首页 > 监理合同管理

广东广州注册监理工程师电子题库

微微考网 监理合同管理 2022-2-4 19:43:01

点击进入<<广东广州注册监理工程师电子题库>>


罗素·贝克曾经说过,一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。这启发了我们, 这启发了我们, 是不是不知道《广东广州注册监理工程师电子题库》对你是否真有用?一般来说,知识永远战胜愚昧。不管你觉得这个考试难不难,对于你来说都是百分来对待那开始我们练题吧!最后祝福你:我在这里支持着你,鼓励着你,为你加油!


    一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)

    第题:建设监理招标的最大特点是()。

    A.非常注重监理单位的报价

    B.邀请招标人较多

    C.很注重监理单位能力的选择

    D.很注重监理单位的资金状况

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第1题:某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料,使用前进行约定的性能检验,应由()。

    A.工程师负责检验,发包人承担检验费用

    B.工程师负责检验,承包人承担检验费用

    C.承包人负责检验,发包人承担检验费用

    D.承包人负责检验,承包人承担检验费用

    正确答案:查看最佳答案


    第2题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备,评标时的正确做法是()。

    A.不宜将交货期作为评标内容

    B.宜将报价最低者作为中标人

    C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

    D.宜采用综合评估法

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是材料和通用型设备采购招标文件主要内容。采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物,采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法。参见教材P52。


    第3题:大型非标准设备招标,中标人与招标人签订的合同属于()。

    A.施工承包合同

    B.买卖合同

    C.设备安装合同

    D.加工承揽合同

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:大型主机设备招标不同于定型生产的设备和材料,不仅没有统一的设备标准,而且由于设备庞大.生产成本较高,通常厂家在签订合同后才进行制造,因此招标签订的合同属于加工承揽合同。


    第4题:在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。

    A.中标人在签订合同时提出附加条件

    B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件

    C.中标人拒绝订立合同

    D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:下列情况发生时,投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书,或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。


    第5题:根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。

    A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

    B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

    C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

    D.组织编制施工“合同进度计划”

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是监理人的职责。选项B,监理人征得发包人同意后,应在开工日期7天前向承包人发出开工通知;选项D,经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。参见教材P84。


    第6题:根据《标准施工合同》,表明合同终止的行为是()。

    A.竣工验收合格

    B.工程移交

    C.竣工结算

    D.结清单生效

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是缺陷责任期管理。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效。结清单生效即表明合同终止,承包人不再拥有索赔的权利。如果发包人未按时支付结清款,承包人仍可就此事项进行索赔。


    第7题:某施工单项合同估算价在500万元人民币以上的抢险救灾工程()。

    A.必须采用公开招标

    B.必须采用邀请招标

    C.必须进行招标

    D.可以直接委托发包

    正确答案:查看最佳答案


    第8题:根据《标准施工合同》,关于监理人对质量检验和试验的说法,正确的是()。

    A.监理人收到承包人共同检验的通知,未按时参加检验,承包人单独检验,该检验无效

    B.监理人对承包人的检验结果有疑问,要求承包人重新检验时,由监理人和第三方检测机构共同进行

    C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时,有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检

    D.重新检验结果证明质量符合合同要求的,因此增加的费用由发包人和监理人共同承担

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是施工质量管理。选项A错误,监理人收到承包人共同检验的通知后,监理人既未发出变更检验时间的通知,又未按时参加,承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验,将记录送交监理人后可继续施工,此次检查或试验视为监理人在场情况下进行,监理人应签字确认;选项B错误,监理人对承包人的试验和检验结果有疑问,或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时,由监理人与承包人共同进行;选项D错误,重新试验和检验结果证明符合合同要求,由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误,并支付承包人合理利润。参见教材P88。


    第9题:施工评标中,审查投标人名称与资质证书的名称是否一致,属于()评审的内容。

    A.资格

    B.程序

    C.响应性

    D.形式

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第10题:()是投标人编制投标文件和报价的依据。

    A.投标人须知

    B.招标公告

    C.图纸

    D.招标文件

    正确答案:查看最佳答案


    第11题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人()。

    A.无须赔偿承包人损失,工期也不顺延

    B.无须赔偿承包人损失,工期应予顺延

    C.应当赔偿承包人损失,工期应予顺延

    D.应当赔偿承包人损失,工期不予顺延

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成,监理人不能按时发出开工通知,此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。


    第12题:招标人确定中标人后()天内,应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

    A.7

    B.15

    C.20

    D.30

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第13题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前,可就投标文件中的()进行协商谈判。

