2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题

努力吧! 不管结果怎样，经历过，总会有结果的!考试的朋友们，为你们祝福，也为自己祈祷!愿梦开始的地方，也是梦想实现的地方!嗯嗯，加油，嗯，加油!一般来说，许多人都在找《2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题》，罗素·贝克曾经说过，一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。这启发了我们， 这启发了我们， 一般来说，学习犹如农民耕作，汗水滋润了种子，汗水浇灌了幼苗，没有人瞬间奉送给你一个丰收。能那么认真找到这个页面的呢，是十分值得表扬的，那开始我们就来好好看题吧！

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建设工程质量管理条例》的规定，设计单位应当参与建设工程()分析，并提出相应的技术处理方案。

A.工期延误

B.投资失控

C.质量事故

D.施工组织

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》规定，全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额()左右的比例预留保证金。

A.3%

B.5%

C.8%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

第2题:关于建筑节能的说法，正确的是()。

A.已经建成的项目，2年后方可投入生产.使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《劳务派遣暂行规定》,被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害,关于申请工伤认定的说法,正确的是()

A.用工单位申请,劳务派遣单位协助

B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助

C.劳务派遣单位申请,用工单位协助

D.被派遣劳动者申请,劳动行政部门协助

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用.工期和利润的承担原则是()。

A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用建设单位承担延误的工期

C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第5题:某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议，结算时双方对工程价款发生争议，则应当以()作为结算工程价款的依据。

A.备案的建设工程合同

B.补充协议

C.重新商定合同

D.当地建设行政主管部门发布的计价方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题中备案的工程合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称《解释》)第21条规定:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。因此，本题选A。

第6题:发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支出。

A.编制招标文件

B.印刷.邮寄招标文件

C.招标人办公

D.招标活动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具()报告。

A.竣工验收合格

B.建筑节能合格

C.建筑节能达标

D.能耗验收合格

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业承揽业务不良行为的是()。

A.未取得资质证书承揽工程的

B.拖欠分包工程款或农民工资的

C.将承包的工程违法分包的

D.未取得安全生产许可证承揽工程的

正确答案:查看最佳答案

第9题:下列各项中属于行政处分的方式是()。

A.没收非法财产

B.吊销营业执照

C.行政拘留

D.警告.记过.撤职.开除

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:施工企业拒不执行公安机关消防机构焦土的停止施工处罚诀定的，将由()负责强制执行.

A.公安机关

B.旗焦决定的公安机关消防机构

C.人民法院

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人逾期不执行停产停业.停止使用.停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行.P239·

第11题:关于合同变更的叙述中，不正确的是()。

A.当事人对合同的内容协商一致，可以变更合同

B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定已变更

C.合同变更须遵循法定的程序

D.如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同

正确答案:查看最佳答案

第12题:某建设工程施工合同约定工程开工.竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备，应当()。

A.按照建设单位的指令确定

B.注明规格.型号性能等技术指标

C.注明生产厂.供应商

D.征求施工企业的意见

正确答案:查看最佳答案

第14题:负有安全生产监督管理职责的部门依法采取停止供电措施，除有危及生产安全的紧急情形外，应当提前()通知生产经营单位。

A.12小时

B.36小时

C.24小时

D.48小时

正确答案:查看最佳答案

第15题:关于人民调解的说法，正确的是()。

A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织

B.人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力

C.人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力

D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的，不得起诉

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力，当事人应当按照约定履行。P342.

第16题:关于建设工程共同承包的说法，正确的是()

A.中小型工程但技术复杂的，可以采取联合共同承包

B.两个不同

C.联合体各方应当与建设单位分别签订合同，就承包工程中各自负责的部分承担责任

D.共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第17题:甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是()

A.甲应支付相应部分报酬

B.甲不得中途要求乙停止制作

C.甲应支付全部约定报酬

D.甲不用赔偿乙的损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P161最下面“3.依法赔偿损失的义务”第一行。

第18题:某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是()

A.李某

B.施工企业

C.李某所属施工企业项目经理部

D.施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:企业收入总额中,不征收企业所得税的收入是()

A.利息收入

B.接收捐款收入

C.财政拨款

D.租金收入

正确答案:查看最佳答案

第20题:行政法规地方性法规.自治条例和单行条例.规章应当在公布后的()日内，依照我国《立法法》的规定报有关机关备案。

A.10

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《民法通则》，关于代理的说法，正确的是()

A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担

B.代理人可以超越代理权实施代理行为

C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任

D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施名师法律行为.被代理人对代理人的代理行为，承担民事责任.P12.

