贵州贵阳监理工程师真题

爱尔兰曾经说过，越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 就个人来说，《贵州贵阳监理工程师真题》对每个人的意义，不能不说非常重大。 既然如此，学习是学习者态度的函数，而不是复习遍数的函数。能那么认真找到这个页面的呢，是十分值得表扬的，那开始我们找答案吧！最后祝福你:时光如流水一般，一去不返。分别一 年，不知你是否过的还好，也许还是那样!眼看考试就要来了，向前看，相信自己，我会在远方为你送去最真挚的祝福，付出就会有收获的!放松心情，去迎接挑战，我相信你，你一定是最出色的!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于工程项目质量控制系统特性的说法，正确的是()。

A.工程项目质量控制系统是监理单位质量管理体系的子系统

B.工程项目质量控制系统是一个一次性的质量控制工作体系

C.工程项目质量控制系统是监理单位建立的质量控制工作体系

D.工程项目质量控制系统不随项目管理机构的解体而消失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:()阐明各单位工程的建筑总规模及本年计划完成情况。

A.年度计划项目表

B.投资计划年度分配表

C.工程项目总进度计划

D.年度竣工投产交付使用计划表

正确答案:查看最佳答案

第2题:建设工程组织流水施工的特点是()。

A.能够充分利用工作面进行施工

B.尽可能地利用工作面进行施工

C.单位时间内投入的资源量较少

D.施工现场的组织管理比较简单

正确答案:查看最佳答案

第3题:质量管理体系文件中()的内容应以有关监理服务的策划与控制内容为基础，再进行进一步的细化.补充和衔接。

A.质量手册

B.程序文件

C.记录表格

D.作业指导书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:实现建设项目投资控制最有效的手段是()。

A.实行经济承包责任制

B.进行招标和投标

C.经济核算

D.技术与经济相结合

正确答案:查看最佳答案

第5题:()是建设工程进度控制的总目标。

A.建设项目按预定的时间动用

B.建设项目按预定的时间提前交付使用

C.资源优化配置

D.建设工期

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《建设工程监理规范》,监理规划应由()审批。

A.监理单位法定代表人

B.监理单位技术负责人

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:专业监理工程师应按设备制造合同的规定审核设备制造单位提交的进度付款单，提出审核意见，由()签发支付证书。

A.专业监理工程师

B.业主

C.总监理工程师

D.监理单位法人

正确答案:查看最佳答案

第8题:质量特性值在正常的波动范围内一般是由()原因引起的。

A.偶然性

B.系统性

C.波动性

D.整体性

正确答案:查看最佳答案

第9题:监理工程师对施工组织设计进行审查时，应遵循()的原则。

A.质量第一.安全第一

B.进度第一.安全第一

C.效益第一.质量第一

D.进度第一.效益第一

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:如果变更涉及项目功能.结构主体安全，该工程变更要按有关规定报送()进行审查与批准。

A.质量监督机构

B.原设计单位

C.施工图原审查机构及管理部门

D.有资质的检测单位

正确答案:查看最佳答案

第11题:项目监理结构最终确认工程质量事故的技术处理是否达到预期目的所采取的手段是()。

A.定期观测和必要的判断

B.分析和必要的论证

C.检查验收和必要的鉴定

D.征询设计单位意见

正确答案:查看最佳答案

第12题:下列关于线路.关键线路和关键工作的说法错误的是()。

A.总持续时间最长的线路称为关键线路

B.关键线路上的工作称为关键工作

C.非关键工作的实际进度是建设工程进度控制的工作重点

D.在工程网络计划实施过程中，关键线路还会发生转移

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:某建筑工程因质量事故造成5万元的经济损失，按事故的性质及严重程度划分，该事故属于()。

A.一般质量事故

B.严重质量事故

C.重大质量事故

D.中等质量事故

正确答案:查看最佳答案

第14题:各专业()的实现是限额目标得以实现的重要保证。

A.可行性研究目标

B.投资控制

C.初步设计目标

D.限额设计

正确答案:查看最佳答案

第15题:编制工程项目年度计划的依据是()。

A.设计任务书

B.工程项目总进度计划

C.施工组织设计

D.施工图

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:承包商计算索赔费用常用的方法是()。

A.总费用法

B.修正的总费用法

C.单价法

D.实际费用法

正确答案:查看最佳答案

第17题:建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。

A.债权人要求

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.补充协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第18题:采用直方图法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是()。

