2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目

邓拓曾经说过，越是没有本领的就越加自命不凡。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 是不是不知道《2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目》对你是否真有用?总结的来说，黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。不管你觉得这个考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们就来好好看题吧！最后祝福你:或许，人生不可能像自己想象的那样美好，一生的路也不可能都是平坦的，人的心情也不会永远静如止水。

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列事项中，属于施工生产安全事故调查组职责的是()。

A.查明事故发生的间接经济损失

B.追究责任人的法律责任

C.提交事故调查报告

D.提出对受伤人员的赔偿方案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:关于注册商标有效期的说法，正确的是()。

A.10年，自申请之日起计算

B.10年，自核准注册之日起计算

C.20年，自申请之日起计算

D.20年，自核准注册之日起计算

正确答案:查看最佳答案

第2题:没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为称为第6页()。

A.合同

B.侵权

C.无因管理

D.不当得利

正确答案:查看最佳答案

第3题:关于行政调解的说法。正确的是()

A.行政调解属于诉讼内调解

B.行政调解达成的协议具有强制约束力

C.行政调解应当事人的申请方可启动

D.行政机关可以对不属于其职权管辖范围内的纠纷进行调解

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金2800万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是()。

A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理

B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持

C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息

正确答案:查看最佳答案

第5题:用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的，劳动关系自()之日起建立。

A.订立劳动合同

B.实际用工

C.劳动合同备案

D.实际支付工资

正确答案:查看最佳答案

第6题:保证分为一般保证和连带责任保证，以下关于保证方式的说法正确的是()。

A.当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保证承担责任

B.连带责任保证的债务人在债务履行期届满没有履行债务时，债权人即可要求保证人承担责任

C.一般保证的债务人经审判应履行债务后，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

D.主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产依法强制执行仍不能履行，债权人才可以要求连带责任保证人承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:甲施工企业与乙劳务派遗公司订立劳务派遑协议，由乙向甲派追员工丁某，,关于该用工关系的说法，正确的是()。

A.丁某工作时因工受伤,甲应当申请工伤认定

B.在派追期间,甲被宣告破产,可以将丁某退回乙

C.乙应当对丁某进行工作岗位所必需的培训

D.在派追期间,丁被退回的,乙不再向其支付劳动报酬

正确答案:查看最佳答案

第8题:乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用0.5万元，乙方应该支付甲方()万元费用。

A.0.5

B.2.5

C.3

D.3.5

正确答案:查看最佳答案

第9题:下列情况中，不属于建设工程代理行为的终止情况为()。

A.甲厂委托乙购买钢筋，乙按照规定的时间和要求完成了任务

B.甲厂觉得乙不符合代理的要求，取消了对乙的委托

C.甲厂因为经营不善而倒闭，导致乙的代理权限消失

D.甲厂的法定代表人死亡

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:关于施工企业承揽工程的说法，正确的是()。

A.施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照

B.施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书

C.施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员

D.施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建筑施工企业转让.出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。P70.

第11题:关于我们仲裁基本制度，正确的是()。

A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉

B.当軎.事人达成有仲裁协议，一方向法院起诉的，人民法院不予受理

C.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理

D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于和解的说法，正确的是()。

A.和解只能发生在诉讼前

B.当事人申请仲裁后，不可以自行和解

C.和解达成协议，必须以书面形式作出

D.和解达成的协议具有合同效力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:注册建造师应受到“吊销执业资格证书”处罚的情形，不包括()。

A.挂靠证书在项目上担任施工项目负责人

B.出租.出借注册证书用于企业资质年检

C.在转包项目中担任项目负责人

D.违法行为造成重大质量安全事故

正确答案:查看最佳答案

第14题:建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是()。

A.发证机关核验施工许可证

B.发证机关收回施工许可证

C.施工企业重新办理施工许可证

D.施工许可证自行废止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是延期开工.核验.重新办理批准的规定。建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

第15题:根据《行政诉讼法》，下列情形中属于行政诉讼受案范围的是()。

A.对于限制人身自由的行政强制措施不服的

B.国防.外交等国家行为

C.行政指导行为

D.调解行为以及法律规定的仲裁行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:根据《建造师执业资格制度暂行规定》的规定，建造师的执业范围不包括()。