第22题:关于和解的说法，正确的是()。

A.和解达成的协议不具有法律效力

B.和解协议必须采用书面形式

C.和解达成的协议不具有强制执行力

D.达成和解后当事人不得再行起诉

正确答案:查看最佳答案

第23题:建筑物倒場造成他人损害的,由()承担连带责任

A.所有人和建设单位

B.使用人和建设单位

C.建设单位和施工企业

D.管理人和施工企业

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是()。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

B.建筑施工企业破产.倒闭.撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权.玩忽职守颁发安全生产许可证的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是安全生产许可证的注销与撤销，ACD选项都是安全生产许可证许可撤销的情形，只有B选项，建筑施工企业的破产.倒闭.撤销的.应当将安全许可证交回安全生产许可证颁发管理机关予以注销。

第25题:签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是()。

A.人大主席团

B.国务院总理

C.最萵人民法院院长

D.国家主席

正确答案:查看最佳答案

参考解析:全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。P3。

第26题:甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中，因设备自身故障造成两名工人受伤。此责任应由()。

A.甲承担

B.乙承担

C.丙承担

D.乙和丙分担

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生()事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重伤

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:甲与乙签订了仓储合同，约定由乙储存甲的10箱化工原料。储存期间，乙发现这些原料有毒，于是采取了隔离措施，由此产生了费用。对此，下列说法中错误的是()。

A.该费用应由甲负担

B.甲有对该原料说明的义务

C.乙发现原料有毒可以拒收

D.甲和乙应共同分担增加的费用

正确答案:查看最佳答案

第29题:施工合同履行中，总包单位将土方开挖分包给了甲分包商，将基础部分分包了乙分包商，但是甲分包商工期延误，乙分包商为此应向()提出要求承担违约责任。

A.发包方

B.总包方

C.甲分包商

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:首先明确承担违约责任的前提是要有有效的合同，和乙分包商有合同关系的只有总包单位，其次明确《合同法》第121条规定“当事人一方因第三人原因造成违约的，应当向对方承担违约责任”，本题的第三人是甲分包商，当事人一方是总包单位，现由于甲分包商违约，承担违约责任的自然就应该是总包单位，选B。

第30题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。

第31题:关于建设工程自竣工验收备案的说法，正确的是()。

A.施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案

B.自竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件

C.工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告

D.工程竣工验收备案表一式二份，一份由建设单位保存，一份留备案机关存档

正确答案:查看最佳答案

第32题:劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是()。

A.在试用期后被证明不符合录用条件

B.严重违反用人单位的规章制度

C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()-

A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人

B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生

D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考査的是建设工程债的发生依据。P23-到建设29.关于建设工程分包的说法，正确的是()。A.分包单位没有资质要求B.分包单位不得再次分包C.分包单位由总包单位自有确定D.分包的工作内容没有限制BAAA答案:BBAAA解析:本题考査的是建设工程分包的规定。P105

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是()。

A.安全生产法

B.宪法

C.建筑法

D.建设工程安全生产管理条例

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规，施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每()组织一次演练。

A.一季度

B.半年

C.—年

D.两年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位应当根据国家:有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定，建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏骹预案，并至少每半年组织一次演练，提高施工人员及时报警.扑灭初期火灾和自救逃生能力。P239

第36题:在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是()

A.只能由法院确定归属

B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D.材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是债的发生依据。施工企业于甲材料供应商发生了合同之债，乙材料供应商收到的货款属于不当得利，应当返还施工企业。甲乙供应商没有债的关系。

第37题:在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的说法，符合《建设工程质量管理条例》规定的是()。

