西藏自治区监理工程师测试模拟试题

笛卡儿曾经说过，阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这种《西藏自治区监理工程师测试模拟试题》对本人来说意义重大，相信对这个世界也是有一定意义的。既然如此，学习好似一片沃土，只要辛勤耕耘，定会有累累的硕果；如若懒于劳作，当别人跳起丰收之舞时，你已是后悔莫及了。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们就来找答案吧！最后祝福你:为你倒数，还有几个小时就要上战场了，希望你能够放松心情，不要紧张。我知道你平时学习一向都很努力，学得很不错，相信你考好成绩是没问题的!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建设工程进度控制的技术措施，不包括()。

A.编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制

B.采用网络计划技术及其他科学适用的计划方法

C.对建设工程进度实施静态控制

D.审查承包商提交的进度计划，使承包商能在合理的状态下施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担，另一种是此风险由发包人承担，需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。

第2题:施工过程出现质量缺陷时，监理工程师应立即向施工单位发出()，要求其对质量问题进行补救处理。

A.暂停令

B.工作联系单

C.会议纪要

D.监理通知

正确答案:查看最佳答案

第3题:承包人应在收到发包人指令后的()D内，向发包人提交现场签证报告。

A.7

B.10

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:监理工程师对工程项目进行进度控制时，首先应审批承包单位报送的施工总进度计划并制定()。

A.项目进度控制方案

B.项目总进度计划

C.项目质量控制方案

D.项目投资控制计划

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以()为准进行计算。

A.完成后的实际值

B.形成工程实体的净值

C.定额工程量数量

D.对应的施工方案数量

正确答案:查看最佳答案

第6题:工作的总时差是指在不影响()的前提下，本工作所具有的机动时间。

A.本工作最早完成时间

B.紧后工作最早完成时间

C.网络计划总工期

D.紧后工作最早开始时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:在一个单位工程中有多个承包单位参加施工时，应按()将单位工程的进度目标进行分解。

A.项目组成

B.承包单位

C.施工阶段

D.专业项目

正确答案:查看最佳答案

第8题:工程项目建设施工阶段进度控制的最终目标是()。

A.节约投资建成项目任务

B.提前完成项目任务

C.确保工程质量优等

D.保证工程项目按期建成交付使用

正确答案:查看最佳答案

第9题:组织流水施工时，流水步距是指()。

A.第一个专业队与其他专业队开始施工的最小间隔时间

B.第一个专业队与最后一个专业队开始施工的最小间隔时间

C.相邻专业队相继开始施工的最小间隔时间

D.相邻专业队相继开始施工的最大间隔时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:质量管理体系文件中()是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结果的客观反映。

A.质量记录

B.作业指导书

C.程序文件

D.质量手册

正确答案:查看最佳答案

第11题:某企业从银行贷款220万元，用于购买某设备，若偿还期为5年，每年末偿还相等的金额，贷款利率为5.55%，每年末应偿还()万元。

A.38.84(万元)

B.46.84(万元)

C.51.59(万元)

D.68.84(万元)

正确答案:查看最佳答案

第12题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明该企业的()。

A.市场竞争力较强

B.市场竞争力较弱

C.生产要素价格较高

D.生产要素成本较高

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:建设工程投资构成中的“积极投资”是指()。

A.软件工程投资

B.引进技术投资

C.工程建设其他投资

D.设备工器具投资

正确答案:查看最佳答案

第14题:检验批的合格质量主要取决于对()的检验结果。

A.主控项目

B.一般项目

C.主控项目和一般项目

D.隐蔽工程

正确答案:查看最佳答案

第15题:某企业年初从金融机构借款3000万元，月利率1%，按季复利计息，年末一次性还本付息，则该企业年末需要向金融机构支付的利息为()万元。

A.360.00

B.363.61

C.376.53

D.380.48

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:总监理工程师组织专业监理工程对施工单位报送的施工方案进行审查时，程序性审查主要审查的是()。

