最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库
点击进入<<最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库>>
每个人都不得不面对考试, 在面对《最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库》时,笛卡儿曾经说过,阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。这启发了我们, 这启发了我们, 我认为,学问二字,须要拆开看,学是学,问是问。能认真找到这里来的你,肯定是一个认真人,那开始我们就来学习。最后的祝福:为你倒数,还有几个小时就要上战场了,希望你能够放松心情,不要紧张。我知道你平时学习一向都很努力,学得很不错,相信你考好成绩是没问题的!
一.单选题(共有50题,只有一个正确答案,错选不得分)
第题:根据《标准施工招标文件》,对于大型复杂工程,有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标,宜采用的评标方法是()。
A.最低投标价法
B.经评审的最低投标价法
C.最合理报价评审法
D.综合评估法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第1题:设计合同必须具有上级机关批准的()才能签定。
A.设计任务书
B.总概算
C.施工图设计
D.初步设计文件
正确答案:查看最佳答案
第2题:下列属于招标项目情况介绍的是()。
A.申请人应具备的资质条件.能力和信誉的最低要求
B.是否接受联合体投标
C.拒绝作为资格预审申请人情况
D.招标人和招标代理机构
正确答案:查看最佳答案
第3题:建设工程施工合同的计价方式中,()通常用于工期较长的施工合同。
A.固定价格合同
B.组合计价合同
C.可调价格合同
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第4题:工程师有权通知承包人修改进度计划是在()的情况下。
A.只在实际进度滞后计划进度
B.只在实际进度超前计划进度
C.不论在实际进度超前还是滞后进度计划
D.在实际进行不能保证按时完成
正确答案:查看最佳答案
第5题:设计施工总承包合同模式下,关于承包人设计义务的说法正确的是()。
A.承包人完成设计工作,应按照最新的规范和标准
B.如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定,可以按照现行规范规定执行
C.设计实际进度滞后计划进度,发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划.增加投入资源并加快设计进度
D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求,保证设计质量
正确答案:查看最佳答案
参考解析:A项,承包人应按照基准日时适用的法律规定,以及国家.行业和地方规范和标准完成设计工作。B项,如果发包人要求中的质量标准高于现行规范规定的标准,应以合同约定为准。D项,承包人的设计除应满足基准日时的标准规范要求外,还应遵守发包人要求和承包人建议书的约定,保证设计质量。
第6题:建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期不足1年的,到位资金原则上不得少于工程合同价的()。
A.20%
B.30%
C.50%
D.70%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第7题:善意相对人通过被代理人的行为足以相信无权代理人具有代理权的代理称为()。
A.表见代理
B.无权代理
C.越权代理
D.指定代理
正确答案:查看最佳答案
第8题:某材料采购合同中,双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购,为此多付价款20万元(无其他损失),若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额为()。
A.10万元
B.20万元
C.30万元
D.50万元
正确答案:查看最佳答案
参考解析:若违约金不足以偿付采购方所受到的实际损失时,可以修改违约金的计算方法,使实际受到的损害能够得到合理的补偿。
第9题:下面表述中错误的一项为()。
A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作
B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案
C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展
D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联,必须齐全,缺一不可
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第10题:审查设计投标人的人员技术力量主要是考察()的资质能力。
A.设计单位负责人
B.设计负责人
C.专业设计人员
D.所有设计人员
正确答案:查看最佳答案
第11题:建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最重要的组成内容是()。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
正确答案:查看最佳答案
第12题:FIDIC施工合同条件规定,承包商运抵施工现场的自有施工设备,在()可运出施工现场。
A.经工程师批准后
B.经项目经理批准后
C.任何时候
D.其他施工现场需要时
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第13题:开展建筑活动的主要依据是()。
A.合同主体
B.合同内容
C.合同客体
D.合同程序
正确答案:查看最佳答案
第14题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工,监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间,则发包人()。
A.无须赔偿承包人损失,工期也不顺延
B.无须赔偿承包人损失,工期应予顺延
C.应当赔偿承包人损失,工期应予顺延
D.应当赔偿承包人损失,工期不予顺延
正确答案:查看最佳答案
参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成,监理人不能按时发出开工通知,此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。
第15题:(1)某建设工程采购的砂石材料,采用现场交货的到货检验方式,其数量验收可采用的方法是()。
A.外观检验法
B.衡量法
C.经验鉴别法
D.物理检验法
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是交货检验。数量验收的方法包括:衡量法;(2)理论换算法;(3)查点法。参见教材P130。
