首页 > 监理合同管理

陕西西安监理工程师答题

微微考网 监理合同管理 2022-7-1 9:51:29

点击进入<<陕西西安监理工程师答题>>


每个人都不得不面对考试, 在面对《陕西西安监理工程师答题》时,卢梭曾经说过,浪费时间是一桩大罪过。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 既然如此,知识是取之不尽,用之不竭的。只有最大限度地挖掘它,才能体会到学习的乐趣。能那么认真找到这个页面的呢,是十分值得表扬的,那开始我们好好看题吧!最后的祝福:考试了,我在百度搜出千百条祝福语,在搜狗找到无数句吉祥话,但我觉得都太俗。我只想真诚地对你说:得心应手考试顺利,十年努力今日成功!


    一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)

    第题:施工图设计文件审查是()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审查。

    A.建设行政主管部门

    B.工程质量监督机构

    C.依法认定的设计审查机构

    D.设计主管部门

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第1题:合同法律关系是指合同法律规范调整的.在民事流转过程中形成的()关系。

    A.债权与债务

    B.代理与被代理

    C.法人与自然人

    D.权利与义务

    正确答案:查看最佳答案


    第2题:材料在采购合同订立前已为买受人所占有时,材料采购合同的生效时间是()。

    A.材料交付日

    B.材料价款支付日

    C.采购合同备案日

    D.合同当事人签字日

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:如果材料在订立合同之前已为买受人占有,合同生效的时间为交付时间。


    第3题:某材料采购合同中,双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购,为此多付价款20万元(无其他损失),若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。

    A.10万元

    B.20万元

    C.30万元

    D.50万元

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时,可以修改违约金的计算方法,使实际受到的损害能够得到合理的补偿。


    第4题:施工合同履行过程中,由承包人采购的材料,使用前已按工程师的要求进行了抽检试验并表明质量合格。投入使用后,工程师发现由于材料原因已完工程的质量不符合标准要求,工程师要求拆除重做。则下列关于损失承担的表述中,正确的是()。

    A.费用由承包人承担,由此延误的工期不予顺延

    B.费用由承包人承担,由此延误的工期可以顺延

    C.费用由发包人承担,由此延误的工期不予顺延

    D.费用由发包人承担,由此延误的工期可以顺延

    正确答案:查看最佳答案


    第5题:下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《专用条款呐容的是()。

    A.词语定义及合同文件

    B.分包工程概况

    C.竣工验收与结算

    D.工期

    正确答案:查看最佳答案


    第6题:公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款***,并在登记机关办理了抵押登记,该担保法律关系中,抵押人为()。

    A.公司甲

    B.公司乙

    C.银行

    D.登记机关

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第7题:债务人或者第三人不转移其财产的占有,将该财产作为债权的担保是()。

    A.定金

    B.抵押

    C.质押

    D.留置

    正确答案:查看最佳答案


    第8题:项目监理人员应参加由()组织的设计技术交底会,总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。

    A.总承包单位

    B.建设单位

    C.设计单

    D.监理单位

    正确答案:查看最佳答案


    第9题:标准化的施工合同协议书的主要内容不包括()

    A.合同工期

    B.工程承包范围

    C.合同生效时间

    D.违约.索赔和争议

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第10题:某建设工程物资采购合同,采购方向供货方交付定金4万元。由于供货方违约,按合同约定计算的违约金为10万元,则采购方有权要求供货方支付()万元承担违约责任。

    A.4

    B.8

    C.10

    D.14

    正确答案:查看最佳答案


    第11题:区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的()。

    A.永久工程

    B.长期工程

    C.短期工程

    D.一般工程

    正确答案:查看最佳答案


    第12题:施工合同履行过程中,经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程,工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格,则下列关于损失承担的表述中,正确的是()。

    A.发包人支付发生的全部费用,工期不予顺延

    B.发包人支付发生的全部费用,工期给予顺延

    C.承包人承担发生的全部费用,工期给予顺延

    D.承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第13题:根据《标准施工合同》,下列事件中,属于不可抗力的是()。

