首页 > 监理合同管理

各地监理工程师模拟真题

微微考网 监理合同管理 2021-8-25 13:25:39

点击进入<<各地监理工程师模拟真题>>


文森特·皮尔曾经说过,改变你的想法,你就改变了自己的世界。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 就个人来说,《各地监理工程师模拟真题》对每个人的意义,不能不说非常重大。 一般来说,知识像烛光,能照亮一个人,也能照亮无数人。能那么认真找到这个页面的呢,是十分值得表扬的,那开始我们就来找题吧!最后祝福你:考试加油!亲爱的朋友,平和一下自己的心态,控制自己的情绪,以平常心态应考,考完一门忘一门,让自己尽量放松,好好休息。希望你一举通过喔!


    一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)

    第题:工程监理企业应当排除各种干扰,客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。

    A.公平

    B.科学

    C.独立

    D.公正

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第1题:在发包人与承包人之间的索赔事件处理和解决过程中,()是个核心。

    A.发包人

    B.承包人

    C.工程师

    D.委员会

    正确答案:查看最佳答案


    第2题:根据《招标投标法实施条例》,建设工程项目招标结束后,招标人退还投标保证金时间限定在()。

    A.与中标人签订书面合同后的15日内

    B.与中标人签订书面合同后的5日内

    C.招投标结束后的30日内

    D.招投标结束后的15日内

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。


    第3题:设计评标时,设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。

    A.满足边设计边施工的要求

    B.有利于加快施工进度

    C.与工程勘察实际进度同步

    D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:评标投标书内的设计进度计划,看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期,初步设计完成后进行施工招标,在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求,避免妨碍或延误施工的顺利进行。


    第4题:监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得()的认可。

    A.发包人

    B.委托人

    C.承包人

    D.分包人

    正确答案:查看最佳答案


    第5题:对于具有持续影响的索赔事件,承包人提出索赔要求的方式正确的是()。

    A.在引起索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔通知书

    B.在引起索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并且在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人递交索赔通知书

    C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知,在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人递交最终索赔意向通知书,并且在发出最终索赔意向通知书后28天内,向监理人递交索赔通知书

    D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知,在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人递交最终索赔通知书

    正确答案:查看最佳答案


    第6题:采购方拒付货款,应当按照()的拒付规定办理。

    A.国家财政部门结算办法

    B.地方财政部门结算办法

    C.中国人民银行结算办法

    D.银行结算办法

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第7题:下列合同中,合同法律关系客体属于物的是()。

    A.借款合同

    B.勘察合同

    C.施工合同

    D.技术转让合同

    正确答案:查看最佳答案


    第8题:项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动,称为()。

    A.平行检验

    B.交接检验

    C.隐蔽工程验收

    D.互检

    正确答案:查看最佳答案


    第9题:FIDIC合同缺陷通知期的开始日期是()。

    A.工程破土动工之日

    B.工程投入使用之日

    C.工程接收证书中写明的竣工日

    D.工程师颁发履约证书之日

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第10题:甲施工企业承建的办公楼项目已经交付使用,发包人仍拖欠部分工程款未予支付。甲在未与任何人协商的情况下,擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司,则该买卖合同()。

    A.可撤销

    B.有效

    C.可变更

    D.无效

    正确答案:查看最佳答案


    第11题:土方填筑工程的施工中,因连续降雨导致停工15天,其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件,则需要承包人应承担的是()。

    A.其中6天的不利气候条件风险

    B.其余9天的不利气候条件风险

    C.停工15天的工期延误

    D.停工15天造成的费用损失

    正确答案:查看最佳答案


    第12题:技术复杂的建设工程项目,招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法,错误的是()。

    A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

    B.投标人在澄清问题会后,应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

    C.技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人

    D.技术标未通过,但商务报价及优惠条件对项目有利的,可参加第二阶段评标

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:第二阶段招标,投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书,不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,对投标书中的不明确之处,召开澄清问题会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人。


