首页 > 监理合同管理

新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目

微微考网 监理合同管理 2022-6-2 16:37:45

点击进入<<新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目>>


每个人都不得不面对考试, 在面对《新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目》时,富勒曾经说过,苦难磨炼一些人,也毁灭另一些人。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 那么,知识永远战胜愚昧。能认真找到这里来的你,肯定是一个认真人,那开始我们就来复习!最后的祝福:手机铃响,那是问候;手机唱歌,那是祝福;手机震动,那一定是我握住了你的手。考试考成功!我的朋友。


    一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)

    第题:发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批,发包人应按合同规定()。

    A.结清全部设计费

    B.支付一半设计费

    C.停止支付设计费

    D.预留一定保证金后全部支付设计费

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第1题:建设工程施工合同的计价方式中,()通常用于工期较长的施工合同。

    A.固定价格合同

    B.组合计价合同

    C.可调价格合同

    D.成本加酬金合同

    正确答案:查看最佳答案


    第2题:根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时,设备使用的补偿金额计算方法是()。

    A.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间

    B.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率

    C.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费

    D.补偿金额一设备原值×设备折旧率+管理费

    正确答案:查看最佳答案


    第3题:与邀请招标相比,公开招标的特点是()。

    A.竞争程度低

    B.评标量小

    C.招标时间长

    D.费用低

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第4题:施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后,由于资金链断裂无力还款,在依法拍卖该房房产时尚欠银行500万元本金.20万元利息.50万元违约金,拍卖房产得款400万元,拍卖费用10万元,则施工企业欠银行的债务为()万元。

    A.0

    B.100

    C.150

    D.180

    正确答案:查看最佳答案


    第5题:某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标,工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元,工期9个月,仅考虑工期因素,该投标人的合同价格和评标价格分别为()。

    A.1800万元,1800万

    B.1800万元,1770万元

    C.1830万元,1800万元

    D.1830万元,1770万元

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:根据对招标人有利或不利的原则在投标报价上扣减或增加一定金额,最终形成评标价。投标人工期9个月,比10个月提前1个月,可给建设单位带来收益30万元,则评标价为1800-30=1770万元。定标签订合同时,仍以投标价作为中标的合同价。


    第6题:FIDIC合同的合同工期在合同条件中采用()的概念阐述。

    A.合同有效期

    B.项目施工期

    C.建设周期

    D.竣工时间

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第7题:采购大宗建筑材料或定型批量生产的中小型设备属于()。

    A.承揽合同

    B.买卖合同

    C.采购合同

    D.供应合同

    正确答案:查看最佳答案


    第8题:建设工程施工过程中,承包人负责采购的,承包人在材料设备到货前()小时应通知工程师共同进行到货清点。

    A.24

    B.36

    C.40

    D.48

    正确答案:查看最佳答案


    第9题:合同有效期,即()

    A.自合同签字日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日起

    B.自施工日起至承包商提交给业主的“结清单”生效日止

    C.自施工日起至缺陷责任期的最后一天止

    D.自合同签字日期至缺陷责任期的最后一天止

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第10题:将建筑工程合同按付款方式不同进行划分,分类不正确的是()

    A.总价合同

    B.单价合同

    C.成本合同

    D.成本加酬金合同

    正确答案:查看最佳答案


    第11题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

    A.不可抗力事件发生的时点

    B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

    C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

    D.承包商投标时能否合理预见

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属,即以施工现场人员和财产的归属,发包人和承包人各自承担本方的损失,延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属,规定雇主承担风险责任,承包商受到损害的费用由雇主给予支付,延误的工期相应顺延。(选项D)


    第12题:单位工程质量验收过程中,当参加验收各方对工程质量验收出现意见分歧时,可请()协调处理。

    A.监理机构

    B.设计单位

    C.工程质量监督机构

    D.建设单位

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第13题:建设工程施工合同通用条款规定,开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道,保证施工期间的畅通,满足施工运输的需要是()应承担的义务。

    A.承包人

    B.发包人

    C.总工程师

    D.监理单位

    正确答案:查看最佳答案


    第14题:设计合同必须具有上级机关批准的()才能签定。

    A.设计任务书

    B.总概算

    C.施工图设计

    D.初步设计文件

    正确答案:查看最佳答案


    第15题:设计人有权向发包人提出索赔的是()。

    A.施工图设计未达到设计深度

    B.发包人要求设计人进行设计变更

    C.设计人对外商的设计资料进行审查

    D.发包人将设计人交付的设计文件用于本合同外的项目

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第16题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度,在工程建设领域推行的管理制度是()。

