2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题

人生终有许多选择。每一步都要慎重。但是一次选择不能决定一切。不要犹豫，作出选择就不要后悔。只要我们能不屈不挠地奋斗，胜利就在前方。既然如此，《2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题》，到底应该如何实现我们的目的呢？ 歌德曾经说过，决定一个人的一生，以及整个命运的，只是一瞬之间。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 既然如此，知识永远战胜愚昧。既然如此，我们就废话少说，那开始我们练题吧！

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是()。

A.工程项目规划.勘察.设计.施工阶段是否符合强制性标准

B.工程项目使用的材料.设备是否符合强制性标准

C.工程管理人员是否熟悉强制性标准

D.工程项目的安全.质量是否符合强制性标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:根据《绿色施工导则》，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用()作为混凝土搅拌用水.养护用水.冲洗用水和部分生活用水。

A.地下水

B.市政自来水

C.雨水

D.中水

正确答案:查看最佳答案

第2题:下列各项中属于行政处分的方式是()。

A.没收非法财产

B.吊销营业执照

C.行政拘留

D.警告.记过.撤职.开除

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《招标投标法》，关于投标人提交投标文件的说法，正确的是()。

A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人可以拒收

B.投标截止后，投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金

C.投标人少于5个的，招标人应当重新招标

D.招标人收到投标文件后，应当开启检查并签收保存

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:关于建设工程质量保修的说法，正确的是()

A.不同类型的建设工程，其保修范围相同

B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修

C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同

D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是禁止无资质的承揽工程。A选项，不同类型的建设工程，其保修范围不同。B选项，建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业仍应负责维修，费用由责任方承担。D选项，建设工程质量保证金应在缺陷责任期满后返还。

第5题:关于投标保证金的说法，正确的是()

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还投标保证金

C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金

D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是投标保证金。B选项，招标人最迟应在书面合同签订后5日内向中标人退还投标保证金，C选项，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不返还投标保证金，D选项，依法必须进行招标的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，应当从其基本账户转出。

第6题:关于仲裁的说法，正确的是()。

A.没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理

B.对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权

C.只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理

D.仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:某工程的施工现场，施工人员发现脚手架有倒塌的危险时，停止作业并撤离现场。这是《安全生产法》规定从业人员所具有()。

A.拒绝作业权

B.紧急避险权

C.应急处理权

D.回避求救权

正确答案:查看最佳答案

第8题:下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是()。

A.对本单位的安全生产工作提出建议

B.接受安全生产教育和培训

C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业

D.拒绝违章指挥和强令冒险作业

正确答案:查看最佳答案

第9题:2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是()。

A.甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效

B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权

C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效

D.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:招标人澄清或者修改招标文件的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，应当在()以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。

A.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前，或者投标截止时间至少20日前

B.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前

C.提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少20日前

D.提交资格预审申请文件截止时间至少7日前，或者投标截止时间至少15日前

正确答案:查看最佳答案

第11题:经对某工程项目施工现场进行检查中，发现存在下列问题，其中()没有违反《安全生产法》的规定。

A.从业人员周某发现安全事故隐患而没有立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告

B.将存储危险物品的仓库与员工宿舍设置在同一座建筑物内

C.从业人员李某拒绝进入危险环境作业

D.从业人员赵某没有正确佩戴和使用劳动防护用品

正确答案:查看最佳答案

第12题:某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。

A.2014年2月10日

B.2014年4月20日

C.2014年5月1日

D.2014年5月10日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:下列关于无效合同主要类型的表述中，正确的是()。

A.一方以欺诈.胁迫的手段订立合同

B.代理人超越权限订立的合同

C.以合法形式掩盖非法目的的合同

D.违反地方法规强制性规定的合同

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于建筑节能的说法，正确的是()。

A.已经建成的项目，2年后方可投入生产.使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备

C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

正确答案:查看最佳答案

第15题:合同中具有相对独立性，效力不受合同无效.变更或者终止影响的条款是()条款。

A.违约责任

B.解决争议

C.价款或酬金

D.数量和质量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是()。

A.在北京市工商局登记注册的企业

B.在美国注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C..在美国注册的企业设在上海的办事处

D.北京市工商场注册但在非洲开展工程承包的企业

正确答案:查看最佳答案

第17题:王某的日工资为80元。政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这7天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计()元。

