浙江省监理工程师模拟真题

老子曾经说过，知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 是不是不知道《浙江省监理工程师模拟真题》对你是否真有用?总结的来说，读万卷书，行万里路。既然如此，我们就废话少说，那开始我们就来好好看题吧！最后祝福你:挥一挥手，送你先走，我的潇洒微笑，但愿你永远记住。期中如期而至，希望你我高中，相约在理想的学校里再见!

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:承包人在工期可以顺延的情况发生后()D内，应将延误的工期向工程师提出书面报告。

A.7

B.14

C.28

D.34

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:关于延长投标有效期的说法，错误的是()。

A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式t通知所有投标人

B.投标人统一延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝y延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人j拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

正确答案:查看最佳答案

第2题:以设备寿命周期成本为基础的评标价法是在综合评标价的基础上，进一步加上一定运行年限内的费用作为评审价格。这些以贴现值计算的费用不包括()。

A.估算寿命期内所需的燃料消耗费

B.估算寿命期内所需备件费用

C.估算寿命期外所需备件维修费用

D.估算寿命期残值

正确答案:查看最佳答案

第3题:对于一般的单价合同，如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度，则谈判时应要求()确定一个“增减量幅度”当超过该幅度时。可对工程单价调整。

A.发包人

B.承包人

C.发包人与承包人

D.造价管理部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:在审查过程中对监理投标书不明确之处可采用()的方式请投标人予以说明。

A.书面形式

B.澄清问题会

C.口头形式

D.询问

正确答案:查看最佳答案

第5题:承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露.修改.重新隐蔽的费用的损失和工期处理为()。

A.费用和工期损失全部由业主承担

B.费用和工期损失全部由承包商承担

C.费用由承包商承担，工期给予顺延

D.工期不予顺延，但费用由业主给予补偿

正确答案:查看最佳答案

第6题:工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是()。

A.设计取费高低

B.设计单位的资历

C.设计方案的优劣

D.设计任务的完成进度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:需要对施工图设计进行修改时，应经()批准。

A.监理工程师和业主

B.监理工程师和初步设计原批准单位

C.监理工程师和上级主管部门

D.监理工程师和原设计单位

正确答案:查看最佳答案

第8题:由于下列原因，承包商无权得到延长工期的是()

A.额外的或附加的

B.承包商违约引起的

C.合同条件提到的导致工期延误的原因:如征地拆迁延误;颁发图纸或指令延误;工程师命令暂时停工;特殊风险引起的对工程的损害或延误等

D.异常恶劣的气候条件

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是()。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是监理人的职责。选项B，监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知；选项D，经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。参见教材P84。

第10题:用评标法评标时，能够转换成价格的评审要素，不能从投标价中减去的是()。

A.技术建设带来的效益

B.工期提前带来的效益

C.开标后投标人提出的优惠价

D.为招标单位人员进行与项目相关的技术培训费用

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列关于代理的表述中，正确的是()。

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前，“代理人”可以撤销其“代理”行为

C.无权代理的法律后果由“代理人”承担

D.代理人只能在代理权限内实施代理行为

正确答案:查看最佳答案

第12题:要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由()签发。

A.业主

B.监理工程师

C.总包商

D.分包商

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:关于工程师处理索赔问题的权力的表述中，不正确的是()。

A.对合理的索赔要求，工程师有权将它纳入工程进度付款中，签发付款证书，发包人应在合同规定的期限内支付

B.对承包人的索赔报告进行审查分析，反驳承包人不合理的索赔要求，或索赔要求中不合理的部分

C.在工程师与承包人共同协商确定给承包人的工期和费用的补偿量达不成一致时，工程师无权单方面做出处理决定

D.在承包人提出索赔意向通知以后，工程师有权检查承包人的现场同期记录

正确答案:查看最佳答案

第14题:设计施工总承包模式下，承包人只可以索赔费用的是()

