2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题

就要考试了，希望我的问候会为你送去一份轻松清爽的心情，不要太紧张哦!不然可会把答案忘掉的!我在这里支持着你，鼓励着你，为你祝福!既然如此，《2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题》，到底应该如何实现我们的目的呢？ 俾斯麦曾经说过，对于不屈不挠的人来说，没有失败这回事。这启发了我们， 这启发了我们， 既然如此，知识像烛光，能照亮一个人，也能照亮无数人。不管你觉得这个考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们练题吧！

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据相关规范，每批钢绞线应由同一钢号.同一规格.同一生产工艺的钢绞线组成，并不得大于()吨。

A.30

B.40

C.50

D.60

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:委托监理合同法律关系的客体是()。

A.监理工程

B.监理服务

C.监理规划

D.监理投标方案

正确答案:查看最佳答案

第2题:以下关于隐蔽工程验收，正确的是()。

A.隐蔽工程应由总监理工程师组织验收

B.隐蔽工程应由总监代表组织验收

C.隐蔽工程为检验批时，应由专业监理工程师组织验收

D.隐蔽工程为子分部工程时，应由专业监理工程师组织验收

正确答案:查看最佳答案

第3题:施工图设计完成后，()应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。

A.发包人

B.承包人

C.设计单位

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:建设项目施工规模在()万元人民币以上估算价的必须进行招标。

A.50

B.100

C.200

D.300

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),单层活动房跨度不宜大于()m。

A.12.0

B.10.0

C.9.1

D.6.5

正确答案:查看最佳答案

第6题:我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:根据有关标准，对抗震设防等级为三级的框架结构，其纵向受力钢筋的屈服强度实测值与标准值之比不应大于()。

A.1.30

B.1.35

C.1.40

D.1.45

正确答案:查看最佳答案

第8题:工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人()。

A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告

D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第9题:下列因素中，不是子单位工程划分依据的是()。

A.建筑设计分区

B.使用功能的显著差异

C.结构缝的设置

D.工程部位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:,项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块.试件及工程材料现场取样.封样.送检的检查活动称为()。

A.巡视

B.旁站

C.平行检验

D.见证取样

正确答案:查看最佳答案

第11题:下列选项中属于对招标人的招标能力要求的是()。

A.有组织开标、评标、定标的能力

B.有从事招标代理业务的经营场所和相应资金

C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力

D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的"专家库"

正确答案:查看最佳答案

第12题:合同约定有工程预付款的，发包人应按规定的时间和数额支付预付款，发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间()天后向发包人发出要求预付的通知。

A.3

B.7

C.14

D.30

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:承发包双方人员的伤亡损失，由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和发包人分别各自

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)一字型.开口型双排脚手架中间宜每隔()设置一道横向斜撑。

