云南省注册监理工程师在线模拟题库

为你倒数，还有几个小时就要上战场了，希望你能够放松心情，不要紧张。我知道你平时学习一向都很努力，学得很不错，相信你考好成绩是没问题的!那么，许多人都在找《云南省注册监理工程师在线模拟题库》，查尔斯·史考伯曾经说过，一个人几乎可以在任何他怀有无限热忱的事情上成功。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 那么，学问二字，须要拆开看，学是学，问是问。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们就来找答案吧！

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:施工企业以自己的资产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房房产时尚欠银行500万元本金.20万元利息.50万元违约金，拍卖房产得款400万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务为()万元。

A.0

B.100

C.150

D.180

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

正确答案:查看最佳答案

第2题:招标人没有明确地将定标的权利授予评标委员会时，应由()决定中标人。

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。

A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

B.承包人.分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

D.发包人.监理人.承包人和分包人均应投保

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。

第4题:FIDIC合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发工程移交证书后，业主应()。

A.仍不返还承包商

B.返还承包商一半

C.返还承包商一半和利息

D.全部返还承包商

正确答案:查看最佳答案

第5题:建设项目申请施工许可证对建设资金的要求是建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的()。

A.20%

B.30%

C.50%

D.70%

正确答案:查看最佳答案

第6题:建设工程项目一般应采用()。

A.公开招标方式

B.邀请招标

C.有限招标

D.其他组织招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由()办理。

A.业主

B.总监理工程师

C.监理机构有关人员

D.承包商

正确答案:查看最佳答案

第8题:在国外，建筑工程一切险的投保人一般是()。

A.业主

B.承包人

C.监理人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第9题:下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《专用条款呐容的是()。

A.词语定义及合同文件

B.分包工程概况

C.竣工验收与结算

D.工期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:依据材料采购合同的约定，供货方对()承担责任。

A.因使用不当导致的质量下降

B.到货检验时采购方提出的质量异议

C.因交货后保管不善导致的质量下降

D.超过合同约定时间采购方提出的质量异议

正确答案:查看最佳答案

第11题:施工合同文本规定，设备安装工程具备无负荷联动试车条件，由()组织试车。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第12题:按照承包工程计价方式分类不包括()。

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.预算合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:依据标准施工合同通用条款的规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设备供应人

D.发包人和承包人按比例

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。

A.14

B.28

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

第15题:建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照()履行。

A.债权人要求

B.合同有关条款

C.交易习惯

D.补充协议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第16题:根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括()。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的人选。

第17题:开标时，应当不作为无效投标文件的情形是()。

A.未密封投标文件的

B.关键内容字迹无法辨认的

C.未提供投保证金和投标保证的

D.无项目经理印章的

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应按照专用条款的约定投保建设工程设计责任险和工程保险，需要变动保险合同条款时，承包人的正确做法是()。

A.事先征得监理人同意，并通知设计人

B.事先征得监理人同意，并通知发包人

C.事先征得设计人同意，并通知监理人

D.事先征得发包人同意，并通知监理人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。

第19题:分包商在施工现场的协调工作，应由()负责。

A.业主

B.管理单位

C.总包商

D.分包商自己

正确答案:查看最佳答案

第20题:建设监理招标的最大特点是()。

A.非常注重监理单位的报价

B.邀请招标人较多

C.很注重监理单位能力的选择

D.很注重监理单位的资金状况

正确答案:查看最佳答案

第21题:如果采购方要求变更到货地点或接货人，应在合同规定的交货期限届满前()天通知供货方，以便供货方修改发运计划和组织运输工具。

A.10

B.15

C.30

D.40

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:下列不属于完善合同条件问题的是()。

A.关于工程交付

B.工程量及价格单

C.关于合同图纸

D.关于施工占地

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于评标委员会的说法，正确的是()。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单(在中标结果确定前)应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，可以由招标人直接确定。

第24题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》中，业主对分包合同的管理主要表现为()。

A.对分包商发布指令

B.对分包工程的批准

C.向分包商支付工程款

D.审查分包商的资质

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由()组织。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第26题:某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从()日起无效。

A.订立施工合同

B.开始施工

C.确认无效

D.下达停工令

正确答案:查看最佳答案

第27题:按照《中华人民共和国合同法》的规定，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()。

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意，但要通知对方

C.无须征得对方同意，但要提供担保

D.无须征得对方同意，也无须通知对方

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是()。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是经评审的最低投标价法。合同价格是投标人报价1800万元，评标价=1800-30=1770(万元)。参见教材P42。

