押权人未受清偿的,可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖.变卖该抵押物所得的价款受偿;协议不成的,抵押权人可以向人民法院提起诉讼。抵押物折价或者拍卖.变卖后,其价款超过债权数额的部分归抵押人所有,不足部分由债务人清偿。


    第58题:某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料,合同签订时价格为4000元/吨,约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货,8月下旬,国家调整价格为3400元/吨,供货商急忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是()。

    A.应按合同约定的价格4000元/吨结算

    B.应按国家确定的最新价格3400元/吨结算

    C.应当按新旧价格的平均值结算

    D.双方协商确定,协商不成的应当解除合同

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:根据《合同法》规定,执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按交付时的价格计价。逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按原价格执行;遇价格下降时,按新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按照新价格执行;遇价格下降时,按原价格执行。本题中供货商没有按照约定交付货物,违约在先,应当按照新价格执行结算。


    第59题:关于工伤保险,下列说法正确的是()。

    A.事业单位.社会团体可以参加工伤保险

    B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险

    C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳

    D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工商保险费及其利息构成

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《工伤保险条例》规定,中华人民共和国境内的企业.事业单位.社会团体.民办非企业单位.基金会.律师事务所.会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户(以下称用人单位)应当依照本条例规定参加工伤保险,为本单位全部职工或者雇工(以下称职工)缴纳工伤保险费。工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费.工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成。


    二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

    第60题:合同无效的原因有()

    A.恶意串通,损害他人利益

    B.以合法形式掩盖非法目的

    C.一方以胁迫手段订立合同,损害集体利益

    D.重大误解或显失公平

    E.损害社会公共利益

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:无效合同的原因一方欺诈,并损害国家利益的一方采用胁迫手段订立合同,并损害国家利益的恶意串通,损害国家.集体或第三人利益损害的合同以合同法形式掩盖非法目的损害社会公共利益违反法律法规强制性规定的


    第61题:按照《建筑市场诚信行为信息管理办法》及相关法规的规定,下列建筑市场诚信行为公布内容和范围的表述中,正确的有()。

    A.建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类

    B.建筑市场诚信行为公布后,整改有效的企业,可以提出申请,经批准后,可缩短其不良行为记录信息的公布时限,但是公布期限最低不能少于3个月。

    C.公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告

    D.招标投标违法行为记录的公告不得涉及商业秘密和个人隐私

    E.属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录,除在当地发布外,还将由建设部统一在全国公布,而且全国的公布期限短于地方的公布期限

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:A对,建筑市场的诚信信息分为良好行为记录和不良行为记录两类;B对,省.自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果,对整改确有实效的,由企业提出申请,经批准,可缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于3个月,同时将整改结果列于相应不良行为记录后,供有关部门和社会公众查询;C对,公告部门可将招标投标违法行为的行政处罚决定书直接公告;D错,一般说来,招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密.商业秘密.个人隐私的记录。但是,经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密.个人隐私的违法行为记录,可以公开。E错,属于《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》范围的不良行为记录,除在当地发布外,还将由建设部统一在全国公布,公布期限与地方确定的公布期限相同。


    第62题:关于总承包模式下各单位质量责任的说法,正确的有()

    A.施工总承包单位对期采购的材料质量负责

    B.施工总承包单位对施工质量负责

    C.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责

    D.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任

    E.施工总承包单位应当对施工的设计文件质量负责

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是总承包单位与分包单位的连带责任,对于才来哦的采购,谁采购谁负责,所以A正确,建筑法第十五条:建筑工程实行总承包的,工程质量由于工程总承包单位负责,总承包单位将建筑工程分包给其他单位的,应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任,分包单位应当接受总承包单位的质量管理。


    第63题:债的产生根据有()。

    A.合同

    B.侵权

    C.不当得利

    D.无因管理

    E.支付价款

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第64题:建设项目中防治污染的设施,必须与主体工程同时()。

    A.立项

    B.竣工

    C.设计

    D.施工

    E.投产使用

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考核点为环境保护设施的“三同时”制度。建设项目的环境噪声.废气.废水.固体废物等污染防治设施都必须与主体工程同时设计.同时施工.同时投产使用。