    第13题:在某大型建设工程施工过程中,由于处理地下文物造成工期延长后,所延长的工期()。

    A.应由施工承包单位承担责任,采取赶工措施加以弥补

    B.应经监理工程师核查证实后纳入合同工期

    C.经监理工程师核查证实后,其中一半时间应纳入合同工期

    D.不需监理工程师核查证实,直接纳入合同工期

    正确答案:查看最佳答案


    第14题:当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的,在履行义务或采取适当补救措施后,对方还有其他损失的,()。

    A.不需承担赔偿责任

    B.应承担赔偿责任

    C.双方共同承担

    D.由仲裁机构仲裁解决承担责任问题

    正确答案:查看最佳答案


    第15题:采用设计施工总承包,发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收,视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

    A.7

    B.14

    C.28

    D.56

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第16题:有关建设工程材料设备采购合同的特点,下列说法中正确的是()。

    A.出卖人与买受人订立买卖合同,是以转移财产所有权为目的

    B.买受人转移财产所有权,必须以买受人支付价款为对价

    C.买卖合同是双务.无偿合同

    D.除了法律有特殊规定的情况外,当事人之间意思表示一致,买卖合同即可成立,并以实物的交付为合同成立的条件

    正确答案:查看最佳答案


    第17题:风险型CM合同的计价方式是()。

    A.固定总价

    B.成本加酬金

    C.固定单价

    D.可调单价

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式,成本部分由雇主承担,CM承包商获取约定的酬金。参见教材P145。


    第18题:项目经理应当积极履行合同规定的职责,完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有()。

    A.代表承包人向发包人提出要求的通知

    B.向工程师提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计表

    C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明.维栏设施,并负责安全保卫

    D.做好施工现场保护工作

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第19题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。

    A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

    B.合同协议书中写明的施工总日历天数

    C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

    D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算,至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。


    第20题:因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件,影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时,()推迟开工日期。

    A.工程师应以书面形式通知承包人

    B.应当经过承包人批准

    C.发包人与承包人协商

    D.应当经过建设行政主管部门批准

    正确答案:查看最佳答案


    第21题:设计合同正常履行情况下,应在()时终止合同。

    A.提交设计文件

    B.设计文件通过审批

    C.设计人向施工单位完成设计交底

    D.工程施工完成竣工验收

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第22题:本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的,则()。

    A.行为人承担民事责任

    B.视为不同意

    C.本人承担民事责任

    D.视为同意

    正确答案:查看最佳答案


    第23题:接到采购方的书面异议通知后,供货方应在()天内,负责处理,否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。

    A.5

    B.7

    C.10

    D.14

    正确答案:查看最佳答案


    第24题:施工图设计文件审查是()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审查。

    A.建设行政主管部门

    B.工程质量监督机构

    C.依法认定的设计审查机构

    D.设计主管部门

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第25题:安装工程具备试车条件时,承包人应在试车前()小时向工程师发出要求试车的书面通知。

    A.12

    B.24

    C.48

    D.72

    正确答案:查看最佳答案


    第26题:发包人应在双方计量确认后()天内,向承包人支付工程款(进度款)。

    A.7

    B.10

    C.14

    D.28

    正确答案:查看最佳答案


    第27题:下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是()。

    A.总价合同

    B.单价合同

    C.成本加酬金合同

    D.邀请合同

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第28题:下列选项中,有关建设工程施工阶段施工进度计划的表述,不正确的是()。

    A.承包人应当在专用条款约定的日期,将施工组织设计和施工进度计划提交工程师

    B.工程师接到承包人提交的进度计划后,应当予以确认或者提出修改意见

    C.如果工程师逾期不确认也不提出书面意见,则视为不同意

    D.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可,不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任

    正确答案:查看最佳答案


    第29题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中,还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。

    A.深基坑工程

    B.高空作业工程

    C.深水作业工程

    D.大暴(同音字)破工程

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工,还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。


    第30题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,关于违约责任的说法,正确的是()。

    A.发包人要求终止合同,设计人未开始工作的,不退还定金

    B.合同生效后,设计人要求终止合同的,应全额返还定金

    C.发包人上级部门对设计文件不审批导致项目停建,设计人应减收设计费

    D.因设计人员错误造成工程质量事故的,设计人应免收工程全部设计费

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:B项,合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。C项,发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或合同项目停缓建,均视为发包人应承担的风险。设计人提交合同约定的设计文件和相关资料后,按照设计人已完成全部设计任务对待,发包人应结清全部设计费。D项,由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。