    A.政策汇率调整

    B.世界金融危机

    C.政府投资政策变化

    D.局部武装暴动

    正确答案:查看最佳答案


    第14题:根据《标准施工合同》,下列引起暂停施工的情形中,属于承包人责任的是()。

    A.施工技术事故

    B.异常恶劣天气

    C.不可抗力

    D.因设计缺陷导致的设计变更

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是索赔管理。选项A,施工技术事故属于承包人的责任;选项B,异常恶劣天气承包人可以索赔工期;选项C,不可抗力不能按期竣工时承包人可以索赔工期,不可抗力停工期间的照管和后续清理承包人可以索赔费用;选项D,因设计缺陷导致的设计变更承包人可以索赔工期.费用和利润。参见教材P97。


    第15题:关于建设工程设计合同履行的说法,正确的是()。

    A.保证设计质量是发包人的责任

    B.保护双方知识产权是双方的共同责任

    C.外部协调工作应由承包人自行完成

    D.设计人不承担参加工程验收的责任

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是设计合同履行管理。选项A错误,保证设计质量是设计人的责任;选项C错误,外部协调工作是发包人的责任;选项D错误,为了保证建设工程的质量,设计人应按合同约定参加工程验收工作。参见教材P70。


    第16题:项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动,称为()。

    A.平行检验

    B.交接检验

    C.隐蔽工程验收

    D.互检

    正确答案:查看最佳答案


    第17题:下列有关监理人对索赔作出处理的说法中,正确的是()。

    A.有权直接单独确定索赔处理结果

    B.酌情与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见

    C.在收到索赔通知书后的42天内,将索赔处理结果答复承包人

    D.承包人必须执行监理人的索赔处理结果

    正确答案:查看最佳答案


    第18题:下列关于分包合同的履行,说法错误的是()

    A.分包工程价款由承包方与分包单位结算

    B.发包人可以自主的向分包单位支付各种工程款项

    C.工程分包不能解除承包人任何责任与义务

    D.分包单位因任何原因给发包方造成损失的,承包方承担连带责任

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第19题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平,这说明该企业的()。

    A.市场竞争力较强

    B.市场竞争力较弱

    C.生产要素价格较高

    D.生产要素成本较高

    正确答案:查看最佳答案


    第20题:根据《标准施工合同》,因承包人原因逾期竣工时,承包人应支付逾期竣工违约金,最高赔偿限额为()。

    A.公尺结算价的2%

    B.签约合同价的2%

    C.工程结算加的3%

    D.签约合同价的3%

    正确答案:查看最佳答案


    第21题:()负责支付咨询顾问费用,()负责支付专业分包商的费用。

    A.雇主,承包商

    B.雇主,项目经理

    C.承包商,雇主

    D.承包商,项目经理

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第22题:工程监理企业应当排除各种干扰,客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。

    A.公平

    B.科学

    C.独立

    D.公正

    正确答案:查看最佳答案


    第23题:依据《中华人民共和国合同法》的规定,出现()订立的合同,当事人可以向人民法院起诉请求变更合同。

    A.对方有过错

    B.损害国家利益

    C.一方以胁迫手段

    D.损害当事人利益

    正确答案:查看最佳答案


    第24题:FIDIC合同缺陷通知期的开始日期是()。

    A.工程破土动工之日

    B.工程投入使用之日

    C.工程接收证书中写明的竣工日

    D.工程师颁发履约证书之日

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第25题:施工单位采购5吨水泥,现场过秤时发现,实际交货数量为4.998吨。施工单位应支付的货款应为()。

