四川省成都监理工程师考题

那么多人搜索《四川省成都监理工程师考题》，笛卡儿曾经说过，我的努力求学没有得到别的好处，只不过是愈来愈发觉自己的无知。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 既然如此，珍惜每一次考试可以使生命变的更有价值。能那么认真找到这个页面的呢，是十分值得表扬的，那开始我们就来找答案吧！最后的祝福:考试了，希望我的问候会为你送去一份轻松清爽的心情，不要太紧张哦!不然可会把答案忘掉的!我在这里支持着你，鼓励着你，为你祝福!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于合同价款期中支付的说法中，错误的有()。

A.对于包工包料的工程，预付款的支付比例为10%~30%。

B.工程预付款可以按年进行预付

C.安全文明施工费的支付比例为全部安全文明施工费的60%

D.进度款的支付按期中结算价款总额计，不低于60%，不高于90%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:建设工程项目总进度目标论证的工作步骤:①项目的工作编码，②项目结构分析，③编制各层进度计划，④进度计划系统的结构分析，⑤编制总进度计划，排序正确的是()。

A.①②③④⑤

B.②④①③⑤

C.②④①⑤③

D.⑤③①②④

正确答案:查看最佳答案

第2题:工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是()。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，参与质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查

正确答案:查看最佳答案

第3题:建设单位负责采购的主要设备进场后，应由()三方共同进行开箱检查。

A.建设单位.供货单位.施工单位

B.供货单位.施工单位.项目监理机构

C.建设单位.施工单位.项目监理机构

D.供货单位.设计单位.施工单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:净现值是指投资项目按基准收益率IC将各年的净现金流量折现到投资起点的现值之代数和。所谓基准收益率是指要求投资达到的()，用IC表示。

A.最高收益率

B.最初收益率

C.最终收益率

D.最低收益率

正确答案:查看最佳答案

第5题:监理工程师按委托监理合同要求对设计工作进度进行监控时，其主要工作内容有()。

A.编制阶段性设计进度计划

B.定期检查设计工作实际进展情况

C.协调设计各专业之间的配合关系

D.建立健全设计技术经济定额

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据有关标准，对有抗震设防要求的主体结构，纵向受力钢筋在最大力下的总伸长L率不应小于()。

A.3%

B.5%

C.7%

D.9%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:在质量数据特征值中，属于描述数据离散程度的特征值是()。

A.平均数

B.众数

C.变异系数

D.中位数

正确答案:查看最佳答案

参考解析:常用的有描述数据分布集中趋势的算术平均数.中位数和描述数据分布离中趋势的极差.标准偏差.变异系数等。

第8题:质量管理的目的是()。

A.提高企业的信誉

B.提高企业的管理水平

C.保持和提高产品的质量

D.提高企业的经济效益

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《建设G工程监理规范》，工程施工采用新技术.新工艺时，应由()组织必要的专题论证。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:调整施工进度计划时，通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于()。

A.经济措施

B.技术措施

C.组织措施

D.合同措施

正确答案:查看最佳答案

第11题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。

第12题:审查设备及安装工程概算时，应把重点集中在()的计算方面。

A.设备原价及运杂费

B.设备安装费用

C.设备购置费

D.设备清单和安装费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.交付完成，采购合同即终止

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应，标的物毁损.灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第14题:关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是()。

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证设计质量，配合施工.按合同约定参加工程验收工作，是设计人的责任。外部协调工作应由发包人完成。

第15题:单价合同的执行原则是工程量清单中的分部分项工程量在合同实施过程中允许有上下的浮动变化，但分部分项工程的合同单价不变，结算支付时以()为依据。

A.清单中的工程量

B.实际完成工程量

C.预算工程量

D.计划完成工程量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经()批准才实施。

A.设计代表

B.承包单位技术负责人

C.总监理工程师

D.专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第17题:设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期内出现的工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。承包人不能在合理时间内修复的缺陷，发包人可自行修复或委托其他人修复。修复费用和利润由缺陷原因的责任方承担。

第18题:某工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天.第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第()天。

A.11

B.14

C.15

D.17

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:关于施工招标项目标底的说法，正确的是()。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第20题:按国家法律法规和建设工程合同文件的规定，()参加事故的调查与处理。

A.监理机构

B.建设单位法人

C.质量监督站

D.监理单位法人

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，承包商的投标价作为合同的目标成本，此时应选用()条款。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。

