最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库
点击进入<<最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库>>
考试即将来临,或许你有些焦急紧张,或许有些不安担心,或许正在为一道数学题而绞尽脑汁,或许我帮不上什么忙,就祝你考试顺利吧!~用平常心对待,问心无愧,尽力就好!~加油!~一般来说,这种《最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库》对本人来说意义重大,相信对这个世界也是有一定意义的。莫扎特曾经说过,谁和我一样用功,谁就会和我一样成功。这启发了我们, 这启发了我们, 一般来说,学习好似一片沃土,只要辛勤耕耘,定会有累累的硕果;如若懒于劳作,当别人跳起丰收之舞时,你已是后悔莫及了。能认真找到这里来的你,肯定是一个认真人,那开始我们做题吧!
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:对于建议工程物资采购合同的效力有争议的,当事人应当请求()确认无效。
A.人民法院
B.监理单位
C.建设行政主管部门
D.建设单位
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:发包人逾期支付设计费()天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。
A.14
B.15
C.28
D.30
正确答案:查看最佳答案
第2题:施工过程中,如果发包人需要撤换工程师,应至少于易人前()天以书面形式通知承包人,并继续履行前任作出的书面承诺。
A.7
B.14
C.28
D.30
正确答案:查看最佳答案
第3题:下列关于中标人选定原则的说法,不正确的是()。
A.设计招标应为设计方案最优者
B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者
C.施工招标为投标报价最低者
D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:根据《标准施工合同》,发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收,视为验收H合格。
A.14
B.28
C.42
D.56
正确答案:查看最佳答案
第5题:以下关于合同形式欠缺的法律后果的表述,错误的是()。
A.在没有履行行为之前,合同的形式不符合要求,则合同未成立
B.采用书面形式订立合同的,在签字盖章之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立
C.如果在形式上不符合要求,但当事人已经有了交易事实,再强调合同形式就失去了意义
D.法律.行政法规规定或当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式,一方已经履行了主要义务,即使对方不接受,该合同仍然成立
正确答案:查看最佳答案
第6题:希望和他人订立合同的意思表示称为()。
A.要约
B.承诺
C.要约邀请
D.新要约
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:对于质量控制点,一般要(),再制订对策和措施进行预控。
A.事先分析可能造成质量问题因
B.事先分析施工过程中的关键工序
C.分析施工过程中的薄弱环节
D.分析施工过程中质量不稳定的工序
正确答案:查看最佳答案
第8题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于指定分包商的说法,正确的是()。
A.指定分包商直接与业主订立合同
B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分
C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费
D.指定分包商对其违约独立承担责任
正确答案:查看最佳答案
参考解析:指定分包商由雇主或工程师选定,与承包商签订合同。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。
第9题:根据《标准施工合同》,工程预付款担保采用的形式是()。
A.第三方保证
B.动产质押
C.既有建筑物抵押
D.银行保函
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。
第10题:承包商由于监理工程师提供的建议提高了工效和节约了施工成本,此时监理单位()。
A.应从业主方获得附加监理酬金
B.应从业主方获得额外监理酬金
C.应从承包方获得合理化建议的奖金
D.不应从任何一方获得额外奖励或酬金
正确答案:查看最佳答案
第11题:要约以信件或者电报做出的,承诺期限自()开始计算。
A.信件或者电报到达之日
B.信件载明的日期或者电报交发之日
C.信件或者电报交发之日
D.信件邮寄的日期或者电报到达之日
正确答案:查看最佳答案
第12题:在招标投标活动中,()属于违反招标投标法的行为。
A.没有编制标底
B.委托代理机构进行招标
C.在招标文件中规定不允许外省施工单位参与
D.委托评标委员会定标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:按照我国《合同法》的规定,承担违约责任的条件采用()。
A.过错责任原则
B.严格责任原则
C.无过错责任原则
D.惩罚性责任原则
正确答案:查看最佳答案
第14题:委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至()止的时间。
A.办理竣工验收之时
B.办理工程移交手续之时
C.合同完成之时
D.承包人和委托人签订工程保修合同之时
正确答案:查看最佳答案
第15题:对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是()。
A.人民法院的判决
B.仲裁机构的裁决
C.经过公证的还款协议
D.经过鉴证的还款协议