A.2跨

B.4跨

C.6跨

D.8跨

正确答案:查看最佳答案

第15题:建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()。

A.工程项目投资人所在地

B.工程项目承包人所在地

C.工程项目发包方所在地

D.工程项目所在地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:初步设计文件应达到()的深度要求。

A.控制设计概算的需要

B.非标准设备制作的要求

C.满足主要设备材料采购的需要

D.满足主要设备材料订货的需要

正确答案:查看最佳答案

第17题:合同当事人之间出现合同纠纷，可以向仲裁机构提交仲裁协议请求仲裁。关于仲裁协议，下列说法不正确的是()。

A.仲裁协议是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

B.仲裁机构应按照仲裁协议进行仲裁

C.仲裁协议对合同当事人没有约束力

D.仲裁协议排除了法院对纠纷的管辖权

正确答案:查看最佳答案

第18题:根据《标准设计施工总承包合同》，对于发包人要求中的错误，正确的处理方式是在订立合同时()。

A.选用无条件补偿条款或有条件补偿条款

B.将无条件补偿条款写入专用条款

C.将有条件补偿条款写入专用条款

D.明确复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。

A.供货商

B.铁路运输部门

C.监理工程师

D.供货商和铁路运输部门

正确答案:查看最佳答案

第20题:FIDIC《施工合同条件》规定，施工合同内约定的工期是指，承包商在()中承诺的竣工时间。

A.中标书附录

B.投标书附录

C.中标书

D.投标书

正确答案:查看最佳答案

第21题:某招标项目采用限制合格者数量的合格标准，若某一家放弃投标，则()。

A.重新进行资格预审

B.改变合格标准

C.由下一家递补维持预定数量

D.减少预定数量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于特种作业人员正确的是()。

A.建筑施工特种作业人员经施工单位考核合格后取得操作资格证书

B.建筑施工特种作业人员只能受聘于一家建筑施工企业或建筑机械租赁企业

C.建筑施工特种作业人员发现现场存在险情时，应当消除险情后撤离现场

D.施工单位可自行决定特种作业人员的专业配备和人员数量

正确答案:查看最佳答案

第23题:建设工程施工合同履行中，质量保修完成后，由()组织验收。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第24题:在下列设计文件中，需注明建设工程合理使用年限的设计文件是()。

A.方案设计文件

B.初步设计文件

C.施工图设计文件

D.设计概算文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:以下关于设备监造中质量控制点设置，不恰当的是()。

A.调直处理过程应作为机械类部件的质量控制点

B.空载和负荷试验应作为机械类部件的质量控制点

C.仪表安装应作为电气自动化部件的质量控制点

D.部件组装过程应作为电气自动化部件的质量控制点

正确答案:查看最佳答案

第26题:建设单位与银行签订贷款抵押合同时，不得用于抵押的财产是()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.土地所有权

D.正在使用的交通工具

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设用地使用权、正在建造的建筑物、正在使用的交通工具，均可抵押。

第27题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师对承包人索赔的处理规定，在法律上的效力()。

A.是终局性的，对发包人具有强制约束力

B.不是终局性的，对发包人具有强制约束力

C.是终局性的，仅对承包人具有强制约束力

D.不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.延伸代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是代理关系。在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人.总监理工程师作为监理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理.总监理工程师作为施工企业.监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权。参见教材P8。

第29题:某单位受业主委托与供货商签订钢材供应合同时，事先必须从委托单位获得()后，签订的供货合同才对委托单位直接产生权利和义务。

A.委托授权书

B.订货单

C.履约保证书

D.钢材需求计划

正确答案:查看最佳答案

第30题:以下不属于装配式建筑PC构件吊装方案审查内容的是()

A.管理与技术人员的配置

B.起重机械设备的选型

C.吊装使用的吊具

D.PC构件外观质量检查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:资格后审和资格预审描述不妥当的是()

A.二者审查的时间不同

B.审查的内容是一致的

C.资格预审比较适合具有单件性特点的招标项目

D.资格后审适合于潜在投标人数量较多的通用性、标准化项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格预审和资格后审不同时使用，二者审查的时间是不同的，审查的内容是一致的。一般情况下，资格预审比较适合于具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目；资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目。通常情况下，资格预审多用于公开招标，资格后审多用于邀请招标。

第32题:关于工程设计管理的说法，正确的是()。

A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务

B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商

C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务

D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析

正确答案:查看最佳答案

第33题:下列关于建筑工程一切险的说法正确的是()。

A.《标准施工招标文件》(2007年版)规定由发包人投保

B.设备供应商可以作为被保险人

C.被保险人在工地的原有建筑物受到的损失属于除外责任

D.工程施工延误竣工的，工程竣工验收日为保险责任终止日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《标准施工招标文件》(2007年版)规定由承包人投保。被保险人具体包括:(1)业主或工程所有人；(2)承包商或者分包商；(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。建筑工程一切险保险人的保险责任期限终止的时间包括①工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时；②工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时；③保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。以先发生者为准。因此，工程延误竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止。

第34题:承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货()前通知承包人。

A.7天

B.10天

C.5天

D.3天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货7天前通知承包人。

第35题:承包人不能按时开工，应在不迟于协议书约定的开工日期前()d内，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第36题:依据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计合同经()生效。

A.双方当事人抵押物登记后

B.双方当事人签字盖章后

C.双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后

D.双方当事人签字后

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己

正确答案:查看最佳答案

第38题:承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，下列处理错误的是()