A.施工方案是否具有针对性.指导性和可操作性

B.施工方案是否符合强制性标准的规定

C.编制人和审批人是否具有相应的权限

D.施工方案是否由建设单位认可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应重点审查施工方案的编制人.审批人是否符合有关权限规定的要求。根据相关规定，通常情况下，施工方案应由项目技术负责人组织编制，并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。项目监理机构在审批施工方案时，应检查施工单位的内部审批程序是否完善.签章是否齐全，重点核对审批人是否为施工单位技术负责人。

第17题:在工程建设国家标准与行业标准中，某些用粗体字表达的条文指的是()。

A.工程建设强制性标准

B.工程建设通用性标准

C.工程建设一般标准

D.工程建设特殊标准

正确答案:查看最佳答案

第18题:质量事故调查分析报告的内容应包含对事故的评估，阐明事故对建筑功能.使用要求.结构受力性能及施工安全有何影响，并应有()。

A.设计单位的意见

B.施工单位的意见

C.实测.验算数据和资料

D.主管部门的意见

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第20题:在合同执行过程中，由于通货膨胀使工料成本增加，按合同规定可以对合同总价进行相应调整的合同形式称为()。

A.估计工程量单价合同

B.成本加酬金合同

C.可调值不变总价合同

D.不可调值不变总价合同二.多项选择题

正确答案:查看最佳答案

第21题:工程施工中发生事故造成10人死亡，该事故属于()事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:按定额顺序或施工顺序，对各项工程细目逐项全面详细审查的一种方法，称为()。

A.分组计算审查法

B.对比审查法

C.全面审查法

D.“筛选”审查法

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是()。

A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统

B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系

C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系

D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失

正确答案:查看最佳答案

第24题:设计交底是由()单位负责组织。

A.建设

B.设计

C.监理

D.施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:我国《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，施工企业职工意外伤害险的投保人应当是()。

A.发包人

B.施工单位

C.业主

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》及《建设工程安全生产管理条例》规定，建筑施工企业必须为施工现场从事危险作业的职工办理意外伤害保险。

第26题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度，建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务，下列有关说法正确的是()。

A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务

B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务

C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务

D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务，工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务，工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。

第27题:在现场施工准备的质量控制中，项目监理机构对工程施工测量放线的复核控制工作应由()负责。

A.监理单位技术负责人

B.现场监理员

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:工程质量统计分析方法中，因果分析图的主要作用是()。

A.反映质量的变动情况

B.判断工程质量是否处于受控状态

C.对工程项目的总体质量进行评价

D.系统整理分析某个质量问(结果)与其产生原因之间的关系

正确答案:查看最佳答案

第29题:工程质量事故发生后，涉及结构安全和加固处理的重大技术处理方案应由()提出。

A.原设计单位

B.事故调查组建议的单位

C.施工单位

D.法定检测单位

正确答案:查看最佳答案

第30题:施工图审查合格的，审查机构应当向建设单位出具审查合格书，审查合格书应经()签发，并加盖审查机构公章。

A.专业监理工程师

B.专业审查人员

C.总监理工程师

D.法定代表人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:某工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟.开始时间分别为第21天.第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第()天。

A.11

B.14

C.15

D.17

正确答案:查看最佳答案

第32题:采用直方图法分析工程质量时，出现双峰型直方图的原因是()。

A.分组组数不当

B.原材料发生变化

C.采用两种不同的方法

D.检测过程中存在人为因素

正确答案:查看最佳答案

参考解析:双峰型，是由于用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的。孤岛型，是原材料发生变化，或者临时他人顶班作业造成的。

第33题:根据规定的抽样检验方案将检验批判为合格而接受的概率，称为()。

A.过程平均批不合格品率

B.批不合格品率

C.批合格品率

D.抽样检验概率

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是()。

A.可以一次移交完成，也可以分次移交

B.只能一次移交完成，不可以分次移交

C.只能分次移交完成，不可以一次移交

D.以不影响单位工程的竣工为原则

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工场地的移交可以一次完成，也可以分次移交，以不影响单位工程的开工为原则。

