监理工程师在线模拟考试模拟练习题

人生终有许多选择。每一步都要慎重。但是一次选择不能决定一切。不要犹豫，作出选择就不要后悔。只要我们能不屈不挠地奋斗，胜利就在前方。既然如此，对个人而言，《监理工程师在线模拟考试模拟练习题》不仅仅是一个重大的考试，还可能会改变一个人的人生。笛卡儿曾经说过，读一切好书，就是和许多高尚的人谈话。这启发了我们， 这启发了我们， 既然如此，学习的成功与失败原因是多方面的，要首先从自己身上找原因，才能受到鼓舞，找出努力的方向。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们找答案吧！

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据直方图可以判断质量数据的分布状态，发现质量问题，但其缺点是()。

A.不能用以确定公差范围

B.不能确定质量问题原因

C.不能用于制定质量标准

D.不能反映质量动态变化

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:为了有效地控制建设工程施工进度，建立施工进度控制目标体系时应()。

A.首选确定短期目标，然后在逐步明确总目标

B.首先按施工阶段确定目标，然后综合考虑确定总目标

C.将施工进度总目标从不同角度层层分解

D.将施工进度总目标直接按计划期分解

正确答案:查看最佳答案

第2题:设备制造质量控制中，通过设置设备质量控制点实现设备制造过程质量控制的工作方式是()

A.监控

B.监控

C.监控

D.监控

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈢定点监控大部分设备可以采取定点监控的方式。针对影响设备制造质量的诸多因素，设置质量控制点，做好预控及技术复核，实现设备制造质量的控制。第八章设备采购和监造质量控制第二节设备监造质量控制

第3题:以下关于路面修复作业描述错误的是()

A.作业人员必须穿着有反光标志的橘红色工作装,管理人员必须穿着有反光标志的橘红色背心

B.按作业控制区交通控制标准设置相关的渠化装置和标志,并指派专人负责维持交通

C.在高速公路和一级公路上修复作业必须用车辆接送，在控制区外活动

D.坑槽必须当天完成，若不能完成必须布置作业控制区

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:(1)作业人员必须穿着有反光标志的橘红色工作装,管理人员必须穿着有反光标志的橘红色背心。(2)按作业控制区交通控制标准设置相关的渠化装置和标志,并指派专人负责维持交通。(3)在高速公路和一级公路上修复作业必须用车辆接送，不得在控制区外活动或堆放物体。(4)在山体滑坡、塌方、泥石流等路段作业必须有专人观察险情。(5)在高路堤路肩、陡边坡等路段作业时，应采取防滑坠落措施,并注意防止危岩、浮石滚落。(6)坑槽必须当天完成，若不能完成必须布置作业控制区(7)夜间作业，应设置照明设施。照明必须满足作业要求,并覆盖整个工作区域。(8)当进行修复作业时,应顺着交通流方向设置安全设施。当作业完成后,应逆着交通流方向撤除为修复作业而设置的有关安全设施，恢复正常交通。

第4题:某项目建设期2年，第一年的建筑安装工程费、设备及工器具购置费分别为1000万元、600万元，价格上涨率为5%；第二年的建筑安装工程费、设备及工器具购置费分别为1200万元、700万元，价格上涨率为6%。则该项目的价差预备费为()万元。

A.234.84

B.314.84

C.2134.84

D.3814.84

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据价差预备费的含义及计算公式，价差预备费应该按建设期逐年计算、汇总求和。第一年的价差预备费=(1000+600)×[(1+5%)-1]=80(万元)；第二年的价差预备费=(1200+700)×[(1+6%)2-1]=234.84(万元)；合计该项目建设期的价差预备费=80+234.84=314.84(万元)。

第5题:建筑安装工程费中住房公积金的计算基础是()。

A.定额直接费

B.定额人工费

C.定额人工费和机械费

D.定额人工费和材料费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:社会保险费和住房公积金应以定额人工费为计算基础，根据工程所在地省、自治区、直辖市或行业建设主管部门规定费率计算。社会保险费和住房公积金=Σ(工程定额人工费×社会保险费率和住房公积金费率)

