宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题

手机铃响,那是问候;手机唱歌,那是祝福;手机震动,那一定是我握住了你的手。考试考成功!我的朋友。总结的来说，这种《宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题》对本人来说意义重大，相信对这个世界也是有一定意义的。日本谚语曾经说过，不幸可能成为通向幸福的桥梁。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 总结的来说，读万卷书，行万里路。既然如此，我们就废话少说，那开始我们就来练题吧！

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《标准施工合同》，关于“暂列金额”的说法，正确的是()。

A.暂列金额未包括在签约合同价内

B.暂列金额不可以计日工方式支付

C.暂列金额可能全部使用或部分使用

D.暂列金额应按合同规定全部支付给承包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是工程款支付管理。暂列金额指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料.工程设备.服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。参见教材P90。

第1题:某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元(无其他损失)，若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时，可以修改违约金的计算方法，使实际受到的损害能够得到合理的补偿。

第2题:开标时判定为无效的投标文件，应当()。

A.不再进入评标

B.在初评阶段淘汰

C.在详评阶段淘汰

D.在定标阶段淘汰

正确答案:查看最佳答案

第3题:下列建设工程勘察设计业务分包行为中，不属于违法分包的是()。

A.分包建设工程主体部分的勘察设计业务

B.未经发包方书面同意分包建设工程勘察设计业务

C.经发包方书面同意分包建设工程除主体部分的勘察设计业务

D.分包给不具备相应资质条件的单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设工程勘察设计单位不得将所承揽的建设工程勘察设计业务转包。除建设工程主体部分的勘察.设计外，经发包方书面同意，承包方可以将建设工程其他部分的勘察.设计分包给其他具有相应资质等级的建设工程勘察.设计单位。

第4题:施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第5题:某项目采用综合评估法，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面，详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。

第6题:施工合同的总纲性法律文件是()

A.合同协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.附件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。颁发工程接收证书后，将保留金50%返还承包商，颁发履约证书后将全部保留金返还承包商。参见教材P141。

第8题:业主与监理单位签订的监理合同文件，除监理委托合同外，还包括标准条件.专用单件以及实施过程中的补充协议等，这些文件发生矛盾时，应以()的顺序为准确认其效力。

A.上述文件排列

B.监理委托合同约定

C.优先使用专用条款

D.年月最后编号

正确答案:查看最佳答案

第9题:我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是()。

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是大型工程设备采购招标概述。选项A错误，投标保证金额不足，属于实质性偏差；选项C错误，单价计算的结果与总价不一致，修正即可；选项D错误，评标时需要考虑运费问题。参见教材P56。

第11题:编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:编制施工招标项目的资格预审文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”和“资格审查办法”;编制施工招标项目的招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“投标人须知”.“评标办法”和“通用合同条款”。

第12题:在发包人与承包人之间的索赔事件处理和解决过程中，()是个核心。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.委员会

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:下列不是合同价款应规定的内容的是()。

A.计算方式

B.结算方式

C.价款的支付期限

D.价款支付日期

正确答案:查看最佳答案

第14题:下面表述中错误的一项为()。

A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作

B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案

C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展

D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可

正确答案:查看最佳答案

第15题:施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致其履行合同义务受到阻碍时，下列说法不正确的是()。

A.应立即通知合同另一方当事人和监理人

B.如果没有采取有效措施导致损失扩大，应对全部损失承担责任

C.如果不可抗力的影响持续时间较长，应及时提交中间报告，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告

D.不能按期竣工的，应合理延长工期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，如单价的合理调整.变更估价.索赔等，行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误，由发包人承担赔偿责任。

第17题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日(即提交竣工验收申请报告日)止。

第18题:单位工程质量验收过程中，当参加验收各方对工程质量验收出现意见分歧时，可请()协调处理。

A.监理机构

B.设计单位

C.工程质量监督机构

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:第一次工地会议纪要应由()负责起草，并经与会各方代表会签。

A.总监理工程师

B.专业监理工程师

C.项目监理机构

D.建设单位代表

正确答案:查看最佳答案

第20题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法。参见教材P52。

第21题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。(选项D)

第22题:建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。

A.工程所在地

B.仲裁申请人所在地

C.纠纷发生地

D.双方协商选定

正确答案:查看最佳答案

第23题:将建设工程合同按承发包的工程范围划分，分类不正确的是()。

A.建筑工程总承包合同

B.建筑工程设计合同

C.建筑工程承包合同

D.建筑工程分包合同

正确答案:查看最佳答案

第24题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是()。

A.可以一次移交完成，也可以分次移交

B.只能一次移交完成，不可以分次移交

C.只能分次移交完成，不可以一次移交

D.以不影响单位工程的竣工为原则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工场地的移交可以一次完成，也可以分次移交，以不影响单位工程的开工为原则。