A.监理人有权指示承包人钻孔探测

B.监理人有权指示承包人揭开检查

C.增加的费用由承包人承担

D.工期延误由监理人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担

第39题:某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)塔式起重机附着状态下最高附着点以下塔身轴心线对支承面的垂直度不大于()。

A.1/1000

B.2/1000

C.3/1000

D.4/1000

正确答案:查看最佳答案

第41题:《招标投标法》规定，公开招标方式具有()缺点。

A.选择中标人的范围较窄

B.选择面窄

C.投标竞争的激烈程度较差

D.招标时间长.费用高

正确答案:查看最佳答案

第42题:设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是()。

A.发包人原因造成质量不合格

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人要求提前交货

D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:本次招标经过评审比较，投标人的投标书均不满足招标文件的规定而未能选出中标人，后续处理的原则是()。

A.投标截止时间止，投标人少于3个的应重新招标

B.经评标委员会评审后否决所有投标的不再进行招标

C.重新招标后投标人仍少于3个，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后应重新进行招标

D.重新招标后所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后应重新招标

正确答案:查看最佳答案

第44题:(1)关于法人应当具备的条件的说法，正确的是()。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当具备以下条件:依法成立；(2)有必要的财产或者经费；(3)有自己的名称.组织机构和场所；(4)能够独立承担民事责任。参见教材P5。

第45题:设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的()

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前应向监理人提出安全措施，监理人认可后实施，其防护措施费由()。

A.发包人承担

B.承包人承担

C.发包人和承包人共同分担

D.承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支付

正确答案:查看最佳答案

第47题:采用直方图法分析工程质量时，出现双峰型直方图的原因是()。

A.组数或组距确定不当

B.不同设备生产的数据混合

C.原材料发生变化

D.人为去掉上限下限数据

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是()。

A.发包人只能是建设单位

B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质

C.承包人的综合资质只设甲级

D.承包人的行业资质只设甲级

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程设计合同的内容和合同当事人。选项A错误，发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)；选项B错误，承包人是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人；选项D错误，工程设计行业资质.工程设计专业资质.工程设计专项资质设甲级.乙级。参见教材P65。

第49题:招标人在投标须知规定的时间组织投标进行现场考察，其费用()。

A.由招标人承担

B.由投标人承担

C.由双方平均分配

D.由双方协商解决

正确答案:查看最佳答案

第50题:()采购方式适用于程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境。

A.询价

B.直接订购

C.招标投标

D.指定供货商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标投标则是大宗及重要建筑材科和设备采购的最主要方式，该方式有利于规范买卖双方的交易行为、扩大比选范围、实现公开公平竞争，但程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境。

第51题:下列报审.报验表中，需要建设单位签署审批意见的是()。

A.分包单位资格报审表

B.监理通知回复单

C.分项工程报验表

D.工程复工报审表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价之外，还要按照招标文件的规定考虑量化因素不包括()。

A.在中国境外所发生的内陆运输费、保险费

B.投标文件申报的交货期

C.在中国境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性

D.投标设备的性能和生产率

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于塔式起重机使用，不正确的是()。

A.每班作业前进行日检.试吊

B.吊物上站人时不得起吊

C.零星材料起吊时，必须使用吊笼或钢丝绳绑扎牢固

D.吊物重量不明时，应先试吊后起吊

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，悬挑式钢平台钢梁截面高度不应小于()，锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环直径不宜小于()。

A.140mm，16mm

B.140mm，20mm

C.160mm，16mm

D.160mm，20mm

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:我国的合同鉴证实行的是()，合同鉴证根据双方当事人的申请办理。

A.自愿原则

B.公平原则

C.客观原则

D.诚实信用原则

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察服务”内容的是()。

A.进行技术交底

B.提供施工配合

C.评估工程条件

D.参加竣工验收

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“勘察服务”包括:制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告和提供发包人委托的其他服务。“设计服务”包括:编制设计文件和设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或发包人委托的其他服务。

第57题:根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于详细评审阶段工作内容的是()。

A.施工组织设计

B.项目管理机构

C.响应性评审

D.投标报价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:下列关于代理的说法，错误的是()。

A.代理人在代理权限内，以被代理人名义实施民事法律行为，对被代理人发生效力

B.委托代理授权必须采用书面形式，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间，并由被代理人签名或者盖章