    第31题:《建设工程监理合同》示范文本标准条件,关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。

    A.建议权

    B.否决权

    C.确认权

    D.无任何权

    正确答案:查看最佳答案


    第32题:下列施工合同文件的组成部分中,合同文件的优先解释次序不正确的是()。

    A.合同协议书.中标通知书

    B.投标书.工程量清单

    C.施工合同通用条件.施工合同专用条件

    D.标准及有关技术文件.图纸

    正确答案:查看最佳答案


    第33题:要约以信件或者电报做出的,承诺期限自()开始计算。

    A.信件或者电报到达之日

    B.信件载明的日期或者电报交发之日

    C.信件或者电报交发之日

    D.信件邮寄的日期或者电报到达之日

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第34题:根据NEC《工程施工合同》,签订合同时,拟建工程范围还没有完全界定,承包商的投标价作为合同的目标成本,此时应选用()条款。

    A.管理合同

    B.目标合同

    C.标价合同

    D.成本补偿合同

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确,甚至以目标合同为基础也不够充分,而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。


    第35题:可作为抵押物进行抵押的财产是()。

    A.抵押人所有的房屋

    B.抵押人有权使用的集体土地所有权

    C.依法被查封的财产

    D.抵押人所有的支票

    正确答案:查看最佳答案


    第36题:按照诉讼的地域管辖规定,建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖。

    A.工程所在地

    B.被告住所地

    C.原告住所地

    D.合同签字地

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第37题:根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付逾期竣工违约金,最高赔偿限额为()。

    A.公尺结算价的2%

    B.签约合同价的2%

    C.工程结算加的3%

    D.签约合同价的3%

    正确答案:查看最佳答案


    第38题:根据《标准施工合同》,对于发包人提供的材料和工程设备,承包人应在约定时间内()共同进行验收。

    A.会同监理人在交货地点

    B.会同发包人代表.监理人在交货地点

    C.会同监理人在施工现场

    D.会同发包人代表.监理人在施工现场

    正确答案:查看最佳答案


    第39题:关于建设工程勘察设计合同,下列说法错误的是()。

    A.合同的委托人.承包人一般均应具有法人地位

    B.承包人是持有国家认可的勘察设计证书的勘察设计单位

    C.委托人一般是项目业主,即建设单位,但不可能是建设工程承包单位

    D.委托人与承包人为完成一定的勘察设计任务,明确双方权利.义务关系的协议

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第40题:施工合同订立后,任何一方都不能将合同转让给第三者,这体现了()原则。

    A.公平竞争

    B.平等合作

    C.诺守合同

    D.诚实信用

    正确答案:查看最佳答案


    第41题:下列关于代理的表述中,正确的是()。

    A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

    B.无权代理在被代理人追认前,“代理人”可以撤销其“代理”行为

    C.无权代理的法律后果由“代理人”承担

    D.代理人只能在代理权限内实施代理行为

    正确答案:查看最佳答案


    第42题:能够作为保证人的是()。

    A.法人的职能部门

    B.公司

    C.学校

    D.幼儿园

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第43题:按照伙伴关系协议,()负责支付咨询顾问费用。

    A.雇主

    B.承包商

    C.监理人

    D.工程师

    正确答案:查看最佳答案


    第44题:某国外设备投标的到岸价为300万美元,评审供货范围偏差增加评标价4万美元,商务偏差调整值为+2.5%,技术偏差调整值为+3%,则该设备投标价格的调整额为()万美元。

    A.7.5

    B.11.5

    C.13.0

    D.20.5

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:价格调整额=供货范围偏差调整额+商务偏差调整额+技术偏差调整额=4+300×2.5%+300×3%=20.5万美元。


    第45题:BOT合同又称()。

    A.特许权协议书

    B.工程项目总承包合同

    C.单位工程施工承包合同

    D.勘察.设计或施工总承包合同

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第46题:材料采购合同在履行过程中,由发包人负责供应的材料设备经双方共同清点接收后,由承包人妥善保管,并由()支付相应的保管费用。