A.担任建设工程项目施工的项目经理

B.从事其他施工活动的管理工作

C.法律.行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务

D.施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于建筑节能的说法，正确的是()。

A.已经建成的项目，2年后方可投入生产.使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

正确答案:查看最佳答案

第18题:关于节能技术进步的说法，正确的是()。

A.利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批

B.国家采取强制措施研发施工节能技术

C.节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布

D.各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:某工程施工合同约定承包人对基础工程垫资，时间为3个月，发包人对垫付资金按照银行定期3个月存款利率的2倍支付利息，后发包人未按照合同约定支付利息，承包人将其诉至法院。银行3个月定期存款利息为2.4%，同期贷款利率为6%，则法院对垫资利息的处理正确的是()。

A.不予支持

B.按照2.4%支付利息

C.按照4.8%支付利息

D.按照6%支付利息

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《解释》规定:当事人对垫资和垫资利息有约定的，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予以支持，但是当约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外，当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求支付利息的，不予支持。本题中，合同中有约定，且低于同期贷款利率，因此应予以支持，选C。

第20题:关于建筑市场行为公布的说法，正确的是().

A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密.商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

正确答案:查看最佳答案

第21题:某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是()

A.李某

B.施工企业

C.李某所属施工企业项目经理部

D.施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者，项目经理部的行为的法律后果由企业法人承担。

第22题:杨先生报名参加了某公司M产品的试用活动，试用期为3个月。试用期内，使用者可以根据试用情况决定购买或者拒绝购买M产品。杨先生试用M产品3个月，始终未表示是否购买。对此，下列说法中正确的是()。

A.该公司不能视其为购买

B.杨先生有权继续试用

C.该公司可以视其为购买

D.被视为购买的杨先生应拒绝付费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。因此，该公司可以视杨先生为购买。

第23题:甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套机电设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是()。

A.租赁合同对丁公司继续有效

B.乙转让该设备所有权需经甲同意

C.租赁合同终止前不得转让该设备的所有权

D.丁无义务保证甲继续使用该设备

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于定金的表述，不正确的是()。

A.债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回

B.给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金

C.定金合同从合同成立之日起生效

D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20％

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的()日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。

A.7

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

第26题:关于建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主持权利的说法,正确的是()。

A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的,应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任

C.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

D.承包人的保修责任可以免除

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是()

A.仲裁庭必须由3名及3名以上的单数仲裁员组成

B.仲裁庭可由当事人双方各选定两名仲裁员组成

C.首席仲裁员可以由当事人双方共同选定

D.首席仲裁员由仲裁委员会任命产生

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭，仲裁员组成。P328.

第28题:关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是()

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日计算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。劳动关系存续期间因拖欠劳动劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制，但是，劳动关系终止的，应当至劳动关系终止之日起1年内提出。

第29题:关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是()

A.原判诀认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判诀

B.原判诀适用法律错误的，裁定撤销原判诀，发回原审人民法院重审

C.原判决认定事实不清的，裁定撒销原判诀，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判

D.原判诀违反法定程序的，依法改判

正确答案:查看最佳答案

第30题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是()。

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:王女士在某网站购买了一件饰品，其质量保证期为3个月。王女士收到饰品时没有仔细检查，之后也一直没有使用。半年后王女士整理物品时，发现这件饰品有质量问题，于是联系该网站要求更换。对此，该网站()。

A.应予更换

B.可不予理睬

C.负责修整并承担相应费用

D.应联系修整，所需费用由王女士承担

正确答案:查看最佳答案

第32题:甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日，答案D正确。

第33题:关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是()

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。

D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是施工单位负责人施工现场带班制度。选项A，建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于其工作日的25%，选项B建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录应分别在企业和工程项目上存档备查。选项D，对于有分工司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托工程所在地分公司负责人进行带班检查。

第34题:签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是()。

A.人大主席团

B.国务院总理

C.最萵人民法院院长

D.国家主席

正确答案:查看最佳答案

参考解析:全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会通过的法律由国家主席签署主席令予以公布。P3。