第35题:工程款支付证书应由()审定.签署，并报建设单位。

A.专业监理工程师

B.施工单位负责人

C.建设单位负责人

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第36题:生产过程处于稳定状态是由于消除了()的影响。

A.偶然性因素

B.不利因素

C.系统性因素

D.控制性不利参数

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:利用随机数表.随机数生成器或随机数骰子来抽取样本的方法称之为()抽样法。

A.二次

B.机械随机

C.单纯随机

D.分层

正确答案:查看最佳答案

第38题:设计概算的编制依据的审查不包括()。

A.合法性审查

B.合理性审查

C.时效性审查

D.适用范围审查

正确答案:查看最佳答案

第39题:某工程采用的预拌混凝土由承包人提供，双方约定承包人承担的价格风险系数<=5%。承包人投标时对预拌混凝土的投标报价为308元/M3，招标人的基准价格为310元/M3，实际采购价为327元/M3。发包人在结算时确认的单价应为()元/M3。

A.308.00

B.309.49

C.310.00

D.327.00

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:某分部工程划分为2个施工过程.3个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2.4.3天和3.5.4天，则流水施工工期为()天。

A.12

B.13

C.14

D.15

正确答案:查看最佳答案

第41题:质量管理的目的是()。

A.提高企业的信誉

B.提高企业的管理水平

C.保持和提高产品的质量

D.提高企业的经济效益

正确答案:查看最佳答案

第42题:工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取()的措施。

A.抓紧整改.早日复工

B.防止事故信息非正常扩散

C.对事故责任人进行监管

D.防止事故扩大并保护好现场

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:设计交底的主要内容一般不包括()。

A.对施工单位.监理单位.建设单位等对设计图样疑问的解释

B.设计地震烈度是否符合当地要求

C.建筑.工艺等各专业在施工中的难点.疑点和容易发生问题的说明

D.施工图设计文件总体介绍

正确答案:查看最佳答案

第44题:设计图纸是设计工作的最终成果，监理工程师应对设计图纸进行审核，施工图审核的内容着重于()。

A.工程所采用的设计方案是否符合总体方案要求

B.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求

C.是否满足使用功能及质量要求

D.工程与所在地区的环境是否协调

正确答案:查看最佳答案

第45题:纠偏的主要对象是()造成的投资偏差。

A.监理单位和建设单位

B.监理单位和设计单位

C.建设单位与施工单位

D.建设单位和设计单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数的流水施工方式是()。

A.固定节拍流水施工

B.加快的成倍节拍流水施工

C.一般的成倍节拍流水施工

D.非节奏流水施工

正确答案:查看最佳答案

第47题:在正常使用条件下，电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期限为()。

A.1年

B.2年

C.3年

D.4年

正确答案:查看最佳答案

第48题:为了有效地控制建设工程进度，监理工程师要在设计准备阶段()。

A.进行环境及施工现场条件的调查和分析

B.编制设计阶段工作计划及详细的出图计划

C.进行工期目标和进度控制的决策工作

D.审查工程项目建设总进度计划并控制其执行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:施工阶段影响工程质量的4M1E因素中的“E”是指对()的控制。

A.环境

B.材料

C.机械

D.人

正确答案:查看最佳答案

第50题:关于工程网络计划的说法，正确的是()。

A.关键线路上工作的总时差均为零

B.关键线路上的工作均为关键工作

C.一个网络计划中只有一条关键线路

D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移

正确答案:查看最佳答案

第51题:工程监理单位在工程勘察阶段控制质量，最重要的工作室审核和评定()。

A.勘察方案

B.勘察任务书

C.勘察合同

D.勘察成果

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:采用装运港船上交货价(FOB)进口设备时，卖方的责任是()。