    A.项目法人责任制

    B.招标投标制

    C.工程监理制

    D.合同管理制

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中,项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。


    第17题:在发包人与承包人之间的索赔事件处理和解决过程中,()是个核心。

    A.发包人

    B.承包人

    C.工程师

    D.委员会

    正确答案:查看最佳答案


    第18题:在设计合同中,计算“设计期限”的开始时间是()。

    A.合同签订日

    B.设计人收到定金日

    C.开始设计日

    D.合同约定的时间

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第19题:投标人现场考察后,以书面形式提出质疑,招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时,()。

    A.投标人应要求招标人继续解释

    B.以书面解答为准

    C.以招标文件为准

    D.由人民法院判定

    正确答案:查看最佳答案


    第20题:设计合同正常履行情况下,应在()时终止合同。

    A.提交设计文件

    B.设计文件通过审批

    C.设计人向施工单位完成设计交底

    D.工程施工完成竣工验收

    正确答案:查看最佳答案


    第21题:甲将工程机械借给乙使用,乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定,乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()。

    A.有效

    B.无效

    C.效力待定

    D.可变更或撤销

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第22题:根据《标准施工合同》,不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。

    A.不利地质条件

    B.不利水文条件

    C.有毒作业环境

    D.不利气候条件

    正确答案:查看最佳答案


    第23题:我国对建设工程勘察单位实行资质管理制度,建设工程勘察单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务,下列有关说法正确的是()。

    A.取得综合资质的工程勘察单位可以承接包括海洋工程勘察在内的各专业.各等级工程勘察业务

    B.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内各等级的工程勘察劳务业务

    C.取得专业资质的工程勘察单位可以承接本专业相应等级的工程勘察业务以及本专业范围内同级别的工程勘察劳务业务

    D.取得劳务资质的工程勘察单位可以承接岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:允许承接的业务范围:工程勘察综合资质为各专业(海洋工程勘察除外).各等级工程勘察业务,工程勘察专业资质为相应专业.相应等级的工程勘察业务,工程勘察劳务资质为岩土工程治理.工程钻探.凿井等工程勘察劳务业务。


    第24题:某涉及国家安全的投资项目,施工单项合同估算价为8000万元人民币,该项目()。

    A.必须公开招标

    B.必须邀请招标

    C.可直接委托发包

    D.必须聘请招标代理机构委托发包

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第25题:根据《设计施工总承包合同》,关于“发包人要求”中的错误,正确的处理方法是()。

    A.将无条件补偿条款写入合同协议书

    B.将有条件补偿条款写入合同附录

    C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

    D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:注:本题目无正确答案。本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A.B,对于发包人要求中的错误,通用条款给出了两种供选择的条款,这是属于通用条款可选项的内容,不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误,无条件补偿条款中,承包人复核时未发现发包人的错误,实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误,发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误,并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中,承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的,承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误;选项D错误,应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。参见教材P114。


    第26题:委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于()。

    A.正常监理工作

    B.附加监理工作

    C.额外监理工作

    D.义务监理工作

    正确答案:查看最佳答案


    第27题:监理公司具有法人资格的时间为()日。

    A.注册资金到位

    B.公司成立

    C.工商行政管理机关核准登记

    D.建设行政主管部门颁发资质证书

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第28题:公开招标时,对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期,应从()起算。

    A.发布招标公告日

    B.开始资格预审日

    C.发售招标文件日

    D.投标截止日

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限,从投标截止日期开始起算。


    第29题:在合同履行阶段应当相互协作,如发生不可抗力时,应当相互告知,尽量减少损失。这体现了《中华人民共和国合同法》的()原则。

    A.公平竞争

    B.平等合作

    C.诺守合同

    D.诚实信用

    正确答案:查看最佳答案


    第30题:下列关于合同中的部分重要词语含义,说法不正确的一项是()

    A.施工期,是指工程师按合同约定发布的“开工令”之日起,至工程移交证明书注明的竣工日止的日历天数

    B.缺陷责任期,自工程移交证书写明的竣工日期开始,至工程师颁发解除缺陷责任证书的日历天数

    C.颁发解除缺陷责任期证书只是表示承包商的施工义务终止

    D.结清单生效后,承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第31题:建设单位在()合同中承担了项目的全部风险。