A.560

B.1360

C.800

D.1120

正确答案:查看最佳答案

参考解析:P148第3段。休息日安排劳动者加班，应支付不低于200%的工资报酬；法定节假日安排工作的，支付不低于300%的工资报酬。

第18题:关于仲裁开庭和审理的说法，正确的是()。

A.仲裁开庭审理必须经当事人达成一致

B.仲裁审理案件应当公开进行

C.当事人可以协议仲裁不开庭审理

D.仲裁庭不能做出缺席裁决

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项B仲裁以不公开审理为原则。选项C仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决。选项D仲裁庭可以依法缺席审理并做出裁决。P311.

第19题:根据《建设工程质量管理条例》,建设工程竣工后,组织建设工程竣工验收的主体是()

A.建设单位

B.建设行政主管部门

C.工程质量监督站

D.施工企业

正确答案:查看最佳答案

第20题:承揽合同中，关于承揽人义务的说法，正确的是()。

A.承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，可以自行更换

B.共同承揽人对定作人承担按份责任

C.未经定作人许可，承揽人不得留存复制品或技术资料

D.承揽人在工作期间，不必接受定作人必要的监督检验

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《建筑法》的规定，对建筑工程实行总承包时，总分包单位质量责任的表述中，不正确的是()。

A.工程质量由工程总承包单位负责

B.工程质量由工程总承包单位和发包人共同负责

C.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，分包单位应当接受总承包单位的质量管理

D.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:建设单位领取施工许可证后因故不能开工又不申请延期超过时限的，施工许可证()。

A.自行废止

B.应报发证机关核验

C.应由发证机关收回

D.由施工单位重新申办

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是()。

A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。

B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任，但须承担起为秀气的保险责任。

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始

正确答案:查看最佳答案

第24题:施工许可证的法定审批条件中，对施工图设计文件的要求是应当满足()。

A.施工需要并按规定通过审查

B.施工进度的要求

C.主要设备材料订货的要求

D.施工安全的要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是()

A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位

B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头

C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围

D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《民事诉讼法》及司法解释，因建设工程施工合同纠纷提起诉讼的管辖法院为()。

A.工程所在地法院

B.被告所在地法院

C.原告所在地法院

D.合同签订地法院

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是()。

A.一审程序包括普通程序和特殊程序

B.必须以书面形式起诉

C.适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结

D.提交起诉状的同时提交全部证据

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:王某自1995年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作，2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同，王某离职前月工资8000元，所在城市上年度职工月平均工资2000元，该公司应向王某支付()元的经济补偿。

A.12万

B.9万

C.4万

D.3万

正确答案:查看最佳答案

参考解析:王某在2008年1月至2012年10月应当得到经济补偿，补偿时间为5年，月工资按照3倍职工月平均工资计算，最终补偿金额为:5×3×2000=3万元。

第29题:关于仲裁协议效力的说法,正确的是()。

A.仲裁协议独立存在,不受合同变更.撤销.终止.无效等的景响

B.口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力

C.仲裁协议并不排除法院的司法管辖权

D.当事人对仲裁协议效力有异议的,应当请求仲裁委员会作出决定

正确答案:查看最佳答案

第30题:关于民事诉讼中简易程序的说法，正确的是()。

A.第一审民事案件和第二审民事案件的审理均可适用简易程序

B.基层人民法院审理的民事案件，当事人双方可以约定适用简易程序

C.简易程序应当在立案之日起6个月内审结

D.简易程序的审理期限由本院院长批准可以延长

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:关于缺陷责任期确定的说法,正确的是()。

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算

C.某工程2018年6月11日完成建设工程验收备案，该工程缺陷责任期起算时间为2018年6月11日

D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收,在承包人提交验收报告60天后,工程自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于商标专用权的说法，正确的是()。