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第16题:施工图设计文件审查是()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审查。
A.建设行政主管部门
B.工程质量监督机构
C.依法认定的设计审查机构
D.设计主管部门
正确答案:查看最佳答案
第17题:根据《标准施工合同》,发包人在工程施工准备阶段的义务是()。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织监察单位进行现场勘查
正确答案:查看最佳答案
第18题:工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()。
A.法定代理
B.委托代理
C.指定代理
D.延伸代理
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权。参见教材P8。
第19题:《工程建设项目招标范围和规模标准规定》要求,只要单项合同估算价在100万元人民币以上的()必须进行招标。
A.施工材料的采购
B.重要设备.材料的采购
C.勘察.设计服务的采购
D.监理服务的采购
正确答案:查看最佳答案
第20题:抵押与质押的区别主要在于()。
A.担保财产是否为第三人的财产
B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人
C.担保财产是否转移占有
D.债权人是否有优先受偿权
正确答案:查看最佳答案
第21题:FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织,发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本,其中()是FIDIC编制其他合同文本的基础。
A.《简明合同格式》
B.《生产设备和设计—施工合同条件》
C.《施工合同条件》
D.《设计采购施工(
E.pc)/交钥匙工程合同条件》
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:根据《标准施工合同》,合同附件格式包括()。
A.项目经理任命书
B.合同协议书
C.工程设备表
D.建筑材料表
正确答案:查看最佳答案
第23题:接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力,则撤回承诺的通知应当在()到达要约人。
A.要约到达受要约人之前
B.承诺通知到达要约人之前
C.承诺通知发出之前
D.承诺通知到达要约人之后
正确答案:查看最佳答案
第24题:施工合同范本中专用条件是对通用条件进行的具体化的()
A.修改
B.补充
C.完善
D.修改和补充
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第25题:工期在18个月以上的合同,发包人和承包人在招标投标阶段和签订合同时不可能合理预见到一年半以后物价浮动和后续法规变化对合同价款的影响,为了合理分担外界因素影响的风险,应采用()。
A.单项价格合同
B.固定价格合同
C.可调价格合同
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
第26题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。
A.未中标的投标人不退还
B.中标的投标人在中标的同时退还
C.在中标的投标人提交履约担保后退还
D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还
正确答案:查看最佳答案
第27题:依据FIDIC《施工合同条件》的规定,工程师颁发的工程接收证书表明()。
A.缺陷通知期开始
B.工程照管责任移交
C.可以办理竣工结算
D.承包合同的全部义务已完成
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第28题:施工合同履行期间,一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同,合同解除后的处理方法正确的是()。
A.承包人应撤离施工场地
B.已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同
C.不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用,由订货方承担
D.因未及时退货造成的损失由发包人承担
正确答案:查看最佳答案
第29题:对于需要进行抽样检查的工程材料,应在材料采购合同中约定的内容有()。
A.抽检比例和取样方法
B.抽检数量和检测方法
C.检测方法和抽检比例
D.取样方法和抽检数量
正确答案:查看最佳答案
第30题:根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时,应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后,应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。
第31题:建设工程施工管理中,对使用专利技术及特殊工艺施工的工程申报及费用承担的理解,正确的是()。
A.若承包人提出使用专利技术,应首先取得工程师认可,然后由承包人负责办理申报手续,发包人承担有关费用
B.若承包人提出使用专利技术,应首先取得工程师认可,然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用
C.不论哪一方要求使用他人的专利技术,一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时,由发包人依法承担相应责任
D.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工,承包人应负责办理相应的申报手续,发包人承担使用等费用
正确答案:查看最佳答案
第32题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收,签署()意见.