    A.细微偏差

    B.投标价格

    C.质量要求

    D.工期要求

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判,主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商,通常为投标文件中存在的细微偏差,如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。


    第14题:如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其要求索赔的合理性时,工程师可以()

    A.不批准承包人的索赔要求

    B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料

    C.将该事件确认为承包人的责任

    D.认定索赔不成立

    正确答案:查看最佳答案


    第15题:对可以预见的情况从技术.设备.资金等重大问题都有了解决的对策之后再投标,则这种标称为()

    A.风险标

    B.保险标

    C.盈利标

    D.保本标

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第16题:标准化的施工合同协议书的主要内容不包括()

    A.合同工期

    B.工程承包范围

    C.合同生效时间

    D.违约.索赔和争议

    正确答案:查看最佳答案


    第17题:某通用设备采购招标项目,采用经评审的最低投标价法进行评标时,则中标人应为()。

    A.报价最低者

    B.评标得分最低者

    C.评标得分最高者

    D.评标价最低者

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:采用经评审的最低投标价法进行评标时,中标人应为评标价最低者。采用综合评估法进行评标时,中标人应为评标得分最高者。


    第18题:在发包人与承包人之间的索赔事件处理和解决过程中,()是个核心。

    A.发包人

    B.承包人

    C.工程师

    D.委员会

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第19题:设计开工的标志是()

    A.合同签字盖章

    B.合同规定开工期限

    C.签字后第3天

    D.收到定金

    正确答案:查看最佳答案


    第20题:按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定,订立设计合同时,发包人委托任务的工作范围不包括()。

    A.设计深度要求

    B.建筑物的合理使用年限设计要求

    C.施工组织要求

    D.设计人配合施工工作的要求

    正确答案:查看最佳答案


    第21题:合同约定有工程预付款的,发包人应按规定的时间和数额支付预付款,发包人不按约定预付,承包人在约定预付时间()天后向发包人发出要求预付的通知。

    A.3

    B.7

    C.14

    D.30

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第22题:资格预审程序中应首先进行()。

    A.资格预审资料分析

    B.发出资格预审通知书

    C.发布资格预审通告

    D.发售资格预审文件

    正确答案:查看最佳答案


    第23题:()是指买受人分期支付价款。

    A.货样买卖

    B.试用买卖

    C.分期交付买卖

    D.分期付款买卖

    正确答案:查看最佳答案


    第24题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

    A.工程进度款z支付分解表

    B.投资计划使用分配表

    C.工程进度款使用计划表

    D.建设资金平衡表

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第25题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是()。

    A.指定分包商直接与业主订立合同

    B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

    C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

    D.指定分包商对其违约独立承担责任

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定,与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。


    第26题:某材料采购合同中,双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购,为此多付价款20万元(无其他损失),若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。

    A.10万元

    B.20万元

    C.30万元

    D.50万元

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时,可以修改违约金的计算方法,使实际受到的损害能够得到合理的补偿。


    第27题:建设工程一切险保险合同于2013年3月1日签订,建设工程承包合同约定工程开工日期为2013年3月20日。为保证工程如期开工,承包人于2013年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后,承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为()。

    A.2013年3月1日

    B.2013年3月20日

    C.2013年3月10日

    D.2013年3月15日

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第28题:公开招标存在缺点的核心是()。

    A.招标时间长.费用高

    B.评标工作量大

    C.申请投标人较多

    D.要设置资格预审程序

    正确答案:查看最佳答案


    第29题:关于施工招标项目标底的说法,正确的是()。

    A.施工招标项目必须有标底

    B.标底应当在开标时公布

    C.标底应当作为评标的依据

    D.一个项目可以有几个不同的标底

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是招标准备阶段的工作。标底说明属于招标文件的投标人须知中的内容,招标人可以自行决定是否编制标底,一个招标项目只能有一个标底。若招标项目设有标底,应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。参见教材P31。


    第30题:制定工程材料设备采购招标工作方案时,分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。

    A.最大限度减少资金时间价值

    B.到货时间满足施工进度计划

    C.采购资金落实到位情况

    D.保证库存周期最短

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第31题:下列关于合同中的部分重要词语含义,说法不正确的一项是()