C.建设工程活动中涉及的代理多为委托代理

D.合法代理行为的法律后果归属于被代理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。法律规定用书面形式的，应当用书面形式。书面委托代理的授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、权限和期间、并由被代理人签名或者盖章。

第59题:《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)规定，监理人在应当获得监理酬金之日起()日内仍未收到支付单据，而委托人又未对监理人提出任何书面解释，监理人可向委托人发出终止合同通知。

A.5

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第60题:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，则()。

A.承包人负责补偿

B.发包人负责补偿

C.承包人和发包人共同承担补偿责任

D.由该事件的风险责任方

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。

第61题:关于债权转让的表述中，正确的是()。

A.债权人只能将合同的权利全部转让给第三人

B.债权人只能将合同的权利部分转让给第三人

C.法律、行政法规规定转让权利应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续

D.债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部转让给第三人的行为

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，由监理人与承包人共同进行试验和检验时，必要的试验资料和原始记录应由()负责提供。

A.监理人

B.设计人

C.发包人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由监理人与承包人共同进行试验和检验的，承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

第63题:采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价的说法，正确的是()。

A.按评标价确定中标人，按评标价订立合同

B.按评标价确定中标人，按投标价订立合同

C.按投标价确定中标人，按投标价订立合同

D.按投标价确定中标人，按评标价订立合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于()。

A.额外监理工作

B.附加监理工作

C.正常监理工作

D.变更监理工作

正确答案:查看最佳答案

第65题:依据《建设施工合同(示范文本)》规定，因承包人的原因不能按期开工，()后推迟开工日期。

A.需承包人书面通知工程师

B.应经建设行政主管部门批准

C.应经工程师批准

D.需承包人书面通知发包人

正确答案:查看最佳答案

第66题:施工招标文件的内容一般不包括()。

A.工程量清单

B.资格预审条件

C.合同条件

D.投标须知

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:以下做法属于监理单位按ISO要求进行文件标识与控制的是()。

A.保存项目监理机构人员培训记录

B.将工程变更的内容反映在原图上

C.对不合格项的风险性进行确认

D.记录所采取预防措施的过程

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)塔式起重机电气系统对地的绝缘电阻不小于()。

A.4Ω

B.10Ω

C.0.5MΩ

D.10MΩ

正确答案:查看最佳答案

第69题:合同公证一般实行()原则。

A.公平公证

B.自愿公证

C.客观公证

D.合法公证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:以下()适用于进行资格预审的公开招标，让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选

A.招标公告

B.投标邀请书

C.标底

D.招标备案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:4.发布招标公告或投标邀请书招标公告或投标邀请书的作用是让潜在投标人获得招标信息，以便进行项目筛选，确定是否参与竞争。招标公告或投标邀请书分别适用于不同的施工招标方式。招标公告适用于进行资格预审的公开招标。投标邀请书适用于进行资格后审的邀请招标。

第71题:下列财产可以抵押的是()。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.抵押人所有的房屋

D.有争议的财产

正确答案:查看最佳答案

第72题:施工合同履行过程中，因监理人指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:由第三人向债权人履行债务时，在合同履行期限内()。

