2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题

奥普拉·温弗瑞曾经说过，你相信什么，你就成为什么样的人。这启发了我们， 这启发了我们， 我们都知道，《2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题》只要有意义，那么就必须慎重考虑。我认为，学习是学习者态度的函数，而不是复习遍数的函数。不管你觉得这个考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们就来练题吧！最后祝福你:考试加油!亲爱的朋友，平和一下自己的心态，控制自己的情绪，以平常心态应考，考完一门忘一门，让自己尽量放松，好好休息。希望你一举通过喔!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。

A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延

B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延

C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延

D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过()作为解决争议的最终方式。

A.调解

B.和解

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第2题:对于中间验收，应在专用条款中约定，对需要进行中间验收的单项工程和部位及时进行检查、试验，不应影响后续工程的施工；()应为检验和试验提供便利条件。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第3题:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照规定不能进行清偿的是()。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，起重作业时，高处作业操作人员之间必须有可靠的()。

A.固定拉结措施

B.衬垫保护措施

C.警戒标志标识

D.信号传递措施

正确答案:查看最佳答案

第5题:与承包人串通给委托人或工程造成损失时，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同并要求监理人承担相应的()。

A.赔偿责任或连带赔偿责任

B.连带赔偿责任或刑事责任

C.行政责任或连带赔偿责任

D.行政责任或刑事责任

正确答案:查看最佳答案

第6题:卓越绩效模式的基本特征不包括()。

A.强调产品质量观

B.强调以顾客为中心和重视组织文化

C.强调可持续发展和社会责任

D.强调系统思考和系统整合

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的()。

A.自然人

B.公民

C.领导者

D.组织

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按()执行。

A.争议评审组的评审意见

B.发包人的意见

C.承包人的意见

D.总监理工程师的确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第9题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),单层活动房跨度不宜大于()m。

A.12.0

B.10.0

C.9.1

D.6.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的()。

A.5%

B.10%

C.15%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:履约保证的形式与金额(1)履约担保金(又叫履约保证金)，可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%；(2)履约银行保函，是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的10%；(3)履约担保书，是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。详见教材第14页。

第11题:某工程某分项工程，工程师参加了该分项的验收。在隐蔽后，工程师又对该分项的质量表示怀疑，于是进行了重新检验，结果发现确实存在问题，则()。

A.费用损失由承包方承担，工期损失发包方由承担

B.费用损失由工程师承担，工期损失由承包方承担

C.费用损失由承包方承担，工期损失由承包方承担

D.费用损失由工程师承担，工期损失由发包方承担

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人收到竣工结算价款后()d内应将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:某招标人2011年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在()前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.2011年4月15日

B.2011年5月1日

C.2011年5月15日

D.2011年6月1日

正确答案:查看最佳答案

第14题:施工合同履行过程中，承包人在工程变更确定后()d内，可提出变更涉及的追加合同价款要求的报告，经工程师确认后相应调整合同价款。

A.7

B.14

C.28

D.34

正确答案:查看最佳答案

第15题:工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人强行使用的，由此发生的质量问题由()承担责任。

A.发包人

B.承包人

C.监理工程师

D.监理单位负责人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:在监理合同履行中，出现()情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。

A.工程总投资超过预期金额

B.因承包人原因导致工程延长

C.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故

D.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是()。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价.索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。选项B错误，承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行；选项C错误，为了使工程施工顺利开展，避免指令冲突及尽量减少合同争议，发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令来实现；选项D错误，如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。参见教材P77。

第18题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。

A.30

B.60

C.90

D.120

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。

第19题:招标投标法规定开标的时间应当是()。

A.提交投标文件的同一时间

B.提交投标文件截止日期的同一天

C.提交投标文件截止日期的第二天

D.提交投标文件截止日期的30天内

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是()。

A.工程师不属于雇主人员

B.工程师在合同履行期间独立工作

C.工程师的权利并不来自雇主

D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。雇主授予工程师独立作出决定的权限。工程师处理施工过程中有关问题时应保持公平(Fair)的态度。

第21题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，正确的是()。

A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁

B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定

C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁

D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在()天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第23题:业主与监理单位签订的监理合同文件，除监理委托合同外，还包括标准条件、专用单件以及实施过程中的补充协议等，这些文件发生矛盾时，应以()的顺序为准确认其效力。