    A.施工期,是指工程师按合同约定发布的“开工令”之日起,至工程移交证明书注明的竣工日止的日历天数

    B.缺陷责任期,自工程移交证书写明的竣工日期开始,至工程师颁发解除缺陷责任证书的日历天数

    C.颁发解除缺陷责任期证书只是表示承包商的施工义务终止

    D.结清单生效后,承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止

    正确答案:查看最佳答案


    第32题:《建设工程质量管理条例》规定,设计文件应当符合国家规定的设计深度要求,并注明工程()使用年限。

    A.经济

    B.最长

    C.合理

    D.法定

    正确答案:查看最佳答案


    第33题:招标人与中标人签订合同后()个工作日内,应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

    A.2

    B.3

    C.5

    D.6

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第34题:关于留置的说法,正确的是()。

    A.留置权可以通过合同的约定产生

    B.留置权不以债权人合法占有对方财产为前提

    C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

    D.施工合同不可实施留置权

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:留置权是一种法定物权,不能通过合同约定产生留置权。行使留置权的前提为债权人合法占有对方财产,并且债务人的债务已经到了履行期。能够留置的财产仅限于动产。当债务人不能按照合同约定期限履行债务时,债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。


    第35题:下列说法错误的是()

    A.工程师是受业主聘用的

    B.工程师属于业主与承包商之间签订的合同中的一方

    C.工程师无权改变合同

    D.工程师无权解除合同规定的承包商的任何义务

    正确答案:查看最佳答案


    第36题:根据《设计施工总承包合同》,关于“发包人要求”中的错误,正确的处理方法是()。

    A.将无条件补偿条款写入合同协议书

    B.将有条件补偿条款写入合同附录

    C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

    D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:注:本题目无正确答案。本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A.B,对于发包人要求中的错误,通用条款给出了两种供选择的条款,这是属于通用条款可选项的内容,不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误,无条件补偿条款中,承包人复核时未发现发包人的错误,实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中,承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的,承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误;选项D错误,应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。参见教材P114。


    第37题:某甲级工程监理企业在资质年检时,取得监理工程师注册证书的人员为20人,其他各项均达到标准要求,其年检结论应当为()。

    A.合格

    B.基本合格

    C.不合格

    D.基本不合格

    正确答案:查看最佳答案


    第38题:按照诉讼的地域管辖规定,建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖。

    A.工程所在地

    B.被告住所地

    C.原告住所地

    D.合同签字地

    正确答案:查看最佳答案


    第39题:施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为,其法律责任由()承担。

    A.项目经理

    B.发包人

    C.监理单位

    D.承包人

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第40题:委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至()止的时间。

    A.办理竣工验收之时

    B.办理工程移交手续之时

    C.合同完成之时

    D.承包人和委托人签订工程保修合同之时

    正确答案:查看最佳答案


    第41题:能够作为保证人的是()。

    A.法人的职能部门

    B.公司

    C.学校

    D.幼儿园

    正确答案:查看最佳答案


    第42题:第一次工地会议纪要应由()负责起草,并经与会各方代表会签。

    A.总监理工程师

    B.专业监理工程师

    C.项目监理机构

    D.建设单位代表

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第43题:关于工程师处理索赔问题的权力的表述中,不正确的是()。

    A.对合理的索赔要求,工程师有权将它纳入工程进度付款中,签发付款证书,发包人应在合同规定的期限内支付

    B.对承包人的索赔报告进行审查分析,反驳承包人不合理的索赔要求,或索赔要求中不合理的部分

    C.在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时,工程师无权单方面做出处理决定

    D.在承包人提出索赔意向通知以后,工程师有权检查承包人的现场同期记录

    正确答案:查看最佳答案


    第44题:设备采购合同履行过程中,由于包装防护不妥,造成货物锈蚀,由此造成的损失由()承担。

    A.卖方

    B.买方

    C.运输方

    D.买卖双方

    正确答案:查看最佳答案


    第45题:风险型CM合同中,关于保证工程最大费用值(GMP)的说法,正确的是()。

    A.gmp为合同承包总价

    B.节约的gmp全部归cm承包商c.节约的gmp全部归业主d.工程实际总费用超过gmp的部分由

    C.承包商c.节约的gmp全部归业主

    D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。选项A错误,GMP费用不是合同承包总价;选项B.C错误,对于工程节约的费用归雇主,CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。参见教材P145。


    第46题:根据《建设工程合同(示范文本)》的规定,群体工程中采取分阶段进行施工的(),承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按工程编制进度计划,分别向工程师提交。