第35题:合同债权人免除对方的债务，可以导致合同()。

A.解除

B.被追认

C.未成立

D.权利义务终止

正确答案:查看最佳答案

第36题:关于建筑市场不良行为信息公布的说法，正确的是()。

A.应为行政处罚决定作出后15日内公布

B.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年

C.均应在本地信用信息平台和全国平台同时公布

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。

A.丙公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是标的物损毁灭失的风险承担。对需要运输的标的物的，出卖人将标的物交付第一承运人后，标的物的损毁.灭失的风险由买受人承担，出卖人出卖由承运人运输在途的标的物的，除当事人另有约定的以外，标的物的损毁.灭失的风险自合同成立时候买受人承担。

第38题:关于法人的说法，正确的是()

A.法人以其登记注册地为住所

B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格

C.非企业法人是指行政法人和事业法人

D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是()

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案

B.施工企业应当在开工日3日前通知管道所属单位

C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:施工企业不执行公安部门作出的停工决定，由()强制执行。

A.建设单位

B.人民法院

C.建设行政主管部门

D.公安部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人逾期不执行停产停业.停止使用.停止施工决定的，由作出决定的公安机关消防机构强制执行。

第41题:孙某承租了赵某的一套单元房。租用期间，该单元房安装的太阳能热水器管道由于老化漏水，孙某遂通知了赵某，但多日未见修复。孙某便自行请工人维修，并支付维修费45元。此修理费应由()。

A.孙某负担

B.双方协商由谁负担

C.赵某负担

D.双方各负担一半

正确答案:查看最佳答案

第42题:招标人澄清或者修改招标文件的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，应当在()以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。

A.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前，或者投标截止时间至少20日前

B.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前

C.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少20日前

D.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前，或者投标截止时间至少15日前

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以()作为结算工程价款的依据。

A.承包商提交的结算书

B.人民法院的判决书

C.双方协商确定的和解协议

D.备案的中标合同

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于出卖人交付标的物的说法，正确的是()。

A.买受人代为保管其拒绝接收的多交部分标的物，出卖人可拒绝负担保管费用

B.出卖人应当按照通常的包装方式交付标的物

C.合同未约定检验期间的，买受人可以在任何时间检验标的物

D.约定交付期间的，出卖人可以在该期间内的任何时间内交付标的物

正确答案:查看最佳答案

第45题:下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()。

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的王某

D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:在建设工程施工过程中，关于施工节材的说法，正确的是()。

A.应当使用散装水泥

B.应当使用预拌混凝土

C.禁止损毁耕地烧砖

D.禁止远距离运输

正确答案:查看最佳答案

第47题:关于法的效力层级说法不正确的是()。

A.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决；

B.新法和旧法可同时适用

C.部门规章之间.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

D.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程承包单位应当向建设单位出具质量保修书的时间是()。

A.竣工验收时

B.竣工验收合格后

C.提交竣工验收报告时

D.交付使用时

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:在下列建设工程债的法律关系中，正确的是()。

A.施工现场的塔吊倒塌砸伤行人是侵权之债，由施工单位承担责任

B.供应商向施工单位交付建筑材料是合同之债

C.建设单位将甲承包商的工程款汇入了乙承包商的账号是无因管理之债

D.施工单位派人帮助建设单位抢救失火仓库中的物资是不当得利之债

正确答案:查看最佳答案

第50题:《建设工程质量管理条例》中要求，施工单位向建设单位提交《工程质量保修书》时间是()。

A.工程竣工验收合格后

B.工程竣工同时

C.提交工程竣工验收报告时

D.工程竣工结算后

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。

第51题:在公布了国家标准或行业标准之后,相应的地方标准()

A.予以修订

B.继续有效

C.应当复审

D.即行废止

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:下列法规中，属于部门规章的是()。

A.《建设工程质量管理条例》

B.《北京市建筑市场管理条例》

C.《重庆市建设工程造价管理规定》

D.《招标公告发布暂行办法》

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于施工企业资质证书的说法，正确的是()。

A.建筑业企业资质分三个序列，每个序列均划分为若干资质类别和等级

B.企业转包或违法分包的，资质许可机关2年内不予批准其资质升级申请和增项申请

C.企业因净资产.人员不符合资质条件，被责令整改期间，不得申请资质升级.增项，但可以承揽新工程

D.各有关部门和单位在企业跨地区承揽业务监督管理.招标活动中，不得要求企业提供资质证书原件

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是()。

A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任

B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商

C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明

D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是勘察.设计单位相关的质量责任和义务。B选项，除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂.供应商.C选项.应当向施工单位进行详细说明，D选项应当在设计文件中注明工程合理使用年限。