A.承担货物装船后的一切费用和风险

B.负责租船或订舱

C.负责提供有关装运单据

D.负责办理保险及支付保险费

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《建设G工程监理规范》，工程施工采用新技术.新工艺时，应由()组织必要的专题论证。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第54题:设计施工总承包合同模式下，关于承包人设计义务的说法正确的是()。

A.承包人完成设计工作，应按照最新的规范和标准

B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行

C.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度

D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，承包人应按照基准日时适用的法律规定，以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项，如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准，应以合同约定为准。D项，承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外，还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计质量。

第55题:运用价值工程优化设计方案所得结果是:甲方案价值系数为1.36，单方造价为1200元，重要系数为0.3215;乙方案价值系数为1.28，单方造价为1250元，重要系数为0.2132;丙方案价值系数为1.15，单方造价为1230元，重要系数为0.2886;丁方案价值系数为1.12，单方造价为1180元，重要系数为0.3215。其最佳方案是()。

A.甲方案

B.乙方案

C.丙方案

D.丁方案

正确答案:查看最佳答案

第56题:价值工程定义中的成本是指()。

A.一次性投资费用

B.使用过程中的维修费用

C.使用过程中的运营费用

D.一次性投资费用与使用过程中的运营费用

正确答案:查看最佳答案

第57题:如果承包商未能按合同条款指定的项目投保，并保证保险有效，业主可以投保并保证保险有效，业主所支付的必要保险费可在应付承包商的款项中扣回。这类索赔属于业主向承包商进行的()索赔。

A.质量不满足合同要求的

B.承包商不履行保险费用的

C.对超额利润的

D.对指定分包商的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:下列设计进度控制工作中，属于监理单位进度监控工作的是()。

A.认真实施设计进度计划

B.编制切实可行的设计总进度计划

C.编制阶段性设计进度计划

D.定期比较分析设计完成情况与计划进度

正确答案:查看最佳答案

第59题:某工作是由3个性质相同的分项工程合并而成的。各分项工程的工程量和时间定额分别是:Q1=2500M3，Q2=3000M3，Q3=2700M3;H1=0.18工日/米3，H2=0.20工日/米3，H3=0.40工日/米3。该工作的综合时间定额是()工日/米3。

A.0.35

B.0.33

C.0.26

D.0.21

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《标准施工招标文件》，在施工过程中遭遇不可抗力，承包人可以要求合理补偿()。

A.工期

B.费用

C.利润

D.成本

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:质量事故技术处理方案，一般应委托()提出，由其他单位提供的技术处理方案，也应经该单位同意签认。

A.事故责任单位

B.建设单位

C.监理单位

D.原设计单位

正确答案:查看最佳答案

第62题:在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟()。

A.5天，但不影响总工期

B.1天，但不影响总工期

C.5天，并使总工期延长1天

D.4天，并使总工期延长2天

正确答案:查看最佳答案

第63题:一般而言，为了方便合同管理和计价，需要纳入分部分项工程工程量清单项目综合单价中的暂估价最好是()。

A.机械费

B.人工费

C.材料费

D.管理费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:在工程项目交付使用资产总表中，融资费用列入()。

A.流动资产

B.固定资产

C.无形资产

D.其他资产

正确答案:查看最佳答案

第65题:下列实际进度检测工作中，属于对实际进度数据进行加工处理工作的是()。

A.定期收集进度报表资料

B.现场实测实量已完工程量

C.进行实际进度与计划进度的对比分析

D.确定本期已累计完成的工作量

正确答案:查看最佳答案

第66题:承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，应采用的报价方法是()。

A.不平衡报价法

B.多方案报价法

C.突然降价法

D.先亏后盈法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:确定施工进度控制目标时，可将()作为主要依据。

A.工程量清单

B.工程难易程度

C.已完工程实际进度

D.单位工程施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:留置权是一种法定物权，不能通过合同约定产生留置权。行使留置权的前提为债权人合法占有对方财产，并且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产。当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。