A.外墙面的防渗漏为5年

B.供热与供冷系统为2年

C.屋面防水工程为3年

D.地基基础和主体结构工程为永久

正确答案:查看最佳答案

第38题:甲公司向乙建材商订购了一批木料。乙按照约定将木料置于交付地点并告知了甲公司，但甲未按约定时间收取。这期间，木料堆放地失火，导致甲订购的部分木料被毁。此损失应由()。

A.甲和乙各分担一半

B.乙全部承担

C.甲承担大部分责任

D.甲承担全部责任

正确答案:查看最佳答案

第39题:某施工合同的约定违反了某行政法规的效力性强制性规定，则该施工合同()。

A.效力待定

B.可撤销

C.无效

D.有效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:某企业以依法可以转让的股份作为担保向某银行贷款，确保按期还贷。此担保方式属于()担保。

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于招标文件的说法，正确的是()。

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B.潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出

C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起

D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是招标的基本程序。选项A，招标人不得规定最低投标限价。选项B对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出，选项D，招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少15日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人。

第42题:53安装.拆卸施工起重机械,应当编制拆装方案.制定安全施工措施,并由()对现场实施全过程监督。

A.施工企业负责项目管理的技术负责人

B.监理单位负责安全的工程师

C.出租单位生产管理人员

D.安装.拆卸单位的专业技术人员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:关于债的说法,正确的是()。

A.债的内容是债的主体之间的权利义务

B.债权人是特定的,债务人是不特定的

C.债权是权利人请求义务人为一定行为的权利

D.债的客体具有相对性

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《建筑工程施工转包违法等违法行为认定查处管理办法(试行)》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是()。

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册

B.处以一定比例的罚款

C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年以后可以重新注册

正确答案:查看最佳答案

第45题:某设备租赁公司将一台已经出租给某劳务公司的钢筋切割机转让给某施工企业,该切割机租赁还有3个月到期。转让合同约定当切割机租赁期限结束时劳务公司将其交付绐该施工企业。该买卖合同中切割机的交付方式为()。

A.简易交付

B.拟制交付

C.指示交付

D.占有改定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:商法被认为是()的特别法和组成部分。

A.经济法

B.社会法

C.民法

D.行政法

正确答案:查看最佳答案

第47题:下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是()。

A.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

B.将承包的工程转包或违法分包的

C.未按照节能设计进行施工的

D.允许其他单位或个人以本企业名义承揽工程

正确答案:查看最佳答案

第48题:甲.乙双方签订的施工合同中约定，合同发生争议由仲裁委员会裁决，但未约定仲裁委员会的名称，后来双方对仲裁委员会的选定也未达成一致意见。则该仲裁协议()。

A.无效

B.有效

C.可撤销

D.效力待定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿()。

A.6000元

B.12000元

C.15000元

D.18000元

正确答案:查看最佳答案

第50题:乙公司明知甲公司经营部部长被取消了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该由()。

A.甲公司自行承担责任

B.乙公司自行承担责任

C.甲乙公司承担连带责任

D.乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:此题属于第三人明知行为人没有代理权还与其进行民事法律行为因而给他人造成损失，应该由第三人和行为人承担连带责任。