    A.单价

    B.总价可调

    C.总价不可调

    D.成本加酬金合同

    正确答案:查看最佳答案


    第32题:工程施工过程中,对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时,应由监理人按照()的原则商定或确定。

    A.成本加酬金

    B.成本加利润

    C.成本加规费

    D.直接成本加间接成本

    正确答案:查看最佳答案


    第33题:根据《标准施工合同》,合同工期应自()载明了开工日起计算。

    A.发包人发出的中标通知书

    B.监理人发出的开工通知

    C.合同双方签订的合同协议书

    D.监理人批准的施工进度计划

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第34题:依据委托监理合同示范文本的规定,监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

    A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

    B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

    C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

    D.委托人拒付合理化建议奖

    正确答案:查看最佳答案


    第35题:下列招标项目中,不能采用评标价法评标的是()。

    A.施工招标

    B.材料招标

    C.设备招标

    D.设计招标

    正确答案:查看最佳答案


    第36题:依据FIDIC《施工合同条件》规定,发包人选用奖励条款,需要在()中具体约定奖金的计算办法。

    A.协议书

    B.专用条件

    C.通用条件

    D.合同附件

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第37题:某材料采购合同中,双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购,为此多付价款20万元(无其他损失),若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。

    A.10万元

    B.20万元

    C.30万元

    D.50万元

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时,可以修改违约金的计算方法,使实际受到的损害能够得到合理的补偿。


    第38题:当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为()。

    A.格式条款

    B.仲裁条款

    C.固定条款

    D.质量条款

    正确答案:查看最佳答案


    第39题:《标准施工合同》中“暂估价”的含义是()。

    A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用

    B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用

    C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用

    D.暂估价属于签约合同价的组成部分

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是工程款支付管理。暂估价指发包人在工程量清单中给出的,用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料.设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分。参见教材P90。


    第40题:关于法律事实的说法,正确的是()。

    A.法律事实不包括事件

    B.罢工属于法律事实中的行为

    C.法院判决不属于法律事实中的行为

    D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。


    第41题:根据《标准施工合同》,下列事件中,属于不可抗力的是()。

    A.政策汇率调整

    B.世界金融危机

    C.政府投资政策变化

    D.局部武装暴动

    正确答案:查看最佳答案


    第42题:在招标投标活动中,()属于违反招标投标法的行为。

    A.没有编制标底

    B.委托代理机构进行招标

    C.在招标文件中规定不允许外省施工单位参与

    D.委托评标委员会定标

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第43题:制定工程材料设备采购招标工作方案时,分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。

    A.最大限度减少资金时间价值

    B.到货时间满足施工进度计划

    C.采购资金落实到位情况

    D.保证库存周期最短

    正确答案:查看最佳答案


    第44题:设备采购合同履行过程中,由于包装防护不妥,造成货物锈蚀,由此造成的损失由()承担。

    A.卖方

    B.买方

    C.运输方

    D.买卖双方

    正确答案:查看最佳答案


    第45题:下列不属于《建设工程施工合同(示范文本)》(GM1999—0201)的是()。

    A.《协议书》

    B.《通用条款》

    C.《专用条款》》

    D.《建设工程质量管理条例》

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第46题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交,关于施工场地的移交说法正确的是()。

    A.可以一次移交完成,也可以分次移交

    B.只能一次移交完成,不可以分次移交

    C.只能分次移交完成,不可以一次移交

    D.以不影响单位工程的竣工为原则

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:施工场地的移交可以一次完成,也可以分次移交,以不影响单位工程的开工为原则。


    第47题:下列不属于法人分类的是()。

    A.社团法人

    B.行政法人

    C.基金法人

    D.事业法人

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:法人可以分为企业法人和非企业法人两大类,非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。


    第48题:施工合同履行过程中,施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全,属于工程师发出暂停施工的()。

    A.内外部条件的变化

    B.发包人应承担责任的原因

    C.协调管理的原因

    D.承包人的原因

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第49题:设计施工总承包合同模式下,某工程合同约定需要进行竣工后试验,则其履约担保需要在()一直有效。