A.上述文件排列

B.监理委托合同约定

C.优先使用专用条款

D.年月最后编号

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是()。

A.若招标项目设有标底，开标时应当公布

B.设有最高投标限价地，应规定最低投标限价

C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件

D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:以下关于混凝土立方体抗压强度试验，正确的是()。

A.混凝土强度等级

B.混凝土强度等级≥C60时，100x100x100mm试件的尺寸换算系数为0.95

C.混凝土强度等级

D.混凝土强度等级>C60时，200x200x200mm试件的尺寸换算系数为0.95

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，人货两用施工升降机的悬臂高度指的是()。

A.塔式起重机附墙后最上面一道附着点之上的塔身高度

B.塔式起重机未附着之前的塔身高度

C.人货两用施工升降机未附着之前的导轨架高度

D.人货两用施工升降机附墙后最上面一道附着点之上的导轨架高度

正确答案:查看最佳答案

第27题:建设工程施工合同中，()是指在约定的风险范围内价款不再调整的合同。

A.固定价格合同

B.可调价格合同

C.成本加酬金合同

D.组合计价合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:投标保证的有效期限从()之日起计算。

A.招标文件出售

B.投标文件递交

C.投标截止

D.中标通知书发出

正确答案:查看最佳答案

第29题:风险型CM合同采用()的计价方式。

A.固定总价

B.可调总价

C.单价合同

D.成本加酬金

正确答案:查看最佳答案

第30题:钻孔灌注桩钢筋笼长度的检测方法是()。

A.钻芯法

B.旁孔投射法

C.磁测桩法

D.雷达法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:设计施工总承包合同模式下，承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后()天内，将支付分解报告以及形成支付报告的支持性资料报监理人审批。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

第32题:某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人()。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。无论自行招标还是委托招标，均需按规定向建设行政主管部门办理招标备案后方可进行。

第33题:施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为，其法律责任由()承担。

A.项目经理

B.发包人

C.监理单位

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是()。

A.结合行业特点，编制本行业的“通用合同条款”

B.“专用合同条款"对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意

正确答案:查看最佳答案

参考解析:各行业编制的标准施工合同应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”。各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对标准的“通用合同条款”进行补充、细化。除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效。

第35题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，外保温采用保温浆料，厚度大于()时应分层施工。

A.10mm

B.20mm

C.30mm

D.40mm

正确答案:查看最佳答案

第36题:承包人施工的工程质量应当达到合同约定的标准；发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的()，对工期有影响的应给予相应顺延。

A.合同约定的合同价款

B.追加合同价款

C.工程预付款

D.工程进度款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，预制构件采用钢筋套筒灌浆连接时，应检查套筒的()，应进行连接接头的()。

A.型式检验报告，抗压强度试验

B.型式检验报告，抗拉强度试验

C.生产许可证，抗压强度试验

D.生产许可证，抗拉强度试验

正确答案:查看最佳答案

第38题:因施工原因发生工程质量事故，涉及结构安全处理的重大技术处理方案，一般由()提出。

A.施工单位

B.项目监理机构

C.原设计单位

D.法定检测机构

正确答案:查看最佳答案

第39题:以下对包装的说法错误的是()

A.卖方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要。

B.包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施

C.买方无需将包装物退还给卖方

D.买方必须将包装物退还给卖方

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:卖方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施，从而保护合同材料能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

第40题:《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是()。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查方法和办法

D.资格预审申请文件

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),悬挂高度在100m及其以下的，宜选用长边不大于()m的吊篮平台。

A.7.5

B.6.5

C.5.5

D.2.5

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，塔式起重机独立安装高度不宜大于使用说明书规定的最大独立高度的()。

A.60%

B.75%

C.80%

D.90%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程.合同业务有关的保密资料，这是()的义务。

A.设计人

B.监理人

C.承包人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前()天通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人更换总监理工程师时，应提前14天通知承包人。

第45题:施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()。

A.地基基础

B.防水工程

C.给水管道

D.排水管道

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()

A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定

B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担

C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式

D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据FIDIC《施工合同条件》的要求，建筑工程一切险的投保人一般是()。

