最新全国注册监理工程师考核考题

吕凯特曾经说过，生命不可能有两次，但许多人连一次也不善于度过。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 是不是不知道《最新全国注册监理工程师考核考题》对你是否真有用?经过上述讨论，知识永远战胜愚昧。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们学习之旅吧！最后祝福你:人生之旅短暂而漫长，让我们都能发出理解之光，亲爱的同学，考试来了，愿你们考出好成绩，考到自己理想的成绩。期盼着好消息的到来!!

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下面表述中错误的一项为()。

A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作

B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案

C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展

D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是()。

A.将无条件补偿条款写入合同协议书

B.将有条件补偿条款写入合同附录

C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担

D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注:本题目无正确答案。本题考查的是订立合同时需要明确的内容。选项A.B，对于发包人要求中的错误，通用条款给出了两种供选择的条款，这是属于通用条款可选项的内容，不放在合同协议书或合同附录中。选项C错误，无条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了费用和(或)工期延误，发包人应承担由此增加的费用和(或)工期延误，并向承包人支付合理利润。有条件补偿条款中，承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致增加的费用和(或)工期延误；选项D错误，应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款。参见教材P114。

第2题:将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。

A.合同目的

B.索赔起因

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质

正确答案:查看最佳答案

第3题:某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少延长()天。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

正确答案:查看最佳答案

第5题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题，招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无须发送其他投标人

C.应发给全体投标人，并说明问题来源

D.应发给全体投标人，但不说明问题来源

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。

第6题:资格预审程序中应首先进行()。

A.资格预审资料分析

B.发出资格预审通知书

C.发布资格预审通告

D.发售资格预审文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:在工程网络计划执行过程中，如果发现某工作进度拖后，则受影响的工作一定是该工作的()。

A.平行工作

B.后续工作

C.先行工作

D.紧前工作

正确答案:查看最佳答案

第8题:建设工程总承包合同的履行不包括()。

A.合同应明确双方责任

B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行

C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包

D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可

正确答案:查看最佳答案

第9题:监理工程师有权处理的索赔是承包商()。

A.依据合同条款提出的索赔

B.依据其他法律文书提出的索赔

C.提出的道义索赔

D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:下列施工合同文件的组成部分中，合同文件的优先解释次序不正确的是()。

A.合同协议书.中标通知书

B.投标书.工程量清单

C.施工合同通用条件.施工合同专用条件

D.标准及有关技术文件.图纸

正确答案:查看最佳答案

第11题:依据委托监理合同示范文本的规定，监理人可以单方面提出终止合同的情况是()。

A.委托人未能为监理人提供与监理有关的工程资料

B.非监理人原因暂停监理业务超过6个月

C.委托人无正当理由拖欠监理酬金超过3周

D.委托人拒付合理化建议奖

正确答案:查看最佳答案

第12题:合同众多的分类中，()的目的在于确立合同的生效时间。

A.诺成合同

B.计划合同

C.要式合同

D.主合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从()日起无效。

A.订立施工合同

B.开始施工

C.确认无效

D.下达停工令

正确答案:查看最佳答案

第14题:能够引起合同法律关系消灭的是()。

A.行为

B.事件

C.法律事实

D.后果

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产，B.C.D项均属于权利。

第16题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()。

A.索赔事件发生的原因和证据资料

B.索赔的依据

C.索赔意向通知

D.索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第17题:施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，()进行检查，并作出检查结

A.项目技术负责人

B.监理工程师

C.总监理工程师

D.项目专职质检员

正确答案:查看最佳答案

第18题:经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请()同意。

A.项目法人

B.项目经理

C.工程师

D.行政监督管理部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:依据材料采购合同的约定，供货方对()承担责任。

A.因使用不当导致的质量下降

B.到货检验时采购方提出的质量异议

C.因交货后保管不善导致的质量下降

D.超过合同约定时间采购方提出的质量异议

正确答案:查看最佳答案

第20题:FIDIC是最具权威的国际咨询工程师组织，发布了大量的项目管理有关文件和标准化的合同文本，其中()是FIDIC编制其他合同文本的基础。

A.《简明合同格式》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《施工合同条件》

D.《设计采购施工(

E.pc)/交钥匙工程合同条件》

正确答案:查看最佳答案

第21题:施工企业以自己的资产为抵押物向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时尚欠银行600万元本金.30万元利息.50万元违约金，拍卖房产得款500万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务()。

A.还有100万元

B.还有150万元

C.还有190万元

D.全部消灭

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:某项目拟完工程计划投资为50万元，已完工程实际投资为65万元，已完工程计划投资60万元，则进度偏差为()。