第6题:根据《建设工程工程量清单计价规范》，当实际工程量比招标工程量清单中的工程量增加15%以上时，对综合单价进行调整的方法是()。

A.增加后整体部分的工程量的综合单价调低

B.增加后整体部分的工程量的综合单价调高

C.超出约定部分的工程量的综合单价调低

D.超出约定部分的工程量的综合单价调高

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:通过质量控制的动态分析能随时了解生产过程中的质量变化情况，预防出现废品。下列方法中，属于动态分析方法的是()。

A.排列图法

B.直方围法

C.控制图法

D.解析图法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通过质量控制的动态分析能随时了解生产过程中的质量变化情况，预防出现废品。下列方法中，属于动态分析方法的是控制图法

第8题:勘察设计质量控制的依据中，()是工程建设的技术标准。

A.项目评估报告

B.设计规划大纲

C.设计指标

D.合同文件

正确答案:查看最佳答案

第9题:法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内具有()的性质。

A.一般裁定

B.权威裁定

C.最终裁定

D.最高裁定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:㈣工程质量检测工程质量检测机构是对建设工程、建筑构件、制品及现场所用的有关建筑材料、设备质量进行检测的法定单位。出具的检测报告具有法定效力。法定的国家级检测机构出具的检测报告，在国内为最终裁定，在国外具有代表国家的性质。第一章建设工程质量管理制度和责任体系第二节工程质量管理制度

第10题:某项目采用综合评估法，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是()。

A.形式评审

B.资格评审

C.响应性评审

D.施工方案合理性评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:综合评估法初步评审阶段包含形式评审.资格评审和响应性评审三个方面，详细评审阶段包含对施工组织设计的评审。

第11题:工程监理单位协助建设单位组织设计方案评审时，对总体方案评审的重点是()。

A.设计规模

B.施工进度

C.设计深度

D.材料选型

正确答案:查看最佳答案

第12题:IS0质量管理体系运行中，体系要素管理到位的前提和保证是()。

A.管理体系的适时管理

B.管理体系的行为到位

C.管理体系的适中控制

D.管理体系的识别能力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:⒉质量管理体系有效运行要求全面贯彻;行为到位;适时管理;适中控制;有效识别;不断完善⑸有效识别质量管理体系要素管理到位的前提和保证是管理体系的识别能力，鉴别能力和解决能力。

第13题:在国民经济评价中，不列入费用项目的有()。

A.基本预备费

B.流动资金

C.税金

D.国外贷款的利息

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于国民经济内部各部门之间的转移支付，如项目财务评价中的税金、国内贷款利息和补贴等均不能计为国民经济评价中的费用或效益，因为它们并不造成资源的实际消耗或增加，但国外借款利息的支付产生了国内资源向国外的转移，则必须计为项目的费用。

第14题:质量数据的收集中，抽样的具体方法中不包括()抽样。

A.分层

B.等距

C.成组

D.整群

正确答案:查看最佳答案

第15题:在下列质量控制的统计分析方法中，需要听取各方意见，集思广益，相互启发的是()。

A.排列图法

B.因果分析图法

C.直方图法

D.控制图法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:对重大风险制订动态监测计划，定期更新监测数据或状态，每月不少于()次，并单独建档。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对重大风险制订动态监测计划，定期更新监测数据或状态，每月不少于1次，并单独建档。

第17题:被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的()内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

A.28天

B.14天

C.7天

D.10天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

第18题:以下关于双代号网络计划图的构成描述错误的是()

A.双代号网络计划的网络图是由三个要素组成

B.箭杆线表示工序或工作

C.节点表示工序的开始、结束和连接等关系

D.节点是一个瞬间概念，不消耗时间，消耗资源

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:双代号网络计划的网络图是由三个要素组成的，即箭杆线、节点和线路。箭杆线表示工序或工作节点表示工序的开始、结束和连接等关系节点是一个瞬间概念，不消耗时间和资源