第22题:()应根据工程承包合同文件规定，在施工准备查验合格后或按合同文件规定的日期，发布合同工程开工令，并抄报建设单位。

A.承包单位

B.项目主管行政单位

C.监理机构

D.项目所在地政府

正确答案:查看最佳答案

第23题:在设计工作中，由于监理工程师未能及时将业主对阳台设计的改变传达到设计单位而影响到设计进度的情况是()。

A.工程变更的影响

B.建设意图和要求改变的影响

C.设计协调配合的影响

D.材料代用.设备选用失误的影响

正确答案:查看最佳答案

第24题:动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息.建设工程需缴纳的固定资产投资方向调节税和国家新批准的税费.汇率.利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资()。

A.施工预留费

B.生产准备费

C.增加额

D.管理费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:对有特殊安全要求的施工设备，监理工程师应要求承包单位通过()鉴定。

A.当地劳动安全部门

B.质量监督机构

C.当地建设主管部门

D.项目监理机构

正确答案:查看最佳答案

第26题:在建设工程进度调整的系统过程中，当工作实际进度偏差影响到后续工作及总工期而需要采取措施调整进度计划时，首先需要进行的工作是()。

A.确定可调整进度的范围

B.进行调整措施的技术经济分析

C.进行调整方案的比选论证

D.分析进度偏差产生的原因

正确答案:查看最佳答案

第27题:为了有效地控制施工进度，要将施工进度总目标从不同角度进行层层分解，其中按项目组成分解总目标的是()。

A.单位工程动用时间

B.土建工程完工日期

C.一季度进度目标

D.二期工程进度目标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:工程勘察资质和工程设计资质分级标准按单位资历和信誉.技术力量.技术水平及应用水平.管理水平.业务成果等方面考核确定，其中()供资质考核备用。

A.应用水平

B.业务成果指标

C.技术水平

D.技术装备

正确答案:查看最佳答案

第29题:经返修或加固处理的分部工程，在()的条件下可按技术处理方案和协商文件予以验收。

A.不改变结构外形尺寸

B.不造成永久性影响

C.不影响结构安全和主要使用功能

D.不影响基本***

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据现行工程量计量规范，清单项目的工程量应以()为准进行计算。

A.完成后的实际值

B.形成工程实体的净值

C.定额工程量数量

D.对应的施工方案数量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:工程中采用新工艺.新材料的，应有()及有关质量数据。

A.施工单位组织的专家论证意见

B.权威性技术部门的技术鉴定书

C.设计单位组织的专家论证意见

D.建设单位组织的专家论证意见

正确答案:查看最佳答案

第32题:承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，应采用的报价方法是()。

A.不平衡报价法

B.多方案报价法

C.突然降价法

D.先亏后盈法

正确答案:查看最佳答案

第33题:建筑安装工程费，设备工器具购置费，工程建设其他费和基本预备费组成()。

A.动态投资

B.静态投资

C.建设投资

D.工程总投资

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:()是占用资金所付代价或放弃使用资金所获报酬，它是资金时间价值的表现形式之一。

A.利率

B.盈利

C.利息

D.收益率

正确答案:查看最佳答案

第35题:现行计量规范的项目编码由十二位数字构成，其中第五至第六位数字为()。

A.专业工程码

B.附录分类顺序码

C.分部工程顺序码

D.清单项目名称顺序码

正确答案:查看最佳答案

第36题:进行旁站监理时，项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计确定关键部位和关键环节，下列不属于关键部位和关键环节的是()。

A.影响主体结构安全的

B.完工后无法检测其质量的

C.返工会造成重大损失的

D.施工技术特别复杂的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，将影响工程主体结构安全的.完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位.关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。

第37题:总监理工程师应在工程开工日期()天前向施工单位发出工程开工令。

A.5c.10d.14答案:

正确答案:查看最佳答案

第38题:某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作。

第39题:网络计划中的虚工作()。

A.既消耗时间，又消耗资源

B.只消耗时间，不消耗资源

C.既不消耗时间，也不消耗资源

D.不消耗时间，只消耗资源

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:某通用设备采购招标项目，采用经评审的最低投标价法进行评标时，则中标人应为()。

A.报价最低者

B.评标得分最低者

C.评标得分最高者

D.评标价最低者

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时，中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时，中标人应为评标得分最高者。