A.业主

B.建设工程的所有人

C.分包人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第48题:监理人应当在接到书面请求后()内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求

A.24小时

B.36小时

C.12小时

D.48小时

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:监理人应当在接到书面请求后24小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求

第49题:下列文件中，属于订立合同要约文件的是()。

A.投标书

B.招标公告

C.中标通知书

D.资格预审合格通知书

正确答案:查看最佳答案

第50题:发包人应在监理人收到进度付款申请单后的()天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第51题:关于承包商负责采购的材料和设备的使用前检验的表述中错误的是()。

A.由承包人采购的材料设备，发包人可以指定生产厂或供应商

B.承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定

C.采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由承包人承担

D.工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求由承包人负责修复.拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:某甲级工程监理企业在资质年检时，取得监理工程师注册证书的人员为20人，其他各项均达到标准要求，其年检结论应当为()。

A.合格

B.基本合格

C.不合格

D.基本不合格

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是()。

A.勘察机构设置

B.勘察工作难点分析

C.发包人要求

D.勘察工作具体措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察招标文件内容包括:招标公告或邀请书，投标人须知，评标办法，合同条款及格式，发包人要求，投标文件格式，其他资料。

第54题:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，则()。

A.承包人负责补偿

B.发包人负责补偿

C.承包人和发包人共同承担补偿责任

D.由该事件的风险责任方

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。

第55题:施工图设计文件审查是()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审查。

A.建设行政主管部门

B.工程质量监督机构

C.依法认定的设计审查机构

D.设计主管部门

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是()。

A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效

B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行

C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检

D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工质量管理。选项A错误，监理人收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工，此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认；选项B错误，监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行；选项D错误，重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润。参见教材P88。

第57题:下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是()。

A.不影响合同的效力

B.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效

C.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人

D.部分影响合同的效力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:施工过程中的作业技术交底工作应由()进行。

A.设计单位代表

B.施工单位主管技术人员

C.专业监理工程师

D.施工单位项目经理

正确答案:查看最佳答案

第59题:建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是()。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度増加

D.发包人的工程风险加大

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计施工总承包的优点:(1)单一的合同责任(2)固定工期、固定费用(3)可以缩短建设周期(4)减少设计变更(5)减少承包人的索赔。(选项B、C、D)设计施工总承包的缺点:(1)设计不一定是最优方案(2)监理人对承包人项目实施的监督和检查力度减弱。(选项A)详见教材第109-110页。

第60题:施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前()天以书面形式通知承包人，并继续履行前任作出的书面承诺。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:在设计合同履行过程中，由于不可抗力因素致使合同无法履行时，()。

A.应按国际通用标准处理

B.双方应及时协商处理

C.应按无效合同处理办法处理

D.应按国家示范文本进行处理

正确答案:查看最佳答案

第62题:风险型CM合同的计价方式是()。

A.固定总价

B.成本加酬金

C.固定单价

D.可调单价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式。

第63题:采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分基本原则的说法，正确的是()。

A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包

B.允许供应商同时投标几个合同包

C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品

D.划分的合同包较小，有利于吸引大供应商参与投标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每次招标时，可依据设备材料的性质只发1个合同包或分成几个合同包同时招标。投标人投标的基本单位是合同包，可以投1个或其中的几个合同包，但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标。按照标的物预计金额的大小恰当地划分合同包。若1个合同包划分过大，中小供应商无力问津；反之，划分过小对有实力的供货商又缺少吸引力。

第65题:下列文件中，不能作为项目监理机构施工质量控制依据的是()。

A.建设单位口头指令

B.部门规章与规范性文件

C.工程合同文件

D.技术规程

正确答案:查看最佳答案

第66题:设计招标中，对人员技术力量审查的说法错误的是()。

A.人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力

B.各类设计人员的专业覆盖面

C.人员数量、各类职称人员的比例

D.各类设计人员的从业年限

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:在采用格式条款的合同中，提供格式条款一方对可能造成人身伤害而免除其责任的条款()。

A.有效

B.无效

C.经公证后有效

D.被拒绝后无效

正确答案:查看最佳答案

第68题:某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是()。

A.接受该优惠条件

B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考

C.拒绝接受该优惠条件

D.将该投标人的投标按废标处理

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)塔式起重机的金属结构轨道.所有电气设备的金属外壳.金属线管等均应可靠接地，接地电阻不大于()。