A.商标专用权是一种有形财产权

B.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请

C.注册商标的有效期为10年

D.商标专用权的有效期自提出申请之日起计算

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于总分包单位的质量责任的说法，正确的是()。

A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责

B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理

C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任

D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:根据《担保法》,债务人不履行债务,债权人有留置权的是()。

A.施工合同

B.买卖合同

C.运输合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案

第35题:某施工合同中约定设备由施工企业自行采购。施工期间，建设单位要求施工企业购买某品牌设备，理由是该品牌设备的生产商与建设单位有长期合作关系，关于本案中施工企业的行为，正确的是()。

A.施工企业应同意建设单位自行采购

B.设计单位提出此要求，施工企业就必须接受

C.建设单位以书面形式提出要求，施工企业就必须接受

D.施工企业可拒绝建设单位的要求

正确答案:查看最佳答案

第36题:甲建筑公司为本公司所有的挖掘机投保了财产险，保险金额为800万元人民币，不久建筑公司发生火灾，被保险的挖掘机全部烧毁。经有关部门勘察评估，这些挖掘机总价值为700万元人民币，于是保险公司应赔付给建筑公司的金额为()万元人民币。

A.800

B.400

C.700

D.750

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:根据《建设工程安全生产管理条例》，注册执业人员未执行工程建设强制性标准的，可责令其停止执业()

A.1个月以上3个月以下

B.3个月以上1年以下

C.3个月以上2年以下

D.6个月以上1年以下

正确答案:查看最佳答案

第38题:下列可视为投标人相互串通投标的是()。

A.不同投标人的投标文件相互混装

B.投标人之间约定中标人

C.投标人之间约定部分投标人放弃投标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于财产保险合同的说法，正确的是()。

A.保险合同不可以转让

B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费

C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性

D.被保险人应当与投保人一致

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:根据《环境噪声污染防治法》,关于建设项目环境噪声污染防治的说法,正确的是()。

A.建设项目可能产生环境噪声污染的,施工企业必须提出环境影响报告书

B.环境影响报告书中应当有施工企业的意见

C.环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准

D.环境影响报告书,应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《注册建造师管理规定》，不予注册的情形是()。

A.申请人年龄达到60周岁

B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至中请注册之日止不满5年

C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年

D.申请人甲请注册之日5年前担任项目经理期间，所负贵项目发生过重大质量和安全事故

正确答案:查看最佳答案

第42题:关于工程建设项目是否必须招标的说法，正确的是()。

A.使用国有企业事业单位自有资金的工程建设项目必须进行招标

B.施工单项合同估算价为人民币100万，但项目总投资额为人民币2000万元的工程建设项目必须进行招标

C.利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工的建设工程项目可以不进行招标

D.需要采用专利或者专有技术的建设工程项目可以不进行招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:建设工程施工合同纠纷的合同履行地是指()。

A.施工行为地

B.施工合同签订地

C.施工单位所在地

D.施工项目业主住所地

正确答案:查看最佳答案

第44题:建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，变更后()内。

A.10日

B.5日

C.15日

D.20日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是安全生产许可证的有效期。安全生产许可证在变更后10日内到原发证机关办理变更(企业名称.法定代表人.企业注册地址变更)

第45题:关于法人应当具备条件的说法，正确的是()。

A.须经有关机关批准

B.有技术负责人

C.承担有限民事责任

D.应当有自己的名称和组织机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是()。

A.应急组织机构及其职责.预案体系及相应程序.危险性分析.应急培训及预案演练

B.应急组织机构及其职责.预案体系及相应程序.可能发生的事故特征.应急培训及预案演练

C.应急组织机构及其职责.预案体系及相应程序.事故预防及应急保障.应急培训及预案演练

D.应急组织机构及其职责.危险性分析.可能发生的事故特征.应急培训及预案演练

正确答案:查看最佳答案

第47题:甲公司与乙租赁公司约定，由乙公司购买丙厂家生产的一套机电设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是()。