第69题:GB/T19000-2000族标准质量管理原则中，管理的系统方法不包括()。

A.系统目标

B.系统分析

C.系统工程

D.系统管理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，则工作B的最早完成时间为第()天。

A.6

B.8

C.11

D.13

正确答案:查看最佳答案

第71题:发包人应在()内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。

A.核实竣工结算款支付申请后的7d

B.签发竣工结算支付证书后的14d

C.提交最终结清支付申请后的14d

D.收到承包人提交的竣工结算款支付申请后的7d

正确答案:查看最佳答案

第72题:我国建筑工程是按()进行分项工程划分的。

A.主要部位

B.工程项目的重要性

C.主要工种

D.工程用途

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:在工程网络计划中，关键工作的特点是()。

A.关键工作一定在关键线路上

B.关键工作的持续时间最长

C.关键工作的总时差最小

D.关键工作的持续时间最短

正确答案:查看最佳答案

第74题:价值工程的核心是()。

A.项目成本分析

B.降低项目价格

C.提高项目(或产品)价值

D.增加产品功能

正确答案:查看最佳答案

第75题:工程勘察资质和工程设计资质分级标准按单位资历和信誉.技术力量.技术水平及应用水平.管理水平.业务成果等方面考核确定，其中()供资质考核备用。

A.应用水平

B.业务成果指标

C.技术水平

D.技术装备

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:工程项目建设总进度计划中不应包括的内容是()。

A.工程项目一览表

B.投资计划年度分配表

C.竣工投产交付使用表

D.工程项目进度平衡表

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《标准施工合同》，承包人办理“建筑工程一切险”后需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是()。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无论是由承包人还是发包人办理保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。因此，承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第78题:在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为()与已完工程计划投资的差异。

A.已完工程实际投资

B.拟完工程计划投资

C.未完工程计划投资

D.拟完工程实际投资

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:承包商计算索赔费用常用的方法是()。

A.总费用法

B.修正的总费用法

C.单价法

D.实际费用法

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:下列进度计划表中，属于建设单位计划系统中工程项目建设总进度计划的有()。

A.工程项目览表

B.投资计划年度分配表

C.年度设备平衡表

D.工程项目进度平衡表

E.年度建设资金平衡表

正确答案:查看最佳答案

第81题:设备及安装工程概算审查的重点有()。

A.审查单价

B.安装费用的计算

C.设备清单

D.审查材料预算价格

E.审查工程量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:关于建设工程多级网络计划系统的说法，正确的有()。

A.计划系统由不同层次网络计划组成

B.处于同一层级的网络计划相互关联和搭接

C.能够使用一个网络图来表达工程的所有工作内容

D.进度计划通常采用自顶向下，分级编制的方法

E.能够保证建设工程所需资源的连续性

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

第84题:()是网络计划的关键线路。

A.总持续时间最长的线路

B.时标网络计划中无波形线的线路

C.全部由关键工作组成的线路

D.双代号网络计划中全部由关键节点组成的线路

E.相邻两项工作之间的时间间隔全部为零的路线

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:按定额的适用范围分类，定额可分为()。

A.国家定额

B.建筑工程定额

C.行业定额

D.地区定额

E.企业定额

正确答案:查看最佳答案

第86题:某项目，建设期为2年，现金***部分为银行贷款，贷款年利率为4%，按年计息且建设期不支付利息，每一年贷款额为1500万元，第二年贷款额1000万元，假设贷款在每年的年中支付，建设期贷款利息的计算，正确的有()。

A.第一年的利息为30万元

B.第二年的利息为60万元

C.第二年的利息为81.2万元

D.第二年的利息为82.4万元

E.两年的总利息为112.4

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《担保法》，不得抵押的财产有()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.宅基地的土地使用权