A.4Ω

B.10Q

C.0.5MΩ

D.10MΩ

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:依法必须进行招标的项目，在下列情况中不可以进行邀请招标的是()。

A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目

B.有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的项目

C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目

D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例小的项目

正确答案:查看最佳答案

第71题:材料采购合同内必须絮品应达到的质量标准，根据约定质量标准的原则，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按()执行。

A.行业标准

B.地方标准

C.企业标准

D.推荐性

正确答案:查看最佳答案

第72题:关于《建设工程勘察合同(一)》和《建设工程勘察合同(二)》两个示范文本的说法，正确的是()。

A.两个文本的主要内容是一致的

B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目

C.两个文本适用的勘察任务不同

D.两个文本均不应包括任何设计任务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。

A.5月1日

B.5月15日

C.5月25日

D.5月28日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工验收管理。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。

第74题:代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A.代理人和被代理人

B.被代理人

C.第三人

D.自己

正确答案:查看最佳答案

第75题:在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行技术角度实质性响应，其投标将被否决。

A.用文字表述的数值与数字表示的数值不一致

B.复制招标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分

C.投标人没有提交投标保证金

D.投标人与招标机构有利害关系

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是指()。

A.物

B.行为

C.智力成果

D.货币

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到()。

A.70%及以上

B.80%及以上

C.90%及以上

D.95%及以上

正确答案:查看最佳答案

第78题:钻孔灌注桩桩身混凝土强度的检测方法是()。

A.钻芯法

B.旁孔投射法

C.磁测桩法

D.静载荷试验法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在()到达要约人。

A.要约到达受要约人之前

B.承诺通知到达要约人之前

C.承诺通知发出之前

D.承诺通知到达要约人之后

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:在设计合同的执行过程中，委托方因故要求中途停止设计时须()。

A.支付违约金

B.双倍支付定金

C.结束合同关系

D.书面通知设计人

E.按实际完成工程量付设计费

正确答案:查看最佳答案

第81题:建设工程项目设备材料采购招标，下列选项中，综合评标法需要考虑的因素有()。

A.零配件

B.交货期

C.付款条件

D.寿命残值

E.运输费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有()。

A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人

B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册

C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行

D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书

E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。竣工试验通过后，承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。

第83题:在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有()。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目经理是项目经理部的代理人

C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任

D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任

E.项目经理应对其行为承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目经理是施工企业的代理人。根据代理的特征，由被代理人对代理行为承担民事责任。项目经理部属于法人的职能部门，不能够成为合同法律关系主体，不能够成为被代理人。

第84题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第85题:根据设计施工总承包合同，工程竣工应满足的条件包括()。

A.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件

B.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的缺陷修补工作清单以及相应施工计划

C.合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求

D.监理人要求提交的竣工验收资料清单

E.监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程竣工应满足的条件(1)除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；(2)已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；(4)监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。

第86题:依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括()。

A.办理临时用地.停水.停电申请手续

B.向施工单位进行设计交底

C.提供施工场地地下管线资料

D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

E.开通施工现场与城乡公共道路的通道

正确答案:查看最佳答案

第87题:某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有()。

A.施工企业可以行使代位权

B.施工企业可以行使撤销权

C.施工企业应以建设单位名义行使权利

D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利

E.施工企业行使权利的范围以其债权为限

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足()条件。

A.建筑物的设计稳定、安全、可靠

B.提出技术设计计划

C.设计的施工图达到规定的设计深度

D.设计符合消防、节能、环保等有关强制性标准、规范

E.不存在有可能损害公共利益的其他影响

正确答案:查看最佳答案

第89题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第90题:以下关于工程暂停期间，项目监理机构工作，正确的有()。

A.项目监理机构应如实记录所发生的情况

B.建设单位要求停工且需要暂停施工的，应重点记录建设单位人工.设备在现场的数量和状态

C.建设单位要求停工且需要暂停施工的，应重点记录施工单位人工.设备在现场的数量和状态

D.施工单位原因暂停施工的，应记录直接导致停工的原因

E.施工单位原因暂停施工的，应重点记录建设单位人员.设备在现场的数量和状态

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，买卖双方承担违约责任的方式有()。

A.继续履行合同义务

B.采取经对方认可的补救措施

C.免除守约方配合义务

D.赔偿损失

E.提交仲裁机构裁定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第92题:不可抗力事件的合同责任包括()。