A.组数或组距确定不当

B.不同设备生产的数据混合

C.原材料发生变化

D.人为去掉上限下限数据

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:建筑工程管理(CM)方法的特点是()。

A.使设计与施工能够充分搭接，实现分期分批交付使用

B.待施工图设计全部完成后，再分阶段施工，分期分批交付使用

C.分阶段进行施工图设计，待工程全部竣工后一并交付使用

D.使设计与施工能够充分搭接，待工程全部竣工后一并交付使用

正确答案:查看最佳答案

第20题:在建设工程施工阶段，()是按施工阶段分解建设工程施工进度的总目标。

A.确定各单位工程的开工及交工动用日期

B.明确各承包商之间的工作交接条件和时间

C.明确设备采购及安装等各阶段的起止时间标志

D.确定年度.季度.月(旬)工程量及形象进度

正确答案:查看最佳答案

第21题:监理工程师应把技术复核工作列入()及质量控制计划中，作为一项经常性工作贯穿于整个施工过程。

A.监理大纲

B.监理手册

C.监理规划

D.监理细则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:下列施工承包合同形式中，()合同计价方式可以促使承包方关心和降低成本，缩短工期，而且预期成本可以随着设计的进展加以调整，发承包双方都不会承担太大的风险。

A.成本加固定百分比酬金

B.成本加固定金额酬金

C.成本加奖罚

D.最高限额成本加固定最大酬金

正确答案:查看最佳答案

第23题:监理工程师对因施工单位的责任而增加的工程量()。

A.可以计量

B.不予计量

C.经业主同意后计量

D.施工单位计量，监理工程师签认

正确答案:查看最佳答案

第24题:在工程建设设计进度控制计划体系中，需要考虑设计分析和评审的工作时间安排的进度计划时()。

A.各专业详细的出图计划

B.设计作业进度计划

C.初步设计工作进度计划

D.施工图设计工作进度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:根据《建设G工程监理规范》，工程施工采用新技术.新工艺时，应由()组织必要的专题论证。

A.施工单位

B.监理单位

C.建设单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第26题:对于需要进行抽样检查的工程材料，应在材料采购合同中约定的内容有()。

A.抽检比例和取样方法

B.抽检数量和检测方法

C.检测方法和抽检比例

D.取样方法和抽检数量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于抽样检查的产品，还应约定抽检的比例和取样的方法，以及双方共同认可的检测单位。

第27题:建设工程项目设计和施工图设计应依据()设置投资控制目标。

A.投资估算

B.设计概算

C.施工图预算

D.工程量清单

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:以下属于动态分析方法的是()。

A.因果分析图

B.直方图

C.排列图

D.控制图

正确答案:查看最佳答案

第29题:对流动资金的叙述，错误的是()。

A.流动资金一般在投产前开始筹措

B.流动资金利息不应计入财务费用

C.流动资金估算一般是参照现有同类企业的状况采用分项详细估算法，个别情况或者小型项目可采用扩大指标估算法

D.流动资金是指生产经营性项目投产后，为进行正常生产运营，用于购买原材料.燃料，支付工资及其他经营费用等所需的周转资金

正确答案:查看最佳答案

第30题:按定额顺序或施工顺序，对各项工程细目逐项全面详细审查的一种方法，称为()。

A.分组计算审查法

B.对比审查法

C.全面审查法

D.“筛选”审查法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:保修期内，因不可抗力因素导致的损坏问，应先由()负责维修，()承担经济责任。

A.建设单位;建设单位

B.施工单位;建设单位

C.施工单位;政府部门

D.施工单位;参建各方按规定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因地震.洪水.台风等不可抗力造成的损坏问，先由施工单位负责维修，建设参与各方根据国家具体政策分担经济责任。