第55题:按照上位法与下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是()。

A.《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》

B.《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》

C.《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》

D.《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急预案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

A.单位所在地

B.污染影响地

C.单位等级地

D.事故发生地

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于确定中标人的说法,正确的是()。

A.投标人不得授权评标委员会直接确定中标人

B.排名第一的中标候选人放弃中标的,招标人必须重新招标

C.确定中标人选,招标人可以就投标价格与投标人进行谈判

D.国有资金占控殷地位的依法必须进行招标的项目,招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:关于设计单位的权利的说法，正确的是()。

A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

D.设计深度由设计单位酌定

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。

A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系

B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系

C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式

D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《建设工程安全生产管理条例》,在施工现场使用的装配式活动**,应当具有()

A.销售许可证

B.安装许可证

C.产品合格证

D.安全许可证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:下列关于无效合同主要类型的表述中，正确的是()。

A.一方以欺诈.胁迫的手段订立合同

B.代理人超越权限订立的合同

C.以合法形式掩盖非法目的的合同

D.违反地方法规强制性规定的合同

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《建筑业企业资质管理规定》，由省级人民政府住房城乡建设主管部门办法的施工企业资质证书的变更结果，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案。变更结果备案的时限标准为资质证书变更后()内。

A.15日

B.5日

C.10日

D.20日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工企业资质证书的申请延续和变更。

第63题:甲承包商于2009年3月6日以32元/千克的价格向乙建材商订购了一批工程材料。到了约定提货的最后期限，甲仍未提货。此后不久，这种材料的市场价格上涨为36元/千克。甲去提货时，乙建材商要求甲补交4元/千克的价差。对此，正确的解决办法是()。

A.应执行原价格

B.甲应承担大部分价差

C.应执行新价格

D.甲承担一半价差

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则()。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应当提前30日以书面形式通知用人单位

D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

正确答案:查看最佳答案

第65题:甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同,合同约定设计费为200万元。定金为设计费的15%，甲支付定金后,如果乙在规定期限内不履行合同,甲可以要求乙返还()元。

A.80万

B.60万

C.40万

D.30万

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《办法》，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是()。

A.各建设工程类别安全费用提取标准无差别

B.施工企业投标时，安全费用属于竞争性费用

C.施工企业以建筑安装工程造价为计提依据

D.施工企业的安全费用可以用于租赁特种设备

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:根据《企业所得税法》，下列纳税人中，属于企业所得税纳税人的是()。

A.私营企业

B.个体工商户

C.个人独资企业

D.合伙企业

正确答案:查看最佳答案

第68题:施工合同履行过程中出现以下情况，当事人一方可以免除违约责任的是()。

A.因为三通一平工期拖延，发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施，丁场地

B.因为发包方拖延提供图纸，导致工期拖延

C.因为发生洪灾，承包方无法在合同约定的工期内竣工

D.因为承包方自有设备损坏，导致工期拖延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《合同法》中规定，合同履行过程中出现违约情况的，只有在不可抗力情况或者合同约定的事由下可以免除当事人的责任，本题中只有选项C是发生洪灾后出现的违约。

第69题:下列情形中属于效力待定合同的有()。

A.出租车司机借抢救重病人急需租车之机将车价提高10倍

B.10周岁的儿童因发明创造而接受奖金

C.成年人甲误将本为复制品的油画当成真品购买

D.10周岁的少年将自家的电脑卖给40岁的张某

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:根据《安全生产法》的规定，从业人员在安全生产活动中的义务包括()。

A.绝对服从作业指挥

B.正确佩戴和使用劳动防护用品

C.制定安全生产事故的处理程序

D.掌握本岗位工作所需的安全生产知识

E.发现事故隐患立即向新闻媒体披露

正确答案:查看最佳答案

第71题:下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有()。

A.逾期送送达的

B.投标人未提交投标保证金的

C.投标人的法定代表人未到场的

D.未按招标文件要求密封的

E.投标人对招标文件有异议的

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于用人单位违反了《劳动合同法》的法律责任说法不正确的()。