第25题:下列不属于工程合同的付款阶段的是()。

A.预付款

B.工程进度款

C.退还保留金

D.价格调整条款

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是()。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。

第27题:施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格，则()。

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延

B.发包人承担全部费用，工期不予顺延

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理称为()。

A.表见代理

B.无权代理

C.越权代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第29题:在大型设备采购合同履行过程中，监理工程师()。

A.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

B.有权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

C.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后不能免除供货方的质量责任

D.无权进入制造现场进行见证，签署检验报告后免除供货方的质量责任

正确答案:查看最佳答案

第30题:合同法律关系的产生.变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。

A.社会动乱影响施工进度

B.恶劣气候影响施工安全

C.图纸设计错误导致的工程返工

D.地震灾害导致施工暂停

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:抵押与质押的区别主要在于()。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和发包人共同

正确答案:查看最佳答案

第33题:下列有关监理人对索赔作出处理的说法中，正确的是()。

A.有权直接单独确定索赔处理结果

B.酌情与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

C.在收到索赔通知书后的42天内，将索赔处理结果答复承包人

D.承包人必须执行监理人的索赔处理结果

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:承包人应针对某些工程的施工编制专项施工方案。其中，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性的是()。

A.深基坑工程

B.高空作业工程

C.深水作业工程

D.大暴(同音字)破工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应针对深基坑工程.地下暗挖工程.高大模板工程.高空作业工程.深水作业工程.大暴(同音字)破工程的施工编制专项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。

第35题:《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程()使用年限。

A.经济

B.最长

C.合理

D.法定

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由()**人员负责安全保卫工作。

A.发包人

B.勘察人

C.监理人

D.项目施工单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后()天内，向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。

A.7

B.14

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项A);第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车.投料试车等的要求，包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。

第39题:(1)关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是担保方式。具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保证人:企业法人的分支机构.职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。(2)国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。(3)学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。参见教材P10。

第40题:在建设工程施工过程中，工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行，并给承包人造成损失，但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题，则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第41题:对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是()。

A.人民法院的判决

B.仲裁机构的裁决

C.经过公证的还款协议

D.经过鉴证的还款协议

正确答案:查看最佳答案

第42题:项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有()。

A.代表承包人向发包人提出要求的通知

B.向工程师提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计表

C.根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明.维栏设施，并负责安全保卫

D.做好施工现场保护工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，在合同正常履行的情况下()，设计人为合同项目的服务结束。

A.交付设计文件

B.完成设计变更

C.设计文件审查通过

D.委托专业建设工程设计完成施工安装验收

正确答案:查看最佳答案

第44题:监理合同自()开始生效。

A.合同签字之日

B.开工或材料运抵施工场地之日起

C.监理单位实际开始监理工作之日

D.承包合同开始执行之日

正确答案:查看最佳答案

第45题:一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。

A.3个月

B.6个月

C.12个月

D.24个月

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。

A.债权人要求

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.补充协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第47题:某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料，使用前进行约定的性能检验，应由()。

A.工程师负责检验，发包人承担检验费用

B.工程师负责检验，承包人承担检验费用

C.承包人负责检验，发包人承担检验费用

D.承包人负责检验，承包人承担检验费用

正确答案:查看最佳答案

第48题:建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是()。

A.有大量的隐蔽工程

B.施工中未及时进行质量检查

C.工程质量的评价方法具有特殊性

D.工程质量具有较大的波动性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是()。

A.经评审的最低投标价法

B.最低报价法

C.招标控制价法

D.评标价法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大型工业性工程的主机设备采购由于技术复杂.标的物的价格高.型号各异，因此机电设备评标通常采用评标价法进行合格标书的量化比较，评标价最低者最好。我国一些工程项目的设备采购招标，也采用综合打分法的评标比较方法。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

第51题:下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是()人员。

A.国家行政机关现职

B.施工单位在职

C.工程咨询单位

D.设计单位

E.厂矿企业基建

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:关于招标有效期的说法，正确的有()。

A.投标有效期从投标截止日期开始起算

B.投标有效期对投标人有约束力

C.招标人在投标有效期内完成评标即可

D.投标有效期内应完成合同签订工作

E.投标有效期在合同订立后自动终止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作；投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。参见教材P32～33。