A.发包人要求中的错误

B.监理人的指示延误.错误

C.为他人提供方便

D.发包人原因影响涉及进度

正确答案:查看最佳答案

第15题:采购工程所急需的少量特殊材料宜采用()方式签订合同。

A.公开招标

B.询价.报价比较

C.直接订购

D.邀请招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署()意见。

A.业主

B.总监理工程师

C.承包单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第17题:设计合同正常履行情况下，应在()时终止合同。

A.提交设计文件

B.设计文件通过审批

C.设计人向施工单位完成设计交底

D.工程施工完成竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第18题:安装工程具备试车条件时，承包人应在试车前()小时向工程师发出要求试车的书面通知。

A.12

B.24

C.48

D.72

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:根据《招标投标法实施条例》招标人可以采用两阶段招标的项目是()。

A.建设规模100万m2以上，建设周期3年以上的项目

B.项目初步设计已完成且施工图设计尚未完成的项目

C.技术复杂或者无法精确拟定技术规范的项目

D.构成内容多且专业性强的大型项目

正确答案:查看最佳答案

第20题:当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以()为准。

A.招标文件中的规定

B.招标单位在会议上的口头解答

C.发给投标单位的会议记录

D.现场考察时招标单位的口头解释

正确答案:查看最佳答案

第21题:建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.交付完成，采购合同即终止

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。与所有权转移相对应，标的物毁损.灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第22题:因非监理人原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作称为工程监理的()。

A.额外工作

B.附加工作

C.正常工作

D.其它工作

正确答案:查看最佳答案

第23题:设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则()。

A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润

B.承包人承担费用和延误的工期

C.发包人承担费用并延长工期，无须支付利润

D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期

正确答案:查看最佳答案

第24题:《建设工程监理合同》示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。

A.建议权

B.否决权

C.确认权

D.无任何权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:()是投标人编制投标文件和报价的依据。

A.投标人须知

B.招标公告

C.图纸

D.招标文件

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《中华人民共和国合同法》，下列有关处理合同纠纷的叙述中，错误的是()。

A.合同纠纷通过和解方式解决是指当事人双方协商解决

B.合同纠纷通过调解方式解决是指由经济合同管理机关作出裁决

C.仲裁机构解决合同纠纷的前提是双方同意仲裁

D.工程项目合同纠纷的诉讼由项目所在地人民法院管理

正确答案:查看最佳答案

第27题:某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料，使用前进行约定的性能检验，应由()。

A.工程师负责检验，发包人承担检验费用

B.工程师负责检验，承包人承担检验费用

C.承包人负责检验，发包人承担检验费用

D.承包人负责检验，承包人承担检验费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:按照我国《合同法》的规定，承担违约责任的条件采用()。

A.过错责任原则

B.严格责任原则

C.无过错责任原则

D.惩罚性责任原则

正确答案:查看最佳答案

第29题:监理人所选择的监理工作分包单位必须事先征得()的认可。

A.发包人

B.委托人

C.承包人

D.分包人

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据美国AIA标准合同文本，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.承担施工的承包商公司

D.承担分包工作的分包商

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:CM合同属于管理承包合同，有别于施工总承包商承包后对分包合同的管理。与雇主签订合同的CM承包商，属于承担施工的承包商公司，而非建筑师或专业咨询机构。

第31题:业主与监理单位签订的监理合同文件，除监理委托合同外，还包括标准条件.专用单件以及实施过程中的补充协议等，这些文件发生矛盾时，应以()的顺序为准确认其效力。

A.上述文件排列

B.监理委托合同约定

C.优先使用专用条款

D.年月最后编号

正确答案:查看最佳答案

第32题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。

A.合同尚未成立

B.缔约一方受有损失

C.缔约当事人有过错

D.违反先合同义务

正确答案:查看最佳答案

第33题:建设工程施工合同中，()是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。

A.固定价格合同

B.可调价格合同

C.成本加酬金合同

D.组合计价合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是()。

A.定金

B.抵押

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

第35题:由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金的时间为()。

A.缺陷责任期满

B.缺陷责任期满后14天内

C.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内

D.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后28天内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是缺陷责任期管理。缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