第32题:依据国家有关规定，国家或行业.地方的定额.指标和取费标准以及设备和主材价格等，从工程费用中的单项工程入手来估算初始投资，称为()。

A.比例估算法

B.生产能力指数法

C.概算指标法

D.资金周转率法

正确答案:查看最佳答案

第33题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

第34题:承包商未按合同约定时间完成工程，应对其的处罚是()。

A.拒绝签署付款凭证

B.进行误期损失赔偿

C.取消承包人资格

D.追究民事责任

正确答案:查看最佳答案

第35题:公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从()起算。

A.发布招标公告日

B.开始资格预审日

C.发售招标文件日

D.投标截止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。

第36题:当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差而需要调整进度计划时，应考虑该工作的()。

A.资源需求量

B.后续工作的限制条件

C.自由时差的大小

D.紧后工作的数量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:运用分项比例估算法进行某生产车间的投资估算，先是估算出()的投资，然后再按一定比例估算其他几项投资。

A.建筑物

B.给排水.电气照明

C.构筑物

D.生产设备

正确答案:查看最佳答案

第38题:在建筑安装工程造价中，税金是指()。

A.营业税.城市维护建设税及教育费附加

B.增值税.城市维护建设税及教育费附加

C.营业税及所得税

D.增值税及所得税

正确答案:查看最佳答案

第39题:工程项目建设总进度计划中不应包括的内容是()。

A.工程项目一览表

B.投资计划年度分配表

C.竣工投产交付使用表

D.工程项目进度平衡表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:采用招标方式采购运行期内各种费用较高的通用成套设备，评标时的正确做法是()。

A.不宜将交货期作为评标内容

B.宜将报价最低者作为中标人

C.宜采用设备寿命周期成本为基础的评标价法

D.宜采用综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采购生产线.成套设备.车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时采用以设备寿命周期成本为基础的评标价法，该方法在综合评标法的基础上，以运输费.交货期.付款条件.零配件和售后服务.设备性能和生产能力等作为评审要素，还增加一定运行年限内可能产生的各项费用作为评审价格。此种评标方法下，以评标价最低者作为中标人。

第41题:评审工程初步设计成果时，重点评审的是()。

A.总平面布置是吾充分考虑方向.风向.采光等要素

B.设计参数.设计标准.功自2和使用价值

C.新材料.新技术在相关部门的备案情况

D.使用功能是否满足质量目标和标准

正确答案:查看最佳答案

第42题:承包人应提前()天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在()天内确定竣工试验的具体时间。

A.7，14

B.21，14

C.14，21

D.14，7

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间。

第43题:双代号网络计划中的节点表示()。

A.工作的连接状态

B.工作的开始

C.工作的结束

D.工作的开始或结束

正确答案:查看最佳答案

第44题:施工单位编制的施工组织设计应经施工单位()审核签认后，方可报送项目监理机构审查。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.x项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于建设工程项目质量管理体系认证的说法中，错误的是()。

A.体系认证的对象是某一组织的质量保证体系

B.证明某一组织质量管理体系注册资格的方式是颁发体系认证证书

C.实行体系认证的基本依据等同采用国际通用质量保证标准的国家标准

D.必须通过授权的机构认证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。

A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价

B.不同材料分几个合同包一次招标，投标人可自主选择一个或几个合同包报价

C.一个合同包内含有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价

D.不同材料可以分阶段招标，投标人只针对本次招标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:同类材料.设备通常为一次招标分期交货，不同设备材料可以分阶段采购。每次招标时，可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包，可以投1个或其中的几个合同包，但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。

第47题:建设工程投资控制的原理是()。

A.静态控制

B.动态控制

C.循环控制

D.比较控制

正确答案:查看最佳答案

第48题:合同的成立要经过要约和承诺两个阶段。其中，关于承诺期限的表述有误的是()。

A.信件未载明日期的，自接收到该信件的日期开始计算

B.要约以非对话方式作出的，承诺应当在合理期限内到达

C.要约以信件或者电报作出的，承诺期限自信件载明的日期或者电报交发之日开始计算

D.要约以对话方式作出的，应当即时作出承诺，但当事人另有约定的除外

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是()。

A.经评审的最低投标价法

B.最低报价法

C.招标控制价法

D.评标价法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大型工业性工程的主机设备采购由于技术复杂.标的物的价格高.型号各异，因此机电设备评标通常采用评标价法进行合格标书的量化比较，评标价最低者最好。我国一些工程项目的设备采购招标，也采用综合打分法的评标比较方法。