    第65题:关于质量保证责任的说法,正确的有()。

    A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷,由施工企业负责维修和承担费用

    B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束

    C.因地震.台风.洪水等原因造成的永久工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单位承担

    D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金

    E.缺陷责任期内预留质量保证金的,施工企业履行合同约定的责任,到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷,由施工企业负责维修和建设单位承担费用,A错;因地震.台风.洪水等原因造成的永久工程损坏,先由施工企业负责维修,建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任,所以C错误P298-230


    第66题:下列选项中,不可以进行抵押的财产有()。

    A.使用权不明或有争议的财产

    B.高等学校的教学大楼.学生宿舍

    C.抵押人所有的房屋

    D.建设用地使用权

    E.交通运输工具

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:不得抵押的财产包括:(1)土地所有权;(2)耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权.使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封.扣押.监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。可以抵押的财产包括:(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标.拍卖.公开协商等方式取得的荒地等土地承包经权;(4)生产设备.原材料.半成品.产品;(5)正在建造的建筑物.船舶.航空器;(6)交通运输工具;(7)法律.行政法规未禁止抵押的其他财产。


    第67题:租赁合同中出租人的义务包括()。

    A.妥善保管租赁物

    B.维修租赁物

    C.保证承租人优先购买权

    D.权利瑕疵担保

    E.保证共同居住人继续承租

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考核的是租赁合同中出租人的义务。租赁合同中出租人的主要义务是交付出租物.维修租赁物.权利瑕疵担保.物的瑕疵担保.保证承租人优先购买权和保证共同居住人继续承租。


    第68题:以下()许可,作出许可。

    A.全部施工总承包序列三级资质

    B.专业承包序列三级资质

    C.公路交通专业承包资质

    D.燃气燃烧器具安装.维修资质

    E.国资委直接监管的下属企业中的施工总承包三级资质

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。选项A和选项E,不是全部,铁路和通信工程除外;选项C,由省级许可。


    第69题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》,下列情形中,属于违法分包的有()。

    A.将工程分包给不具有相应资质条件单位的

    B.未经建设单位同意将工程分包的

    C.分包单位将分包工程再分包的

    D.将钢结构工程分包的

    E.分包单位将劳务作业分包的

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:违法分包:①施工单位将工程分包给个人的;②施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的;③施工合同中没有约定,又未经建设单位认可,施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的;④施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的,钢结构工程除外;⑤专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的;⑥劳务分包单位将其承包的劳务再分包的;⑦劳务分包单位除计取劳务作业费用外,还计取主要建筑材料款.周转材料款和大中型施工机械设备费用的;⑧法律法规规定的其他违法分包行为。P100


    第70题:·关于合同成立时间的说法,正确的有()。

    A.合同书自双方签字时成立

    B.双方意思表示一致合同即成立

    C.承诺生效时合同成立

    D.口头合同自交付标的物时成立

    E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是建设工程合同制度。《合同法》第二十五条承诺生效时合同成立,第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第三十三条当事人采用信件.数据电文等形式订立合同的,可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。P132。


    第71题:《建筑法》规定,施工单位偷工减料.使用不合格的材料.构配件和设备的,应承担的法律责任包括()。

    A.责令改正,处以罚款

    B.情节严重的,停业整顿,降低资质等级或吊销资质证书

    C.吊销营业执照,退出建筑市场

    D.对质量不合格工程负责返工.修理,并赔偿因此造成的损失

    E.构成犯罪的,依法追究刑事责任

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《建筑法》规定,建筑施工企业在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备的,或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的,责令改正,处以罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工.修理,并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的,依法追究刑事责任。


    第72题:根据《行政处罚法》规定,行政处罚的种类包括()。

    A.警告

    B.行政拘留

    C.降级

    D.撤职

    E.暂扣或者吊销许可证

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考核的是行政处罚。《行政处罚法》规定,行政处罚的种类:(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得,没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证,暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律.行政法规规定的其他行政处罚。