    A.竣工验收前

    B.颁发工程接收证书前

    C.工程移交前

    D.竣工后试验通过前

    正确答案:查看最佳答案


    二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

    第50题:在某项目施工中,工程师进行工程质量检查试验结果表明质量合格,但检查影响了正常施工,则()。

    A.影响正常施工的费用由承包人承担

    B.影响正常施工的费用由发包人承担

    C.工期给予顺延

    D.工期不予顺延

    E.检查费用发包人承担

    正确答案:查看最佳答案


    第51题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。

    A.项目经理是施工企业的代理人

    B.项目经理是项目经理部的代理人

    C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

    D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

    E.项目经理应对其行为承担民事责任

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征,由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门,不能够成为合同法律关系主体,不能够成为被代理人。


    第52题:项目实施过程中发生下列情况时,发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。

    A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

    B.承包人在施工过程中毁约

    C.发生不可抗力导致合同无法履行

    D.承包人破产.倒闭使合同不能履行

    E.因宏观经济形势变化,发包人要求推迟完工时间

    正确答案:查看最佳答案


    第53题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,发包人应投保的保险有()。

    A.职业责任险

    B.现场人员工伤保险

    C.第三者责任险

    D.设计和工程保险

    E.现场人员意外伤害保险

    正确答案:查看最佳答案


    第54题:在施工合同关系中,关于施工企业项目经理的说法,正确的有()。

    A.项目经理是施工企业的代理人

    B.项目经理是项目经理部的代理人

    C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

    D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

    E.项目经理应对其行为承担民事责任

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理,如项目经理作为施工企业的代理人.监理工程师作为监理单位的代理人等,当然,授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人,应当在授权范围内行使代理权,超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确,则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任,代理人负连带责任,但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况,被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人,在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。参见教材P8。


    第55题:FIDIC施工合同条件规定,属于业主的风险有()。

    A.工程所在国军事政变的损失

    B.放射性污染引起的损失

    C.施工质量出现问题的损失

    D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为

    E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用

    正确答案:查看最佳答案


    第56题:根据《合同法》规定,要约撤回和要约撤销的主要区别有()。

    A.要约所处法律效力状态不同

    B.撤回和撤销的目的不同

    C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同

    D.受要约人对要约知晓的情况不同

    E.对要约人的约束条件不同

    正确答案:查看最佳答案


    第57题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同,下列说法正确的有()。

    A.属于非即时买卖合同

    B.试用期内可以拒绝购买

    C.试用的前提是支付价款或者提供担保

    D.试用期只能由法律规定,当事人不能约定

    E.试用期届满,采购人对是否购买未表示的视为购买

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:C项,试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项,试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。


    第58题:关于投标预备会的说法,正确的有()。

    A.投标预备会是法定的招标程序

    B.投标预备会上应进行招标工程交底

    C.投标预备会由工程监理单位组织召开

    D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑

    E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题

    正确答案:查看最佳答案


    第59题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定,下列关于该转让行为的表述中;正确的包括()。

    A.合同主体不变,仍为甲.乙两公司

    B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

    C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意,但应通知对方

    D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

    E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

    正确答案:查看最佳答案


    第60题:无权代理是指行为人无代理权而以他人名义进行民事.经济活动。无权代理情况包括()。

    A.没有代理权而为代理行为

    B.超越代理权限为代理行为

    C.代理权终止为代理行为

    D.表见代理

    E.转代理

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第61题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确的有()。

    A.总承包合同的承包人可以是联合体

    B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

    C.联合体协议为总承包合同的附件

    D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

    E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,因此未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。


    第62题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

    A.工程测量

    B.大地测量

    C.结算工程量测量

    D.水文地质勘察

    E.工程地质勘察

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。


    第63题:对合同的效力不产生影响的情况有()。

    A.当事人名称变更

    B.法定代表变更

    C.当事人合并

    D.当事人分立

    E.当事人撤销

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第64题:FIDIC施工合同条件中,业主向承包商提供支付保函()。

    A.是在通用条件的条款中明确规定的

    B.取决于业主主动选用

    C.取决于承包商的要求

    D.取决于融资机构的强制性规定

    E.是在专用条件的条款中明确规定的

    正确答案:查看最佳答案


    第65题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。

    A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

    B.适用于依法强制监理的项目

    C.适用于所有招标项目

    D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

    E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目,适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。


    第66题:隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后,填写《报验申请表》,附上相应的(),报送项目监理机构。