第51题:根据《仲裁法》，合议仲裁庭作出仲裁裁决应当()。

A.按照首席仲裁员的意见作出

B.按照多数仲裁员的意见作出

C.按照仲裁委员会主任的意见作出

D.按照首席仲裁员和仲裁委员会主任的共同意见作出

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:关于调解与和解，以下说法正确的是()。

A.和解与调解的区别在于是否有第三人参加

B.诉讼阶段当事人达成的和解协议，具有强制执行效力

C.在人民法院执行程序中，当事人不能再进行和解

D.当事人按约定对纠纷申请仲裁后，就不能再通过和解方式解决争议

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于表见代理的说法,正确的是()。

A.表见代理属于无权代理,对本人不发生法律效力

B.人承担表见代理产生的责任后,可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失

C.表见代理中,由行为人和本人承担连带责任

D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为,构成表见代理

正确答案:查看最佳答案

第54题:甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同，该车辆所有权自()时发生移转。

A.交付

B.合同成立

C.合同生效

D.车辆完成登记

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生后，事故现场有关人员应当立即向()报告。

A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D.本单位负责人

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于建设工程专利权保护范围的说法，正确的是()。

A.实用新型以申请时所附的说明书为准

B.建设工程发明以其附图为准

C.外观设计以在图片或照片中该产品的外观设计为准

D.三类专利均以权利要求的内容为准

正确答案:查看最佳答案

第57题:甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。

A.甲的地役权因办理等级而设立

B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意

D.甲的地役权对丙具有约束力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考察的是地役权，选项A地役权自合同生效时成立，选项B乙转让土地使用权不用经过甲同意，C选项，土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权的权力的，未经用益物权人同意，土地所有认不得设立地役权，即土地所有权人设立地役权需要经过乙同意，D选项。地役权与其他用益物权一并转让。部分转让的，转让部分涉及地役权的，转让供役地的，地役权对受让人具有约束力。

第58题:乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确的是()。

A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效

B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效

C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效

D.如果设备已经交付给丙，则合同有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或无处分权人在订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有B是最符合题意的。

第59题:关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。

A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行

B.仲裁裁决只在国内生效

C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖

D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于国家所有的不可移动文物范围的说法，正确的是()。

A.纪念建筑物属于国家所有

B.近代现代代表性建筑属于国家所有

C.时刻属于国家所有

D.古文化遗址属于国家所有

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:施工企业向某律师出具的民事诉讼授权委托书中仅写明代理权限是“全权代理”。下列与诉讼有关的行为中，该律师享有代理权的是()。

A.放弃诉讼请求

B.与对方当事人进行和解

C.提起上诉

D.提供证据

正确答案:查看最佳答案

第62题:关于缺陷责任期确定的说法,正确的是()。

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算

C.某工程2018年6月11日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月11日

D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

第63题:建设工程在开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是()。

A.承包人因施工机械不能及时就位，在开工前7天以书面形式向监理提出延期开工，监理人未及时作出书面答复

B.承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向监理提出延期施工

C.因设计进度拖延，监理工程师书面通知承包人延期开工

D.因施工场地未达到开工要求，监理工程师书面通知承包人延期开工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:关于仲裁审理的说法,正确的是()。

A.仲裁审理,必须开庭审理作出裁决

B.涉及当事人商业秘密的案件,当事人不得协议公开审理

C.申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的,仲裁庭可以缺席裁决

D.被申请人提出了反请求,却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《建筑企业资质管理规定》，由省级人民政府住房建设主管部门颁发的施工企业资质证书变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后()内

A.15日

B.5日

C.10日

D.20日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:前款规定以外的资质证书的变更，由企业工商注册说在地的省.自治区.直辖市人民政府住房城乡建设主管部门或者设区的市人民政府住房城乡建设主管部门依法另行规定。变更结果应当在资质证书变更后15日内，报国务院住房城乡结案设主管部门备案。

第66题:全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经()批准后再划定公布。

A.国务院文物行政部门

B.国家发改委

C.省.自治区.直辖市人民政府

D.省.自治区.直辖市文物行政部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:根据《绿色施工导则》，施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于建设工程质量保修的说法，正确的是()

A.不同类型的建设工程，其保修范围相同

B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修

C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同

D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是禁止无资质的承揽工程。A选项，不同类型的建设工程，其保修范围不同。B选项，建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业仍应负责维修，费用由责任方承担。D选项，建设工程质量保证金应在缺陷责任期满后返还。

第69题:日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2011年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。由于施工合同未约定明确的付款日期，根据有关司法解释的规定，该工程欠款的利息起算日应为()。

A.2010年10月1日

B.2010年10月10日

C.2010年10月20日

D.2011年5月1日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:下列情形中，劳动者可以通知用人单位解除劳动合同的是()。

A.劳动者患病或负伤，在规定的医疗期内

B.在试用期内

C.女职工在孕期.产假.哺乳期内

D.用人单位以暴力.威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动

E.用人单位未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供劳动条件

正确答案:查看最佳答案

第71题:以下建设工程中，需要办理施工许可证的有()。

A.投资额30万元以上的建筑装修工程

B.建筑面积300平方米以上的民用建筑工程

C.实行开工报告审批制度的建筑工程

D.农民自建低层住宅工程

E.抢险救灾工程

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《生产安全事故应急预案管理办法》,生产经营单位应急预案应当时修订的情形有()。