A.用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付二倍的工资

B.用人单位违反本法规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资

C.用人单位招用与其他用人单位尚未解除或者终止劳动合同的劳动者，给其他用人单位造成损失的，应当承担连带赔偿责任

D.劳动者违反本法规定解除劳动合同，或者违反劳动合同中约定的保密义务或者竞业限制，给用人单位造成损失的，应当承担赔偿无限连带责任

E.用人单位非法招用未满16周岁的未成年人的，由劳动行政部门吊销营业执照，处以罚款；情节严重的，由工商行政管理部门责令改正

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:根据《建筑业企业资质管理规定》的规定，施工企业的资质序列按照承包能力划分不包括()。

A.施工总承包

B.专业承包

C.施工劳务承包

D.联合承包

E.工程总承包

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《企业所得税法》，下列企业不缴纳企业所得税的有()。

A.股份有限公司

B.有限责任公司

C.合伙企业

D.外商投资企业

E.个人独资企业

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期确定的说法，正确的有()。

A.缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年

B.缺陷责任期的期限由法律直接规定

C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

D.由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

E.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:某施工企业与甲订立了材料买卖合同,却误将货款支付给乙,随后该施工企业向乙索款,并支付给甲。关于该案中施工企业.甲和乙之间债发生根据正确的()

A.施工企业与甲之间形成合同之债

B.甲.乙之间不存在债的关系

C.乙与施工企业之间形成不当得利之债

D.施工企业与乙之间形成合同之债

E.乙与施工企业之间形成无因管理之债

正确答案:查看最佳答案

第77题:项目负责人需要取得执业资格证书才能担任，其在项目现场带班的时间不少于本月施工进度的80%。下列关于项目负责人的安全生产责任主要包括()。

A.制定安全生产规章制度和操作规程

B.建设工程项目的安全施工负责

C.组织制定安全施工措施

D.消除安全事故隐患

E.及时.如实报告生产安全事故

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《工伤保险条例》，可以认定为工伤或者视同工伤的有()。

A.李某取得革命伤残军人证后到企业工作，旧伤复发

B.张某患病后，精神抑郁，酗酒过度需要进行治疗

C.杨某在开车下班途中，发生交通事故受伤，该事故责任认定书中认定杨某对此负次要责任

D.陈某在工作场所与上司产生摩擦，一怒之下，拿剪刀将自己的胸脯刺伤

E.牛某因失恋，上班时间爬到公司楼顶跳楼自杀

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:关于合同解除的说法，正确的有()。

A.合同解除适用于可撤销合同

B.当事人对合同解除的异议期限有约定的依照约定，没有约定的，最长期3个月

C.对解除有异议的，可以申请人民法院确认解除的效力

D.合同解除仅使合同关系自始消灭

E.合同解除须有解除的行为

正确答案:查看最佳答案

第80题:民事诉讼特殊地域管辖中,合同当事人对履行地点没有约定时,关于履行地确定的说法正确的有()

A.交付不动产时,不动产所在地为合同履行地

B.争议标的为给付货币的,给付货币一方所在地

C.即时结清的合同,标的物坐在地为合同履行地

D.其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地

E.合同没有实际屐行的,当事人双方住所地为合同履行地

正确答案:查看最佳答案

第81题:在下列关于债权转让的表述中，正确的是()。

A.债权人转让权利的，应当通知债务人

B.债权人转让权利的通知经债务人同意可以撤销

C.从权利随同主权利一同转让

D.债务人对原债权人的抗辩，可以向新债权人主张

E.债务人对受让人的抗辩，可以向让与人主张

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:关于施工许可制度的和开工报告制度的说法，正确的有()。

A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定

B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可延期6个月

C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证

D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的的工程，应当重新办理开工报告审批手续

E.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是项目经理违法行为应承担的责任。E选项，实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是建设单位应具备的开工条件。