第41题:某工程由于承包人原因未在约定的工期内竣工，若该工程在原约定竣工日期后继续施工，则采用价格指数调整其价格差额时，现行价格指数应采用()。

A.原约定竣工日期的价格指数

B.实际竣工日期的价格指数

C.实际竣工日期前42d的价格指数

D.原约定竣工日期和实际竣工日期价格指数中较低的一个

正确答案:查看最佳答案

第42题:某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是()。

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。质量验收的方法包括经验鉴别法.物理试验.化学分析。

第43题:下列不属于法人分类的是()。

A.社团法人

B.行政法人

C.基金法人

D.事业法人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。

第44题:经项目监理机构审查合格的工程项目施工组织设计，应由()签认。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第45题:某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万M3，合同中约定土方单价20元/M3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，需调整单价，单价为18元/M3，该工程结算时实际完成工程量为1.2万M3，则土方工程款为()万元。

A.21.6

B.23.6

C.23.8

D.24.0

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:在S形曲线比较法中，当实际进展点落在计划S形曲线左侧表示()。

A.实际进度比计划进度超前

B.实际进度比计划进度落后

C.实际进度与计划进度相同

D.计划进度估计错误

正确答案:查看最佳答案

第47题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的()进行协商谈判。

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商，通常为投标文件中存在的细微偏差，如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。

第48题:承包人应在收到发包人指令后的()D内，向发包人提交现场签证报告。

A.7

B.10

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是()。

A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示

B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更

C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示

D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示。

第50题:在建设工程施工阶段，()是按施工阶段分解建设工程施工进度的总目标。

A.确定各单位工程的开工及交工动用日期

B.明确各承包商之间的工作交接条件和时间

C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志

D.确定年度.季度.月(旬)工程量及形象进度

正确答案:查看最佳答案

第51题:物资需求计划编制中，确定建设工程各计划期需求量的主要依据是()。

A.年度施工进度计划

B.分部分项工程作业计划

C.物资储备计划

D.施工总进度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:材料费的索赔不包括()。

A.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费

B.由于客观原因材料价格大幅度上涨

C.由于承包商的原因造成材料损坏失效

D.由于非承包商责任工程延误导致的材料价格上涨和超期储存费用

正确答案:查看最佳答案

第53题:采用相关图法分析工程质量时，散布点形成自左向右向下的条直线带，说明两变量之间的关系为()。

A.负相关

B.不相关

C.正相关

D.弱正相关

正确答案:查看最佳答案

第54题:任何事物都是不断发展变化的，都有一个逐步完善和不断适应更新的过程，质量管理也是一样，持续改进是组织的一个永恒目标。下列选项中，属于持续改进是()。

A.数据和信息分析

B.将互相关联的过程作为系统加以识别

C.pdca循环

D.进行过程管理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项A属于基于事实的决策方法;选项B属于管理的系统方法;选项D属于过程管理。只有选项C属于持续改进。

第55题:单代号网络计划中()。

A.箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作之间的逻辑关系

B.节点表示工作，箭线表示工作进行的方向

C.箭线表示工作及其进行的方向，节点表示工作的开始或结束

D.节点表示工作，箭线表示工作之间的逻辑关系

正确答案:查看最佳答案

第56题:监理工程师对承包企业质量保证体系核查时，要在施工过程中对承包企业进行进一步考核，考核的重点是()。

A.人员的素质

B.企业质量控制的真实能力

C.企业领导班子的质量意识

D.企业的技术水平

正确答案:查看最佳答案

第57题:在下述施工阶段投资控制的工作流程中，排在最后一步的应该是()。

A.审核索赔文件

B.签证索赔文件

C.审核已完工程实物量

D.将实际投资与计划投资进行比较

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:关于平行施工组织方式的说法，正确的是()。

A.专业工作队能够保持连续施工

B.单位时间内投入的资源量较均衡

C.能充分利用工作面且工期短

D.专业工作队能够最大限度地搭接施工

正确答案:查看最佳答案

第59题:质量特性值在正常的波动范围内一般是由()原因引起的。

A.偶然性

B.系统性

C.波动性

D.整体性

正确答案:查看最佳答案

第60题:发包人应在()内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。

A.核实竣工结算款支付申请后的7d

B.签发竣工结算支付证书后的14d

C.提交最终结清支付申请后的14d

D.收到承包人提交的竣工结算款支付申请后的7d

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:在建设工程施工过程中，加快施工进度的技术措施可以是()。