第50题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第51题:发包人应在()内，按照竣工结算支付证书列明的金额向承包人支付结算款。

A.核实竣工结算款支付申请后的7d

B.签发竣工结算支付证书后的14d

C.提交最终结清支付申请后的14d

D.收到承包人提交的竣工结算款支付申请后的7d

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:不尊重质量.进度.造价的内在规律导致工程质量缺陷的原因是()。

A.设计差错

B.盲目抢工

C.使用不当

D.违背基本建设程序

正确答案:查看最佳答案

第53题:造成3人以上10人以下死亡的工程质量事故属于()。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

正确答案:查看最佳答案

第54题:生产过程处于稳定状态是由于消除了()的影响。

A.偶然性因素

B.不利因素

C.系统性因素

D.控制性不利参数

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:()是实现建设工程造价控制最有效的手段。

A.成本核算

B.进行招标和投标

C.技术与经济相结合

D.实行经济承包责任制

正确答案:查看最佳答案

第56题:质量管理的目的是()。

A.提高企业的信誉

B.提高企业的管理水平

C.保持和提高产品的质量

D.提高企业的经济效益

正确答案:查看最佳答案

第57题:实施监理的建设工程，关键检验批的质量验收记录由施工项目质检员填写，由()组织验收。

A.专业监理工程师

B.建设单位项目负责人

C.施工单位项目技术负责人

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:施工单位提出的见证取样送检的试验室，监理工程师应()。

A.提出担保要求

B.进行实地考察

C.提供试验计划

D.规定试验设备

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金，数额不得超过招标项目估算价的2%。

第60题:关于工程网络计划的说法，正确的是()。

A.关键线路上工作的总时差均为零

B.关键线路上的工作均为关键工作

C.一个网络计划中只有一条关键线路

D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)附录表中的“项目名称”是指()的项目名称。

A.建设工程

B.单项工程

C.分部工程

D.分项工程

正确答案:查看最佳答案

第62题:工程从规划.勘察.设计.施工到整个产品使用寿命周期内的成本和消耗的费用，指的是工程质量特性中的()。

A.安全性

B.可靠性

C.经济性

D.与环境的协调性

正确答案:查看最佳答案

第63题:在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行()检测。

A.抽样

B.全数

C.无损

D.见证取样

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:从确定建设工程投资的依据看，编制估算指标的直接基础是()。

A.概算定额

B.预算定额

C.工程量清单

D.施工定额

正确答案:查看最佳答案

第65题:动态投资部分，是指在建设期内，因建设期利息.建设工程需缴纳的固定资产投资方向调节税和国家新批准的税费.汇率.利率变动以及建设期价格变动引起的建设投资()。

A.施工预留费

B.生产准备费

C.增加额

D.管理费

正确答案:查看最佳答案

第66题:监理单位监控设计进度的工作是()。

A.建立建全设计技术经济定额

B.编制设计总进度计划

C.核查分析设计图纸进度

D.组织设计各专业之间的协调工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:某公司开发项目投资100万元，资金时间价值率为20%，计划五年内等额回收，则每年应回收资金额为()万元。

A.33.438

B.34.438

C.35.538

D.36.438

正确答案:查看最佳答案

第68题:在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工作的实际进度拖后3天，则工作M的实际进度()。

A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行

B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟1天

C.会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天

D.会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天

正确答案:查看最佳答案

第69题:在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是()。

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:未提交投标保证金或金额不足属于实质性偏差。单价计算的结果与总价不一致，属于细微偏差。大型工程设备采购招标中，评审要素包括运输费.交货期.付款条件.零部件和备品备件.售后服务费用.运营费和维护费.设备性能和生产率等，其中备品备件的价格可以包含在投标价内，也可以单独报价。

第70题:监理工程师在审查施工进度计划时，发现问题后应采取的措施是()。

A.向承包单位发出整改通知书

B.向建设单位发出工作联系单

C.向承包单位发出整改联系单

D.向承包单位发出停工令

正确答案:查看最佳答案

第71题:GB/T19000-2000族标准质量管理原则中，管理的系统方法不包括()。

A.系统目标

B.系统分析

C.系统工程

D.系统管理

正确答案:查看最佳答案

第72题:工程勘察的最后结果是()。

A.基础设计图样

B.工程勘察图样

C.工程勘察竣工验收书

D.工程勘察报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:监理工程师受建设单位委托对某建设工程设计和施工实施全过程监理时，应()。