D.原材料

E.公立学校的教育设施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。

第88题:在招标过程中，对于那些紧急工程，如灾后恢复工程，要求尽快开工且工期较紧的工程，可能仅有实施方案，没有图纸，对这些工程采用()等合同比较合理。

A.固定价

B.总价

C.可调价

D.成本加奖罚

E.成本加固定金额酬金

正确答案:查看最佳答案

第89题:对施工阶段的投资控制仅仅靠控制工程款的支付是不够的，应从组织.经济.技术.合同等多方面采取措施，下列措施中属于合同措施的有()。

A.参与合同修改.补充工作，着重考虑它对投资控制的影响

B.参与处理索赔事宜

C.审核承包商编制的施工组织设计

D.对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测

E.经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告

正确答案:查看最佳答案

第90题:价值工程的核心内容是()。

A.思想方法

B.不断创新

C.管理技术

D.降低成本

E.功能与成本进行系统分析

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:施工单位实施工程质量控制活动的质量记录资料有()。

A.施工现场质量管理检查记录

B.施工图设计文件审查记录

C.施工过程作业活动质量记录

D.工程材料质量记录

E.工程有关合同文件评审记录

正确答案:查看最佳答案

第92题:监理总进度分解计划，按工程进展阶段分解包括()。

A.设计准备阶段进度计划

B.动用前准备阶段进度计划

C.设计阶段进度计划

D.竣工阶段进度计划

E.施工阶段进度计划

正确答案:查看最佳答案

第93题:在工程招标投标阶段，工程量清单的主要作用有。

A.为招标人编制投资估算文件提供依据

B.为投标人投标竞争提供一个平等基础

C.招标人可据此编制招标控制价

D.投标人可据此调整清单工程量

E.投标人可按其表述的内容填报相应价格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:综合概算和总概算的审查内容包括()。

A.审查经济效果，项目的环保

B.审查总图设计和工艺流程

C.审查文件的组成，其他具体项目

D.审查合法性.时效性.适用范围

E.审查概算的编制是否符合国家经济建设方针政策的要求

正确答案:查看最佳答案

第95题:建设单位办理工程竣工验收备案应提交的文件有()。

A.工程竣工验收报告

B.工程竣工验收备案表

C.监理单位签署的竣工决算书

D.施工单位签署的工程质量保修书

E.公安消防部门出具的认可文件

正确答案:查看最佳答案

第96题:在施工质量控制点选择的原则中，应将()作为质量控制点的对象。

A.地下防水层施工

B.预应力结构的张拉工序

C.复杂曲线模板的放样

D.采用新材料的部位

E.检验批

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:合同法律关系的客体有()。

A.物

B.行为

C.义务

D.权利

E.知识产权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。

第98题:关于横道图正确的有()。

A.用横道图表示的建设工程进度计划，一般包括两个基本部分

B.明确地表示出各项工作的划分.工作的开始时间和完成时间

C.能反映出工作所具有的机动时间

D.无法反映出整个工程项目的关键所在

E.有利于建设工程进度的动态控制

正确答案:查看最佳答案

第99题:在下列所述线路中，()必为关键线路

A.双代号网络计划中没有虚箭线的线路

B.时标网络计划中没有波形线的线路

C.单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路

D.双代号网络计划中由关键节点组成的线路

E.单代号网络计划中由关键工作组成的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:只要承包商能提出合理的证据，一般可获得监理工程师及业主的同意。下列承包商提出工期索赔的原因主要包括()。

A.在现场发现有价值的文物

B.不利的自然条件

C.有关放线的资料不准

D.合同双方差距大

E.物价上涨

正确答案:查看最佳答案

第101题:在网络计划的费用优化方法中，当需要缩短关键工作的持续时间时，其缩短值的确定必须符合的原则有()。

A.缩短后工作的持续时间不能小于其最短持续时间

B.缩短后工作的持续时间小于最短持续时间

C.缩短持续时间的工作不能变成非关键工作

D.缩短持续时间的工作要变成关键工作

E.缩短后工作的直接费用率小于间接费用率

正确答案:查看最佳答案

第102题:建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的

C.不同投标人的投标文件异常一致

D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的

E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格，串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项，评标委员会可对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。