A.租赁合同对丁公司继续有效

B.乙转让该设备所有权需经甲同意

C.租赁合同终止前不得转让该设备的所有权

D.丁无义务保证甲继续使用该设备

正确答案:查看最佳答案

第48题:某施工项目合同中安全防护.文明施工措施费用为80万元，施工中施工单位仅投入50万元，其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以()罚款。

A.5万元

B.10万元

C.20万元

D.25万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工单位挪用安全防护.文明施工措施费用的，由县级以上建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第63条规定，责令限期整改，处挪用费用20%以上50%以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任。本案施工单位挪用30万元，可处6万元至15万元罚款，因此B项最符合。

第49题:李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5%0李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。

A.0.5万元

B.1.0万元

C.1.5万元

D.1.6万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于借款人提前还款的，一般应按照实际借款的期间计算利息，除非当事人另有约定。本题实际借款期间为2年，每年利息0.5万元，因而2年利息为1万元。

第50题:由于监理工程师指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是()。

A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担

C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担

D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担

正确答案:查看最佳答案

第51题:甲公司委托乙公司代购其产品线上的2台设备，并在委托合同中明确了设备的生产厂家(为BIN公司).规格型号.价款.到货时间.地点以及对乙公司的受托权限和酬金及其支付方式等事宜。随后，乙公司以自己的名义与BIN公司签订了设备买卖合同。然而，交货时BIN公司仅提供了1台与合同约定的质量完全一致的设备M，同时还提供了另1台使用功能.技术参数等与设备M相近.价格比较优惠的设备N。为了如期履行委托合约，乙公司便自作主张将这2台设备一并按期交付甲方使用，但并未就此事向甲方报告和说明。在设备试运行期间，设备N不能正常运转，导致甲公司产品线未能按期正式投产。对此，下列选项中错误的是()。

A.甲可以向乙提出索赔要求b.应由

B.应由bin公司承担全部赔偿责任

C.乙的行为超越了代理权限

D.乙有委托事务报告义务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:根据《合同法》第406条规定，有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求其赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。本案中，乙公司未经甲公司同意白行替换设备，未尽到按指示处理委托事务和委托事务报告等义务，其行为超越了代理权限，应当承担赔偿责任。

第52题:下列关于物权的表述，错误的是()。

A.物权的权利人可以对抗一切不特定的人

B.物权的义务人是特定的

C.同一物上不许有内容不相容的物权并存

D.物权人可以依自己的意志就标的物直接行使权利

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于专利申请的说法，正确的是()。

A.两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人

B.职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人，申请被批准后，单位为专利权人

C.在中国没有经常居所的外国人，在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的

D.国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以收到的邮戳日为申请日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B职务发明创造的权利属于该单位；C在中国没有经常居所或者营业所的外国人.外国企业或者外国其他组织在中国申请专利和办理其他专利事务的，应当委托国务院专利行政部门指定的专利代理机构办理；D是以寄出邮戳日为申请日。P27.

第54题:甲与某施工企业于2018年6月1日签订了3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。2018年10月12日，甲拟解除劳动合同，则()。

A.必须取得用人单位同意

B.口头通知用人单位即可

C.应当提前30日以书面形式通知用人单位

D.应当报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:关于建设活动中的民事商事法律关系的说法,正确的是()。

A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系

B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系

C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式

D.在建设活动中,建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系

正确答案:查看最佳答案

第56题:《建设工程质量管理条例》中要求，施工单位向建设单位提交《工程质量保修书》时间是()。

A.工程竣工验收合格后

B.工程竣工同时

C.提交工程竣工验收报告时

D.工程竣工结算后

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书。

第57题:工程建设地方标准不得与国家标准和行业标准相抵触，未经()的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用。

A.批准

B.登记

C.备案

D.审查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:人民法院提起再审，必须是已经发生法律效力的判决裁定确有错误的。下列不符合符合人民法院再审的有()。

A.原判决.裁定认定事实的主要证据未经质证的

B.违反法律规定，剥夺当时人辩论权利的

C.未经传票传唤，缺席判决的

D.原告和被告和解的

正确答案:查看最佳答案

第59题:甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投产，双方约定分批交货。乙未能如期交付K06电子装置，致使其后各批交付的电子装置不能如期安装.投产。对此，甲公司()。