A.增加施工机械的数量

B.采用更先进的施工机械

C.实施强有力的施工调度

D.改善外部配合条件

正确答案:查看最佳答案

第62题:某工程发生质量事故，造成500万元直接经济损失，此次质量事故属于()。

A.特别重大质量事故

B.重大质量事故

C.较大质量事故

D.一般质量事故

正确答案:查看最佳答案

第63题:关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。

第64题:根据《标准施工招标文件》，当重新招标时评标委员会否决所有投标，招标人应当()。

A.再次发布招标公告进行招标

B.降低对投标人的资格要求再次招标

C.降低工程质量标准再次招标

D.采用直接发包形式委托施工任务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:重新投标后，投标人仍少于3家或所有投标人又全部被否决，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标，采用直接发包的形式委托施工单位完成建设任务。

第65题:生产性建设工程总投资包括()和铺底流动资金两部分

A.设备工器具投资

B.建筑安装工程投资

C.流动资金

D.建设投资

正确答案:查看最佳答案

第66题:工程质量控制中，应坚持以()为主的原则。

A.公正

B.预防

C.管理

D.科学

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税191.34万元，则该项目的总投资收益率为()。

A.9.18%

B.13.53:%,.

C.21.96%

D.32.55%

正确答案:查看最佳答案

第68题:建设工程组织流水施工时，用来表达流水施工在空间布置上开展状态的参数是()。

A.施工过程和流水强度

B.流水节拍和流水步距

C.工作面和施工段

D.成倍节拍和流水节奏

正确答案:查看最佳答案

第69题:组织编制施工方案的和审批施工方案的人员分别为()。

A.施工单位项目经理;施工单位项目技术负责人

B.施工单位项目经理;施工单位技术负责人

C.施工单位项目技术负责人;施工单位技术负责人

D.施工单位项目技术负责人;施工单位项目经理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工方案应当由项目技术负责人组织编制，并经施工单位技术负责人审批签字后提交项目监理机构。

第70题:按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第72题:对建筑材料.构件和建筑安装物进行一般鉴定检查所发生的费用属于()。

A.建设单位的检验试验费

B.建设单位的管理费

C.措施费

D.材料费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:工程项目建设总进度计划中不包括的内容是()。

A.工程项目一览表

B.投资计划年度分配表

C.竣工投产交付使用表

D.工程项目进度平衡表

正确答案:查看最佳答案

第74题:工程质量统计分析方法中，因果分析图的主要作用是()。

A.反映质量的变动情况

B.判断工程质量是否处于受控状态

C.对工程项目的总体质量进行评价

D.系统整理分析某个质量问(结果)与其产生原因之间的关系

正确答案:查看最佳答案

第75题:工程网络计划的工期优化是通过()，使计算工期满足要求工期。

A.改变关键工作之间的逻辑关系

B.将关键工作压缩成非关键工作

C.压缩直接费最小的工作的持续时间

D.压缩关键工作的持续时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:工程施工中发生事故造成10人死亡，该事故属于()事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

正确答案:查看最佳答案

第77题:运用分项比例估算法进行某生产车间的投资估算，先是估算出()的投资，然后再按一定比例估算其他几项投资。

A.建筑物

B.给排水.电气照明

C.构筑物

D.生产设备

正确答案:查看最佳答案

第78题:项目监理机构收到施工单位报送的施工控制测量成果报检表后，应由()签署审查意见

A.总监理工程师

B.**单位技术负责人

C.专业监理工程师

D.监理员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:在建筑安装工程造价中，税金是指()。

A.营业税.城市维护建设税及教育费附加

B.增值税.城市维护建设税及教育费附加

C.营业税及所得税

D.增值税及所得税

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:下列关于工程质量统计分析方法的说法中，正确的是有()。

A.分层法是将调原始数据按某一性质进行分组.整理的分析方法，是质量控制统计分析方法中最基本的一种方法

B.排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法，将累计频率达到90%的因素，确定为主要因素

C.通过直方图的观察与分析，可了解产品质量的波动情况，掌握质量特性的分布规律

D.影响生产过程和产品质量的原因，可分为系统性原因和偶然性原因

E.对于控制图，当点子几乎全部落在控制界线内，即可判断生产过程基本上处于稳定状态

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据抽样检验分类方法，属于计量型抽样检验的质量特性有()。

A.几何尺寸

B.焊点不合格数

C.标高

D.×条数

E.强度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:由多个部件组成的产品，应优先选择()的部件作为价值工程地分析对象。