A.15万元

B.5万元

C.-57万元

D.-10万元

正确答案:查看最佳答案

第23题:公开招标与邀请招标，在招标程序上的主要差异之一表现为是否()。

A.编制招标文件

B.进行资格预审

C.进行公开开标

D.组织现场考察

正确答案:查看最佳答案

第24题:建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。

A.按工程实际损失计算赔偿

B.扣除合同约定的全部监理酬金

C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D.应当双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是()。

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是大型工程设备采购招标概述。选项A错误，投标保证金额不足，属于实质性偏差；选项C错误，单价计算的结果与总价不一致，修正即可；选项D错误，评标时需要考虑运费问题。参见教材P56。

第26题:在设计合同中，计算“设计期限”的开始时间是()。

A.合同签订日

B.设计人收到定金日

C.开始设计日

D.合同约定的时间

正确答案:查看最佳答案

第27题:发包人应在()的28天内完成赔付。

A.监理人收到索赔意向通知书后

B.监理人收到索赔通知书后

C.监理人做出索赔处理结果答复后

D.承包人接受索赔处理结果后

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:依法必须进行招标的项目，在下列情况中不可以进行邀请招标的是()。

A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目

B.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的项目

C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目

D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例小的项目

正确答案:查看最佳答案

第29题:《建设工程质量管理条例》规定，设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程()使用年限。

A.经济

B.最长

C.合理

D.法定

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《招标投标法》，投标人可以在()期间撤回标书并收回投标保证金。

A.收到中标通知书至签订合同

B.评标结束至确定中标人

C.开标至评标结束

D.提交标书至投标截止时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:甲公司与乙公司订立了一份总贷款额为20万元的设备供货合同。合同约定的违约金为贷款总额的10%。同时，甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()。

A.2万元

B.2.5万元

C.3万元

D.3.5万元

正确答案:查看最佳答案

第32题:下列各项活动中，()属于工程建设监理。

A.质量.工期.投资控制

B.质量.工期.施工成本控制

C.制定设计文件并对设计目标控制

D.确定工程项目总目标

正确答案:查看最佳答案

第33题:合同工程竣工前的工程设备试运行，应由()组织。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设备供应商

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

A.工程进度款支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由题意可知答案为工程进度款支付分解表。

第35题:根据我国《招标投标法》的规定，下列情形中应作废标处理的是()。

A.投标文件中个别地方存在漏项

B.投标文件中提供了不完整的技术信息

C.投标人所提供的投标担保有瑕疵

D.投标文件签字人不是投标人的法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第36题:设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拔款在合同中规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，()。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回

C.每次阶段支付时均不许扣减定金

D.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:根据《标准施工合同》，当中标通知书.图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是()。

A.图纸→专用合同条款→中标通知书

B.图纸→中标通知书→专用合同条款

C.中标通知书→图纸→专用合同条款

D.中标通知书→专用合同条款→图纸

正确答案:查看最佳答案

第38题:下列关于中标人选定原则的说法，不正确的是()。

A.设计招标应为设计方案最优者

B.监理招标应为施工管理和协调能力最优者

C.施工招标为投标报价最低者

D.永久工程设备招标为所提供设备价格功能比最好者

正确答案:查看最佳答案

第39题:合同履行的前提和依据是()。

A.有效的合同

B.合同法

C.诚实信用原则

D.合同生效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确的是()。

A.承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书

B.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

C.工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担

D.如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人不必延展履约担保有效期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发工程接收证书。C项，由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担;由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。D项，如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过。

第41题:根据《标准施工合同》，关于预付款担保方式及生效的说法，正确的是()。

A.采用无条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

B.采用有条件担保方式，并自预付款支付给承包人起生效

C.采用无条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

D.采用有条件担保方式，并自合同协议书签订之日起生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:预付款担保采用银行保函形式，担保期限自预付款支付给承包人起，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。

第42题:《合同法》在合同形式上的要求是以()为原则的。

A.要式

B.不要式

C.书面

D.口头

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验，对于此项检验应由()。

A.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用

B.承包人负责检验工作，并承担检验费用

C.发包人负责检验工作，并承担检验费用

D.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用

正确答案:查看最佳答案

第44题:技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。

A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第二阶段招标，投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人。

第45题:工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由()办理。

A.业主

B.总监理工程师

C.监理机构有关人员

D.承包商

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用()。

A.格式条款

B.非格式条款

C.当事人另行协商确定的条款

D.仲裁机构确定的条款

正确答案:查看最佳答案

第47题:一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。

A.3个月

B.6个月

C.12个月

D.24个月

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据NEC《工程施工合同》，合同争议的正确处理方式是()。