    A.订购数量的货款无须扣除按订购数量计算的违约金

    B.订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

    C.实际交付数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金

    D.实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金

    正确答案:查看最佳答案


    第26题:招标人对施工投标保函的正确处理方式是()。

    A.未中标的投标人不退还

    B.中标的投标人在中标的同时退还

    C.在中标的投标人提交履约担保后退还

    D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还

    正确答案:查看最佳答案


    第27题:列施工合同文件中,解释顺序优先的是()。

    A.中标通知书

    B.投标书

    C.施工合同专用条款

    D.规范

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第28题:施工合同文件中出现含糊不清或不一致时,施工合同专用条款的解释顺序应在()。

    A.施工合同通用条款之后

    B.中标通知书之前

    C.投标书之前

    D.工程量清单之前

    正确答案:查看最佳答案


    第29题:根据勘察设计管理的规定,不得承接某专业工程设计业务的是取得()的企业。

    A.工程设计综合资质

    B.本专业所属行业相应等级设计资质

    C.本专业所属行业更高等级设计资质

    D.工程设计专项资质

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:取得工程设计综合资质的企业,可以承接各行业.各等级的建设工程设计业务;取得工程设计行业资质的企业,可以承接相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业.专项(设计施工一体化资质除外)工程设计业务;取得工程设计专业资质的企业,可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务(设计施工一体化资质除外);取得工程设计专项资质的企业,可以承接本专项相应等级的专项工程设计业务。


    第30题:施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更,应由()

    A.原设计单位同意

    B.发包人和承包人协商解决

    C.报规划管理部门审批

    D.总监理工程审核批准

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第31题:下列关于留置担保的说法中,正确的是()。

    A.留置不以合法占有对方财产为前提

    B.可以留置的财产仅限于动产

    C.留置担保可适用于建设工程合同

    D.留置以合法占有对方固定资产为前提

    正确答案:查看最佳答案


    第32题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法,正确的是()。

    A.在合同规定的权限范围内,监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

    B.监理人向承包人发出的指示,承包人征得发包人批准后执行

    C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

    D.监理人的指示错误给承包人造成损失,由发包人和监理人承担连带责任

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:监理人在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项,如单价的合理调整.变更估价.索赔等,行使通用条款和专用条款中规定的权力。发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现。承包人收到监理人发出的任何指示,视为已得到发包人的批准,应遵照执行。监理人未能按合同约定发出指示.指示延误或指示错误而导致承包人施工成本增加和(或)工期延误,由发包人承担赔偿责任。


    第33题:根据我国《招标投标法》的规定,下列情形中应作废标处理的是()。

    A.投标文件中个别地方存在漏项

    B.投标文件中提供了不完整的技术信息

    C.投标人所提供的投标担保有瑕疵

    D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第34题:下列施工合同文件中存在相互矛盾之处,应当以()为准。

    A.图纸

    B.工程量清单

    C.中标通知书

    D.标准.规范

    正确答案:查看最佳答案


    第35题:承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可,但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求,则全部剥露.修改.重新隐蔽的费用的损失和工期处理为()。

    A.费用和工期损失全部由业主承担

    B.费用和工期损失全部由承包商承担

    C.费用由承包商承担,工期给予顺延

    D.工期不予顺延,但费用由业主给予补偿

    正确答案:查看最佳答案


    第36题:可作为抵押物进行抵押的财产是()。

    A.抵押人所有的房屋

    B.抵押人有权使用的集体土地所有权

    C.依法被查封的财产

    D.抵押人所有的支票

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第37题:某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元,委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约,承包人应返还给委托人()。

    A.20万元

    B.10万元

    C.2万元

    D.4万元

    正确答案:查看最佳答案


    第38题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。

    A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

    B.合同协议书中写明的施工总日历天数

    C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起,至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

    D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限,以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。参见教材P84。