第16题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,下列文件中,属于设计施工总承包合同组成文件的是()。
A.工程量清单
B.发包人要求
C.单位分析表
D.发包人建议
正确答案:查看最佳答案
第17题:索赔事件主要表现为()。
A.工期的延长
B.工作效率的降低
C.工期的延长和资料的不全
D.工期的延长和成本的增加
正确答案:查看最佳答案
第18题:凡是()的单位,均可称为监理单位。
A.经监理资质管理部门审查批准
B.取得监理资质证书,具有法人资格
C.从事工程建设监督管理活动
D.从事工程建设招标代理活动
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第19题:建设工程施工合同通用条款规定,开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道,保证施工期间的畅通,满足施工运输的需要是()应承担的义务。
A.承包人
B.发包人
C.总工程师
D.监理单位
正确答案:查看最佳答案
第20题:下列对于重新招标和不再招标的情形描述错误的是()。
A.投标截止时间止,投标人少于3家应该直接发包
B.经评标委员会评审后否决所有投标应当重新招标
C.重新投标后,所有投标人又全部被否决的项目可以直接发包
D.重新投标后,投标人仍少于3家的项目可以直接发包
正确答案:查看最佳答案
第21题:关于监理人在施工合同履行管理中的地位,说法正确的是()。
A.监理人对施工合同履行实施管理,因此是施工合同的当事人
B.监理人属于施工合同履行管理中的“独立第三方”
C.监理人的一切行为均遵照发包人的指示
D.监理人与承包人没有任何利益关系
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第22题:施工合同履行中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格,则()。
A.发包人承担全部费用,工期相应顺延
B.发包人承担全部费用,工期不予顺延
C.承包人承担全部费用,工期不予顺延
D.承包人承担全部费用,工期相应顺延
正确答案:查看最佳答案
第23题:根据美国AIA标准合同文本,CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。
A.建筑师
B.专业咨询机构
C.承担施工的承包商公司
D.承担分包工作的分包商
正确答案:查看最佳答案
参考解析:CM合同属于管理承包合同,有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商,属于承担施工的承包商公司,而非建筑师或专业咨询机构。
第24题:关于法律事实的说法,正确的是()。
A.法律事实不包括事件
B.罢工属于法律事实中的行为
C.法院判决不属于法律事实中的行为
D.合同当事人违约属于法律事实中的行为
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件,罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。
第25题:在施工图不完整或当准备发包的工程项目内容.技术经济指标一时尚不能明确.具体地予以规定时,往往采用()计价方式。
A.可调总价合同
B.固定总价合同
C.估算工程量单价合
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
第26题:《合同法》规定,缔约过失责任属于()责任。
A.违约
B.侵权
C.“先合同义务”
D.无过错
正确答案:查看最佳答案
第27题:根据《招标投标法实施条例》,投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。
A.2%
B.3%
C.5%
D.10%
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金,数额不得超过招标项目估算价的2%。
第28题:采购方验收运抵施工现场的钢管时,适宜检验供货数量的方法是()。
A.化学分析
B.理论换算法
C.经验鉴别法
D.物理试验
正确答案:查看最佳答案
第29题:评标委员会推荐的中标候选人应当限定在(),并标明排列顺序。
A.l-2人
B.l-3人
C.1-4人
D.1-5人
正确答案:查看最佳答案
第30题:施工评标中,审查投标人名称与资质证书的名称是否一致,属于()评审的内容。
A.资格
B.程序
C.响应性
D.形式
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第31题:建设单位在()合同中承担了项目的全部风险。
A.单价
B.总价可调
C.总价不可调
D.成本加酬金合同
正确答案:查看最佳答案
第32题:风险型CM合同的计价方式是()。
A.固定总价
B.成本加酬金
C.固定单价
D.可调单价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。
第33题:下列关于工程实际竣工日期的确定,不正确的是()。
A.工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期
B.工程竣工验收通过但要求整修和完善的,实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期
C.工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人返工重作或补救后送交竣工验收申请报告的日期
D.发包人延误竣工验收,承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第34题:人民法院应当在受理撤销裁决申请之EL起()内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。
A.15天
B.30天
C.2个月
D.6个月
正确答案:查看最佳答案
第35题:对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷,没有强制执行效力的文书是()。
A.人民法院的判决
B.仲裁机构的裁决
C.经过公证的还款协议
D.经过鉴证的还款协议
正确答案:查看最佳答案
第36题:制定工程材料设备采购招标工作方案时,分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。
A.最大限度减少资金时间价值
B.到货时间满足施工进度计划
C.采购资金落实到位情况
D.保证库存周期最短
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第37题:根据《招标投标法》,应由()确定中标人。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.招标投标监督机构
正确答案:查看最佳答案
参考解析:本题考查的是评标.决标阶段的工作。评标委员会是招标人聘请的咨询专家团,仅是按照预定的评审要素和方法对各投标书进行比较,因此大多情况下由招标人确定中标人。参见教材P35。