A.造价低

B.数量多

C.体积小

D.加工工序多

E.废品率高

正确答案:查看最佳答案

第83题:下列建设工程进度控制措施中，属于技术措施的有()。

A.采用网络计划技术等计划方法

B.审查承包商提交的进度计划

C.加强合同风险管理

D.建立工程进度报告制度

E.编制进度控制工作细则

正确答案:查看最佳答案

第84题:确定流水步距时，一般应满足的基本要求包括()。

A.各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序

B.相邻施工过程的流水步距必须相等

C.各施工过程的专业工作队投入施工后尽可能保持连续作业

D.相邻两个施工过程在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接

E.相邻两个专业工作队在满足连续施工的条件下，尽可能少搭接

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:在价值工程活动的创新阶段，实施价值工程的步骤有()。

A.功能分析

B.提案编写

C.方案创新

D.方案评价

E.方案实施与检查

正确答案:查看最佳答案

第86题:某工作的实际进度与计划进度如下图所示，可以得到的信息有()。

A.本工作已按计划完成

B.在第4个月内没有进行本工作

C.在第3个月末本工作拖欠10％的工作量

D.在第7个月末本工作实际完成的任务量大于计划任务量

E.在第8个月末本工作拖欠5％的工作量

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师的地位和权力的说法，正确的有()。

A.工程师可以行使施工合同中规定的权力

B.除非承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力作出限制

C.工程师应当以雇主的名义作出指示

D.工程师在施工合同履行期间独立工作

E.工程师属于雇主人员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定，除非得到承包商同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C，雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。

第88题:某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间，该计划表明()。

A.工作2-5为关键工作

B.工作5-7为关键工作

C.工作1-6的自由时差为o

D.工作4-7的自由时差为1

E.工作2-3的自由时差为1

正确答案:查看最佳答案

第89题:关于工程合同价款调整程序的说法，正确的有()。

A.出现合同价款调减事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告

B.出现合同价款调增事项后的14天内，承包人应向发包人提交相应报告

C.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内，应对其核实并提出书面意见

D.发包人收到承包人合同价款调整报告7天内未确认，视为报告被认可

E.发承包双方对合同价款调整的意见不能达成一致，且对履约不产生实质影响的，双方应继续履行合同义务

正确答案:查看最佳答案

第90题:建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货方承担货物转运费用

B.由供货方承担逾期交货违约金

C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金

D.由采购方承担货物转运增加的保险费用

E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

第91题:某工作计划进度与实际进度如下图所示，由此可得正确的结论有()。

A.第1周后连续工作没有中断

B.在第2周内按计划正常进行

C.在第3周后半周未按计划进行

D.截至第4周末拖欠5%的任务量

正确答案:查看最佳答案

第92题:竣工决算报告说明书的主要内容包括()。

A.开工和竣工时间，对完成工期的分析说明

B.各项财务和技术经济指标的分析

C.对工程事故的分析说明

D.工程建设的经验教训及有待解决的问题

E.对施工单位的评估

正确答案:查看最佳答案

第93题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。

第94题:关于分析偏差对后续工作及总工期的影响，具体分析步骤为()。

A.比较实际进度与计划进度

B.分析出现进度偏差的工作是否为关键工作

C.分析进度偏差是否大于总时差

D.分析进度偏差是否大于自由时差

E.重新编制进度计划网络图

正确答案:查看最佳答案

第95题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第96题:实施见证取样应满足的要求有()。

A.见证取样和送检的资料必须真实.完整.符合相应规定

B.试验室出具的报告一式两份，分别由建设单位和项目监理机构保存

C.见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定

D.施工单位从事取样的人员一般应为试验室人员或专职质检人员

E.负责见证取样的专业监理工程师应经培训考核合格，且要取得见证人员培训合格证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:下列记录中，属于监理服务“产品”的有()。