A.债权人可要求第三人履行债务

B.债权人可强迫第三人履行债务

C.债权人可直接追究第三人的违约责任

D.债权人可强迫债务人履行债务

正确答案:查看最佳答案

第74题:建设工程材料设备可采用询价方式进行采购，买卖双方意思表示一致，合同即可成立，并不以实XXX付为合同成立的条件，这类合同属于()合同。

A.实践

B.双务

C.信用

D.诺成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不以实物交付为合同成立条件的合同属于诺成合同

第75题:为了明确划分由于政策F法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。

A.投标截止日前第14天

B.投标截止日前第28天

C.招标公告发布之日前第14天

D.招标公告发布之日前第28天

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。

第77题:根据ISO质量管理体系标准，以下不属于“以顾客为关注焦点”质量管理原则的是()。

A.加强与顾客的沟通与联络

B.测量顾客满意度

C.利用测量结果持续改进组织的过程和产品

D.确立持续性的改进目标

正确答案:查看最佳答案

第78题:某新建学校项目由教学楼.行政楼等构成，按建设工程项目的划分层次，行政楼属于()。

A.专业工程

B.单项工程

C.单位工程

D.分项工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:委托人选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺质量的检测试验，并与其签订委托合同。试验机构的人员应接受()的指示完成相应的试验工作。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《标准施工合同》，如果承包人有专利技术且有相应设计资质，双方约定由承包人完成部分工程施工图设计时，需要在D订立合同时明确的内容有()。

A.发包人提交施工图审查的时间

B.承包人的设计范围

C.承包人提交设计文件的期限

D.承包人提交设计文件的数量

E.监理人签发图纸修改的期限

正确答案:查看最佳答案

第81题:施工单位申请复工，证明已具备复工条件的相关文件资料包括()。

A.有针对性的整改措施及其落实情况

B.相关会议纪要

C.相关影像资料

D.建设单位认可的整改完成文件

E.监理单位认可的整改完成文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交合约保证金

E.第一中标候选人为接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

第83题:工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有()。

A.设计审批工作延误

B.设计工作内容变更

C.经设计人同意，委托其他人变更设计

D.延误支付设计费

E.非设计人原因要求解除合同

正确答案:查看最佳答案

第84题:设计合同规定设计人的义务包括()。

A.组织工程验收

B.负责设计交底

C.组织设计审查会

D.完成必要的设计变更

E.按约定时间提交设计文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:决标成交阶段的主要工作内容有()。

A.开标

B.资格预审

C.评标

D.定标

E.发布招标公告

正确答案:查看最佳答案

第86题:材料采购合同的订立方式有()。

A.公开招标

B.间接订购

C.直接订购

D.监理机构决定

E.询价、报价、签订合同

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。

A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告

B.承包商可以提出召开早期警告会议

C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定

D.雇主主持早期警告会议

E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。

第88题:狭义的工程险是针对工程的保险，工程的保险险种有()

A.建筑工程一切险(及第三者责任险)

B.人身意外伤害险

C.货物运输险

D.安装工程一切险(及第三者责任险)

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

第89题:关于招标有效期的说法，正确的有()。

A.投标有效期从投标截止日期开始起算

B.投标有效期对投标人有约束力

C.招标人在投标有效期内完成评标即可

D.投标有效期内应完成合同签订工作

E.投标有效期在合同订立后自动终止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作；投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。参见教材P32～33。

第90题:FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》的特征有()。

A.招标文件应提供详细的施工图纸

B.承包商应负责建成设施的长期商业运营

C.业主承担全部“不可预见的困难”风险

D.采用总价合同计价模式

E.业主委派“业主代表”负责管理合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》(“银皮书”)，适用于承包商以交钥匙方式进行设计-采购-施工的总承包，完成一个配备完善的业主只需“转动钥匙”即可运行的工程项目，采用总价合同，承包商承担“不可预见的困难”风险。《设计施工和营运合同条件》(“金皮书”)，适用于承包商不仅需要承担设施的设计和施工工作，还要负责设施的长期运营，并在运营期到期后将设施移交给政府的项目。

第91题:FIDIC《施工合同条件》规定，由于无条件保函对承包商的风险较大，因此通用条件中明确规定了()的情况下业主可以凭履约保函索赔，其他情况则按合同约定的违约责任条款对待。

A.专用条款内约定的缺陷通知期满后仍未能解除承包商的保修义务时，承包商应延长履约保函有效期而未延长

B.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后48d内未派人修补

C.由于承包商的严重违约行为业主终止合同

D.按照业主索赔或争议、仲裁等决定，承包商未向业主支付相应款项

E.缺陷通知期内承包商接到业主修补缺陷通知后42d内未派人修补

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据有关规定，下列需要旁站的关键部位.关键工序有()。

A.土钉墙

B.土方回填

C.地下连续墙钢筋笼绑扎

D.网架结构安装

E.装配式结构安装

正确答案:查看最佳答案

第93题:在施工合同履行过程中，如果发包人不按合同约定及时向承包人支付工程进度款，则承包人有权()。

A.立即停止施工

B.立即解除合同

C.要求签订延期付款协议

D.追究发包人的违约责任

E.在未达成付款协议且施工无法进行时停止施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:施工索赔按照索赔的目的可以分为()。