A.承发包双方人员的伤亡损失，分别由各自负责

B.承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担

C.承包人机械设备损坏及停工损失，由发包人承担

D.工程所需清理、修复费用，由承包人承担

E.延误的工期相应顺延

正确答案:查看最佳答案

第93题:关于招标投标过程中标底的说法，正确的有()。

A.招标项目均应编制标底

B.一个招标项目只能有一个标底

C.若招标项目设有标底的，应当在开标时公布

D.标底只能作为评标的参考

E.可以根据标底确定最低投标限价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:下列对可更正的错误表述正确的有()。

A.若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价

B.若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准

C.如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝

D.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以授受

E.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会不可以授受

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，勘察合同的内容有()。

A.发包人应提供的资料

B.勘察现场交通情况

C.勘察成果的提交

D.勘察费用的支付

E.合同争议的解决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程勘察合同(示范文本)(一)》合同条款的主要内容包括:(1)工程概况；(2)发包人应提供的资料；(3)勘察成果的提交；(4)勘察费用的支付；(5)发包人、勘察人责任；(6)违约责任；(7)未尽事宜的约定；(8)其他约定事项；(9)合同争议的解决；(10)合同生效。教材P61。

第96题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，质量保证金的计算基数应包括()。

A.付款周期末已实施工程的价款金额

B.工程预付款的支付金额

C.工程预付款的扣回金额

D.按合同约定价格调整的金额

E.按合同约定经监理人核实的计日工金额

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:从承包人本期应获得的工程进度款中，扣除预付款的支付、扣回以及因物价浮动对合同价格的调整三项金额后的款额为基数。

第97题:施工企业职工意外伤害险按照被保险人人数计收保险费时，说法正确的是()。

A.保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的当日零时起，至约定的终止日的24时止

B.提前竣工的，保险责任自行终止

C.延长工期的，应当办理保险顺延手续

D.因故停工的，工程停工期间，保险责任中止

E.被保险人应当年满18周岁至60周岁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起，至约定的终止日的24时止。凡年满16周岁至65周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为被保险人。

第98题:以下属于设备监造质量控制点的有()。

A.零部件检查试验人员岗位职责及技术水平

B.专职质检人员上岗资格

C.外购配件制造过程的检查

D.成品零件的标识入库

E.出厂前整机性能检测

正确答案:查看最佳答案

第99题:在招标程序中，中标通知书发出后，招投标双方应按照()订立书面合同。

A.招标文件

B.双方在中标通知书发出后对招标文件所作实质性修改

C.投标文件

D.双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改

E.招标人要求投标人垫资的要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:以下关于施工组织设计，正确的是()。

A.施工组织设计经施工项目技术负责人签认后报送项目监理机构

B.施工组织设计需要修改的，由总监代表签发书面意见退回修改

C.项目监理机构宜将要求发回修改施工组织设计的情况及时向建设单位通报

D.施工组织设计需要调整时，由建设单位审批

正确答案:查看最佳答案

第101题:设备监造过程质量状况记录资料的主要内容有()。

A.设备制造单位质量管理检查记录

B.设备订货的合同文件

C.设备制造依据及工艺资料

D.设备制造材料的质量记录

E.零部件加工检查验收记录

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于承包人的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人必须是联合体

B.联合体协议经发包人确认后作为合同附件

C.合同履行过程中，监理人仅与联合体牵头人联系

D.承包人不得擅自改变联合体组成和修改联合体协议

E.联合体组成和内部分工是重要的评标内容

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及到对设计图纸的变更，此变更()。

A.须经工程师同意

B.不须经工程师同意

C.发生的费用由发包人承担

D.发生的费用由承包人承担

E.发生的费用由双方约定承担

正确答案:查看最佳答案

第104题:勘察人作为建设工程勘察合同当事人，应当具备的条件包括()。

A.必须具备法人资格

B.必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照

C.必须持有建设行政主管部门颁发的工程勘察资质证书.工程勘察收费资格证书

D.必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同如违反禁止经营.限制经营.特许经营的相关规定则为无效合同