第38题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《通用条款》内容的是()。
A.保障.保险及担保
B.合同的生效
C.质量与安全
D.双方一般权利和义务
正确答案:查看最佳答案
第39题:工程师代表仅对()负责。
A.发包人
B.工程师
C.承包人
D.监理人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第40题:合同生效应当具备的条件中,()是合同的生效条件而非合同的成立条件。
A.效力待定的合同直接判断是否生效
B.意思表示真实
C.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能
D.不违反法律或者社会公共利益
正确答案:查看最佳答案
第41题:施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更,应由()
A.原设计单位同意
B.发包人和承包人协商解决
C.报规划管理部门审批
D.总监理工程审核批准
正确答案:查看最佳答案
第42题:某通用设备采购招标项目,采用经评审的最低投标价法进行评标时,则中标人应为()。
A.报价最低者
B.评标得分最低者
C.评标得分最高者
D.评标价最低者
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是经评审的最低投标价法。采用经评审的最低投标价法,中标人应为评标价最低者。参见教材P41。
第43题:划分采购标和包的基本原则不包括()。
A.有利于吸引较多的投标人参加竞争以达到减低货物价格的目的
B.能保证供货时间
C.能保证供货质量
D.多多益善的原则
正确答案:查看最佳答案
第44题:根据《标准施工合同》,监理人在施工准备阶段的职责是()。
A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知
B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知
C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划
D.组织编制施工“合同进度计划”
正确答案:查看最佳答案
参考解析:当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时,应委托监理人按专用条款约定的时间向承包人发出开工通知。监理人征得发包人同意后,应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。组织编制施工进度计划属于承包人的义务。
第45题:能够引起合同法律关系消灭的是()。
A.行为
B.事件
C.法律事实
D.后果
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第46题:下列选项中,有关建设工程施工阶段施工进度计划的表述,不正确的是()。
A.承包人应当在专用条款约定的日期,将施工组织设计和施工进度计划提交工程师
B.工程师接到承包人提交的进度计划后,应当予以确认或者提出修改意见
C.如果工程师逾期不确认也不提出书面意见,则视为不同意
D.工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可,不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任
正确答案:查看最佳答案
第47题:某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料,使用前进行约定的性能检验,应由()。
A.工程师负责检验,发包人承担检验费用
B.工程师负责检验,承包人承担检验费用
C.承包人负责检验,发包人承担检验费用
D.承包人负责检验,承包人承担检验费用
正确答案:查看最佳答案
第48题:在施工索赔中,监理工程师处理索赔的决定()。
A.排除了法院的诉讼管辖
B.仲裁机构应予以认可
C.承包人必须接受
D.不具有强制性的约束力
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第49题:下列选项中,()是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难,提前给付的一笔款项。
A.暂列金额
B.保留金
C.预付款
D.暂估价
正确答案:查看最佳答案
二.多选题(共有30题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)
第50题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》,标准施工招标文件的组成包括()。
A.评标办法
B.投标人须知
C.发包人提供的资料
D.图纸
E.发包人要求
正确答案:查看最佳答案
参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。
第51题:根据《标准施工合同》,关于工程计量的说法,正确的有()。
A.单价子目已完工程量按月计算
B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动
C.总价子目已完工程量按月计算
D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量
E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第52题:下列施工合同条款中,属于合同法律关系内容的有()。
A.发包人名称
B.承包人名称
C.发承包项目名称
D.提供施工场地的约定
E.工程价款结算的约定
正确答案:查看最佳答案
参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求,决定了合同法律关系的性质,它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体,C项属于合同法律关系的客体。
第53题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。
A.向建设行政主管部门办理申请招标手续
B.选择招标方式
C.发布招标公告
D.编制招标有关文件
E.资格预审
正确答案:查看最佳答案
第54题:根据《工程监理企业资质管理规定》,甲级工程监理企业的技术负责人应当()。
A.具有10年以上从事工程建设工作的经历
B.具有15年以上从事工程建设工作的经历
C.具有高级技术职称
D.取得《监理工程师注册证书》
E.取得《监理工程师资格证书》
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第55题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时,由资格审查委员会进行资格审查,资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制,应在前附表中注明。
第56题:关于风险型CM合同模式的说法,正确的有()。
A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务