A.业主
B.总监理工程师
C.承包单位
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第33题:《建设工程勘察合同示范文本》按照委托勘察任务的不同分为(一).(二)两个版本,分别适用于()的委托任务。
A.岩土工程勘察.水文地质勘察
B.民用建设工程勘察.其他专业工程勘察
C.为设计提供勘察工作,仅涉及岩土工程
D.要求简单的勘察.要求复杂的勘察
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:建设工程勘察合同(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务,包括岩土工程勘察.水文地质勘察(含凿井).工程测量.工程物探等勘察。建设工程勘察合同(二)委托工作内容仅涉及岩土工程,包括取得岩土工程的勘察资料,对项目的岩土工程进行设计.治理和监测工作。
第34题:根据《施工合同标准文本》的规定,因承包人违约而解除合同,发包人的行为正确的是()。
A.发包人不可派人员进驻施工场地,另行组织人员或委托其他承包人施工
B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施
C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备,则发包人不能再享有索赔的权利
D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是违约责任。选项A,发包人可派人员进驻施工场地,另行组织人员或委托其他承包人施工;选项B,发包人有权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施;选项C,发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任,也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。
第35题:在大型工程设备采购招标中,关于评标的说法,正确的是()。
A.投标保证金额不足,属于细微偏差
B.备品备件的价格可以单独报价
C.单价计算的结果与总价不一致,属于重大偏差
D.评标时不应考虑运费问题
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是大型工程设备采购招标概述。选项A错误,投标保证金额不足,属于实质性偏差;选项C错误,单价计算的结果与总价不一致,修正即可;选项D错误,评标时需要考虑运费问题。参见教材P56。
第36题:下面表述中错误的一项为()。
A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作
B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案
C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展
D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联,必须齐全,缺一不可
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:根据NEC《工程施工合同》,对于签订合同时价格已经确的合同属于()。
A.目标合同
B.标价合同
C.管理合同
D.成本补偿合同
正确答案:查看最佳答案
第38题:根据FIDIC《施工合同条件》,保留金返还的正确方式是()。
A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还
B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还
C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还
D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。颁发工程接收证书后,将保留金50%返还承包商,颁发履约证书后将全部保留金返还承包商。参见教材P141。
第39题:设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一,是设计招标文件中没有()。
A.合同条件
B.投标须知
C.工程量清单
D.项目说明书
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:单位工程质量验收合格后,()应在规定时间内将工程验收报告和有关文件报建设行政主管部门备案。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.勘察设计单位
正确答案:查看最佳答案
第41题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。
A.不可抗力事件发生的时点
B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属
C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属
D.承包商投标时能否合理预见
正确答案:查看最佳答案
参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。(选项D)
第42题:某工程竣工验收阶段,承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告,发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验,3月18日试车完毕后发包人.承包人.工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为()。
A.3月1日
B.3月15日
C.3月18日
D.3月20日
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第43题:根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是监理人的职责。选项B,监理人征得发包人同意后,应在开工日期7天前向承包人发出开工通知;选项D,经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。参见教材P84。
第44题:招标人给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于()日。
A.3
B.5
C.7
D.10
正确答案:查看最佳答案
第45题:如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其要求索赔的合理性时,工程师可以()
A.不批准承包人的索赔要求
B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料
C.将该事件确认为承包人的责任
D.认定索赔不成立
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。
A.7,14
B.21,14
C.14,21
D.14,7
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。
第47题:在投标有效期内出现特殊情况,招标人以书面形式通知投标人延长投标有效期时,投标人的正确做法是()。
A.同意延长,并相应延长投标保证金的有效期
B.同意延长,并要求修改投标文件
C.同意延长,但拒绝延长投标保证金的有效期
D.拒绝延长,但无权收回投标保证金
正确答案:查看最佳答案
参考解析:需要延长投标有效期时,招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长,其投标保证金的有效期应相应延长,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长,则失去竞争资格,但有权收回其投标保证金。
第48题:施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写,()进行检查,并作出检查结