第19题:()是指使用一组实践方法、技术和工具来策划、控制和改进过程的效果、效率和适应性，包括过程策划、过程实施、过程监测(检查)和过程改进(处置)四个部分。

A.过程管理

B.系统管理

C.项目管理

D.监督管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:过程管理是指使用一组实践方法、技术和工具来策划、控制和改进过程的效果、效率和适应性,包括过程策划(P)、过程实施(D)、过程监测(检查)(C)和过程改进(处置)(A)四个部分，即PDCA循环四阶段。

第20题:下列属于采用横道图表示工程进度计划的主要特点的是()。

A.能够明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系

B.能够明确表达地反映出影响工期的关键工作

C.易于编制和便于理解

D.能方便地利用计算机进行计算和优化

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程进度计划的表示方法。横道图优点:形象直观地表达每一个工作的开始、结束和持续时间，并且易于编制和便于理解。缺点:不能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系；不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路；不能反映出工作所具有的机动时间；不能反映工程费用与工期之间的关系。

第21题:价值工程地目标是以()实现项目必须具备的功能。

A.最少的项目投资

B.最高的项目盈利

C.最低的寿命周期成本

D.最低的项目运行成本

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:施工机械使用费，是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费，下列属于施工机械使用费的是()。

A.临时设施费

B.二次搬运费

C.己完工程及设备保护费

D.经常修理费

正确答案:查看最佳答案

第23题:单代号网络图中,节点表示()。

A.工作

B.逻辑关系

C.工作间衔接关系

D.时间消耗

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单代号网络图中节点表示工作。

第24题:在工程经济分析中，利息是指投资者()。

A.占用资金所付的代价

B.使用资金所得的预期收益

C.借贷资金所承担的风险

D.因通货膨胀而付出的代价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:(三)利息和利率如果将一笔资金存入银行，存入银行的资金就叫作本金，经过一段时间以后，从银行提出本金之外，资金所有者还能得到一些报酬，称为利息。一般地，利息是指占用资金所付出的代价。

第25题:工程网络计划工期优化过程中，首先应选择压缩持续时间的工作是()的关键工作。

A.缩短时间对质量和安全影响不大

B.工程变更程序相对简单

C.资源消耗比较均衡

D.直接成本最小

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选择压缩对象时宜在关键工作中考虑下列因素:(1)缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作；(2)有充足备用资源的工作；(3)缩短持续时间所需增加的费用最少的工作。

第26题:施工现场生产区、生活区、办公在应分开设置，距离集中暴(同音字)破区应不小于()m。

A.300

B.500

C.700

D.1000

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工现场生产区、生活区、办公在应分开设置，距离集中暴(同音字)破区应不小于500m。

第27题:应用网络计划技术编制建设工程进度计划时，依据时间定额，并考虑工作建设合理的劳动组织可计算的时间参数是()

A.工作持续时间

B.工作最早完成时间

C.节点最早时间

D.要求工期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:二、建设工程进度计划的编制程序㈢计算时间参数及确定关键线路阶段⒍计算工作持续时间工作持续时间是指完成该工作所花费的时间。其计算方法有多种，既可以凭以往的经验进行估算，也可以通过试验推算。当有定额可用时，还可利用时间定额或产量定额进行计算。第一章建设工程进度控制概述第三节建设工程进度计划的表示方法和编制程序

第28题:孔深大于()或空气质量不符合要求时，孔内作业必须采取机械强制通风措施。

A.5m

B.10m

C.15m

D.20m

正确答案:查看最佳答案

参考解析:人工挖孔作业时，应始终保持孔内空气质量符合要求。孔深大于10m或空气质量不符合要求时，孔内作业必须采取机械强制通风措施。

第29题:实行限额设计，应根据()对各设计专业的投资进行分配，并按分配的投资限额控制设计。

A.业主的要求

B.项目的功能和设计要求

C.项目的规模

D.施工单位的要求

正确答案:查看最佳答案

第30题:造价形成划分的建筑安装工程费，已完工程及设备保护费是指在()，对已完工程及设备进行保护所需的费用。

A.施工过程中

B.施工结束后

C.竣工验收前

D.竣工验收后

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是按造价形成划分的建筑安装工程费用项目组成。已完工程及设备保护费是指竣工验收之前，对已完工程及设备进行保护所需费用。