A.旁站记录

B.材料设备验收记录

C.培训记录

D.不合格品处理记录

E.管理评审记录

正确答案:查看最佳答案

第98题:按照FIDIC《施工合同条件》的规定，承包商可以索赔费用和利润的情况有()。

A.业主终止合同

B.业主接受或使用部分工程

C.工作测出的数量超过工程量表的10％

D.工程变更

E.法规改变

正确答案:查看最佳答案

第99题:建设工程勘察设计的质量控制的依据是()。

A.法律.法规

B.工程建设的技术标准

C.招标文件

D.项目批准文件

E.勘察设计合同文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。

A.工程合同文件

B.工程变更设计文件

C.施工现场质量管理制度

D.工程材料试验的技术标准

E.工程施工质量验收标准

正确答案:查看最佳答案

第101题:为减少浪费.控制投资，监理工程师在施工阶段可以采职的措施包括()。

A.组织措施

B.经济措施

C.技术措施

D.法律措施

E.合同措施

正确答案:查看最佳答案

第102题:为了全面准确地了解进度计划的执行情况，监理工程师必须做好()工作。

A.派监理人员常驻现场，检查进度计划的实际执行情况

B.定期收集进度报表资料

C.经常亲自到工地检查

D.与施工单位取得联系

E.定期召开现场会议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:下列对项目建设总进度计划的作用叙述正确的有()。

A.保证项目建设的连续性

B.增强建设工作的预见性

C.确保项目按期动用

D.编报工程建设年度计划的依据

E.使建设前期的各项工作相互衔接，时间得到控制

正确答案:查看最佳答案

第104题:选择质量控制点应该依据()。

A.对质量影响的大小

B.危害程度

C.质量保证的难度大小

D.工程的进度快慢

E.工序的难易程度

正确答案:查看最佳答案

第105题:监理工程师编制的施工进度控制工作细则的内容包括()。

A.施工进度控制目标分解图

B.进度控制组织措施

C.施工进度控制目标实现的风险分析

D.施工总进度计划编制程序

E.单位工程施工进度计划编制要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:工程质量事故处理的依据有()。

A.有关合同文件

B.相关法律法规

C.有关工程定额

D.质量事故实况资料

E.有关工程技术文件

正确答案:查看最佳答案

第107题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

第108题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。

A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书

B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验

C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书

D.补检试验的全部费用应补偿给承包商

E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。

第109题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标，对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围，可以采用设计全过程总发包的一次性招标，也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。

第110题:实施全员参与原则一般要采取的主要措施是()。

A.对员工进行职业道德的教育，教育员工要识别影响他们工作的制约条件

B.在本职工作中，让员工有一定的自主权，并承担解决问题的责任

C.把组织的总目标分解到职能部门和层次，激励员工为实现目标而努力，并评价员工的业绩

D.启发员工积极提高自身素质

E.识别质量管理体系所需要的过程

正确答案:查看最佳答案

第111题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第112题:监理工程师控制工程建设进度的措施包括()。

A.组织措施

B.合同措施

C.信息管理措施

D.经济和技术措施

E.质量保证措施

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

第114题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。

A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师

D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。

第115题:采取巡回监控质量控制方式实施设备监造时，质量控制的主要任务是()。

A.做好预控和技术复核

B.监督管理制造厂商不断完善质量管理体系

C.复核专职质检人员质量检验的准确性.可靠性

D.审查设备制造生产计划和工艺方案

E.监督检查主要材料进厂使用的质量控制

正确答案:查看最佳答案

第116题:对施工阶段的投资控制仅仅靠控制工程款的支付是不够的，应从组织.经济.技术.合同等多方面采取措施，下列措施中属于合同措施的有()。

A.参与合同修改.补充工作，着重考虑它对投资控制的影响

B.参与处理索赔事宜

C.审核承包商编制的施工组织设计

D.对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测

E.经常或定期向建设单位提交项目投资控制及其存在问题的报告

正确答案:查看最佳答案

第117题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符，下述作法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--四川省成都监理工程师考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%，那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内，即99.5吨至100.5吨之间，属于在合理界限范围内，对此不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项C正确，选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间，那么属于超过合理界限范围，此时不再考虑合理磅差和尾差因素，按实际交货数量计算多交或少交数量，多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确)，少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于，一旦供货方的交货数量超过合理界限范围，则不再考虑合理磅差和尾差因素，应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较，计算得出差额数量，而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。

第118题:在对实施的进度计划分析的基础上，进度计划的调整方法有()。

A.改变某些工作间的逻辑关系

B.缩短某些工作的持续时间

C.分析偏差对后续工作及总工期的影响

D.确定工程进展速度曲线

E.编制进度计划书

正确答案:查看最佳答案

第119题:下列费用属于建设项目静态投资的是()。

A.勘察设计费

B.建设期贷款利息

C.新开征税费

D.建设单位管理费

E.汇率变动部分

正确答案:查看最佳答案