A.可以解除k06和其后各批电子装置的采购合同

B.只能解除k06电子装置的采购合同

C.只能继续履行合同

D.解除采购合同应获得乙的同意

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使其后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的，买受人可以就该批以及其后其他各批标的物解除。

第60题:根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，()除外。

A.合同约定的工程验收合格的

B.合同约定工程尚未开工的

C.合同约定的工程主体已经完成的

D.非承包方原因致使工程项目停工超过120天的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外:第一，同一工程相邻分段发包或分期施工的。第二，合同约定的工程验收合格的。第三，因非承包商原因致使工程停工超过120天(含)，经建设单位同意的。

第61题:某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则()。

A.不能继续使用，必须拆除

B.继续使用即可

C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用

D.委托鉴定，重新界定使用期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察.设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固.维修等措施，重新界定使用期。

第62题:财产所有权的权能中，()是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。

A.占有权

B.处分权

C.使用权

D.收益权

正确答案:查看最佳答案

第63题:专利权保护的最主要对象是()。

A.发明

B.实用新型

C.外观设计

D.著作权作品

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:关于合同变更的叙述中，不正确的是()。

A.当事人对合同的内容协商一致，可以变更合同

B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定已变更

C.合同变更须遵循法定的程序

D.如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同

正确答案:查看最佳答案

第65题:采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的，一经发现，立即()。

A.取消当事人继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布

B.撤销当事人注册证书

C.撤销当事人建造师资格证书

D.处以罚款

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于工程总承包的说法,正确的是()。

A.工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定,可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业

B.建没单位选择工程总承包企业必须依法招标

C.工程总承包评标应当采用综合评估法,评审的主要因素包括工程总承包报价.项目管理组织方案.设计方案和工程业绩等

D.工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:关于中标和签订合同的说法,正确的是()

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的,价款,质量等主要条款应当与招标文件一致,但履行期限可以另行协商确定

C.确定中标人的权利属于招标人

D.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内,按照招标文件与投标人订立书面合同

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于人民法院管辖权的说法，正确的是()。

A.原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的，由最先受理的人民法院管辖

B.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级人民法院直接管辖

C.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可以向其中一个人民法院起诉

D.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

正确答案:查看最佳答案

第69题:关于仲裁的说法，正确的是()

A.仲裁委员会隶属行政机关2016年一级建造师《工程法规》真题答案

B.仲裁以公开审理为原则

C.仲裁委员由当事人协商确定

D.裁裁决作出后可以上诉

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是仲裁的基本特点。选项A，仲裁委员会独立于行政机关，与行政机关没有隶属关系，选项B，仲裁以不公开审理为原则，选项D，仲裁一裁终局。

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:在租赁合同中属于承租人义务的是()。

A.维修租赁物

B.权利瑕疵担保

C.第三人主张权利通知

D.妥善保管租赁物

E.转租

正确答案:查看最佳答案

第71题:关于工程建设中债的说法，正确的有()。

A.监理单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债

B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标构成不当得利之债

C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债

D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债

E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是债的发生依据。A选项描述内容正确，不存在侵权，B选项贿赂招标人中标属于违法行为，C选项，按照规定不构成无因管理。

第72题:某建筑施工现场钢结构分包工程所使用的塔吊是由分包单位租赁某建筑设备厂，并由其负责安装保养工作，按照《建设工程安全生产管理条例》规定，该塔吊使用前，必须由()共同进行验收，验收合格方可进行施工使用。