第31题:以下不属于常用工作历时估算方法的是()。

A.经验估算

B.参数估算

C.类比估算

D.三点估算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:常用工作历时估算方法主要有参数估算、类比估算、三点估算。

第32题:在建设项目设计总概算中，属于工程建设其他费用概算的是()。

A.辅助和服务性工程费

B.室外工程费

C.场外工程费

D.勘察设计费

正确答案:查看最佳答案

第33题:.单位工程竣工验收时，应由()组织验收

A.建设单位项目负责人

B.总监理工程师

C.设计单位项目负责人

D.施工单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:㈤单位工程质量验收⑴预验收⑵验收建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织设计、勘察、监理、施工等单位项目负责人进行单位工程验收。对验收中提出的整改问题，项目监理机构应督促施工单位及时整改。工程质量符合要求的，总监理工程应在工程竣工验收报告中签署验收意见。第六章建设工程施工质量验收第一节建筑工程施工质量验收

第34题:预算费用属于()阶段。

A.项目建议书

B.可行性研究

C.初步设计

D.施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“费用”一词，我国在工程项目基本建设程序的不同阶段有着不同的称谓，在项目建议书及可行性研究阶段称之为“投资估算”，在初步设计、技术设计阶段称之为“设计概算”，在施工图设计阶段称之为“施工图预算”，在项目招投标阶段称之为“招标控制价或标底价、投标报价”，在发包人与承包人签订施工合同协议时称之为“合同价”，在合同实施过程中的结算称之为“结算价”，在工程项目竣工或合同结束时称之为“决算价”。

第35题:以下不属于按形成与完善过程进度计划的是()。

A.指导性进度计划

B.滚动型进度计划

C.详细进度计划

D.概念性进度计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按计划的形成与完善过程，项目进度计划主要可以分为概念性进度计划、详细进度计划、滚动型进度计划。

第36题:建设工程施工过程中，分项工程验收应由()组织。

A.设计单位专业工程师

B.监理员

C.专业监理工程师

D.建设单位代表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:⒈分项工程质量验收程序分项工程质量验收应由专业监理工程师组织施工单位项目技术负责人等进行验收。

第37题:质量特性值在正常的波动范围内一般是由()原因引起的。

A.偶然性

B.系统性

C.波动性

D.整体性

正确答案:查看最佳答案

第38题:水泥混凝土路面的养护时间应根据()而定。

A.抗压强度

B.温度与湿度

C.弯拉强度

D.施工方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:养护时间根据混凝土弯拉强度增长情况而定，不宜小于设计抗压强度的80％。

第39题:在施工过程中发现文物，导致费用增加和工期延误，承包人提出索赔，监理人处理该索赔的正确做法是()。

A.可批复增加的费用、延误的工期和相应利润

B.可批复延误的工期，不批复增加的费用和利润

C.可批复增加的费用，不批复延误的工期和利润

D.可批复增加的费用和延误的工期，不批复利润

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/F8AD63F19EAC7A90A7D2335B190453AF.png}}

第40题:工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响()的前提下，必须开始的最迟时刻。

A.紧后工作最早开始

B.紧前工作最迟开始

C.整个任务按期完成

D.所有后续工作机动时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/BC42629F498BCA227D7DF167987E9B03.png}}

第41题:检查施工质量管理人员是否到位，特种作业人员是否持证上岗，属于项目监理机构()的工作内容。

A.验收

B.巡视

C.旁站

D.平行检验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:巡视应包括下列主要内容:⑴施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、(专项)施工方案施工。⑵使用的工程材料、构配件和设备是否合格。⑶施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。⑷特种作业人员是否持证上岗。第五章建设工程施工质量控制和安全生产管理第三节施工过程质量控制