A.由施工合同当事人共同选定“评判人”作出决定

B.由雇主聘请的项目经理负责组织协调

C.由工程师负责裁决

D.由承包商与项目经理共同处理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是英国NEC合同文本。合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”，独立.公正地做出处理决定。参见教材P142。

第49题:某施工合同约定由承包人负责采购的某项建筑材料，使用前进行约定的性能检验，应由()。

A.工程师负责检验，发包人承担检验费用

B.工程师负责检验，承包人承担检验费用

C.承包人负责检验，发包人承担检验费用

D.承包人负责检验，承包人承担检验费用

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容应包括()。

A.提前竣工的时间

B.为提前竣工而调整的施工进度计划

C.乙方采取的赶工措施

D.赶工措施的经济支出和承担

E.违约责任

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括()。

A.主债权及利息

B.违约金

C.行政罚款

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:施工合同的当事人包括()。

A.发包人

B.发包人法定代表人

C.工程师

D.承包人

E.承包人法定代表人

正确答案:查看最佳答案

第53题:监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后应按时完成核查，如未在约定时间内核查，又未提出具体意见，则()。

A.视为监理人已同意承包人提交的竣工付款申请单

B.视为监理人不同意承包人提交的竣工付款申请单

C.可将竣工付款申请单中说明的合同价格和结算尾款金额提交发包人审核

D.承包人应进行修正和提供补充资料，和监理人协商后，提交修正后的竣工付款申请单

E.承包人可再次提请监理人核查

正确答案:查看最佳答案

第54题:材料采购合同履行Z中，可用于现场交货数量验收的方法有()。

A.磅差分析法

B.查点法

C.经验鉴别法

D.衡量法

E.理论换算法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同规定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()。

A.立即停止施工

B.要求签订延期付款协议

C.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

D.追究违约责任

E.立即解除合同

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据FIDIC《施工合同文件》，保证金在工程款颁发()后分次返还。

A.工程移交证书

B.工程接受证书

C.履约证书

D.缺陷责任期终止证书

E.工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第57题:建设工程项目施工招标中，对资格预审申请文件进行审查时，属于资格审查委员会审查内容的是()。

A.同类工程施工经历

B.财务状况

C.企业信誉

D.项目经理资质要求

E.环境管理体系

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:资格审查委员会在详细审查阶段审查的内容一般包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。E项，环境管理体系属于评标委员会在详细审查阶段审查的内容。

第58题:根据《标准施工合同》，关于单位工程验收的说法，正确的有()。

A.移交后的单位工程由发包人负责照管

B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收

C.单位工程验收应由发包人组织

D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件

E.单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书

正确答案:查看最佳答案

第59题:《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中()的效力。

A.清理条款

B.结算条款

C.质量条款

D.风险条款

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于投标人资格审查的说法，正确的有()。

A.本标段的监理人不能参加施工投标

B.由招标人进行资格审查

C.财产被接管不是否决投标资格的理由

D.类似项目业绩应当是资格审查的内容

E.资格审查一般采用合格制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项A.C均属于拒绝作为资格预审申请人的12种情况的单位之一。资格预审时，由资格审查委员会进行资格审查，资格后审时由评标委员会进行资格审查。资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段依次进行。详细审查的主要审查内容包括:资质条件.财务状况.类似项目的业绩.承接本招标项目的实施能力.信誉.项目经理资格。资格预审通过者的数量可以采用合格制或有限数量制，应在前附表中注明。

第61题:建设工程合同管理的基本方法包括()。

A.严格执行建设工程合同管理法律法规

B.普及相关法律知识，培训合同管理人才

C.推进建筑领域的改革

D.建立合同管理目标制度

E.推行合同示范文本制度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程合同管理的基本方法包括:严格执行建设工程合同管理法律法规，普及相关法律知识.培训合同管理人才，设立合同管理机构.配备合同管理人员，建立合同管理目标制度，推行合同示范文本制度。

第62题:FIDIC施工合同条件规定，属于业主的风险有()。

A.工程所在国军事政变的损失

B.放射性污染引起的损失

C.施工质量出现问题的损失

D.分包商的雇员因执行合同而引起的行为

E.一个有经验承包商通常无法预测和防范的任何自然力作用

正确答案:查看最佳答案

第63题:(1)根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有()。

A.投标人撤回已提交的投标文件

B.投标人撤销已提交的投标文件

C.投标人拒绝延长投标有效期

D.中标人拒绝订立合同

E.中标人拒绝提交履约保证金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时，招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。

第64题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于联合体的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人可以是联合体