A.费用索赔

B.工期索赔

C.合同中默示的索赔

D.合同中明示的索赔

E.工程变更索赔

正确答案:查看最佳答案

第95题:施工合同协议书中约定的主要内容包括()。

A.工程概况

B.合同工期

C.质量标准

D.合同价款

E.工程师姓名

正确答案:查看最佳答案

第96题:招标人在招标过程中对申请人的资格审查方式有()。

A.形式审查

B.详细审查

C.资格预审

D.资格后审

E.资格备案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:法律规定出现下列情况之一者，合同当事人依法可以要求解除合同()。

A.合同标的物已经灭失时

B.因不可抗力致使不能实现合同目的的

C.约定的解除条件成熟时

D.权利人考虑到订购的货物市场价格下降时

E.债权人免除债务

正确答案:查看最佳答案

第98题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第99题:下列关于指定分包商的说法，不正确的是()。

A.对指定分包商的任何违约行为，业主都不承担责任

B.一般分包商的违约行为，业主将其视为承包商的违约行为

C.业主选定指定分包商不需征求承包商的意见

D.将指定分包商施工过程中的监督、协调工作纳入承包商的管理之中

E.业主有权将不涉及提供材料、设备、服务等工作内容发包给指定分包商

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:某一般项目的评标委员会组成如下:招标人代表2人，建设行政监督部门代表2人，技术、经济方面专家4人。招标人直接指定的技术专家1人。下列关于此评标委员会人员组成的说法正确的有()。

A.不应该包括建设行政监督部门代表

B.不应该包括招标人代表

C.技术、经济方面的专家所占比例偏低

D.招标人代表所占比例偏低

E.招标人可以直接指定专家

正确答案:查看最佳答案

第101题:下列关于建设工程承包人修改进度计划的表述中，正确的是()。

A.不管实际进度是超前还是滞后于计划进度，只要与计划进度不符时，工程师都有权通知承包人修改进度计划

B.承包人应当按照工程师的要求修改进度计划并提出相应措施，经工程师确认后执行

C.因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，所有的后果应由承包人和发包人共同承担

D.因承包人自身的原因造成工程实际进度滞后于计划进度，工程师应该对确认后的改进措施效果负责

E.如果修改后的进度计划不能按期完工，承包人仍应承担相应的违约责任

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于搅拌机的使用符合安全规定的有()。

A.离合器.制动器应保持正常状态

B.操作手柄应设保险装置，以防误动作

C.搅拌机应搭设防雨.防落物的防护棚

D.料斗升起不用时应松开保险钩，并使其处于脱开状态

E.搅拌机的传动部位应设有防护罩

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:关于质押担保方式的说法，正确的有()。

A.质押中的质物需转移占有

B.专利权可以质押

C.股权不可质押

D.建设用地使用权不可质押

E.土地所有权可以质押

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A正确，质权是一种预定的担保物权，以转移占有为特征。权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:(1)汇票、支票、本票;(2)债券、存款单;(3)仓单、提单;(4)可以转让的基金份额、股权;(5)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权;(6)应收账款;(7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。选项B、C均为权利，可以质押；选项D、E属于不动产，不可质押。

第104题:施工现场质量管理检查记录资料包括()。

A.施工现场质量管理制度

B.主要专业工种操作上岗证书

C.施工图审查核对资料

D.施工组织设计及审批记录

E.工程材料质量证明资料

正确答案:查看最佳答案

第105题:施工招标投标的评标方法有()。

A.综合评估法

B.评标价法

C.最低投标价法

D.综合评标价法

E.以设备寿命周期成本为基础的评标价法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:要约人发出要约之后，欲使要约不生效，可以()。