第42题:某工程的工作内容和技术经济指标非常明确，工期10个月,预计施工期间通货膨胀率低，则该工程较适合采用的合同计价方式是()。

A.固定总价合同

B.可调总价合同

C.固定单价合同

D.可调单价合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:固定总价合同的适用范围有:⑴工程范围清楚明确，工程图纸完整、详细、清楚，报价的工程量应准确而不是估计数字。⑵工程量小、工期短，在工程过程中环境因素(特别是物价)变化小，工程条件稳定。⑶工程结构、技术简单，风险小，报价估算方便。⑷投标期相对宽裕，承包商可以详细作现场调查，复核工程量，分析招标文件，拟定计划。⑸合同条件完备，双方的权利和义务关系十分清楚。可调总价合同适用于工程内容和技术经济指标规定很明确的项目，由于合同中列有调值条款，所以工期在1年以上的工程项目较适于采用这种合同计价方式。

第43题:可作为建设工程施工进度控制目标确定依据的是()。

A.各专业施工进度控制时间分界点

B.工程施工承发包模式及其合同结构

C.施工进度计划的工作分解结构

D.工期定额、类似工程项目的实际进度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:三、施工进度控制目标的确定确定施工进度控制目标的主要依据:建设工程总进度目标对施工工期的要求；工期定额、类似工程项目的实际进度；工程难易程度和工程条件的落实情况等。

第44题:经项目监理机构亩査合格的工程项目施工组织设计，应由()签认。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第45题:双代号网络图应符合()原则。

A.只有一个起点节点

B.只有一个结束工作

C.起点节点可有多条内向箭线

D.终点节点可有多条外向箭线

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:用来比较实际进度与计划进度的香蕉曲线法中，组成香蕉曲线的L两条线分别是按各项工作的()安排绘制的。

A.最早开始时间和最迟开始时间

B.最迟开始时间和最迟完成时间

C.最早开始时间和最早完成时间

D.最早开始时间和最迟完成时间

正确答案:查看最佳答案

第47题:为了不影响承包人的施工进度，监理人一定要按时进行计量和支付，这个体现了工程计量的()原则

A.公正性

B.时限性

C.程序性

D.监理人最终确认计量结果

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程计量具有严格的时间要求,时限性极强。计量不及时,会影响承包人的施工进度；支付不及时，也会影响承包人的施工进度,并可能直接产生合同纠纷。《标准施工招标文件》在第17条中对计量与支付严格规定了时间限制，同时也规定了计量与支付复核的时间限制。因此，监理人一定要按时进行计量和支付。

第48题:热拌沥青混合料面层质量控制要点，说法错误的是()

A.沥青混合料的摊铺温度应随沥青的标号及气温的不同通过试验确定，进行调节

B.摊铺机应以均匀的速度行驶

C.摊铺机无法工作的地方，可以采用人工铺筑混合料

D.压路机不得停留在温度高于60℃的已经压过的混合料上

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对外形不规则，路面厚度不同，空间受到限制以及人工构造物接头等摊铺机无法工作的地方，经监理工程师批准可以采用人工铺筑混合料。

第49题:应用控制图法分析各建筑产品生产过程是否处于稳定状态时，可判定为异常情形的是()。

A.中心线一侧出现7点链

B.中心线两侧有6点连续下降

C.连续11点钟有6点在中心线一侧

D.中心线两侧有5点连线上升

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排列异常包括:链，质量点连续出现在中心线一侧。五点链，应注意生产过程发展状状;六点链，应开始调查原因;七点链，应判定工序异常。第三章建设工程质量的统计分析和试验检测方法第一节工程质量统计分析

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:设计阶段可以分为()阶段。

A.方案设计

B.初步设计

C.施工图设计

D.技术设计

E.总体设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计阶段可以分为两个阶段，即初步设计阶段和施工图设计阶段。

第51题:桥梁附属设施包括()。

A.伸缩缝

B.支座系统

C.桥面铺装

D.桥跨结构

E.防撞栏杆

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:附属设施包括桥面系(桥面铺装、防水排水系统、栏杆或防撞栏杆以及灯光照明等)、伸缩缝、桥头搭板和锥形护坡。