    第39题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

    A.工程进度款支付分解表

    B.投资计划使用分配表

    C.工程进度款使用计划表

    D.建设资金平衡表

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:由题意可知答案为工程进度款支付分解表。


    第40题:安装工程具备试车条件时,承包人应在试车前()小时向工程师发出要求试车的书面通知。

    A.12

    B.24

    C.48

    D.72

    正确答案:查看最佳答案


    第41题:承包人对施工专业分包管理的职责是()。

    A.负责专业分包工程的施工组织管理

    B.审查专业工程分包人的质量保证体系

    C.选派分包工程的项目经理

    D.负责对分包工程进行全面的质量检查

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是施工分包合同概述。承包人派驻施工现场的项目经理对分包人的施工进行监督.管理和协调,承担如同主合同履行过程中监理人的职责,包括审查分包工程进度计划.分包人的质量保证体系.对分包人的施工工艺和工程质量进行监督等。参见教材P104。


    第42题:某工程投标了建设工程一切险,在施工期间现场发生下列事件造成损失,保险人负责赔偿的事件是()。

    A.大雨造成现场档案资料损毁

    B.雷电击毁现场施工用配电柜

    C.设计错误导致部分工程拆除重建

    D.施工机械过度磨损需要停工检修

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第43题:机电产品国际招标采购中,详细评审采用的评标方法是()。

    A.经评审的最低投标价法

    B.最低报价法

    C.招标控制价法

    D.评标价法

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:大型工业性工程的主机设备采购由于技术复杂.标的物的价格高.型号各异,因此机电设备评标通常采用评标价法进行合格标书的量化比较,评标价最低者最好。我国一些工程项目的设备采购招标,也采用综合打分法的评标比较方法。


    第44题:当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为()。

    A.格式条款

    B.仲裁条款

    C.固定条款

    D.质量条款

    正确答案:查看最佳答案


    第45题:合同履行的前提和依据是()。

    A.有效的合同

    B.合同法

    C.诚实信用原则

    D.合同生效

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第46题:根据《民法通则》,自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。

    A.取得相应的执业资格证书

    B.有依法成立的公司

    C.具有中华人民共和国国籍

    D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

    正确答案:查看最佳答案


    第47题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人()。

    A.无须赔偿承包人损失,工期也不顺延

    B.无须赔偿承包人损失,工期应予顺延

    C.应当赔偿承包人损失,工期应予顺延

    D.应当赔偿承包人损失,工期不予顺延

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成,监理人不能按时发出开工通知,此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。


    第48题:某工程项目现场有甲.乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法,正确的是()。

    A.自行负责

    B.由发包人给予补偿,合同工期不予顺延

    C.不予补偿,但应合理顺延合同工期

    D.由发包人给予补偿,合同工期相应顺延

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第49题:根据《标准施工合同》,工程预付款担保采用的形式是()。

    A.第三方保证

    B.动产质押

    C.既有建筑物抵押

    D.银行保函

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式。


    二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

    第50题:关于工程设计招标方式的说法,正确的有()。

    A.所有的工程设计都应当通过招标发包

    B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包

    C.依法必须招标的工程设计,都应当公开招标

    D.工程设计邀请招标的,应当邀请三个以上单位参加投标

    E.依法应当公开招标的工程设计,对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的,可以邀请招标

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A,依法规定必须招标范围内的工程必须招标,并不是所有的工程;选项B,建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标;选项C,依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标;参见教材P46。


    第51题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法,正确的有()。

    A.适用于设计——施工一体化的总承包项目

    B.适用于依法强制监理的项目

    C.适用于所有招标项目

    D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

    E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计——施工一体化的总承包项目。《招标投标法实施条例》规定,编制依法必须进行招标的项目的招标文件,应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。《标准施工招标文件》.《简明标准施工招标文件》和《标准设计施工总承包招标文件》均适用于公开招标和邀请招标。


    第52题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同,甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后,延迟交付剩余的设备,则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

    A.每延误一周,收取1万元误期赔偿费

    B.每延误一周,收取0.5万元误期赔偿费

    C.如延迟了10周,总共收取10万元误期赔偿费

    D.最多收取10万元误期赔偿费

    E.最多收取5万元误期赔偿费

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:每延误一周,按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额,买方可考虑根据合同的规定终止合同。