第83题:根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括()。

A.具有违约行为

B.具有惩罚目的

C.造成损失后果

D.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿

E.违约行为与损失后果之间具有因果关系

正确答案:查看最佳答案

第84题:下列合同中，属于可变更.可撤销合同的()。

A.建设单位因对工程内容存在重大误解而订立的合同

B.施工企业采取欺诈手段订立的损害国家利益的合同

C.总承包单位将施工图深化设计风险转移给分包单位的合同

D.建设单位为偷税而订立的施工合同

E.村民胁迫施工企业订立的供货合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:下列承担法律责任的方式中，属于民事责任承担方式的有()。

A.停止侵害

B.没收非法财物

C.排除妨碍

D.修理.重作，更换

E.消除影响.恢复名誉

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生管理人员配备办法》，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法,正确的有()。

A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人

B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理员的配备与企业经营规模和生产需要有关,与企业设备管理无关

C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人

D.建筑施工企业的分公司.区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员

E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人

正确答案:查看最佳答案

第87题:关于地役权,下列表述正确的是()。

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B.地役权合同应包括解决争议的方法

C.地役权自地役权合同签订时设立

D.地役权自地役权合同生效时设立

E.未经登记,不得对抗善意第三人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:第一章第4节建设工程物权制度P21

第88题:根据《劳动合同法》，用人单位在招用劳动者以及订立劳动合同时，下列说法正确的是()。

A.可以订立无终止时间的劳动合同

B.可以要求劳动者提供担保

C.可以向劳动者收取适当入职保证金及扣押证件

D.可以约定竞业限制条款

E.可以约定专业技术培训服务违约金

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据我国《合同法》的规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合规定是()。

A.内容具体确定

B.要约是一种行为

C.承担责任

D.表明经受合同的承诺

E.表明经受要约人承诺，要约人要受到要约的约束

正确答案:查看最佳答案

第90题:《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”的内容中不包括()。

A.节地

B.节材

C.节电

D.节暖

E.节水

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:在下列内容中，不可以做保证人的是()。

A.公民

B.国家机关

C.以公益为目的的事业单位

D.社会团体

E.企业法人的分支机构

正确答案:查看最佳答案

第92题:关于施工项目投标保证金的说法，正确的有()。

A.招标人在招标文件中可以要求投标人提交投标保证金

B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

C.中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还

D.两阶段进行招标的项目，投标保证金应当在第一阶段提出

E.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，但最高不得超过80万元人民币

正确答案:查看最佳答案

第93题:生产安全事故发生后，有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有()

A.疏散.撤离.安置收到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生.衍生事故

B.抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要

C.做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录

D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意

E.尽量使现场少受破坏

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是发生施工安全生产事故后应采取的相应措施，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有:抢救人员.防止事故扩大以及疏散交通的需要。经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督福安里部门和负有安全生产监督职责有关部门的同意。做出标致，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并作书面记录。尽量使现场少受破坏。

第94题:《民事诉讼法》规定，起诉必须符合的条件有()。

A.有明确的被告

B.有具体的诉讼请求.事实和理由

C.仲裁协议无效

D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖

E.原告是与本案有直接利害关系的公民.法人和其他组织

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有()。

A.2人死亡事故

B.10人死亡事故

C.3人死亡事故

D.20人重伤事故

E.1000万元经济损失事故

正确答案:查看最佳答案

第96题:建设工程债的产生根据有()。

A.合同

B.公证

C.侵权

D.无因管理

E.不当得利

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有()。

A.钱某取得资格证书3年后申请注册

B.赵某因工伤丧失了民事行为能力

C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册

D.周某申请在两个单位分包注册

E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问

正确答案:查看最佳答案

第98题:下列情况下签订的建设工程施工合同，属于无效合同的有()。

A.承包人未取得建筑施工企业资质的

B.承包人借用他人资质的

C.承包人将主体工程分包给分包商的

D.承包人将装饰工程分包给分包商的

E.承包人将设备安装工程分包给分包商的

正确答案:查看最佳答案

第99题:下列关于工程总承包的表述中，符合现行建设法规的有()。

A.总承包分为工程总承包和施工总承包

B.具有工程勘察.设计或施工总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务

C.工程总承包是按合同约定对工程项目的勘察.设计.采购.施工.监理.试运行等全过程或若干阶段的承包

D.总承包单位和分包单位就总承包工程对建设单位负连带责任

E.具有勘察.设计资质的企业，可以进行施工总承包

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2022年最新陕西省西安一级建造师法律法规测试题目请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！