A.周围环境发生变化,形成新的重大危险源的

B.生产工艺和技木发生变化的

C.因重组导致经营方式变化的

D.经营状况不良的

E.应急组织指挥体系或者职责已经调整的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:有下列情形()是属于在诉讼时效期间的最后六个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。

A.不可抗力

B.义务人同意履行义务

C.继承开始后未确定继承人或者遗产管理人

D.权利人被义务人或者其他人控制

E.其他导致权利人不能行使请求权的障碍

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故的等级划分包括人身.经济和社会3要素，可以单独适用。下列事故情形中，属于《安全生产事故报告和调查处理条例》规定的重大事故的有()。

A.重伤80人

B.直接经济损失5000万元

C.死亡20人

D.直接经济损失8000万元

E.死亡30人

正确答案:查看最佳答案

第75题:关于调解文书法律效力的说法,正确的有()

A.法院调解书经双方当事人签收后,具有强制执行的法律效力

B.人民调解委员会的调解协议具有法律约束力

C.人民调解委员会的调解协议具有强制执行的法律效力

D.基层人民政府的调解协议具有法律约束力

E.仲裁调解书经人民法院司法确认后,即发生法律约束力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:行政行为有()情形，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为。

A.主要证据不足的

B.适用法律.法规错误的

C.违反法定程序的

D.超越职权的

E.违反地方政府规定的

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租.使用的情形有()。

A.经检验未达到安全技术标准规定的

B.属于国家不鼓励使用的

C.没有完整安全技术档案的

D.安全保护装置齐全有效的

E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于劳动工资保障制度的说法，正确的有()

A.乡镇企业不适用最低工资标准制度

B.延长工作时间工资不包括在最低工资内

C.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资

D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资

E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)规定》存在下列情形之一的，属于建设单位违法发包()。

A.建设单位将工程发包给个人的

B.建设单位将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可的施工单位的

C.未履行法定发包程序，包括应当依法进行招标未招标，应当申请直接发包未申请或申请未核准的

D.建设单位设置不合理的招投标条件，限制.排斥潜在投标人或者投标人的

E.建设单位指定分包

正确答案:查看最佳答案

第80题:根据《民事诉讼法》，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有()。

A.原告

B.被告

C.鉴定人

D.第三人

E.审判员

正确答案:查看最佳答案

第81题:关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。

A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解

B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解

C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书

D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书

E.调解书一经制作,即发生法律效力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:招标人有下列情形之一的，可以对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分是()。

A.依法应当公开招标而采用邀请招标

B.确定的提交资格预审申请文件.投标文件的时限不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》的规定

C.接受应当拒收的投标文件

D.接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标

E.招标文件的发售.澄清.修改的时限不符合《招标投标法》和《招标投标实施条例》的规定

正确答案:查看最佳答案

第83题:下列关于商标权的说法中，正确的有()。

A.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面

B.商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权

C.注册商标每次续展注册的有效期为10年

D.注册商标不能转让

E.注册商标的有效期自提出申请之日起计算

正确答案:查看最佳答案

第84题:某住宅楼工程设计合理使用年限为50年。以下是该工程施工单位和建设单位签订的《工程质量保修书》关于工程保修期的条款，其中符合《建设工程质量管理条例》规定合法有效的是()。

A.地基基础和主体结构为50年

B.屋面防水工程.卫生间防水工程为5年

C.电气管线.给水排水管道为50年

D.供热与供冷系统为1年

E.装饰装修工程为1年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有()。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任

D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任

E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

正确答案:查看最佳答案

第86题:抵押期间抵押人转让已经办理登记的抵押物，通知了抵押权人并告知了受让人转让物已经抵押的情况，则()。

A.转让行为无效

B.转让所得价款应当由抵押权人所有

C.转让所得价款可以向第三人提存

D.转让所得价款只能提前清偿债务

E.转让行为有效

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列人员属于生产经营单位的“主要负责人”的是()。

A.项目经理李某

B.法定代表人张某

C.总经理董某

D.技术负责人

E.安全总监

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:对于施工现场的大气污染防治，重点是防治扬尘污染。根据《绿色施工导则》规定，下列表述中正确的是()。