    A.承包人

    B.发包人

    C.工程师

    D.监理单位

    正确答案:查看最佳答案


    第47题:履行施工时双方达成一致的洽商书面协议的解释应排在()。

    A.所有合同文件之后

    B.中标通知书之前

    C.投标书之后

    D.图纸之后

    正确答案:查看最佳答案


    第48题:某小型施工项目,甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同()。

    A.未成立

    B.补签后成立

    C.成立

    D.备案登记后成立

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第49题:非招标工程的合同价款,由当事人双方依据()协商后,填写在协议书内。

    A.工程监理书

    B.工程预算书

    C.工程施工书

    D.工程勘察设计书

    正确答案:查看最佳答案


    二.多选题(共有30 题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

    第50题:工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时,证据材料包括()。

    A.合同专用条件中的条款

    B.经工程师认可的施工进度计划

    C.施工现场和施工会议记录

    D.工程延期审批表

    E.费用索赔审批表

    正确答案:查看最佳答案


    第51题:设计施工总承包合同模式下,关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示,下列说法正确的是()。

    A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

    B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

    C.承包人对该指示有疑问时,应当首先要求监理人员澄清,不得直接提交总监理工程师

    D.承包人对该指示有疑问时,可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

    E.承包人提出书面异议后,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:B项,在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认,即与其发出的指示具有同等效力。C项,承包人对该指示有疑问时,可以直接提交总监理工程师。D项,承包人对该指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。


    第52题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

    A.排名第一的中标候选人放弃中标

    B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

    C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

    D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

    E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。


    第53题:建设工程施工招标初步评审过程中,应判定为废标的情形有()。

    A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

    B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的

    C.不同投标人的投标文件异常一致

    D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的

    E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格,串通投标或弄虚作假或有其他违法行为,不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项,评标委员会可对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。


    第54题:根据《标准设计施工总承包合同》,承包人建议书应包括的内容有()。

    A.工程设计方案

    B.工程施工方案

    C.工程分包方案

    D.工程报价清单

    E.工程质量标准

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件,包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。


    第55题:根据《标准施工招标资格预审文件》,下列单位中,将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

    A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

    B.本标段的监理人

    C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

    D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

    E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况,包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。


    第56题:根据《标准施工合同》,如果承包人有专利技术且有相应设计资质,双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时,需要在D订立合同时明确的内容有()。

    A.发包人提交施工图审查的时间

    B.承包人的设计范围

    C.承包人提交设计文件的期限

    D.承包人提交设计文件的数量

    E.监理人签发图纸修改的期限

    正确答案:查看最佳答案


    第57题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。

    A.本标段的监理人不能参加施工投标

    B.由招标人进行资格审查

    C.财产被接管不是否决投标资格的理由

    D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

    E.资格审查一般采用合格制

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时,由资格审查委员会进行资格审查,资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制,应在前附表中注明。


    第58题:监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后应按时完成核查,如未在约定时间内核查,又未提出具体意见,则()。

    A.视为监理人已同意承包人提交的竣工付款申请单

    B.视为监理人不同意承包人提交的竣工付款申请单

    C.可将竣工付款申请单中说明的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核

    D.承包人应进行修正和提供补充资料,和监理人协商后,提交修正后的竣工付款申请单

    E.承包人可再次提请监理人核查

    正确答案:查看最佳答案


    第59题:建设工程项目实施过程中,下列行为属于委托代理的有()。

    A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

    B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

    C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务

    D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

    E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

    正确答案:查看最佳答案


    第60题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法,正确的有()。

    A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力

    B.通过资格预审的,在评标过程中不需要对投标人资格进行复查

    C.资格后审在评标后定标前进行

    D.资格后审和资格预审的时间不同

    E.资格后审的内容比资格预审少

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第61题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人,应当具备的条件包括()。

    A.必须具备法人资格

    B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

    C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书

    D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同

    E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照,并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动,超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。


    第62题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。

    A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

    B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

    C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

    D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

    E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:在第二阶段,评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改,未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处,召开澄清问题会要求投标人予以说明,并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人,评标委员会才会对其商务标进行审查,然后分析报价组成的合理性。