A.审核设计单位和施工单位提交的进度计划，并编制监理总进度计划

B.编制设计进度计划，审核施工进度计划，并编制工程年.季.月实施计划

C.编制设计进度计划和施工总进度计划，审核单位工程施工进度计划

D.审核设计单位和施工单位提交的进度计划，并编制监理总进度计划及其分解计划

正确答案:查看最佳答案

第74题:对于工地交货的大型设备，运至工地后通常先由()进行组装.调整和试验。

A.施工单位

B.设计单位

C.建设单位

D.制造厂家

正确答案:查看最佳答案

第75题:某独立土方工程，招标文件中估计工程量1万M3，合同中约定土方单价20元/M3，当实际工程量超过估计工程量10%以上时，需调整单价，单价为18元/M3，该工程结算时实际完成工程量为1.2万M3，则土方工程款为()万元。

A.21.6

B.23.6

C.23.8

D.24.0

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:对检验批基本质量其决定性作用的主控项目，必须全部符合有关()的规定。

A.检验技术规程

B.专业工程验收规范

C.统一验收标准

D.工程监理规范

正确答案:查看最佳答案

第77题:发包人应及时完成施工场地的征用.移民.拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是()。

A.可以一次移交完成，也可以分次移交

B.只能一次移交完成，不可以分次移交

C.只能分次移交完成，不可以一次移交

D.以不影响单位工程的竣工为原则

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工场地的移交可以一次完成，也可以分次移交，以不影响单位工程的开工为原则。

第78题:下列原因中，不允许窝工费用索赔的是()。

A.异常恶劣的气候造成的停工

B.施工图纸未及时供应

C.工程变更

D.业主方原因要求暂停施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:对需要返工处理或加固补强的质量事故，施工单位除报送经设计等相关单位认可的处理方案外，还需报送()。

A.工程质量事故影响报告

B.工程质量事故调查报告

C.工程质量事故分析报告

D.工程质量事故整改报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并对质量事故的处理过程进行跟踪检查，对处理结果进行验收。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:由于某些原因承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定批准工程延期时间，其中合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因有()等。

A.延期交图

B.工程暂停

C.异常恶劣的气候条件

D.由于业主未及时付款

E.对合格工程的剥离检查

正确答案:查看最佳答案

第81题:工程设计合同履行过程中，发包人的责任有()。

A.监督设计人有序开展设计工作

B.提供必要的现场工作条件

C.负责与设计相关的外部协调工作

D.保护设计人的知识产权

E.控制工程设计概算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料，为设计人提供必要的现场工作条件，组织鉴定.验收并报批(外部协调工作)，支付设计费用，保护设计人的知识产权。

第82题:下面所列条款中，可作为监理工程师在施工阶段对工程质量控制的手段有()。

A.现场监督检查

B.发布监理工程师指令

C.审核承包单位资质

D.利用支付手段

E.审核有关技术文件.报告和报表

正确答案:查看最佳答案

第83题:选择质量控制点应该依据()。

A.对质量影响的大小

B.危害程度

C.质量保证的难度大小

D.工程的进度快慢

E.工序的难易程度

正确答案:查看最佳答案

第84题:在建设工程实施过程中，为了全面.准确地掌握进度计划的执行情况，监理工程师应经常地()。

A.定期收集进度报表资料

B.对实际进度数据进行加工处理

C.采取措施调整进度计划

D.现场实地检查工程进展情况

E.定期召开现场会议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:根据现行计价规范，工程量清单适用的计价活动有()。