    第53题:关于建设工程材料设备采购合同特点的说法,正确的有()。

    A.采购人可以是发包人,也可以是承包人

    B.可以不转移材料设备的所有权

    C.供货人只能是生产厂家

    D.不同合同内容繁简程度差异较大

    E.合同履行与施工进度密切相关

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:B项,建设工程材料设备采购合同属于买卖合同,以转移财产所有权为目的。C项,供货人可以是生产厂家,也可以是从事物资流转业务的供应商。


    第54题:建设工程施工招标初步评审过程中,应判定为废标的情形有()。

    A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

    B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的

    C.不同投标人的投标文件异常一致

    D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的

    E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格,串通投标或弄虚作假或有其他违法行为,不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项,评标委员会可对投标报价进行修订,修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。


    第55题:在FIDIC施工合同条件下,工程师要求承包商递交实施变更的说明中应包括()。

    A.实施工作说明书

    B.变更工作实施的质量标准

    C.提出工期顺延要求

    D.提出变更费用要求

    E.对进度计划作必要修改的建议

    正确答案:查看最佳答案


    第56题:《担保法》规定的担保方式为()

    A.保证

    B.保留

    C.抵押

    D.留置

    E.定金

    正确答案:查看最佳答案


    第57题:与平行发包或陆续发包方式相比,对发包人而言,建设项目总承包模式的优点包括()。

    A.简化了对设计.招标.实施过程管理的工作内容

    B.采用固定工期.固定费用方式,建设的预期目标容易实现

    C.最大程度保证设计方案最优

    D.减少了设计变更和承包人的索赔

    E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:总承包方式的优点:单一的合同责任;固定工期.固定费用;可以缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。总承包方式的缺点:设计不一定是最优方案;减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。


    第58题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间,没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的,应当根据()确定。

    A.合同有关条款

    B.交易习惯

    C.签订合同地有关政策

    D.债务人可以随时履行

    E.债权人也可以随时要求履行

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的,债务人可以随时履行,债权人也可以随时要求履行,但应当给对方必要的准备时间。


    第59题:根据《担保法》,不得抵押的财产有()。

    A.建设用地使用权

    B.正在建造的建筑物

    C.宅基地的土地使用权

    D.原材料

    E.公立学校的教育设施

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:下列财产不得抵押:土地所有权;耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权,但法律规定可以抵押的除外;学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体的教育设施.医疗卫生设施和其他社会公益设施;所有权.使用权不明或者有争议的财产;依法被查封.扣押.监管的财产;依法不得抵押的其他财产。


    第60题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。

    A.投标人持有的资质证书

    B.企业专业技术人员的数量

    C.同类工程设计经历

    D.特定行业工程设计经历

    E.项目所在地区设计经历

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。对投标人的资格审查:资质审查.能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。参见教材P47。


    第61题:工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有()。

    A.施工投标保证

    B.施工合同履约保证

    C.施工合同支付保证

    D.工程预付款保证

    E.施工合同工程款垫支保证

    正确答案:查看最佳答案


    第62题:(1)根据《招标投标法实施条例》,投标保证金不予退还的情形有()。

    A.投标人撤回已提交的投标文件

    B.投标人撤销已提交的投标文件

    C.投标人拒绝延长投标有效期

    D.中标人拒绝订立合同

    E.中标人拒绝提交履约保证金

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时,招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件;(2)中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。


    第63题:要使索赔得到公平合理的解决,工程师在工作中必须注意以下原则()

    A.公平合理地处理索赔

    B.及时作出决定和处理索赔

    C.尽可能通过协商达成一致

    D.诚实信用

    E.尽量减少

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第64题:在施工合同中,发包人的义务通常包括()。

    A.平整施工场地

    B.确保施工所需水.电供应

    C.提供工程进度计划

    D.负责施工现场的安全保卫

    E.办理施工临时用地的批准手续

    正确答案:查看最佳答案


    第65题:在施工合同履行过程中,如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款,则承包人有权()。