第52题:工程项目设计阶段对专业设计方案的质量控制重点是审核()等方面。

A.设计规模

B.设计参数

C.占地面积

D.设计标准

E.设备和结构选型

正确答案:查看最佳答案

第53题:监理工程师控制工程建设进度的措施包括()。

A.组织措施

B.合同措施

C.信息管理措施

D.经济和技术措施

E.质量保证措施

正确答案:查看最佳答案

第54题:工程网络计划的计算工期等于()。

A.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间

B.双代号网络计划中结束工作最早完成时间的最大值

C.时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间

D.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最迟完成时间

E.双代号网络计划中结束工作最迟完成时间的最大值

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:资源优化的种类包括()。

A.资源有限，工期最短

B.工期适中，资源均衡

C.资源最小，工期最短

D.工期最短，资源均衡

E.工期规定，资源均衡

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资源优化的种类包括:(1)资源有限，工期最短。(2)工期规定，资源均衡。

第56题:下列文件资料中，属于质量事故实况资料的有()。

A.有关合同文件

B.有关设计文件

C.施工方案与施工计划

D.施工单位质量事故调查报告

E.项目监理机构掌握的质量事故相关资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈠工程质量事故处理的依据{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/3787688E75A4C94CE183F51D3EBEBEE0.png}}

第57题:某工程单代号网络计划如下图所示(图中节点上方数字为节点编号)，其中***()

A.1-2-3-8

B.1-2-3-6-8

C.1-2-5-6-8

D.1-2-5-7-8

E.1-4-7-8

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:某工作计划进度与实际进度如下图所示，由此可得正确的结论有()。

A.第1周后连续工作没有中断

B.在第2周内按计划正常进行

C.在第3周后半周未按计划进行

D.截至第4周末拖欠5%的任务量

正确答案:查看最佳答案

第59题:FIDIC合同条件下的变更可包括()。

A.实施工程的顺序或时间安排的改变

B.任何工作内容的质量或其他特性的改变

C.任何部分工程的标高、位置和尺寸的改变

D.交他人实施的任何工作的删减

E.合同中包括的、一定构成变更的任何工作内容的数量改变

正确答案:查看最佳答案

第60题:勘察阶段监理工程师进行质量控制的要点为()。

A.协助建设单位选定勘察单位

B.勘察工作方案审查和控制

C.后期服务质量保证

D.进行设计质量跟踪检查，控制设计图纸的质量

E.勘察文件的质量控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:编制施工图预算过程中,图纸的主要审核内容有()。

A.审核图纸间相关尺寸是否有误

B.审核图纸是否有设计更改通知书

C.审核材料表上的规格是否与图纸相符

D.审核图纸是否已经施工单位确认

E.审核图纸与现行计量规范是否相符

正确答案:查看最佳答案

参考解析:⑴定额单价法基本步骤:1)编制前的准备工作；2)熟悉图纸和预算定额以及单位估价表；图纸是编制施工图预算的基本依据。熟悉图纸不但要弄清图纸的内容，还应对图纸进行审核。①图纸间相关尺寸是否有误。②设备与材料表上的规格、数量是否与图示相符，详图、说明、尺寸和其他符号是否正确等，若发现错误应及时纠正。③图纸是否有设计更改通知书(或类似文件)。第三章:建设工程设计阶段的投资控制第六节:施工图预算的编制与审查

第62题:项目可行性研究报告中，投资估算的主要内容包括()。

A.成本费用估算

B.流动资金估算

C.风险程度分析

D.投资估算表

E.建设投资估算

正确答案:查看最佳答案

第63题:监理单位在工程勘察阶段提供相关服务时,向建设单位提交的工程勘察成果评估报告中应包括的内容有()

A.勘察报告编制深度

B.勘察任务书的完成情况

C.与勘察标准的符合情况

D.勘察人员资格和业绩情况

E.勘察工作概况

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:(5)审查勘察单位提交的勘察成果报告，必要时对各阶段的勘察成果报告组织专家论证或专家审查，并向建设单位提交勘察成果评估报告，同时应参与勘察成果验收。验收合格后勘察成果报告才能正式使用。勘察成果评估报告应包括:勘察工作概况；勘察报告编制深度，与勘察标准的符合情况；勘察任务书的完成情况；存在问题及建议；评估结论。第八章建设工程勘察设计、保修阶段质量管理第一节工程勘察设计阶段质量管理