A.构筑物暴(同音字)破拆除前，做好扬尘控制计划

B.施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求

C.土方作业阶段，采取洒水.覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5米

D.运送土方.垃圾.设备及建筑材料等，不污损场外道路

E.结构施工.安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.8m

正确答案:查看最佳答案

第89题:依据不同的分类标准，定金合同属于()。

A.双务合同

B.单务合同

C.诺成合同

D.实践合同

E.从合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金起到的是担保作用，属于从合同，按照《民法通则》的规定:当事人一方给付定金后，如果给付定金方不履行合同，给付方无权要求返还定金，如果接受方不履行合同，则接受方应双倍返还定金。从这个概念上讲，定金合同应该是给付定金之后才能成立的合同，属于实践合同(要物合同)，同时约定了双方违反合同后的义务及承担的责任，属于双合同，正确答案为A.D.E。

第90题:关于合同解除的说法，正确的有()。

A.合同解除适用于可撤销合同

B.当事人对合同解除的异议期限有约定的依照约定，没有约定的，最长期3个月

C.对解除有异议的，可以申请人民法院确认解除的效力

D.合同解除仅使合同关系自始消灭

E.合同解除须有解除的行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:下列关于合同的分类说法正确的是()。

A.根据法律是否明文规定了一定合同的名称，可以将合同分为有名合同和无名合同

B.根据合同当事人是否相负给付义务，可以将合同分为双务合同和单务合同

C.根据合同的成立是否需要交付标的物，可以将合同分为诺成合同和实践合同

D.根据法律对合同的形式是否有特定要求，可以将合同分为要式合同与不要式合同

E.根据合同当事人之间的权利和义务是否存在对价关系，可以将合同分为主合同和从合同

正确答案:查看最佳答案

第92题:关于质量保证责任的说法,正确的有()。

A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用

B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束

C.因地震.台风.洪水等原因造成的永久工程损坏，由施工企业负责维修，其费用由建设单位承担

D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金

E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金

正确答案:查看最佳答案

第93题:下列关于两阶段招标说法正确的是()。

A.技术复杂项目和无法精确拟定技术规格的项目适用两阶段招标

B.第一阶段提出不带价格的技术方案

C.第二阶段提交投标保证金

D.第二阶段提交最终的技术方案和投标报价

E.第一阶段既要提交技术方案还要提交投标保证金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:下列关于《中华人民共和国担保法》的说法正确的是()。

A.担保合同是从合同，主合同无效，担保合同也无效

B.担保方式主要有抵押.质押.保证.订金.留置

C.第三人为债务人向债权人提供担保时，不可以要求债务人提供反担保

D.反担保同时也适用于《担保法》的规定

E.担保的目的是保障特定债权实现

正确答案:查看最佳答案

第95题:关于和解的说法，正确的有()

A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请

B.和解协议具有强制执行力

C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序

D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解

E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

正确答案:查看最佳答案

第96题:某建筑公司为承揽文物保护单位的修缮.重建项目，则其申领文物保护工程资质证书应当具备的条件包括()。

A.有取得文物博物执业资格的人员

B.有取得文物博物专业技术职务的人员

C.有文物修缮.重建方而的工程业绩

D.有从谁文物保护工程所需的技术设备

E.有建设行政主管部门颁发的资质证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:下列行为中，属于招标人违法行为的有()。

A.招标人与投标人就投标方案进行谈判的

B.招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的

C.招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改

D.招标人在合同订立时向中标人提出附加条件

E.招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改

正确答案:查看最佳答案

第98题:下列情形中，依法可以不招标的项目有()。

A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目

B.采购人的全资子公司能够自行建设的

C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的

D.只有少量潜在投标人可供选择的项目

E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的

正确答案:查看最佳答案

第99题:依据不同的标准，可以将合同划分为不同种类。下列分类中，建设工程合同所属的分类包括()。

A.有名合同

B.双务合同

C.要式合同

D.从合同

E.实践合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2021年黑龙江省哈尔滨一级建造师法规在线模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！