第29题:某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为()。

A.1000

B.2000

C.3000

D.4000

正确答案:查看最佳答案

第30题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。

A.台风

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.自然磨损

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。

第31题:设计单位向施工单位和承担施工阶段监理任务的监理单位等进行设计交底，交底会议纪要应由()整理，与会各方会签。

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于施工招标项目标底的说法，正确的是()。

A.施工招标项目必须有标底

B.标底应当在开标时公布

C.标底应当作为评标的依据

D.一个项目可以有几个不同的标底

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底，应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范围作为否决投标的条件。

第33题:根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算数错误时，正确的处理方式是()。

A.视投标书不符合评审标准，否决其投标

B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认

C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担

D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:投标报价有算数错误的，评标委员会应对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。

第34题:下列行为中不符合暂停施工规定的是()。

A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令

B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见；

C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工

D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复

正确答案:查看最佳答案

第35题:中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的()天内发出中标通知书。

A.5

B.7

C.10

D.15

正确答案:查看最佳答案

第36题:建设工程施工管理中，对使用专利技术及特殊工艺施工的工程申报及费用承担的理解，正确的是()。

A.若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用

B.若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用

C.不论哪一方要求使用他人的专利技术，一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时，由发包人依法承担相应责任

D.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，承包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担使用等费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:关于承包商负责采购的材料和设备的使用前检验的表述中错误的是()。

A.由承包人采购的材料设备，发包人可以指定生产厂或供应商

B.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定

C.采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担

D.工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复.拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第38题:在建设工程施工过程中，工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行，并给承包人造成损失，但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题，则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第39题:下列合同中，合同法律关系客体属于物的是()。

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()。

A.中标人在签订合同时提出附加条件

B.投标人在投标截止日期前撤回投标文件

C.中标人拒绝订立合同

D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件;二是中标人无正当理由拒签合同协议书，或根据规定接受对错误的修正;三是中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者未按照招标文件要求提交履约担保;四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

第41题:施工合同工期总日历天数是中标书中已注明()的投标工期。

A.招标文件要求

B.发包人接受

C.工程师确认

D.承包人指定

正确答案:查看最佳答案

第42题:施工合同履行进入施工阶段，监理工程师进行进度管理的主要任务是()。

A.审核施工进度计划

B.控制施工工作按进度计划执行

C.争取提前完成工程

D.发布工程暂停令

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

A.工程进度款z支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于设计招标内容的说法，正确的是()。

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。

第45题:施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由()

A.原设计单位同意

B.发包人和承包人协商解决

C.报规划管理部门审批

D.总监理工程审核批准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:在发包人与承包人之间的索赔事件处理和解决过程中，()是个核心。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.委员会

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:预付款担保采用银行保函形式，担保期限自预付款支付给承包人起，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。

第48题:根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定J竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将()作为支付计算的价格指数。

A.两个价格指数中的较高者

B.两个价格指数中的均值

C.两个价格指数中的较低者

D.两个价格指数按约定**的均值

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的()。

A.永久工程

B.长期工程

C.短期工程

D.一般工程

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有()。

A.索赔要求的提出不需经对方同意

B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付

C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书

D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准

E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是索赔管理。选项B，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付;选项E，监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果，可以按照合同争议解决。

第51题:采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括()。

A.发布招标广告

B.发出投标邀请函

C.进行资格预审

D.组织现场考察

E.召开标前答疑会

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()。

A.立即停止施工

B.要求签订延期付款协议

C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

D.追究违约责任

E.立即解除合同

正确答案:查看最佳答案

第53题:建设工程合同管理的基本方法包括()。

A.严格执行建设工程合同管理法律法规

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.建立合同管理目标制度

E.推行合同示范文本制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规，普及相关法律知识.培训合同管理人才，设立合同管理机构.配备合同管理人员，建立合同管理目标制度，推行合同示范文本制度。

第54题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述做法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:采用可调价格合同，施工过程中发生()情况时，可以调整合同价款。

A.设计变更

B.工程师批准的承包人索赔

C.当地税务部门对税费的调整

D.遇到图纸未表明的地下构筑物

E.中期支付进度款扣回部分预付款

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第57题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第58题:根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。

A.单价子目已完工程量按月计算

B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

C.总价子目已完工程量按月计算

D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

正确答案:查看最佳答案

第59题:狭义的工程险是针对工程的保险，工程的保险险种有()

A.建筑工程一切险(及第三者责任险)

B.人身意外伤害险

C.货物运输险

D.安装工程一切险(及第三者责任险)