第36题:依据《合同法》，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是()。

A.赔偿损失是承担违约责任的主要形式

B.违约金和定金不可以同时选用

C.承担违约责任的条件采用严格责任原则

D.违约金和赔偿损失可以同时使用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:监理资料的管理应由()负责，并指定专人具体实施。

A.资料员

B.总监理工程师

C.专业监理工程师

D.总监代表

正确答案:查看最佳答案

第38题:某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为()。

A.合格

B.基本合格

C.不合格

D.基本不合格

正确答案:查看最佳答案

第39题:某工程项目开发商委托工程监理公司进行项目实施方案的成本效益分析，确定建筑设计标准，选择适用的技术规范，提出质量保障措施，从委托工作的范围来看，工程监理公司承担的服务属于()。

A.项目前期立项咨询

B.设计阶段监理

C.工程技术咨询服务

D.施工阶段监理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:凡是()的单位，均可称为监理单位。

A.经监理资质管理部门审查批准

B.取得监理资质证书，具有法人资格

C.从事工程建设监督管理活动

D.从事工程建设招标代理活动

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是()。

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.判明评标的方法和因素

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是标准施工招标文件概述。投标人须知前附表是针对本次招标项目在投标人须知对应款项中需要明确或说明的具体要求予以明确，附表中的内容不得与正文中内容相抵触，使投标人阅读时一目了然。参见教材P22。

第42题:建设工程监理的基本程序宜按()实施。

A.编制建设工程监理大纲.监理规划.监理细则，开展监理工作

B.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作

C.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收

D.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:依据标准施工合同通用条款的规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设备供应人

D.发包人和承包人按比例

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段J进行的是()。

A.联动试车

B.保证工程满足合同要求的试验

C.功能性试验

D.产能及环保指标测试

正确答案:查看最佳答案

第45题:工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.口头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

第46题:根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。参见教材P76。

第47题:依据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师颁发的工程接收证书表明()。

A.缺陷通知期开始

B.工程照管责任移交

C.可以办理竣工结算

D.承包合同的全部义务已完成

正确答案:查看最佳答案

第48题:接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在()到达要约人。

A.要约到达受要约人之前

B.承诺通知到达要约人之前

C.承诺通知发出之前

D.承诺通知到达要约人之后

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订的合同时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为()。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:合同法规定，若先履行义务方有确切证据表明后履行义务方有()情形之一时，可以行使不安抗辩权。

A.未按合同约定办理保险

B.经营状况严重恶化

C.为了逃避债务转移财产或抽逃资金

D.丧失商业信誉

E.财务状况恶化，但提供了第三人的提保

正确答案:查看最佳答案

第51题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。

第52题:建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有()。

A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务

D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

正确答案:查看最佳答案

第53题:我国对建设工程设计单位实行资质管理制度，工程设计资质包括()。

A.综合资质

B.行业资质

C.专业资质

D.专项资质

E.劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第54题:《建设工程监理合同》应明确委托人的权利有()。

A.授予监理人权限的权利

B.委托监理工程重大事项的决定权

C.对工程承包人的选定权

D.对实施项目的监理控制权

E.有关各方的主持协调权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:工程建设合同是()合同。

A.主合同

B.从合同

C.诺成合同

D.实践合同

E.无偿合同

正确答案:查看最佳答案

第56题:设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有()。

A.单机无负荷试车由发包人组织

B.单机无负荷试车由承包人组织

C.联动无负荷试车由发包人组织

D.联动无负荷试车由承包人组织

E.竣工后的试车由承包人组织

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目，适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。

第58题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法，除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。

第59题:关于无权代理的说法，正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为h合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

第60题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。

A.监理委托函或中标书

B.建设工程监理合同标准条件

C.建设工程监理合同专用条件

D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件

E.工程建设委托监理合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:根据《建设工程委托监理合同》的规定()是监理人的权利。