A.项目技术负责人
B.监理工程师
C.总监理工程师
D.项目专职质检员
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批,发包人应按合同规定()。
A.结清全部设计费
B.支付一半设计费
C.停止支付设计费
D.预留一定保证金后全部支付设计费
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:下列关于监理招标的特点,说法正确的是()
A.招标宗旨是对监理单位能力的选择
B.报价占主要地位
C.报价占次要地位
D.邀请的投标人较多
E.邀请的投标人较少
正确答案:查看最佳答案
第51题:监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后应按时完成核查,如未在约定时间内核查,又未提出具体意见,则()。
A.视为监理人已同意承包人提交的竣工付款申请单
B.视为监理人不同意承包人提交的竣工付款申请单
C.可将竣工付款申请单中说明的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核
D.承包人应进行修正和提供补充资料,和监理人协商后,提交修正后的竣工付款申请单
E.承包人可再次提请监理人核查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
正确答案:查看最佳答案
第53题:法人应当具备()等条件。
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.有自己的名称.组织机构和场所
D.能够独立承担民事责任
E.经上级行政主管机关批准
正确答案:查看最佳答案
第54题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时,下述做法中正确的有()。
A.计量98吨,则应补交2吨
B.计量98吨,则应补交1.5吨
C.计量99.8吨,则不再补交
D.计量99.8吨,则应补交0.2吨
E.计量102吨,则退还2吨
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人,并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数,向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后,即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第56题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。
A.授予监理人权限的权利
B.委托监理工程重大事项的决定权
C.对工程承包人的选定权
D.对实施项目的监理控制权
E.有关各方的主持协调权
正确答案:查看最佳答案
第57题:关于风险型CM合同模式的说法,正确的有()。
A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理,施工阶段相当于总承包商,与分包商.供货商签订分包合同,承担各分包合同的协调管理职责,在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价,这是与总承包后再分包的主要差异之一。
第58题:可以质押的权利包括()。
A.汇票.支票.本票.债券.存款单.仓单.提单;
B.依法可以转让的股份.股票;
C.依法可以转让的商标专用权.专利权.著作权中的财产权;
D.房屋所有权证书
E.依法可以质押的其他权利。
正确答案:查看最佳答案
第59题:在抵押合同中,某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。
A.土地使用权
B.城市房地产
C.车辆
D.机器
E.土地所有权
正确答案:查看最佳答案
第60题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。
A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标
B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会
C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰
D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价
E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第61题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作,()。
A.可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施
B.不得自己承担部分施工任务
C.应当全部由分包商实施
D.自己施工部分在cm工作范围内
E.自己施工部分不在cm工作范围内
正确答案:查看最佳答案
参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作,可以自己承担部分施工任务,也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包,不在CM工作范围内。
第62题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第63题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。
A.项目经理是施工企业的代理人
B.项目经理是项目经理部的代理人
C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任
D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任
E.项目经理应对其行为承担民事责任
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人.监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权,超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确,则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任,代理人负连带责任,但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况,被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人,在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。参见教材P8。
第64题:工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时,证据材料包括()。
A.合同专用条件中的条款
B.经工程师认可的施工进度计划
C.施工现场和施工会议记录
D.工程延期审批表
E.费用索赔审批表
正确答案:查看最佳答案
第65题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。
A.向建设行政主管部门办理申请招标手续
B.选择招标方式
C.发布招标公告
D.编制招标有关文件
E.资格预审
正确答案:查看最佳答案
第66题:工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有()。
A.施工投标保证
B.施工合同履约保证
C.施工合同支付保证
D.工程预付款保证
E.施工合同工程款垫支保证
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:承包商向业主索赔成立的条件包括有()。
A.由于业主原因造成费用增加和工期损失