第53题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。

第54题:招标人编制的招标文件通常包括()

A.投标须知

B.合同条件

C.设计审查文件

D.资格审查文件

E.工程量清单

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:下列文件中，属于招标文件组成内容的有()。

A.投标人针对招标文件提出的质疑

B.投标预备会的会议纪要

C.对投标人质疑的书面解答

D.招标人发布的资格预审公告

E.招标人对投标文件的修改

正确答案:查看最佳答案

第56题:质量事故处理方案中，一般处理原则包括()。

A.正确确定事故性质

B.满足用户的期望

C.正确确定处理范围

D.达到原设计标准

E.正确确定责任情况

正确答案:查看最佳答案

第57题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第58题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。

第59题:根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括()。

A.主债权及利息

B.违约金

C.行政罚款

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。

A.施工场地临时道路通行权的取得

B.材料和工程设备的提供方

C.计日工和暂估价的补偿方式

D.施工图设计文件的提供方

E.竣工后试验的责任方

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。

第62题:下列关于监理招标的特点，说法正确的是()

A.招标宗旨是对监理单位能力的选择

B.报价占主要地位

C.报价占次要地位

D.邀请的投标人较多

E.邀请的投标人较少

正确答案:查看最佳答案

第63题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。

A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目

B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分

C.仅对投标文件的商务部分进行评审

D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行

E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，采用经评审的最低投标价法进行评标时，对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审，只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分。E项，鉴于工程项目设计招标的特点，设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第64题:根据《标准施工合同》，关于签约合同价的说法，正确的有()。

A.签约合同价不包括承包人利润

B.签约合同价即为中标价

C.签约合同价包含暂列金额.暂估价

D.签约合同价是承包方履行合同义务后应得的全部工程价款

E.签约合同价应在合同协议书中写明

正确答案:查看最佳答案

第65题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。

A.监督设计人有序开展设计工作

B.提供必要的现场工作条件

C.负责与设计相关的外部协调工作

D.保护设计人的知识产权

E.控制工程设计概算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。

第66题:施工合同的当事人包括()。

A.发包人

B.发包人法定代表人

C.工程师

D.承包人

E.承包人法定代表人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:承包商向业主索赔成立的条件包括有()。

A.由于业主原因造成费用增加和工期损失

B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失

C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失

D.按约定提交了索赔意向

E.提交了索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第68题:狭义的工程险是针对工程的保险，工程的保险险种有()

A.建筑工程一切险(及第三者责任险)

B.人身意外伤害险

C.货物运输险

D.安装工程一切险(及第三者责任险)

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

第69题:依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。

A.勘察合同

B.设计合同

C.监理合同

D.施工合同

E.设备采购合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按完成承包的内容进行分类，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。

第70题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()。

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程折价

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.优先受偿该工程拍卖的价款

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第72题:建筑材料采购合同履行中，供货方将货物错发到货地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货方承担货物转运费用

B.由供货方承担逾期交货违约金

C.供货方将货物转运至合同规定的到货地点后可免交逾期违约金

D.由采购方承担货物转运增加的保险费用

E.由采购方和供货方共同承担货物转运费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:供货方将货物错发到货地点或接货人时，除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担对方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

第73题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的有()。

A.采购人可以是发包人，也可以是承包人

B.可以不转移材料设备的所有权

C.供货人只能是生产厂家

D.不同合同内容繁简程度差异较大

E.合同履行与施工进度密切相关

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，以转移财产所有权为目的。C项，供货人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商。

第74题:法人应当具备()等条件。

A.依法成立

B.有必要的财产或者经费

C.有自己的名称.组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

E.经上级行政主管机关批准

正确答案:查看最佳答案

第75题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第76题:(1)根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有()。

A.投标人撤回已提交的投标文件

B.投标人撤销已提交的投标文件

C.投标人拒绝延长投标有效期

D.中标人拒绝订立合同

E.中标人拒绝提交履约保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时，招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。

第77题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。

A.合同号

B.目的港

C.出发港

D.收货人编号

E.提单号

正确答案:查看最佳答案

第78题:在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更()。

A.须经工程师同意

B.不须经工程师同意

C.发生的费用由发包人承担

D.发生的费用由承包人承担

E.发生的费用由双方约定承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区注册监理工程师模拟习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项A，工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段；选项B，可以对施工图设计单独进行招标；选项E，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。参见教材P45。