A.设计概算的编制

B.招标控制价的编制

C.投资限翱的确定

D.合同价款的约定

E.竣工结算的办理

正确答案:查看最佳答案

第86题:对工程设备设计图纸和设计文件审核的依据是()。

A.设备监理合同.设备设计合同

B.已获批准的可行性研究报告.设计纲要.设计任务书等

C.国家颁布的法律.监理法规与行政法规

D.国家或国家部门颁布的技术标准.设计规范

E.相关企业内部的技术守则

正确答案:查看最佳答案

第87题:建设项目总概算是根据所包括的()汇总编制而成的。

A.单项工程综合概算

B.工程建设其他费用概算

C.预备费用概算

D.单位工程概算

E.固定成本概算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。

A.相邻两项工作间的时间间隔均为零

B.总持续时间最长

C.时标网络计划中自始至终没有波形线

D.双代号网络计划中无虚箭线

E.双代号网络计划中由关键节点连成

正确答案:查看最佳答案

第89题:下列选项中，属于监理工程师在施工阶段投资控制的主要工作的是()。

A.进行工程计量

B.审核竣工结算款

C.分析可能发生索赔的原因

D.审查设计单位的设计成果

E.处理费用索赔

正确答案:查看最佳答案

第90题:分组计算审查法是把预算中有关项目按类别划分若干组，利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法，其优点有()。

A.突出重点

B.审查速度快

C.工作量小

D.适用范围小

E.易定案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。

A.勘察合同

B.设计合同

C.监理合同

D.施工合同

E.设备采购合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按完成承包的内容进行分类，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。

第92题:在对实施的进度计划分析的基础上，进度计划的调整方法有()。

A.改变某些工作间的逻辑关系

B.缩短某些工作的持续时间

C.分析偏差对后续工作及总工期的影响

D.确定工程进展速度曲线

E.编制进度计划书

正确答案:查看最佳答案

第93题:关于工程网络计划工期优化的说法，有()。

A.应分析调整各项工作z间的逻辑关系

B.应有步骤地将关键工作压缩威非关键工作

C.应将备条关键线路的总持续时间压缩相同数值

D.应考虑质量.安全和资源等因素选择压缩对象

E.应压缩非关键线路上自由时差大的工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第95题:同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的清偿顺序是()。

A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿

B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿

D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿

E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖.变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:①抵押权已登记的先于未登记的受偿;②抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿;③抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