B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失
C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失
D.按约定提交了索赔意向
E.提交了索赔报告
正确答案:查看最佳答案
第68题:根据《标准施工招标资格预审文件》,下列单位中,将被拒绝作为资格预审申请人的有()。
A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位
B.本标段的监理人
C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位
D.与招标人同属一个行政主管部门的单位
E.招标人不具备独立法人资格的附属机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况,包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位;2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;3)本标段的监理人;4)本标段的代建人;5)为本标段提供招标代理服务的;6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;9)被责令停业的;10)被暂停或取消投标资格的;11)财产被接管或冻结的;12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
第69题:在某项目施工中,工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格,但检查影响了正常施工,则()。
A.影响正常施工的费用由承包人承担
B.影响正常施工的费用由发包人承担
C.工期给予顺延
D.工期不予顺延
E.检查费用发包人承担
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第70题:根据FIDIC《施工合同条件》,关于工程师的地位和权力的说法,正确的有()。
A.工程师可以行使施工合同中规定的权力
B.除非承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力作出限制
C.工程师应当以雇主的名义作出指示
D.工程师在施工合同履行期间独立工作
E.工程师属于雇主人员
正确答案:查看最佳答案
参考解析:工程师属于雇主人员,但不同于雇主雇佣的一般人员,在施工合同履行期间独立工作。工程师可以行使施工合同中规定的或必然隐含的权力。通用条款明确规定,除非得到承包商同意,雇主承诺不对工程师的权力做进一步限制。选项C,雇主只是授予工程师独立作出决定的权限。
第71题:根据代理权产生的依据不同,代理可分为()。
A.招标代理
B.委托代理
C.法定代理
D.追加代理
E.指定代理
正确答案:查看最佳答案
第72题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》,设计方的合同责任有()。
A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权
B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求
C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批
D.负责向发包人和施工单位进行设计交底
E.解决施工过程出现的设计问题
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。
第73题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误,按照《招标投标法实施条例》的规定,招标人在发售资格预审文件前,按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会,审查资格预审申请文件;选项C错误,财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人;选项E错误,资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种,应在前附表中说明。参见教材P36~39。
第74题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于竣工验收及竣工后试验的说法,正确的有()。
A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行
B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人
C.工程验收合格后,发包人直接向承包人签发工程接收证书
D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行
E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准
正确答案:查看最佳答案
第75题:与平行发包或陆续发包方式相比,对发包人而言,建设项目总承包模式的优点包括()。
A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容
B.采用固定工期.固定费用方式,建设的预期目标容易实现
C.最大程度保证设计方案最优
D.减少了设计变更和承包人的索赔
E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。
第76题:在动态控制过程中,应着重做好的工作包括()。
A.对计划目标值的论证和分析]
B.及时对工程进展做出评估,即收集实际数据
C.采取控制措施以确保投资控制目标的实现
D.进行项目计划值与实际值的比较,以判断是否存在偏差
E.流动资金的筹措
正确答案:查看最佳答案
第77题:设计施工总承包合同模式下,关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示,下列说法正确的是()。
A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意
B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力
C.承包人对该指示有疑问时,应当首先要求监理人员澄清,不得直接提交总监理工程师
D.承包人对该指示有疑问时,可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议
E.承包人提出书面异议后,总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销
正确答案:查看最佳答案
参考解析:B项,在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认,即与其发出的指示具有同等效力。C项,承包人对该指示有疑问时,可以直接提交总监理工程师。D项,承包人对该指示有疑问时,可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。
第78题:根据《合同法》规定,要约撤回和要约撤销的主要区别有()。
A.要约所处法律效力状态不同
B.撤回和撤销的目的不同
C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同
D.受要约人对要约知晓的情况不同
E.对要约人的约束条件不同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版青海省西宁注册监理工程师考核历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第79题:下列各险种中专门针对工程的是()。
A.机器损坏险
B.建筑工程一切险
C.货物运输险
D.安装工程一切险
E.机动车辆险
正确答案:查看最佳答案
参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址://wwkao.com/Article/25131.html