    A.单项工程

    B.单位工程

    C.分部工程

    D.分项工程

    正确答案:查看最佳答案


    第47题:下列不属于工程合同的付款阶段的是()。

    A.预付款

    B.工程进度款

    C.退还保留金

    D.价格调整条款

    正确答案:查看最佳答案


    第48题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。

    A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

    B.合同协议书中写明的施工总日历天数

    C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

    D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。参见教材P84。


    第49题:依据标准施工合同通用条款的规定,当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由()承担。

    A.发包人

    B.承包人

    C.设备供应人

    D.发包人和承包人按比例

    正确答案:查看最佳答案


    二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

    第50题:设备安装工程的竣工验收阶段,下列有关组织试车的论述中,正确的有()。

    A.单机无负荷试车由发包人组织

    B.单机无负荷试车由承包人组织

    C.联动无负荷试车由发包人组织

    D.联动无负荷试车由承包人组织

    E.竣工后的试车由承包人组织

    正确答案:查看最佳答案


    第51题:根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,正确的有()。

    A.适用于招标人对招标项目的技术.性能有专门要求的招标项目

    B.评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人

    C.评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先

    D.初步评审分为形式评审.资格评审和响应性评审三个方面

    E.投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:C项,综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。


    第52题:根据《标准施工合同》,关于单位工程验收的说法,正确的有()。

    A.移交后的单位工程由发包人负责照管

    B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收

    C.单位工程验收应由发包人组织

    D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件

    E.单位工程验收合格后,应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书

    正确答案:查看最佳答案


    第53题:下列合同法律关系主体中,属于法人的有()。

    A.某商业银行北京分行

    B.某股份有限公司

    C.尚未完成改制的某国有企业

    D.某项目经理部

    E.某施工企业法定代表人

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类,非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A,属于其他组织;选项E,法人的法定代表人是自然人。参见教材P5~6。


    第54题:施工过程中发生安全事故后,承包人采取的措施一般包括()。

    A.向发包人报告

    B.及时采取减损措施

    C.保护事故现场

    D.妥善保管有关证据

    E.通知有关部门

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第55题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度,工程设计资质包括()。

    A.综合资质

    B.行业资质

    C.专业资质

    D.专项资质

    E.劳务资质

    正确答案:查看最佳答案


    第56题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法,除投标价外的评审要素还应有()。

    A.运输费用

    B.技术性能,维修运行费

    C.售后服务

    D.标准备件

    E.企业财务状况及银行信用

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。


    第57题:法人应当具备()等条件。

    A.依法成立

    B.有必要的财产或者经费

    C.有自己的名称.组织机构和场所

    D.能够独立承担民事责任

    E.经上级行政主管机关批准

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第58题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。

    A.授予监理人权限的权利

    B.委托监理工程重大事项的决定权

    C.对工程承包人的选定权

    D.对实施项目的监理控制权

    E.有关各方的主持协调权

    正确答案:查看最佳答案


    第59题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定,下列关于该转让行为的表述中;正确的包括()。

    A.合同主体不变,仍为甲.乙两公司

    B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

    C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意,但应通知对方

    D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

    E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

    正确答案:查看最佳答案


    第60题:下列取得《监理工程师资格证书》的人员中,监理工程师注册机关不受理注册申请的是()人员。

    A.国家行政机关现职

    B.施工单位在职

    C.工程咨询单位

    D.设计单位

    E.厂矿企业基建

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第61题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。

    A.在原定设计范围内的内容,设计人根据设计审查结论进行必要的修改和调整补充

    B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工

    C.经过批准的设计文件确需修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改

    D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批

    E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:经过批准的设计文件不得随意变更,发包人.施工承包人.监理人均不得修改建设工程勘察.设计文件。如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察.设计文件时,应当首先报经原审批机关批准,然后由原建设工程勘察.设计单位修改,经过修改的设计文件仍需按设计管理程序经有关部门审批后使用。


    第62题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。

    A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

    B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

    C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

    D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

    E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

    正确答案:查看最佳答案


    第63题:发包人违反合同规定时,处理方法正确的是()。

    A.承包人应向发包人发出通知要求纠正

    B.承包人有权立即暂停施工

    C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为,承包人可向发包人发出解除合同通知

    D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任

    E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第64题:根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,视为投标人相互串通的有()。

