浙江省注册监理工程师考试考题

阿卜·日·法拉兹曾经说过，学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 是不是不知道《浙江省注册监理工程师考试考题》对你是否真有用?我认为，知识永远战胜愚昧。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们找答案吧！最后祝福你:人生之旅短暂而漫长，让我们都能发出理解之光，亲爱的同学，考试来了，愿你们考出好成绩，考到自己理想的成绩。期盼着好消息的到来!!

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某工程某分项工程，工程师参加了该分项的验收。在隐蔽后，工程师又对该分项的质量表示怀疑，于是进行了重新检验，结果发现确实存在问题，则()。

A.费用损失由承包方承担，工期损失发包方由承担

B.费用损失由工程师承担，工期损失由承包方承担

C.费用损失由承包方承担，工期损失由承包方承担

D.费用损失由工程师承担，工期损失由发包方承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:关于代理关系的表述，错误的是()。

A.在代理关系中，委托代理中的代理人应根据被代理人的授权范围进行代理

B.被代理人对代理人的不当代理行为不承担民事责任

C.代理人超越代理权限的行为不属于代理行为，被代理人对此不承担责任

D.代理人只有以被代理人的名义实施代理行为，才能为被代理人取得权利和设定义务

正确答案:查看最佳答案

第2题:建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是()。

A.有大量的隐蔽工程

B.施工中未及时进行质量检查

C.工程质量的评价方法具有特殊性

D.工程质量具有较大的波动性

正确答案:查看最佳答案

第3题:制定工程材料设备采购招标工作方案时，分阶段招标的计划应以()为关键约束条件。

A.最大限度减少资金时间价值

B.到货时间满足施工进度计划

C.采购资金落实到位情况

D.保证库存周期最短

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:(1)某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是()。

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是交货检验。数量验收的方法包括:衡量法；(2)理论换算法；(3)查点法。参见教材P130。

第5题:关于设计招标内容的说法，正确的是()。

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。

第6题:采用FIDIC合同条件的施工合同，计人合同总价内的暂定金额使用权由()控制。

A.业主

B.监理工程师

C.承包商

D.分包商

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。

A.合同尚未成立

B.缔约一方受有损失

C.缔约当事人有过错

D.违反先合同义务

正确答案:查看最佳答案

第8题:FIDIC合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发工程移交证书后，业主应()。

A.仍不返还承包商

B.返还承包商一半

C.返还承包商一半和利息

D.全部返还承包商

正确答案:查看最佳答案

第9题:依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是()。

A.保证

B.质押

C.定金

D.留置

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是()。

A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场情况下进行的验收

B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

A.工程进度款z支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由()负责投保，并承担保险费用。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是明确保险责任。由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。参见教材P81。

第13题:按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的工作范围不包括()。

A.设计深度要求

B.建筑物的合理使用年限设计要求

C.施工组织要求

D.设计人配合施工工作的要求

正确答案:查看最佳答案

第14题:分包商在施工现场的协调工作，应由()负责。

A.业主

B.管理单位

C.总包商

D.分包商自己

正确答案:查看最佳答案

第15题:在监理合同的履行过程中，委托人应为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其中()是指协助监理人获取工程使用的原材料.构配件.机构设备等生产厂家名录。

A.物质服务

B.人员服务

C.技术服务

D.信息服务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:可撤销的合同在撤销前，属于()合同。

A.有效

B.无效

C.既未成立也未生效

D.虽未成立但已生效

正确答案:查看最佳答案

第17题:施工图设计文件审查是()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审查。

A.建设行政主管部门

B.工程质量监督机构

C.依法认定的设计审查机构

D.设计主管部门

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《标准施工合同》，履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是施工合同标准文本。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。参见教材P76。

第19题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。其中，项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。

第20题:建设工程项目施工采用公开招标的，招标人应在()。

A.行业协会网站发布招标公告

B.行业协会网站发布投标邀请书

C.政府公布的招标采购等网站发布招标公告

D.政府公布的招标采购等网站发布投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实行公开招标的，应在国家或地方指定的报刊.信息网或其他媒介，同时在中国工程建设和建筑业信息网上发布招标公告。邀请招标，只向邀请对象(3个以上符合资质条件的投标人)发出投标邀请书即可，不必公开发布招标信息。

第21题:在建设工程勘察合同的履行中，关于发包人支付勘察费用的做法正确的是()。

A.合同生效后5天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金

B.勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比

C.提交勘察成果资料后15天内，发包人应一次付清全部工程费用

D.发包人未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的0.2%逾期违约金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:勘察费用的阶段支付:合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金;勘察外业工作结束后，发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比;提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

第22题:施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前()天以书面形式通知承

A.7

B.10

C.12

D.28

正确答案:查看最佳答案

第23题:中标单位确定后，招标单位应在定标之日后的()天内发出中标通知书。

A.5

B.7

C.10

D.15

正确答案:查看最佳答案

第24题:施工合同示范文本规定，因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，()后可推迟开工日期。