    A.工程检查记录

    B.资质证明

    C.试验报告

    D.工程变更单

    E.复验报告

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第67题:根据NEC《工程施工合同》,关于合同风险预警机制“早期警告”的说法,正确的是()。

    A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告

    B.承包商可以提出召开早期警告会议

    C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定

    D.雇主主持早期警告会议

    E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时,应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议,并在对方同意后邀请其他方出席,可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案,会后发给承包商。


    第68题:根据《标准施工合同》,承包人的施工安全责任有()。

    A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失

    B.编制施工安全措施规程

    C.制定施工安全操作规程

    D.配备必要的安全生产和劳动保护措施

    E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失

    正确答案:查看最佳答案


    第69题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。

    A.授予监理人权限的权利

    B.委托监理工程重大事项的决定权

    C.对工程承包人的选定权

    D.对实施项目的监理控制权

    E.有关各方的主持协调权

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第70题:根据《担保法》,保证合同对担保范围设有约定时,保证担保的范围包括()。

    A.主债权及利息

    B.违约金

    C.行政罚款

    D.损害赔偿金

    E.实现债权的费用

    正确答案:查看最佳答案


    第71题:按照《招标投标法》的规定,不允许招标人在定标过程中()

    A.与投标人就投标价格进行谈判

    B.将中标结果通知未中标的投标人

    C.强制中标人接受新的承包条件

    D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

    E.授权评标委员会确定中标人

    正确答案:查看最佳答案


    第72题:依据《合同法》,下列合同属于建设工程合同的有()。

    A.勘察合同

    B.设计合同

    C.监理合同

    D.施工合同

    E.设备采购合同

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:按完成承包的内容进行分类,建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。


    第73题:建设工程项目实施过程中,下列行为属于委托代理的有()。

    A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

    B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

    C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务

    D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

    E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

    正确答案:查看最佳答案


    第74题:采用直接委托的方式发包建设任务有()

    A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工

    B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程,且承包人未发生变更的

    C.施工企业自建有用工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的

    D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,且承包人未发牛变更的

    E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目

    正确答案:查看最佳答案


    第75题:指定分包商的特点主要表现为()。

    A.业主选择实施该部分工程的施工单位

    B.指定分包商与业主签订合同

    C.承包商负责指定分包商施工的协调管理

    D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付

    E.指定分包商的违约行为视为承包商违约

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第76题:根据《标准施工合同》,有关索赔的表述中,正确的有()。

    A.索赔要求的提出不需经对方同意

    B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

    C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书

    D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

    E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B,承包人接受索赔处理结果,发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E,监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果,可以按照合同争议解决。


    第77题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,关于竣工验收及竣工后试验的说法,正确的有()。

    A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

    B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

    C.工程验收合格后,发包人直接向承包人签发工程接收证书

    D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

    E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

    正确答案:查看最佳答案


    第78题:某材料采购合同中,双方约定的采购量为100吨,合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符,下述作法中正确的有()。

    A.计量98吨,则应补交2吨

    B.计量98吨,则应补交1.5吨

    C.计量99.8吨,则不再补交

    D.计量99.8吨,则应补交0.2吨

    E.计量102吨,则退还2吨

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--新版辽宁省沈阳注册监理工程师题目请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%,那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内,即99.5吨至100.5吨之间,属于在合理界限范围内,对此不按多交或少交对待,双方互不退补。故选项C正确,选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间,那么属于超过合理界限范围,此时不再考虑合理磅差和尾差因素,按实际交货数量计算多交或少交数量,多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确),少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于,一旦供货方的交货数量超过合理界限范围,则不再考虑合理磅差和尾差因素,应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较,计算得出差额数量,而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。


    第79题:设备安装工程的竣工验收阶段,下列有关组织试车的论述中,正确的有()。

    A.单机无负荷试车由发包人组织

    B.单机无负荷试车由承包人组织

    C.联动无负荷试车由发包人组织

    D.联动无负荷试车由承包人组织

    E.竣工后的试车由承包人组织

    正确答案:查看最佳答案


    版权声明

    本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
    本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
    本文地址://wwkao.com/Article/27279.html

    留言与评论(共有 0 条评论)
    验证码:
    后台-系统设置-扩展变量-手机广位-评论底部广位

    微微考网

    wwkao.com

    统计代码 | 粤ICP备18030163号

    Powered By 微微考网

    使用手机软件扫描微信二维码

    关注我们可获取更多热点资讯

    感谢微微考网友情技术支持