    第73题:(1)根据《合同法》,合同权利义务终止的情形有()。

    A.债务人依法将标的物抵押

    B.合同解除

    C.债务相互抵消

    D.债权人依法将标的物提存

    E.债权人免除债务

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是合同的终止。《合同法》规定,有下列情形之一的,合同的权利义务终止:债务已经按照约定履行;(2)合同解除;(3)债务互相抵消;(4)债务人依法将标的物提存;(5)债权人免除责任;(6)债权债务同归于一人;(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。P121


    第74题:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,未取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环境噪声污染的建筑的建筑施工作业有()。

    A.抢修作业

    B.抢险作业

    C.生产工艺上要求必须连续进行的作业

    D.保密工程作业

    E.产生环境噪声污染较轻的作业

    正确答案:查看最佳答案


    第75题:下列选项中,应被认定为无效合同的有()。

    A.施工单位欺诈建设单位签订的建设工程施工合同

    B.项目经理为获得回扣与钢材厂高价签订的钢材供应合同

    C.施工单位将工程转包给他人签订的转包合同

    D.某总承包一级资质企业超越资质等级承揽了某大型项目,但竣工前已晋升为特级总承包资质

    E.施工单位与房地产开发商签订的垫资施工合同

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查无效合同无效含同,无效合同,是指合同虽然已经成立,但因不符合法律要求的条件而不予承认和保护的合同。导致合同无效的原因主要有:一方以欺诈.胁迫手段订立合同,损害国家利益;恶意串通,损害国家.集体或第三人利益的合同;以合法形式掩盖非法目的;损害社会公共利益;违反法律.行政法规的強制性规定。施工单位欺诈建设单位签订的建设工程施工合同,由于没有损害国家利益属于可变更.可撤销合同而不属于无效合同,A不符合题意。项目经理为获得回扣与钢材厂高价签订的钢材供应合同,属于"恶意串通,损害国家.集体或第三人利益"的无效情形,B正确。非法转包.违法合同均属于无效合同,C正确。D已经属于有效情形,不符合题意。E是垫资施工合同,为有效合同,也不符合题意。


    第76题:在建设工程领域,行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要有()等。

    A.行政许可

    B.行政处罚

    C.行政奖励

    D.行政调解

    E.行政裁决

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:在建设工程领域,行政机关易引发行政纠纷的具体行政行为主要有:行政许可.行政处罚.行政奖励.行政裁决。


    第77题:有关评标委员会的规定,说法正确的有()。

    A.评标委员会的成员人数为5人以上单数

    B.评标委员会成员中,技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3

    C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密

    D.评标委员会成员不得私下接触投标人,不得收受投标人给予的财物或者其他好处

    E.评标委员会由招标代理机构负责组建

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《招标投标法》规定,评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人应当采取必要的措施,保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预.影响评标的过程和结果。依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术.经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。


    第78题:(1)关于竣工验收时应当提交的档案资料的说法,正确的有()。

    A.建设单位应当在建设工程竣工验收后,及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案

    B.施工企业应当在合同中明确要求勘察.设计.监理等单位分别提供各环节文件资料

    C.施工企业应当按照归档要求制定统一目录

    D.工程检验评定资料应当由施工企业提交

    E.工程检验评定资料无需在竣工时提交

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2021年广西壮族自治区二级建造师模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:建设单位应当在工程竣工验收后3个月内,向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。施工单位应当按照归档要求制定统一目录,有专业分包工程的,分包单位要按照总承包单位的总体安排做好各项资料整理工作,最后再由总承包单位进行审核.汇总。施工单位一般应提交的档案资料是:工程技术档案资料;(2)工程质量保证资料;(3)工程检验评定资料;(4)竣工图等。P289


    第79题:公民的监督权包括()

    A.控告权

    B.建议权

    C.申诉权

    D.起诉权

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:公民的监督权包括建议权.检举控告权.申诉权。起诉权为诉讼权利。


    版权声明

    本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
    本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
    本文地址://wwkao.com/Article/21520.html

    留言与评论(共有 0 条评论)
    验证码:
    后台-系统设置-扩展变量-手机广位-评论底部广位

    微微考网

    wwkao.com

    统计代码 | 粤ICP备18030163号

    Powered By 微微考网

    使用手机软件扫描微信二维码

    关注我们可获取更多热点资讯

    感谢微微考网友情技术支持