A.承包人以书面形式通知工程师

B.发包人以书面形式通知承包人

C.承包人征得工程师同意

D.工程师征得承包人同意

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:在勘察合同履行过程中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

第26题:合同生效应当具备的条件中，()是合同的生效条件而非合同的成立条件。

A.效力待定的合同直接判断是否生效

B.意思表示真实

C.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能

D.不违反法律或者社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于提前或者部分履行合同的说法中，不正确的是()。

A.提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用

B.提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务

C.部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务

D.债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则()。

A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润

B.承包人承担费用和延误的工期

C.发包人承担费用并延长工期，无须支付利润

D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期

正确答案:查看最佳答案

第29题:施工过程中，工程师的检查检验影响了承包人施工的正常进行，如检查检验合格时，应由()。

A.承包人承担影响正常施工的费用

B.发包人支付影响正常施工的追加合同价款，相应顺延工期

C.承包人只给予发包人顺延相应工期

D.发包人和承包人共同承担责任

正确答案:查看最佳答案

第30题:要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由()签发。

A.业主

B.监理工程师

C.总包商

D.分包商

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:按照伙伴关系协议，()负责支付咨询顾问费用。

A.雇主

B.承包商

C.监理人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第32题:材料采购合同履行中，可采用判定现场交货材料质量是否符合要求的F方法是()。

A.类比衡量法

B.理论换算法

C.尾差分析法

D.经验鉴别法

正确答案:查看最佳答案

第33题:按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()。

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人()发布开工令.停工令.复工令。

A.可自行

B.报经委托人同意后

C.与委托人协商后

D.经委托人同意并征得承包人同意后

正确答案:查看最佳答案

第35题:FIDIC通用条件规定，承包商根据工程师的书面指示和工程图纸放线，如果出现与图纸有偏差的施工，应纠正差错达到工程师满意，并在工程师提供资料正确的情况下，费用由()负责。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第36题:某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为()。

A.合格

B.基本合格

C.不合格

D.基本不合格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A.C.D项属于发包人的责任中“为勘察人提供现场工作条件”的内容。

第38题:为了保证工程质量，工程师在合同规定进行的正常的检验外指示承包商变更规定检验的位置.细节.进行附加检验，涉及的费用和工期变化的责任应当()。

A.由承包方承担

B.由发包方承担

C.由工程师承担

D.视检验结果是否合格划分责任归属

正确答案:查看最佳答案

第39题:下列关于隐蔽工程共同检验的表述中，错误的是()。

A.工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验

B.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收

C.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24h，以书面形式向承包人提出延期验收要求

D.若工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人也不能自行组织验收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:采购工程所急需的少量特殊材料宜采用()方式签订合同。

A.公开招标

B.询价.报价比较

C.直接订购

D.邀请招标

正确答案:查看最佳答案

第41题:下列各项活动中，()属于工程建设监理。

A.质量.工期.投资控制

B.质量.工期.施工成本控制

C.制定设计文件并对设计目标控制

D.确定工程项目总目标

正确答案:查看最佳答案

第42题:在施工过程中，工程师发现曾检验合格的工程部位仍存在质量问题，则修复该部分工程质量缺陷时应由()。

A.发包人承担费用和工期损失

B.承包人承担费用和工期损失

C.承包人承担费用，但工期给予顺延

D.发包人承担费用，但工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:委托监理合同中所称的“监理人”是指()。

A.项目监理机构

B.监理单位

C.总监理工程师

D.监理单位的法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于建设工程勘察设计合同，下列说法错误的是()。

A.合同的委托人.承包人一般均应具有法人地位

B.承包人是持有国家认可的勘察设计证书的勘察设计单位

C.委托人一般是项目业主，即建设单位，但不可能是建设工程承包单位

D.委托人与承包人为完成一定的勘察设计任务，明确双方权利.义务关系的协议

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于合同法律关系的说法，正确的是()。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A项，合同法律关系的构成包括主体.客体.内容。B项，合同法律关系的客体包括物.行为.智力成果，技术秘密属于智力成果。D项，能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括事件和行为。

第46题:某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()。

A.必须公开招标

B.必须邀请招标

C.可直接委托发包

D.必须聘请招标代理机构委托发包

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。承包人不得将设计和施工的主体.关键性工作的施工分包给第三人。分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查。承包人和分包人是分包合同的当事人，不包括发包人，因此由承包人和分包人对分包工作共同承担责任。

第48题:由于变更需要重新确定价格，而业主与承包商的意见又不能统一时，()有权确定一个价格作为执行格。

A.监理工程师

B.业主

C.承包商

D.定额站

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:施工合同履行中，某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量不合格，则()。

A.发包人承担全部费用，工期相应顺延

B.发包人承担全部费用，工期不予顺延

C.承包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:下列各险种中专门针对工程的是()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.货物运输险