A.总承包单位

B.监理单位

C.建设单位

D.分包单位

E.建筑设备厂

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:专利法的保护对象包括()。

A.发明

B.实用新型

C.科学发现

D.图形作品

E.外观设计

正确答案:查看最佳答案

第74题:施工单位下列用水做法符合《绿色施工导则》的是()。

A.自然养护混凝土

B.现场机具.车辆冲洗用循环水

C.生活.工程用水分别计量管理

D.现场设置雨水收集利用系统

E.现场供水管网就近设置多个用户点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:色施工导则》对提高用水效率规定:(1)施工中采用先进的节水施工工艺。(2)施工现场喷洒路面.绿化浇灌不宜使用市政自来水。现场搅拌用水.养护用水应采取有效的节水措施，严禁无措施浇水养护混凝土。(3)施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理.管路简捷，采取有效措施减少管网和用水器具的漏损。(4)现场机具.设备.车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。施工现场办公区.生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施。(5)施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用。(6)施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。(7)大型工程的不同艰项下程.不同标段.不同分包坐活灰，凡具备条件的应分別计量用水量。在签定不同标段分包或劳务合同时，将节水定额指标纳人合同条款，进行计董考核。(8)对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核。施工现场建立雨水.中水或可再利用水的收集利用系统。

第75题:工程建设国家标准的制定程序主要包括以下()阶段。

A.准备

B.草拟

C.征求意见

D.报批

E.备案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，属于申报历史文化名城.名镇.名村条件的有()。

A.保存文物特别丰富

B.历史建筑集中成片

C.保留着传统自然格局和地理风貌

D.集中反映本地区建筑的文化特色.民族特色

E.历史上曾经作为政治.经济.文化.交通中心或者军事要地

正确答案:查看最佳答案

第77题:项目专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中应当履行的职责有()。

A.查阅在建项目安全生产有关资料.核实有关情况

B.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

C.监督项目专职安全生产管理人员履责情况

D.参与危险性较大工程安全专项施工方案专家论证会

E.监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况

正确答案:查看最佳答案

第78题:关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。

A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用

B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工

C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款

D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收

E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:根据《建设工程质量检测管理方法》,关于建设工程质量检测的说法,正确的有()

A.检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料.构配件和设备

B.检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质

C.检测机构不得转包检测业务

D.质量检测业务应当由施工企业书面委托具有相应资质的检测机构进行

E.利害关系人对检测结果有争议的,由双方共同认可的检测机构复检,复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案

正确答案:查看最佳答案

第80题:下列纳税人中，应该缴纳个人所得税的有()。

A.在中国境内有住所个人，从境外取得的所得

B.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满183天的个人，从境外取得的所得

C.在中国境内无住所又不居住，从中国境内取得的所得

D.在中国境内无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满183天的个人，从中国境内取得的所得

E.在中国境内无住所又不居住，从中国境外取得的所得

正确答案:查看最佳答案

第81题:关于法律责任的说法,正确的有()。

A.法律责任是因违反法律上的义务而形成的法律后果

B.法律责任的认定和追究,只能由司法机关依法定程序进行

C.法律明确规定了法律责任的范围和性质

D.法律责任即承担不利的法律后果

E.法律责任的实现由国家强制力作为保障

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城.名镇.名村保护范围内禁止()。

A.修建储存腐蚀性物品仓库

B.开采矿产

C.进行影视剧摄制活动

D.举办大型群众性活动

E.修建生产易燃性物品工厂

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，关于建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员配备的说法，正确的有()。

A.建筑施工总承包资质特级资质专职安全生产管理人员不少于6人

B.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理员的配备与企业经营规模和生产需要有关

C.建筑施工专业承包资质二级和二级以下资质企业的专职安全生产管理人员不少于2人

D.建筑施工企业的分公司.区域公司等较大的分支机构不需要具备专职安全生产管理人员

E.建筑施工劳务分包资质序列企业的专职安全生产管理人员不少于2人

正确答案:查看最佳答案

第84题:建筑节能工程存在下列()问题时，按照规定应重新组织验收。

A.验收组织机构不符合法规及规范要求

B.工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能性检测报告

C.验收人员不具备相应资格的

D.验收各方主体验收意见不一致

E.工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:工程项目验收存在以下问题之一的，应重新组织建筑节能工程验收:(L)验收组织机构不符合法规及规范要求的;(2)参加验收人员不具备相应资格的;(3)参加验收各方主体验收意见不一致的;(4)验收程序和执行标准不符合要求的;(5)各方提出的问题未整改完毕的。

第85题:年3月国务院《深化标准化工作改革方案》中规定，政府主导制定的标准由6类整合精简为4类，其中包括()。

A.强制性国家标准

B.推荐性国家标准

C.推荐性行业标准

D.强制性地方标准

E.推荐性地方标准

正确答案:查看最佳答案

第86题:当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩中，不能得到法院支持的请求权有().