    A.立即停止施工

    B.要求签订延期付款协议

    C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

    D.追究违约责任

    E.立即解除合同

    正确答案:查看最佳答案


    第66题:根据《标准施工合同》,关于单位工程验收的说法,正确的有()。

    A.移交后的单位工程由发包人负责照管

    B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收

    C.单位工程验收应由发包人组织

    D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件

    E.单位工程验收合格后,应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第67题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人,并向监理人提交()。

    A.竣工记录

    B.竣工图

    C.竣工文件

    D.暂行操作和维修手册

    E.最终操作和维修手册

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数,向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后,即可向监理人报送竣工验收申请报告。


    第68题:由于业主设计变更,导致工程暂停—个月,则承包商可索赔的费用有()。

    A.机械设备窝工费

    B.人工窝工费

    C.利润

    D.增加的现场管理费

    E.材料涨价

    正确答案:查看最佳答案


    第69题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。

    A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

    B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段

    C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

    D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

    E.投标人可以低于成本的价格报价

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第70题:合同生效应当具备的条件是()

    A.当事人具有相应的民事权利能力

    B.当事人具有相应的民事行为能力

    C.意思表示真实

    D.违反社会公共利益

    E.不违反法律法规

    正确答案:查看最佳答案


    第71题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。

    A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

    B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

    C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

    D.解答应说明问题的来源

    E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:招标人应以书面形式予以解答,并发送给每一位投标人,但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上,对投标人提出的问题予以澄清,并将会议记录发给每一位投标人。


    第72题:下列取得《监理工程师资格证书》的人员中,监理工程师注册机关不受理注册申请的是()人员。

    A.国家行政机关现职

    B.施工单位在职

    C.工程咨询单位

    D.设计单位

    E.厂矿企业基建

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第73题:下列文件中,属于招标文件组成内容的有()。

    A.投标人针对招标文件提出的质疑

    B.投标预备会的会议纪要

    C.对投标人质疑的书面解答

    D.招标人发布的资格预审公告

    E.招标人对投标文件的修改

    正确答案:查看最佳答案


    第74题:设计合同承包方对所承担设计任务的建设项目应配合施工,()。

    A.负责设计变更

    B.负责设计交底

    C.参加隐蔽工程验收

    D.参与施工组织

    E.参加工程竣工验收

    正确答案:查看最佳答案


    第75题:在材料采购合同的交货检验中,属于物理试验方法的有()。

    A.手触

    B.拉伸试验

    C.查点法

    D.压缩试验

    E.金相试验

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第76题:根据《标准施工合同》,工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期,并获得合理利润的情形有()。

    A.发现文物.化石等的处理

    B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

    C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

    D.隐蔽工程重新检验质量合格

    E.不可抗力事件发生后的清理工作

    正确答案:查看最佳答案


    第77题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款,则承包人可以()。

    A.留置该工程

    B.与发包人协议将该工程折价

    C.自行将该工程折价

    D.申请人民法院将该工程依法拍卖

    E.优先受偿该工程拍卖的价款

    正确答案:查看最佳答案


    第78题:采用两阶段招标的项目,关于第二阶段的说法,正确的有()。

    A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

    B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

    C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

    D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

    E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--陕西西安监理工程师答题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第79题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。

    A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

    B.不能对施工图设计单独进行招标

    C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

    D.可以采用分单项的设计任务发包招标

    E.勘察与设计应当分开招标

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标,对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行初步设计招标,而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围,可以采用设计全过程总发包的一次性招标,也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。


    版权声明

    本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
    本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
    本文地址://wwkao.com/Article/27840.html

    留言与评论(共有 0 条评论)
    验证码:
    后台-系统设置-扩展变量-手机广位-评论底部广位

    微微考网

    wwkao.com

    统计代码 | 粤ICP备18030163号

    Powered By 微微考网

    使用手机软件扫描微信二维码

    关注我们可获取更多热点资讯

    感谢微微考网友情技术支持