B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理
C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同
D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任
E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价
正确答案:查看最佳答案
参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理,施工阶段相当于总承包商,与分包商.供货商签订分包合同,承担各分包合同的协调管理职责,在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价,这是与总承包后再分包的主要差异之一。
第57题:施工合同的当事人包括()。
A.发包人
B.发包人法定代表人
C.工程师
D.承包人
E.承包人法定代表人
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第58题:采用直接委托的方式发包建设任务有()
A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工
B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程,且承包人未发生变更的
C.施工企业自建有用工程,且该施工企业资质等级符合工程要求的
D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程,且承包人未发牛变更的
E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目
正确答案:查看最佳答案
第59题:建设工程合同管理的基本方法包括()。
A.严格执行建设工程合同管理法律法规
B.普及相关法律知识,培训合同管理人才
C.推进建筑领域的改革
D.建立合同管理目标制度
E.推行合同示范文本制度
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规,普及相关法律知识.培训合同管理人才,设立合同管理机构.配备合同管理人员,建立合同管理目标制度,推行合同示范文本制度。
第60题:工程设计合同履行过程中,发包人的责任有()。
A.监督设计人有序开展设计工作
B.提供必要的现场工作条件
C.负责与设计相关的外部协调工作
D.保护设计人的知识产权
E.控制工程设计概算
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:发包人的责任包括:按时向设计人提供设计依据文件和基础资料,为设计人提供必要的现场工作条件,组织鉴定.验收并报批(外部协调工作),支付设计费用,保护设计人的知识产权。
第61题:材料采购合同履行Z中,可用于现场交货数量验收的方法有()。
A.磅差分析法
B.查点法
C.经验鉴别法
D.衡量法
E.理论换算法
正确答案:查看最佳答案
第62题:工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有()。
A.施工投标保证
B.施工合同履约保证
C.施工合同支付保证
D.工程预付款保证
E.施工合同工程款垫支保证
正确答案:查看最佳答案
第63题:在施工合同中,发包人的义务通常包括()。
A.平整施工场地
B.确保施工所需水.电供应
C.提供工程进度计划
D.负责施工现场的安全保卫
E.办理施工临时用地的批准手续
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第64题:已履行项目审批手续的招标项目,开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。
A.招标文件
B.招标范围
C.招标方式
D.招标组织形式
E.中标人
正确答案:查看最佳答案
参考解析:按照国家有关规定,已履行项目审批.核准手续的招标项目,还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。教材P24。
第65题:根据FIDIC《施工合同条件》,为了不损害承包商的合法利益,关于指定分包商的说法,正确的有()。
A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定
B.承包商对指定分包商的违约不承担责任
C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出
D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费
E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容
正确答案:查看最佳答案
参考解析:选项A,指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作,通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工,需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C,给指定分包商支付的工程款,从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。
第66题:在材料采购合同的交货检验中,属于物理试验方法的有()。
A.手触
B.拉伸试验
C.查点法
D.压缩试验
E.金相试验
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
第67题:下列关于监理招标的特点,说法正确的是()
A.招标宗旨是对监理单位能力的选择
B.报价占主要地位
C.报价占次要地位
D.邀请的投标人较多
E.邀请的投标人较少
正确答案:查看最佳答案
第68题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
正确答案:查看最佳答案
参考解析:建设工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标,对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段。一般多采用技术设计招标或施工图设计招标,不单独进行初步设计招标,而是由中标的设计单位承担初步设计任务。招标人应依据工程项目的具体特点决定发包的工作范围,可以采用设计全过程总发包的一次性招标,也可以选择分单项或分专业的设计任务发包招标。另外,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。
第69题:工程设计招标中,投标人资格的审查内容有()。
A.投标人持有的资质证书
B.企业专业技术人员的数量
C.同类工程设计经历
D.特定行业工程设计经历
E.项目所在地区设计经历