D.安装工程一切险

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。

第51题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有()。

A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件

B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同

C.承包人可根据需要自行修改联合体协议

D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容

E.承包人可根据需要自选调整联合体组成

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:对合同的效力不产生影响的情况有()。

A.当事人名称变更

B.法定代表变更

C.当事人合并

D.当事人分立

E.当事人撤销

正确答案:查看最佳答案

第53题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。

第54题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。

第55题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

A.买方有权检验货物，且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。

第56题:FIDIC土木工程施工合同条件规定，在()情况下，监理工程师应批准承包商合理展延合同工期。

A.工程发生额外或附加工作需要延期完成

B.现场出现异常恶劣的气候条件无法正常施工

C.承包商的机械设备故障造成的暂停施工

D.业主提供的设备延期到货造成的延误

E.承包商施工组织不当导致的停工

正确答案:查看最佳答案

第57题:我国现行的监理费计算方法有()。

A.按监理工程概预算的百分比计算

B.按参与监理工作的年度平均人数计算

C.由甲乙双方按商定的其它方法计算

D.中外合资.合作.外商独资的工程项目，参照国际标准协商确定

E.按委托人提出的方法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:在招标准备阶段，招标人主要工作包括()。

A.工程报建

B.编制招标文件

C.选择招标方式

D.进行资格预审

E.发布招标公告

正确答案:查看最佳答案

第59题:监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后应按时完成核查，如未在约定时间内核查，又未提出具体意见，则()。

A.视为监理人已同意承包人提交的竣工付款申请单

B.视为监理人不同意承包人提交的竣工付款申请单

C.可将竣工付款申请单中说明的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核

D.承包人应进行修正和提供补充资料，和监理人协商后，提交修正后的竣工付款申请单

E.承包人可再次提请监理人核查

正确答案:查看最佳答案

第60题:监理工程师颁发了工程移交证书即标志着()。

A.承包商的施工期结束

B.承包商完成了全部合同义务

C.解除承包商对工程质量的责任

D.承包商对主要工程照管责任结束

E.履约保函的担保责任结束

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付结算价款，则承包人可以()。

A.留置该工程

B.与发包人协议将该工程折价

C.自行将该工程折价

D.申请人民法院将该工程依法拍卖

E.优先受偿该工程拍卖的价款

正确答案:查看最佳答案

第62题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有()。

A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力

B.通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查

C.资格后审在评标后定标前进行

D.资格后审和资格预审的时间不同

E.资格后审的内容比资格预审少

正确答案:查看最佳答案

第63题:合同生效应当具备的条件是()

A.当事人具有相应的民事权利能力

B.当事人具有相应的民事行为能力

C.意思表示真实

D.违反社会公共利益

E.不违反法律法规

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

第65题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。

A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B.通过有关调解仍未解决合同纠纷

C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D.和解无效

E.人民法院没有管辖权

正确答案:查看最佳答案

第66题:施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容应包括()。

A.提前竣工的时间

B.为提前竣工而调整的施工进度计划

C.乙方采取的赶工措施

D.赶工措施的经济支出和承担

E.违约责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括()。

A.办理临时用地.停水.停电申请手续

B.向施工单位进行设计交底

C.提供施工场地地下管线资料

D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

E.开通施工现场与城乡公共道路的通道

正确答案:查看最佳答案

第68题:采用邀请招标方式选择施工承包商时，业主在招标阶段的工作包括()。

A.发布招标广告

B.发出投标邀请函

C.进行资格预审

D.组织现场考察

E.召开标前答疑会

正确答案:查看最佳答案

第69题:建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的

C.不同投标人的投标文件异常一致

D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的

E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格，串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项，评标委员会可对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。

第70题:《合同法》规定的合同有效条件包括()。

A.合同当事人具有民事权利能力和民事行为能力

B.当事人意思表示真实

C.合同当事人签字或盖章

D.合同应当采用书面形式

E.不违反法律或社会公共利益

正确答案:查看最佳答案

第71题:监理单位的投标书由()组成。

A.技术建议书

B.承接监理任务意向书

C.投标证明书

D.财务建议书

E.资质资格证书

正确答案:查看最佳答案

第72题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第73题:世界银行贷款项目采购招标采用的综合打分法，除投标价外的评审要素还应有()。

A.运输费用

B.技术性能，维修运行费

C.售后服务

D.标准备件

E.企业财务状况及银行信用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机电设备采购评价标书优劣的审查因素包括:投标价格;运输费.保险费和其他费用;投标书中所报的交货期限;偏离招标文件规定的付款条件;备件价格和售后服务;设备的性能.质量.生产能力;技术服务和培训;其他有关内容。

第74题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。

第75题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。

第76题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。

A.向建设行政主管部门办理申请招标手续

B.选择招标方式

C.发布招标公告

D.编制招标有关文件

E.资格预审

正确答案:查看最佳答案

第77题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或者提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。

第78题:经济合同变更或解除后，当事人的责任为()。

A.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任

B.因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任

C.双方达成变更解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任

D.双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任

E.不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人均不承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--浙江省注册监理工程师考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:施工合同的当事人包括()。

A.发包人

B.发包人法定代表人

C.工程师

D.承包人

E.承包人法定代表人

正确答案:查看最佳答案