第96题:下列对项目建设总进度计划的作用叙述正确的有()。

A.保证项目建设的连续性

B.增强建设工作的预见性

C.确保项目按期动用

D.编报工程建设年度计划的依据

E.使建设前期的各项工作相互衔接，时间得到控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。

第98题:下列施工过程的质量验收环节中，应由专业监理工程师组织验收的有()。

A.单位工程

B.隐蔽工程

C.分部工程

D.分项工程

E.检验批

正确答案:查看最佳答案

第99题:在工程项目施工图设计阶段，监理工程师应对设计文件进行审查，审查的内容包括()。

A.设计文件的规范化

B.结构的安全性

C.施工工艺的先进性

D.施工机械化程度

E.施工的可行性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:实施见证取样的要求包括()。

A.试验室要具有相应的资质并进行备案.认可

B.见证取样的频率和数量，包括在承包单位范围内，一般所占比例为20%

C.见证取样的试验费用由承包单位支付

D.实行见证取样，绝不能代替承包单位对材料.构配件进场时必须进行的自检

E.送往实验室的样品，要填写“送验单”，送验单要盖有“见证取样”专用章，并有负责见证取样的监理工程师的签字

正确答案:查看最佳答案

第101题:为了确保建设工程进度控制目标的实现，可采取的经济措施包括()。

A.对工期延误收取误期损失赔偿金

B.对工期提前给予奖励

C.加强索赔管理，公正的处理索赔

D.对应急赶工给予优厚的赶工费用

E.加强风险管理，在合同中应充分考虑风险因素及其对进度的影响

正确答案:查看最佳答案

第102题:编制标底价格应遵循的原则有()。

A.标底价格一般应控制在批准的总概算(或修正概算)及投资估算的限额内

B.标底价格应考虑市场价格变化因素，应力求与市场的实际变化吻合

C.标底价格包括不可预见费(特殊情况).间接费.措施费等

D.按企业级别取费

E.一个工程只能编制一个标底

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:进口设备抵岸价的构成部分有()。

A.设备到岸价

B.外贸手续费

C.设备运杂费

D.进口设备增值税

E.进口设备检验鉴定费

正确答案:查看最佳答案

第104题:项目监理机构编制的施工进度控制工作细则的主要内容包括()。

A.施工进度控制目标实现的风险分析

B.进度控制人员的职责分工

C.与进度控制有关的各项工作流程

D.施工图设计文件交付时间目标

E.进度控制的组织措施

正确答案:查看最佳答案

第105题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。

A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作

B.施工组织设计是否已由监理工程师签认

C.施工单位的管理及施工人员是否已到位

D.施工机械是否已具备使用条件

E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:下列属于施工图设计的深度要求的有()。

A.能据以进行施工和安装

B.能据以安排材料.设备订货和非标准设备的制作

C.能满足设备制作的要求

D.能据以进行工程验收

E.能据以编制施工图预算

正确答案:查看最佳答案

第107题:关于投标报价编制的说法，正确的有()。

A.投标人可委托有相应资质的工程造价咨询人编制投标价

B.投标人可依据市场需求对所有费用自主报价

C.投标人呢的投标报价不得低于其工程成本

D.投标人的某一子项目报价高于招标人相应基准价的应予废标

E.执行工程量清单招标的，投标人必须按照招标工程量清单填报价格

正确答案:查看最佳答案

第108题:索赔费用的计算方法有()。

A.经验法

B.实际费用法

C.总费用法

D.公式法

E.修正的总费用法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:社会评价的主要内容包括()。

A.互适性分析

B.社会风险分析

C.环境影响分析

D.社会影响分析

E.不确定性分析

正确答案:查看最佳答案

第110题:监理工程师在下达工程开工令之前，要特别考虑的问题有()等，以避免由于上述问题缺乏准备而造成工程延期。

A.征地.拆迁问题是否已解决

B.设计图纸能否及时提供

C.设备.材料供应是否充足

D.付款方面有无问题

E.施工进度是否安排合理

正确答案:查看最佳答案

第111题:工程项目一般要经历()三个时期。

A.投资前期

B.生产经营时期

C.建设时期

D.存活期

E.衰退期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

第113题:某工作的实际进度与计划进度如下图所示，可以得到的信息有()。

A.本工作已按计划完成

B.在第4个月内没有进行本工作

C.在第3个月末本工作拖欠10％的工作量

D.在第7个月末本工作实际完成的任务量大于计划任务量

E.在第8个月末本工作拖欠5％的工作量

正确答案:查看最佳答案

第114题:施工阶段进度控制目标体系可按()进行分解。

A.计划期

B.年度投资计划

C.施工阶段

D.项目组成

E.设计图纸交付顺序

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:建设工程组织固定节拍流水施工的特点有()。

A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等

B.各专业工作对在各施工段上能够连续作业

C.相邻施工过程之间的流水步距相等

D.专业工作队数大于施工过程数

E.各施工段之间没有空闲时间

正确答案:查看最佳答案

第116题:在价值工程活动的创新阶段，实施价值工程的步骤有()。

A.功能分析

B.提案编写

C.方案创新

D.方案评价

E.方案实施与检查

正确答案:查看最佳答案

第117题:下列工程参建各方的质量责任中，属于建设单位质量责任的有()。

A.不得将建设工程项目肢解发包

B.不得任意压缩合理工期

C.认真.准确的提供与建设工程有关的原始资料

D.不得暗示参建方违反工程建设强制性标准

E.应当注明建设项目的合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--贵州贵阳监理工程师真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:下列费用中，属于安全文明施工费的有()。

A.环境保护费用

B.设备维护费用

C.脚手架工程费用

D.临时设施费用

E.工程定位复测费用

正确答案:查看最佳答案

第119题:按照《建设工程设计合同示范文本》有关违约责任规定，下列描述中不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.合同生效后，设计人刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

D.设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收该项目2%设计费

E.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应支付该阶段的全部设计费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，发包人延误支付设计费，逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下一阶段工作，并书面通知发包人。C项，发包人要求终止或解除合同时，如设计人尚未开始设计工作，则不退还发包人已付定金;如设计人已进行设计工作，完成的工作量不足一半，则发包人按该阶段设计费的一半支付;如设计人已进行设计工作，完成的工作量超过一半，则发包人按该阶段设计费的全部支付。D项，设计人原因延误提交设计文件，每延误一天减收设计费的千分之二。