A.选择施工总承包人的确认权与否决权

B.工程实际竣工日期的签认权

C.工程上使用的材料和施工质量的检验权

D.设计变更的审批权

E.工程款支付的审核和签认权

正确答案:查看最佳答案

第62题:在招标准备阶段，招标人主要工作包括()。

A.工程报建

B.编制招标文件

C.选择招标方式

D.进行资格预审

E.发布招标公告

正确答案:查看最佳答案

第63题:根据《标准施工招标文件》，不应作为评标委员会专家的人员有()。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表

E.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避:①投标人或者投标人主要负责人的近亲属;②项目主管部门或者行政监督部门的人员;③与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的;④曾因在招标.评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

第64题:工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商()。

A.必须执行

B.可以不予理睬

C.可以执行

D.可以要求工程师重新考虑

E.可以依据合同提交仲裁

正确答案:查看最佳答案

第65题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

第66题:下列情形中，()的合同是可撤销合同。

A.以欺诈.胁迫手段订立，损害国家利益

B.因重大误解而订立

C.在订立合同时显失公平

D.以欺诈.胁迫手段，使对方在违背真实意思情况下订立

E.违反法律.行政法规强制性规定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资质证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.特定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。对投标人的资格审查:资质审查.能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。参见教材P47。

第68题:根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。

A.单价子目已完工程量按月计算

B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

C.总价子目已完工程量按月计算

D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据FIDIC《施工合同文件》，保证金在工程款颁发()后分次返还。

A.工程移交证书

B.工程接受证书

C.履约证书

D.缺陷责任期终止证书

E.工程保修书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人以外的其他组织主要包括:法人的分支机构(选项A).不具备法人资格的联营体.合伙企业.个人独资企业等。选项D属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体。选项E，法定代表人是自然人。

第71题:关于经评审的最低投标价法的说法，正确的有()。

A.该方法适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的项目评标

B.该方法一般将投标人施工组成设计审查放在初步评审阶段

C.中标人应按其经评审的最低投标价与招标人签订合同

D.投标人不得在标书中以若中标可以优惠降低的方式提出两个报价

E.投标人可以低于成本的价格报价

正确答案:查看最佳答案

第72题:FIDIC土木工程施工合同条件规定，业主的权利有()。

A.批准或否决承包商转让合同.转包工程权

B.指定分包商

C.直接向承包商发布口头.书面“变更工程指令”

D.视承包商的严重违约情节，采取包括终止与承包商的雇佣关系等补救措施

E.要求承包商承担一个有经验的承包商在投标时通常无法预测的任何自然力作用的风险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:采购方的违约体现在()。

A.逾期付款

B.产品的质量缺陷

C.提前交付货物

D.不按合同约定接收货物

E.交货数量与合同不符

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B.C.E项属于供货方的行为表现。

第74题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。

第75题:关于风险CM模式的说法，正确的有()。

A.cm合同属于管理承包合同

B.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价d.cm承包商属于专业咨询机构e.

C.合同属于管理承包合同b.cm合同采用成本加酬金的计价方式c.cm承包商不赚取总包.分包合同的差价

D.cm承包商属于专业咨询机构

E.cm承包商在工程设计阶段参与合同管理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括()。

A.主债权及利息

B.违约金

C.行政罚款

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

正确答案:查看最佳答案

第77题:风险型CM承包商对雇主委托范围的工作，()。

A.可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施

B.不得自己承担部分施工任务

C.应当全部由分包商实施

D.自己施工部分在cm工作范围内

E.自己施工部分不在cm工作范围内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部分施工任务，也可以全部由分包商实施。但自己施工部分属于施工承包，不在CM工作范围内。

第78题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。

A.发现文物.化石等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:招标人自行组织招标应具备的条件和能力有()。

A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历

B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员

C.有办理招标手续的人员和能力

D.有编制招标文件的能力

E.有组织评标的能力

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术.经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。