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。对投标人的资格审查:资质审查.能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。参见教材P47。
第70题:施工过程中发生安全事故后,承包人采取的措施一般包括()。
A.向发包人报告
B.及时采取减损措施
C.保护事故现场
D.妥善保管有关证据
E.通知有关部门
正确答案:查看最佳答案
第71题:关于经评审的最低投标价法的说法,正确的有()。
A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标
B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段
C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同
D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价
E.投标人可以低于成本的价格报价
正确答案:查看最佳答案
第72题:关于投标人资格审查的说法,正确的有()。
A.本标段的监理人不能参加施工投标
B.由招标人进行资格审查
C.财产被接管不是否决投标资格的理由
D.类似项目业绩应当是资格审查的内容
E.资格审查一般采用合格制
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是投标人的资格审查。选项B错误,按照《招标投标法实施条例》的规定,招标人在发售资格预审文件前,按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会,审查资格预审申请文件;选项C错误,财产被接管或冻结的单位不得作为资格预审申请人;选项E错误,资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制中的一种,应在前附表中说明。参见教材P36~39。
第73题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人,并向监理人提交()。
A.竣工记录
B.竣工图
C.竣工文件
D.暂行操作和维修手册
E.最终操作和维修手册
正确答案:查看最佳答案
参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人,并按照专用条款约定的份数,向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后,即可向监理人报送竣工验收申请报告。
第74题:工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括()。
A.在原定设计范围内的内容,经发包人同意,设计人可以进行必要的修改和调整补充
B.监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工
C.经过批准的设计文件需要修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改
D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批
E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计
正确答案:查看最佳答案
第75题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法,除投标价外的评审要素还应有()。
A.运输费用
B.技术性能,维修运行费
C.售后服务
D.标准备件
E.企业财务状况及银行信用
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。
第76题:由于业主设计变更,导致工程暂停—个月,则承包商可索赔的费用有()。
A.机械设备窝工费
B.人工窝工费
C.利润
D.增加的现场管理费
E.材料涨价
正确答案:查看最佳答案
第77题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。
A.合同当事人违约
B.罢工
C.法院判决
D.仲裁机构裁定
E.地震
正确答案:查看最佳答案
参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,当事人无法预见和控制的,能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件,E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动,包括作为和不作为两种表现形式,还可分为合法行为和违法行为。此外,行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。
第78题:关于工程设计招标范围的说法,正确的有()。
A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分
B.不能对施工图设计单独进行招标
C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标
D.可以采用分单项的设计任务发包招标
E.勘察与设计应当分开招标
正确答案:查看最佳答案
更多最新建筑行业考试题库--最新版宁夏回族自治区注册监理工程师历年题库请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!
参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项A,工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目,在必要时还要增加技术设计阶段;选项B,可以对施工图设计单独进行招标;选项E,招标人可以依据工程建设项目的不同特点,实行勘察设计一次性总体招标。参见教材P45。
第79题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,关于联合体的说法,正确的有()。
A.总承包合同的承包人可以是联合体
B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改
C.联合体协议为总承包合同的附件
D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作
E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容
正确答案:查看最佳答案
参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人,也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系,由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容,联合体协议经发包人确认后已作为合同附件,因此未经发包人同意,承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址://wwkao.com/Article/27986.html