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

第60题:FIDIC土木工程施工合同条件规定，()的关系不是合同法律关系。

A.业主和指定分包商

B.业主和工程师

C.业主和分包商

D.承包商和指定分包商

E.业主与承包商

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:下列文件中，属于招标文件组成内容的有()。

A.投标人针对招标文件提出的质疑

B.投标预备会的会议纪要

C.对投标人质疑的书面解答

D.招标人发布的资格预审公告

E.招标人对投标文件的修改

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《标准施工合同》，如果承包人有专利技术且有相应设计资质，双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时，需要在D订立合同时明确的内容有()。

A.发包人提交施工图审查的时间

B.承包人的设计范围

C.承包人提交设计文件的期限

D.承包人提交设计文件的数量

E.监理人签发图纸修改的期限

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。

A.发现文物.石化等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:关于无权代理的说法，正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

第65题:施工合同范本中所定义的“费用”包括()。

A.合同价款

B.批准承包商索赔的价款

C.承包商因自身原因导致返工的支出

D.为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款

E.因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款

正确答案:查看最佳答案

第66题:进行地质勘察时，按照《建设工程勘察合同》范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括()。

A.钻机动力的燃油费

B.钻探设备的进场费用

C.修建进入勘察现场临时道路的费用

D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用

E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:下列取得《监理工程师资格证书》的人员中，监理工程师注册机关不受理注册申请的是()人员。

A.国家行政机关现职

B.施工单位在职

C.工程咨询单位

D.设计单位

E.厂矿企业基建

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

A.买方有权检验货物，且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。

第69题:承包商向业主索赔成立的条件包括有()。

A.由于业主原因造成费用增加和工期损失

B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失

C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失

D.按约定提交了索赔意向

E.提交了索赔报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:FIDIC土木工程施工合同条件规定，业主的权利有()。

A.批准或否决承包商转让合同.转包工程权

B.指定分包商

C.直接向承包商发布口头.书面“变更工程指令”

D.视承包商的严重违约情节，采取包括终止与承包商的雇佣关系等补救措施

E.要求承包商承担一个有经验的承包商在投标时通常无法预测的任何自然力作用的风险

正确答案:查看最佳答案

第71题:FIDIC施工合同条件中，业主向承包商提供支付保函()。

A.是在通用条件的条款中明确规定的

B.取决于业主主动选用

C.取决于承包商的要求

D.取决于融资机构的强制性规定

E.是在专用条件的条款中明确规定的

正确答案:查看最佳答案

第72题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为100吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符，下述作法中正确的有()。

A.计量98吨，则应补交2吨

B.计量98吨，则应补交1.5吨

C.计量99.8吨，则不再补交

D.计量99.8吨，则应补交0.2吨

E.计量102吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:双方约定的合理磅差为0.5%，那么供货方的交货数量在100吨的±0.5%范围内，即99.5吨至100.5吨之间，属于在合理界限范围内，对此不按多交或少交对待，双方互不退补。故选项C正确，选项D错误。如果供货方的交货数量不在99.5吨至100.5吨之间，那么属于超过合理界限范围，此时不再考虑合理磅差和尾差因素，按实际交货数量计算多交或少交数量，多交则由采购方退回或支付溢出数量货物的货款(故选项E正确)，少交则由供货方补齐或退回不足部分的货款(故选项A正确)。选项B的错误在于，一旦供货方的交货数量超过合理界限范围，则不再考虑合理磅差和尾差因素，应当将实际交货数量与约定交货数量进行比较，计算得出差额数量，而不是与合理范围的下限比较计算差额数量。

第73题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指示的说法，正确的有()

A.工程师可作出口头指示

B.工程师助手可作出口头指示

C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示

D.工程师未及时补发书面指示，承包商应要求书面确认口头指示

E.工程师未在约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，工程师或助手通常采用书面形式向承包商作出指示，但某些特殊情况下可以在施工现场发出口头指示，承包商也应遵照执行，并在事后及时补发书面指示。

第75题:施工过程中发生安全事故后，承包人采取的措施一般包括()。

A.向发包人报告

B.及时采取减损措施

C.保护事故现场

D.妥善保管有关证据

E.通知有关部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:发包人违反合同规定时，处理方法正确的是()。

A.承包人应向发包人发出通知要求纠正

B.承包人有权立即暂停施工

C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知

D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任

E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利

正确答案:查看最佳答案

第77题:下列属材料采购合同主要条款的有()。

A.技术标准和质量要求

B.材料数量及计量方法

C.担保

D.保险

正确答案:查看最佳答案

第78题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--云南省注册监理工程师在线模拟题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:采购方的违约体现在()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.不按合同约定接收货物

E.交货数量与合同不符

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。