    第63题:根据《担保法》,不得抵押的财产有()。

    A.建设用地使用权

    B.正在建造的建筑物

    C.宅基地的土地使用权

    D.原材料

    E.公立学校的教育设施

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权,但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。


    第64题:下列关于归档文件的质量要求正确的是()。

    A.归档的工程文件一般应为原件

    B.工程文件的内容必须真实.准确,与工程实际相符合

    C.工程文件应字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续完备

    D.所有竣工图均应加盖竣工图章

    正确答案:查看最佳答案


    第65题:根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,正确的有()。

    A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目

    B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人

    C.评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先

    D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面

    E.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:C项,综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。


    第66题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时,下述做法中正确的有()。

    A.计量98吨,则应补交2吨

    B.计量98吨,则应补交1.5吨

    C.计量99.8吨,则不再补交

    D.计量99.8吨,则应补交0.2吨

    E.计量102吨,则退还2吨

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第67题:评标委员会修正错误的原则是()

    A.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写写金额为准

    B.总价金额与单价金额不一致的,以总价金额为准,但总价金额小数点有明显错误的除外

    C.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以评标委员会评定金额为准

    D.总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误的除外

    正确答案:查看最佳答案


    第68题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。

    A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

    B.不能对施工图设计单独进行招标

    C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

    D.可以采用分单项的设计任务发包招标

    E.勘察与设计应当分开招标

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标,对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行初步设计招标,而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围,可以采用设计全过程总发包的一次性招标,也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。


    第69题:建筑材料采购合同履行中,供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担,下列说法中,正确的是()。

    A.由供货方承担货物转运费用

    B.由供货方承担逾期交货违约金

    C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金

    D.由采购方承担货物转运增加的保险费用

    E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时,除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。


    第70题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》,关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

    A.买方有权检验货物,且不支付额外费用

    B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

    C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

    D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

    E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物,以确认货物是否符合合同约定的规格,并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前,卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分,但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。


    第71题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。

    A.单价子目已完工程量按月计算

    B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

    C.总价子目已完工程量按月计算

    D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

    E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

    正确答案:查看最佳答案


    第72题:关于投标预备会的说法,正确的有()。

    A.投标预备会是法定的招标程序

    B.投标预备会上应进行招标工程交底

    C.投标预备会由工程监理单位组织召开

    D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑

    E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第73题:关于无权代理的说法,正确的有()。

    A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

    B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

    C.对无权代理行为,“被代理人”可以行使“追认权”

    D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为

    E.无权代理行为由行为人承担民事责任

    正确答案:查看最佳答案


    第74题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确的有()。

    A.总承包合同的承包人可以是联合体

    B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

    C.联合体协议为总承包合同的附件

    D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

    E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,因此未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。


    第75题:《担保法》规定的担保方式为()

    A.保证

    B.保留

    C.抵押

    D.留置

    E.定金

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第76题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。

    A.业主直接送达

    B.工程师直接送达

    C.工程师代表直接送达

    D.承包商代表直接送达

    E.经承包商代表确认工程师发布

    正确答案:查看最佳答案


    第77题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。

    A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

    B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

    C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

    D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

    E.解决施工过程出现的设计问题

    正确答案:查看最佳答案


    第78题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定,下列关于该转让行为的表述中;正确的包括()。

    A.合同主体不变,仍为甲.乙两公司

    B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

    C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意,但应通知对方

    D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

    E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--各地监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第79题:可以质押的权利包括()。

    A.汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单;

    B.依法可以转让的股份.股票;

    C.依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权;

    D.房屋所有权证书

    E.依法可以质押的其他权利。

    正确答案:查看最佳答案


    版权声明

    本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
    本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
    本文地址://wwkao.com/Article/21597.html

    留言与评论(共有 0 条评论)
    验证码:
    后台-系统设置-扩展变量-手机广位-评论底部广位

    微微考网

    wwkao.com

    统计代码 | 粤ICP备18030163号

    Powered By 微微考网

    使用手机软件扫描微信二维码

    关注我们可获取更多热点资讯

    感谢微微考网友情技术支持