A.延付或拒付租金请求权

B.寄存财务被丢失的赔偿请求权

C.兑付国债本息请求权

D.基于投资关系产生的缴付出资请求权

E.支付工程款请求权

正确答案:查看最佳答案

第87题:行政责任的承担方式主要包括行政处罚和行政处分。下列属于行政处罚的种类是()。

A.没收违法所得

B.责令停业整顿

C.撤职

D.警告

E.降级

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:有下列()情形之一的，应急预案应当及时修订并归档。

A.依据的法律.法规.规章.标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的

B.应急指挥机构及其职责发生调整的

C.面临的事故风险发生重大变化的

D.应急资源发生变化的

E.在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据建造师注册管理的规定，以下人员的注册申请将不予批准的有()。

A.李某因工伤丧失了民事行为能力

B.张某取得资格证书4年后方才申请注册，并继续教育合格

C.赵某将申请通过考试的两个专业类别在一个单位注册

D.魏某将申请通过考试的两个专业类别在两个单位分别注册

E.孙某虽然已年满65岁，但仍担任单位的咨询顾问

正确答案:查看最佳答案

第90题:下列情形之中，视为投标人相互串通投标的有()

A.不同投标人的投标文件相互混装

B.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标

C.招标人授电投标人撤换.修改投标文件

D.不同投标人委托同一单位办理投标

E.单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位参加同一招标项目不同阶段的投标。

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有()。

A.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月

B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计

C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

D.发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期

E.承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

正确答案:查看最佳答案

第92题:下列关于施工许可证延期开工.核验和重新办理批准的规定正确的是()。

A.如不能按期开工可申请延期，并且只能延期一次

B.中止施工满半年的工程恢复施工前，建设单位应当向发证机关报告

C.因故不能按期开工超过3个月的工程，应当重新办理开工报告的批准手续

D.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工

E.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《招标投标法》，可以确定中标人的主体是()。

A.经招标人搜权的招标代理机构

B.建设行政主管部门

C..经招标人授权的评标委员会

D.招标投标有形市场

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任由()。

A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年

B.向社会公布曝光

C.处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是项目经理违法行为应承担的责任，A选项，项目经理为注册建造师的，责令停止执业1年，E选项，发生重大事故的，项目经理吊销执业资格证书，5年内不予注册。

第95题:关于仲裁调解的说法，正确的有()

A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉

B.仲裁调解必须在裁决作出前进行

C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的

D.仲裁调解书一经做出即发生法律效力

E.仲裁与调解相结合是中国仲裁制度的特点

正确答案:查看最佳答案

第96题:按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》中关于工程建设缺陷责任期的规定，下列说法中正确的是()。

A.缺陷责任期一般为6个月.12个月或24个月

B.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计

C.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

D.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进人缺陷责任期

E.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天，自动进入缺陷责任期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:行政行为有()情形，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为。

A.主要证据不足的

B.适用法律.法规错误的

C.违反法定程序的

D.超越职权的

E.违反地方政府规定的

正确答案:查看最佳答案

第98题:某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将施工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有()。

A.停止侵害

B.消除危险

C.恢复原状

D.消除影响

E.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第99题:关于工程监理职责和权限的说法,正确的有()。

A.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用

B.未经监理工程师签字,施工企业不得进入下一道工序的施工

C.未经专项监理工程师签字,建设单位不得拨付工程款

D.未经总监签字,建设单位不得进行竣工验收

E.未经监理工程师,建筑构配件不得在工程上使用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2023年黑龙江省哈尔滨一级建造师法律法规在线考核试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！