第103题:确定关键线路的依据是()

A.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的自由时差都为零

B.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的总时差都相等

C.从起点节点开始到终点节点为止，线路时间最长

D.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的总时差最小

E.从起点节点开始到终点节点为止，各工作的自由时差最小

正确答案:查看最佳答案

第104题:项目监理机构对施工组织设计进行审查的内容有()。

A.编审程序是否符合相关规定

B.工程材料质量证明文件是否齐全有效

C.资源供应计划是否满足工程施工需要

D.工程质量保证措施是否符合施工合同要求

E.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准

正确答案:查看最佳答案

第105题:下列工程设计质量管理工作中，属于工程监理单位工作的有()。

A.协助建设单位编制设计任务书

B.协助建设单位组织工程设计变更

C.审查设计单位提交的设计成果

D.将设计文件送审图机构审查

E.深化设计的协调管理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:通过比较实际进度S曲线和计划进度S线，可以获得()的信息。

A.工程项目实际进展状况

B.工程项目实际进度超前或拖后的时间

C.工程项目实际超额或拖欠的任务量

D.后期工程进度预测

E.各项工作的最早开始时间和最迟开始时间

正确答案:查看最佳答案

第107题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。

第108题:在物价上涨引起的索赔中，对固定总价合同不予调整的方法适用于()的工程。

A.工期短

B.规模小

C.工期长

D.规模大

E.施工强度大

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:监理工程师控制工程建设进度的措施包括()。

A.组织措施

B.合同措施

C.信息管理措施

D.经济和技术措施

E.质量保证措施

正确答案:查看最佳答案

第110题:索赔费用的计算方法有()。

A.经验法

B.实际费用法

C.总费用法

D.公式法

E.修正的总费用法

正确答案:查看最佳答案

第111题:在价值工程活动的创新阶段，实施价值工程的步骤有()。

A.功能分析

B.提案编写

C.方案创新

D.方案评价

E.方案实施与检查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是()。

A.发包人应自承包人提交设计文件之日起21天内完成审查

B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意

E.设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内向政府有关部门报送设计文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起21天内完成审查。B.C项，审查期限均为重新起算。

第113题:某工程双代号时标网络计划如下图所示，***正确的结论有()。A.工作

A.关键工程b.工作

B.工作b的自自时差为2天c.工作

C.工作c的总时差为零d.工作

D.工作d的最迟完成时间为第8天e.工作

E.工作e的最早开始时间为第2天

正确答案:查看最佳答案

第114题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。

A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师

D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。

第115题:实施全员参与原则一般要采取的主要措施是()。

A.对员工进行职业道德的教育，教育员工要识别影响他们工作的制约条件

B.在本职工作中，让员工有一定的自主权，并承担解决问题的责任

C.把组织的总目标分解到职能部门和层次，激励员工为实现目标而努力，并评价员工的业绩

D.启发员工积极提高自身素质

E.识别质量管理体系所需要的过程

正确答案:查看最佳答案

第116题:工程监理单位勘察质量管理的主要工作包括()。

A.编制工程勘察任务书

B.协助建设单位选择工程勘察单位

C.审查勘察单位提交的勘察方案

D.审查勘察单位提交的勘察成果报告

E.检查勘察单位执行勘察方案的情况

正确答案:查看最佳答案

第117题:工程施工过程中，应由总监理工程师签发工程暂停令的情形有()。

A.施工单位施工质量保证措施欠缺

B.施工单位拒绝项目监理机构管理

C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工

D.施工单位采用不适当的施工工艺

E.施工单位违反工程建设强制性标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--西藏自治区监理工程师测试模拟试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:在建设工程施工阶段，为了有效地控制施工进度，不仅要明确施工进度总目标，还要将此总目标按()进行分解，形成从总目标到分目标的目标体系。

A.投标单位

B.项目组成

C.承包单位

D.工程规模

E.施工阶段

正确答案:查看最佳答案

第119题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程质量标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。