第64题:工程监理企业质量管理体系管理评审的目的有()。

A.对现行质量目标的环境适应性作出评价

B.发现质量管理体系持续改进的机会

C.对现行质量管理体系能否适应质量方针作出评价

D.修改质量管理体系文件使其更加完整有效

E.对现行质量管理体系的环境适应性作出评价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:4.质量管理体系的管理评审管理评审是由监理单位最高管理者关于质量管理体系现状及其对质量方针和目标的适宜性、充分性和有效性所作的正式评价。内部、外部审核结果可作为评审的依据之一。最高管理者应按规定的时间间隔开展质量管理体系的管理评审活动。在方式上可采用调查研究、分析情况后提出评审报告草案，再召开评审会议讨论的方法进行。管理评审的目的主要是:①对现行的质量管理体系能否适应质量方针和质量目标作出正式的评价；②质量管理体系与组织的环境变化的适应性作出评价；③调整质量管理体系结构，修改质量管理体系文件，使质量管理体系更加完整有效。第二章ISO质量管理体系及卓越绩效管理模式第一节ISO质量管理体系标准构成、质量管理原则及特征

第65题:关于工程网络计划中关键线路的说法，正确的有()。

A.关键线路上相邻两项工作之间的时距均为零

B.关键线路上的工作是关键工作

C.关键节点组成的线路是关键线路

D.双代号时标网络计划中无波形线的线路是关键线路

E.单代号网络计划中时间间隔均为零的线路是关键线路

正确答案:查看最佳答案

第66题:工程监理单位控制设备制造过程质量的主要内容有()。

A.控制设计变更

B.k控制加工作业条件

C.处置不合格零件

D.明确设备制造过程的要求

E.检查工序产品

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:项目监理机构对混凝土预制构件型式检验报告的审核内容有()。

A.运输路线

B.外观质量

C.尺寸偏差

D.卸车条件

E.混凝土抗压强度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:五、装配式建筑PC构件施工质量控制⒉生产阶段的质量控制混凝土试块达到脱模强度，报驻厂监理认可后试验室给出脱模指令，作业班组才可脱模。审核工厂提供的预制构件型式检验报告。除工程概况、检测鉴定内容和依据外，重点审查各项检测指标与鉴定结论是否满足设计及规范要求，包括:①外观质量；②尺寸偏差；③钢筋保护层厚度；④混凝土抗压强度；⑤放射性核素限量。第五章建设工程施工质量控制和安全生产管理第三节施工过程质量控制

第68题:材料预算价格由()组成。

A.材料原价

B.运杂费

C.场外运输损耗

D.场内运输损耗

E.采购及保管费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:材料预算价格由材料原价、运杂费、场外运输损耗、采购及保管费组成。

第69题:下列影响建设工程进度的不利因素中，属于建设单位因素的有()。

A.不能及时向施工承包单位付款

B.组织协调不利，导致停工待料

C.由于使用要求改变而进行设计变更

D.提供的场地不能满足工程正常需要

E.邻近工程施工干扰

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:由于原因与结果、原因与原因之间逻辑关系不同，则形成的事故链的形状也不同，主要有()。

A.单一型

B.多因致果集中型

C.因果连锁型

D.复合型

E.混合型

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(1)多因致果集中型。各自独立的几个原因，共同导致事故发生，称为“集中型”。(2)因果连锁型。某一原因促成下一要素的发生，这一要素又引发另一要素的出现，这些因果连锁发生而造成的事故，称为“连锁型”事故。(3)复合型。

第71题:根据《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总〔2014〕429号文)有关规定，在水利工程中材料预算价格包括()。

A.材料原价

B.运杂费

C.运输保险费

D.采购及保管费

E.损耗费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库(或堆放场地)的出库价格。材料预算价格一般包括材料原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费4项。

第72题:下列方案经济评价指标中属于偿债能力指标的有()。

A.资产负债率

B.内部收益率

C.利息备付率

D.偿债备付率

E.投资收益率

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是方案经济评价主要指标的计算。偿债能力指标有资产负债率、利息备付率、偿债备付率。