A.受要约人作出承诺之前，发出撤销通知

B.发出撤回通知，并在要约到达之前到达受要约人

C.受要约人作出承诺之前，送达撤销通知

D.发出撤回通知，并与要约同时到达受要约人

E.撤销通知与承诺同时作出

正确答案:查看最佳答案

第107题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。

第108题:根据《标准施工招标文件》，组成施工招标文件的有()。

A.投标人须知

B.发包人要求

C.图纸及工程量清单

D.合同条款及格式

E.技术标准和要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工招标文件包括下列内容:(1)招标公告或投标邀请书；(2)投标人须知；(3)评标办法；(4)合同条款及格式；(5)工程量清单；(6)图纸；(7)技术标准和要求；(8)投标文件格式；(9)投标人须知前附表规定的其他材料。

第109题:设计施工总承包合同模式下，关于总监理工程师授权的其他监理人员发出的指示，下列说法正确的是()。

A.在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意

B.在授权范围内发出的指示经总监理工程师确认后与其发出的指示具有同等效力

C.承包人对该指示有疑问时，应当首先要求监理人员澄清，不得直接提交总监理工程师

D.承包人对该指示有疑问时，可在收到该指示的48小时内向总监理工程师提出书面异议

E.承包人提出书面异议后，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认.更改或撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B项，在授权范围内发出的指示无需总监理工程师确认，即与其发出的指示具有同等效力。C项，承包人对该指示有疑问时，可以直接提交总监理工程师。D项，承包人对该指示有疑问时，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议。

第110题:对建设工程的实体质量的监督过程中，主体结构工程抽查的主要包括()等。

A.抽查基础砌体.混凝土和防水等施工质量

B.分项.分部工程质量评定资料及隐蔽工程验收记录

C.混凝土构件.钢结构构件制作和安装质量

D.质量保证及见证取样送检检测资料

E.结构安全重点部位的砌体.混凝土.钢筋施工质量抽查情况和检测

正确答案:查看最佳答案

第111题:下列施工过程的质量验收环节中，应由专业监理工程师组织验收的有()。

A.单位工程

B.分部工程

C.单项工程

D.分项工程

E.检验批

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:《招标投标法》规定，对招标人的招标能力要求，下列说法中正确的是()。

A.有编制招标文件的能力

B.具有自己的场所

C.有组织开标、评标、定标的能力

D.有审查投标单位资质的能力

E.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员

正确答案:查看最佳答案

第113题:采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有()。

A.工程量清单中的工程量不准确

B.承包商的投标报价漏缺

C.合同内有调价条款

D.施工中发生工程变更

E.承包商拖期竣工的赔偿

正确答案:查看最佳答案

第114题:以下关于工程开工条件审查，正确的有()。

A.总监代表应组织专业监理工程师审查工程开工报审相关资料

B.总监理工程师应对开工条件逐项审查

C.开工条件合格率达到80%以上时，方可签发开工令

D.开工条件合格率达到90%以上时，方可签发开工令

E.建设单位批准后，项目监理机构方可签发开工令

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是()清偿。

A.按抵押物登记的先后顺序

B.按债权比例

C.按合同生效顺序

D.按债权的价款多少顺序

E.抵押物已登记的先于未登记的

正确答案:查看最佳答案

第116题:从承发包的不同范围和数量进行划分，可以将建设工程合同分为()。

A.施工分包合同

B.建设工程勘察合同

C.建设工程设计施工总承包合同

D.工程施工承包合同

E.建设工程设计合同

正确答案:查看最佳答案

第117题:下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括()。

A.不可抗力事件的影响

B.承包人采购的施工材料未按时交货

C.施工许可证没有及时颁发

D.不具备合同约定的开工条件

E.工程师未按合同约定提供所需指令

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版贵州贵阳监理工程师在线模拟考试试题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:施工招标中作为一个独立合同的，招标单位依据工程的具体内容，可区分不同情况在()范围内进行招标。

A.全部工程

B.单位工程

C.特殊工程

D.分部分项工程

E.土建工程和安装工程

正确答案:查看最佳答案

第119题:设备监造人员可以由()派出。

A.设计单位

B.总承包单位

C.设备安装单位

D.项目监理机构

E.建设单位

正确答案:查看最佳答案