    A.投标人d的投标报价与招标标底一致

    B.不同投标人的投标文件由同一单位编制

    C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

    D.投标报价与招标标底一致b.不同投标人的投标文件由同一单位编制c.不同投标人委托同一单位办理投标事宜d.不同投标人的投标函格式相同

    E.不同投标人的投标文件异常一致

    正确答案:查看最佳答案


    第65题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。

    A.发包人名称

    B.承包人名称

    C.发承包项目名称

    D.提供施工场地的约定

    E.工程价款结算的约定

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体,C项属于合同法律关系的客体。


    第66题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。

    A.选择施工总承包人的确认权与否决权

    B.工程实际竣工日期的签认权

    C.工程上使用的材料和施工质量的检验权

    D.设计变更的审批权

    E.工程款支付的审核和签认权

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第67题:《担保法》规定的担保方式为()

    A.保证

    B.保留

    C.抵押

    D.留置

    E.定金

    正确答案:查看最佳答案


    第68题:依据《合同法》,下列合同属于建设工程合同的有()。

    A.勘察合同

    B.设计合同

    C.监理合同

    D.施工合同

    E.设备采购合同

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:按完成承包的内容进行分类,建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。


    第69题:合同法律关系主体是指享有相应权利,承担相应义务的合同当事人,包括()。

    A.自然人

    B.企业法定代表人

    C.企业法人

    D.非企业法人

    E.其他组织

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织,其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。


    第70题:由于业主设计变更,导致工程暂停—个月,则承包商可索赔的费用有()。

    A.机械设备窝工费

    B.人工窝工费

    C.利润

    D.增加的现场管理费

    E.材料涨价

    正确答案:查看最佳答案


    第71题:关于招标有效期的说法,正确的有()。

    A.投标有效期从投标截止日期开始起算

    B.投标有效期对投标人有约束力

    C.招标人在投标有效期内完成评标即可

    D.投标有效期内应完成合同签订工作

    E.投标有效期在合同订立后自动终止

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限,从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作;投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件,否则将没收投标保证金。参见教材P32~33。


    第72题:在动态控制过程中,应着重做好的工作包括()。

    A.对计划目标值的论证和分析]

    B.及时对工程进展做出评估,即收集实际数据

    C.采取控制措施以确保投资控制目标的实现

    D.进行项目计划值与实际值的比较,以判断是否存在偏差

    E.流动资金的筹措

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第73题:关于保证担保方式的说法,正确的有()。

    A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

    B.当事人没有约定保证方式的,按一般保证承担保证责任

    C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

    D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

    E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:保证的方式有两种,即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的,保证人应当对全部债务承担责任。


    第74题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作,()。

    A.可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施

    B.不得自己承担部分施工任务

    C.应当全部由分包商实施

    D.自己施工部分在cm工作范围内

    E.自己施工部分不在cm工作范围内

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作,可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包,不在CM工作范围内。


    第75题:招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

    A.排名第一的中标候选人放弃中标

    B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

    C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

    D.第一中标候选人未按招标文件要求提交履约保证金

    E.第一中标候选人未接受招标人提出缩短工期要求

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:排名第一的中标候选人放弃中标.因不可抗力不能履行合同.不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。


    第76题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容,正确的是()。

    A.设备制造厂家生产计划是否合理

    B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差

    C.如果交货时间不能接受,视为非响应投标

    D.提前交货不考虑降低评标价

    E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划,分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次,允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三,依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间,评定是否可以接受。如果交货时间不能接受,视为非响应投标。第四,在可接受范围内的评定方法是,依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础,每超过基础时间一周,其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上,形成评审价格。第五,提前交货不考虑降低评标价。


    第77题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。

    A.计量98吨,则应补交2吨

    B.计量98吨,则应补交1.5吨

    C.计量99.8吨,则不再补交

    D.计量99.8吨,则应补交0.2吨

    E.计量102吨,则退还2吨

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。


    第78题:(1)根据《招标投标法实施条例》,投标保证金不予退还的情形有()。

    A.投标人撤回已提交的投标文件

    B.投标人撤销已提交的投标文件

    C.投标人拒绝延长投标有效期

    D.中标人拒绝订立合同

    E.中标人拒绝提交履约保证金

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--广东广州注册监理工程师电子题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时,招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件;(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。


    第79题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。

    A.项目经理是施工企业的代理人

    B.项目经理是项目经理部的代理人

    C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

    D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

    E.项目经理应对其行为承担民事责任

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。


    版权声明

    本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
    本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
    本文地址://wwkao.com/Article/24902.html

    留言与评论(共有 0 条评论)
    验证码:
    后台-系统设置-扩展变量-手机广位-评论底部广位

    微微考网

    wwkao.com

    统计代码 | 粤ICP备18030163号

    Powered By 微微考网

    使用手机软件扫描微信二维码

    关注我们可获取更多热点资讯

    感谢微微考网友情技术支持