第73题:工程施工过程中，检验批现场验收检查的原始记录应由()共同签署。

A.建设单位项目负责人

B.施工单位项目技术负责人

C.施工单位专业质量检查员

D.专业监理工程师

E.施工单位专业工长

正确答案:查看最佳答案

参考解析:⑷检验批质量验收记录填写时应具有现场验收检查原始记录，该原始记录应由专业监理工程师和施工单位专业质量检查员、专业工长共同签署，并在单位工程竣工验收前存档备查，保证该记录的可追溯性。现场验收检查原始记录的格式可由施工、监理等单位确定，包括检查项目、检查位置、检查结果等内容。

第74题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。

A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作

B.施工组织设计是否已由监理工程师签认

C.施工单位的管理及施工人员是否已到位

D.施工机械是否已具备使用条件

E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据2017版FIDIC《施工合同条件》，业主应给予承包商工期、费用和利润补偿的情形有()。

A.例外事件

B.当地政府造成的延误

C.业主原因暂停工程

D.非承包商责任的修补工作

E.因法律变化

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:2017版FIDIC《施工合同条件》承包人向业主索赔可引用的明示条款条款号条款名称可索赔内容13.6因法律改变的调整T+C18.4例外事件的后果T+C8.6当局造成的延误T第七章建设工程施工阶段投资控制第五节施工索赔与现场签证

第76题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于施工与管理不到位的有()。

A.采用不正确的结构方案

B.未经设计单位同意擅自修改设计

C.技术交底不清d.施工方案考虑不周全e.图纸未经会审参考

D.施工方案考虑不周全

E.图纸未经会审参考d

正确答案:查看最佳答案

第77题:由于某些原因承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定批准工程延期时间，其中合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因有()等。

A.延期交图

B.工程暂停

C.异常恶劣的气候条件

D.由于业主未及时付款

E.对合格工程的剥离检查

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列建设工程进度影响因素中，属于业主因素的有()。

A.提供的场地不能满足工程正常需要

B.施工计划安排不周密导致相关作业脱节

C.临时停水、停电、断路

D.不能及时向施工承包单位付款

E.外单位临近工程施工干扰

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--监理工程师在线模拟考试模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在工程建设过程中，常见的影响因素如下八方面:①业主因素如业主使用要求改变而进行设计变更；应提供的施工场地条件不能及时提供或所提供的场地不能满足工程正常需要；不能及时向施工承包单位或材料供应商付款等⑤社会环境因素如外单位临近工程施工干扰；节假日交通、市容整顿的限制；临时停水、停电、断路；以及在国外常见的法律及制度变化，经济制裁，战争、骚乱、罢工、企业倒闭等⑥组织管理因素如向有关部门提出各种申请审批手续的延误；合同签订时遗漏条款、表达失当；计划安排不周密，组织协调不力，导致停工待料、相关作业脱节；领导不力，指挥失当，使参加工程建设的各个单位、各个专业、各个施工过程之间交接、配合上发生矛盾等

第79题:关于双代号网络计划中关键节点的说法，正确的有()。

A.键工作的开始节点和完成节点必为关键节点

B.两端节点均为关键节点的工作不一定是关键工作

C.关键节点组成的线路必为关键线路

D.关键线路上的节点必为关键节点

E.以关键节点为完成节点的工作总时差必为零

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在双代号网络计划中，关键线路上的节点称为关键节点。关键工作两端的节点必为关键节点，但两端为关键节点的工作不一定是关键工作。关键节点的最迟时间与最早时间的差值最小。特别地，当网络计划的计划工期等于计算工期时，关键节点的最早时间与最迟时间必然相等。关键节点必然处在关键线路上，但由关键节点组成的线路不一定是关键线路。▲在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键节点具有以下特性:①开始节点和完成节点均为关键节点的工作，不一定是关键工作。②以关键节点为完成节点的工作，其总时差和自由时差必然相等。第三章网络计划技术第三节网络计划时间参数的计算