E.必须在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:必须持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，并且必须在其核准的经营范围内从事建设活动，超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为无效合同。

第105题:在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括()。

A.事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误

B.造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任

C.造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错

D.按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知

E.按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:合同法律关系由()要素构成。

A.法律关系主体

B.法律关系客体

C.法律关系内容

D.法律事实

E.权利和义务

正确答案:查看最佳答案

第107题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人受发包人委托管理施工合同履行的权力有()。

A.在发包人授权范围内发出监理人指示

B.根据合同约定向承包人发出变更指示

C.根据工程实际情况免除合同约定的承包人部分义务

D.与施工合同当事人商定变更工程价款

E.检查工程实体、材料和设备质量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人无权免除或变更合同约定的承包人权利、义务和责任。

第108题:设备采购监理工作开始时，监理工程师应熟悉和掌握设计文件对拟采购设备的()。

A.各项要求

B.技术说明

C.价格

D.供应单位

E.有关标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，卖方按照合同约定的进度交付合同约定的材料并提供相关服务后，买方在支付进度款前需收到卖方提交的单据有()。

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份

D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份

E.保险公司出具的履约保函正本一份

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方在支付进度款前需收到卖方提交的单据有(1)卖方出具的交货清单正本一份；(2)买方签署的收货清单正本一份；(3)制造商出具的出厂质量合格证正本一份；(4)合同材料验收证书或进度款支付函正本一份；(5)合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

第110题:按照不同的标准，建设工程材料设备采购合同可以有不同的分类建设工程材料设备采购合同的买受人可以是()。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.生产厂家

E.供货人

正确答案:查看最佳答案

第111题:编制设计要求文件应兼顾的事项有()。

A.严格性

B.完整性

C.灵活性

D.现代性

E.经济性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:根据《标准施工招标资格预审文件》，下列单位中，将被拒绝作为资格预审申请人的有()。

A.承担本标段设计任务的设计施工总承包单位

B.本标段的监理人

C.与本标段招标代理机构同为一个法定代表人的单位

D.与招标人同属一个行政主管部门的单位

E.招标人不具备独立法人资格的附属机构

正确答案:查看最佳答案

第113题:在总投资为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有()。

A.单项合同估算价为1000万元的施工项目

B.单项合同估算价为170万元的材料采购项目

C.单项合同估算价为30万元的设计项目

D.单项合同估算价为20万元的勘察项目

E.单项合同估算价为20万元的监理项目

正确答案:查看最佳答案

第114题:依据设计合同的规定，设计人应配合施工，包括()。

A.负责设计变更

B.负责修改预算

C.参加隐蔽工程验收

D.参加工程竣工验收

E.参加施工组织设计目查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:下列关于资格预审和资格后审说法正确的有()。

A.二者不同时使用

B.二者审查的时间不同

C.二者审查的内容是不一致的

D.资格预审多用于公开招标

E.资格后审多用于邀请招标

正确答案:查看最佳答案

第116题:按照《合同法》的规定，下列合同中，属于可撤销合同的有()。

A.订立损害社会公共利益的合同

B.必须招标的项目未招标订立的合同

C.订立显失公平的合同

D.因重大误解而订立的合同

E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据《建设工程监理合同》通用条款规定，委托人的义务包括()。

A.负责购买材料

B.提供与有关设备.房屋，供监理人无偿使用

C.必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件

D.在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面回复

E.授权一名熟悉工程情况的代表负责与监理人联系

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版最新版吉林省监理工程师模拟真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有()。

A.办理土地征用

B.向工程师提供工程进度计划

C.提供保证施工安全需要的围栏设施

D.协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

E.提供施工现场的地下管线资料

正确答案:查看最佳答案

第119题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在缺陷责任期内应由发包人承担责任的有()。

A.承包人提供的材料存在质量缺陷

B.发包人提供的设备存在质量缺陷

C.发包人超设计工况运行导致故障

D.发包人按承包人提供的运行手册运行导致故障

E.设备未及时进行日常维护导致故障

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，修复费用和利润按缺陷原因的责任方承担:属于承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用；属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。A、D属于承包人的责任。缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。E属于发包人责任。