B.联合体协议经联合体成员协商一致可以修改

C.联合体协议为总承包合同的附件

D.监理人在合同履行中仅与联合体牵头人或授权代表联系协调工作

E.联合体成员的内容分工不是总承包合同内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同的承包人可以是独立承包人，也可以是联合体。发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。由于联合体的组成和内部分工是评标中很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。

第65题:根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有()。

A.施工工程或标段

B.工程结算方式

C.质量标准

D.合同组成文件

E.变更处理程序

正确答案:查看最佳答案

第66题:监理委托合同中，属于监理单位的义务包括()。

A.选择承担工程项目建设的实施单位

B.与承包商签订施工合同

C.公正地维护有关各方的合法权益

D.不得泄露与本工程有关的保密资料

E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:(1)建设工程合同的特征有()。

A.合同主体的严格性

B.合同订立的短暂性

C.合同标的的特殊性

D.合同履行期限的长期性

E.合同形式的非要式性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程合同的特征。建设工程合同的特征包括:合同主体的严格性；(2)合同标的的特殊性；(3)合同履行期限的长期性；(4)计划和程序的严格性；(5)合同形式的特殊要求。参见教材P2～3。

第68题:下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有()。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。合同法律关系的内容是合同的具体要求，决定了合同法律关系的性质，它是连接主体的纽带。A项.B项属于合同法律关系的主体，C项属于合同法律关系的客体。

第69题:根据《工程监理企业资质管理规定》，甲级工程监理企业的技术负责人应当()。

A.具有10年以上从事工程建设工作的经历

B.具有15年以上从事工程建设工作的经历

C.具有高级技术职称

D.取得《监理工程师注册证书》

E.取得《监理工程师资格证书》

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。

A.勘察合同

B.设计合同

C.监理合同

D.施工合同

E.设备采购合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按完成承包的内容进行分类，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同.建设工程设计合同.建设工程施工合同(选项A.B.D)。选项C.E属于与建设工程相关的合同。

第71题:合同法律关系的客体，包括()。

A.行为

B.限制流通物

C.禁止流通物

D.智力成果

E.完成一定的工作

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有()。

A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人

B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验

C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行

D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书

E.发包人提供竣工后试验所必需的电力.设备.燃料.仪器.劳力.材料等

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行，并不是由监理人组织。D项，工程经竣工验收合格，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。

第73题:工程地质勘察包括的工作内容有()。

A.选址勘察

B.详细勘察

C.水质勘察

D.环境勘察

E.施工勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程地质勘察，包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。

第74题:施工合同范本中所定义的“费用”包括()。

A.合同价款

B.批准承包商索赔的价款

C.承包商因自身原因导致返工的支出

D.为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款

E.因设计变更导致施工成本增加给承包商的补偿款

正确答案:查看最佳答案

第75题:工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商()。

A.必须执行

B.可以不予理睬

C.可以执行

D.可以要求工程师重新考虑

E.可以依据合同提交仲裁

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:材料采购合同当事人应当在合同中约定明确的交货期限或者交付期间，没有约定或者约定不明确且不能达成补充协议的，应当根据()确定。

A.合同有关条款

B.交易习惯

C.签订合同地有关政策

D.债务人可以随时履行

E.债权人也可以随时要求履行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人没有约定标的物的交付期限或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

第77题:(1)关于质押担保方式的说法，正确的有()。

A.质押中的质物需转移占有

B.专利权可以质押

C.股权不可质押

D.建设用地使用权不可质押

E.土地所有权可以质押

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，质权是一种预定的担保物权，以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:汇票.支票.本票；(2)债券.存款单；(3)仓单.提单；(4)可以转让的蕋金份额.股权；(5)可以转让的注册商标专用权.专利权.著作权等知识产权中的财产权；(6)应收账款；(7)法律.行政法规规定可以出质的其他财产权利。参见教材P12～13。

第78题:在委托监理合同中，属委托人应履行的义务有()。

A.开展监理业务前向监理人支付预付款

B.负责工程建设所有外部关系的协调，为监理工作创造外部条件

C.免费向监理人提供开展监理工作所需的工程资料

D.与监理人协商一致，选定项目的勘察设计单位

E.将授予监理人的监理权利在与第三方签订的合同中予以明确

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--最新全国注册监理工程师考核考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:下列合同法律关系主体中，属于法人的有()。

A.某商业银行北京分行

B.某股份有限公司

C.尚未完成改制的某国有企业

D.某项目经理部

E.某施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人.事业法人.社团法人。企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。选项A，属于其他组织；选项E，法人的法定代表人是自然人。参见教材P5～6。