2024版湖北武汉监理工程师考试真题

拿破仑·希尔曾经说过，不要等待，时机永远不会恰到好处。这启发了我们， 这启发了我们， 是不是不知道《2024版湖北武汉监理工程师考试真题》对你是否真有用?既然如此，学问二字，须要拆开看，学是学，问是问。能那么认真找到这个页面的呢，是十分值得表扬的，那开始我们就来练题吧！最后祝福你:考试即将来临，或许你有些焦急紧张，或许有些不安担心，或许正在为一道数学题而绞尽脑汁，或许我帮不上什么忙，就祝你考试顺利吧!~用平常心对待，问心无愧，尽力就好!~加油!~

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:下列关于资格预审和资格后审的说法，不正确的是()。

A.资格预审与资格后审不同时使用

B.公开招标的项目，实行资格预审

C.邀请招标的项目，实行资格后审

D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:根据FICIC《施工合同条件》，当()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.已支付进度款累计金额

B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款

C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金

D.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当已支付的工程进度款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金(我国标准施工合同中的“质量保证金”)两项款额后，达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。预付款起扣点后每次工程进度款支付时扣还的预付款额度=(本期承包商应得金额-后续支付的预付款-本期应扣保留金)×25%。

第2题:承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。

A.工程延误索赔

B.工程变更索赔

C.工程加速索赔

D.合同工期索赔

正确答案:查看最佳答案

第3题:下列合同不适用合同法的是()。

A.买卖合同

B.借款合同

C.委托合同

D.收养合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可订立1000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为()。

A.不成立

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自()时起由卖方转移到买方。

A.交付

B.核验

C.清点

D.签约

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移到买方。

第6题:资格审查分为()种审查方法

A.2

B.3

C.4

D.1

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:资格审查分为资格预审和资格后审两种审查方法资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法

第7题:工程师发出口头指示后，未能及时补发书面指示，又在收到承包人将口头指示的书面记录要求工程师确认的函件()个工作日内未作出确认或拒绝答复，则承包商的书面函件应视为对口头指示的书面确认。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第8题:施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工的，应在不迟于协议书约定的开工日期前()天，以书面形式向监理工程师提出延期开工的理由和要求。

A.7

B.14

C.24

D.48

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《中华人民共和国招标投标法》，中标通知书发出后招标人和中标人应在()天内订立书面合同。

A.10

B.20

C.30

D.40

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。

A.初步设计编制的概算价

B.施工图设计编制的预算价

C.投标书中标明的报价

D.评标委员会算出的评标价

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据施工合同履约担保规定,发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是()。

A.承包人遇不可抗力使施工受阻

B.中标人拒绝签订施工合同

C.承包人在施工中毁约

D.承包人提出不合理的索赔

正确答案:查看最佳答案

参考解析:若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿:①施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；②承包人破产，倒闭。

第12题:材料采购合同履行中，对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交货部分，以及品种.型号.规格.质量等不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管.保养等费用由()承担。

A.供货方

B.采购方

C.运输部门

D.保管部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据标准施工合同的通用条款中规定，关于物价浮动价格调整的说法正确的是()。

A.工期12个月以上的施工合同应设有调价条款

B.工期12个月以上的施工合同，由发包人承担市场价格变化的风险

C.总价支付部分参考单价部分考虑物价浮动对合同价格的调整

D.通用条款规定的基准日期指投标截止时间前14天的日期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:1.基准日期通用条款规定的基准日期指投标截止时间前28天的日期。2.调价条款(2)标准施工合同的规定。工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险。标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。

第14题:关于工程预付款的扣还，下列说法错误的是()。

A.预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还

B.从达到合同总价的10%那个月起扣

C.本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除25%作为预付款的偿还

D.合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的扣减

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是()。

A.执行监理人编制的施工安全措施计划

B.要求发包人提供劳动保护用具

C.制定安全操作规程

D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。承包人对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任。

第16题:卓越绩效模式的基本特征不包括()。

A.强调大质量观

B.强调以顾客为中心和重视组织文化

C.强调可持续发展和社会责任

D.强调符合法律法规要求

正确答案:查看最佳答案

第17题:按照施工合同范本通用条款的规定，()原因造成的工期延误，经监理工程师确认后工期不予顺延。

A.不可抗力

B.设计变更和工程量增加

C.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

D.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过6小时

正确答案:查看最佳答案

第18题:技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。

A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:第二阶段招标，投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人。

第19题:某采购合同中，甲乙双方约定违约金为100万元，在合同履行过程中，因供货方的原因不能交货，承包人为了避免停工，只能以高出原采购合同价120万元的价格采购同种材料，则供货方应赔偿给承包人()万元。

A.220

B.120

C.1OO

D.20

正确答案:查看最佳答案

第20题:以下关于分项工程验收合格的规定，正确的是()。

A.分项工程所含主控项目均应验收合格

B.分项工程所含保证项目均应验收合格

C.分项工程所含检验批均应验收合格

D.分项工程所含检验批主要功能抽样检验合格

正确答案:查看最佳答案

第21题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，因不可抗力事件导致的工程本身的损害以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损失，由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人和发包人共同

D.施工场地保管员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)宜委托()对吊篮悬挂机构支撑点处结构的承载能力进行复核确认。

A.吊篮制造厂家

B.吊篮安装单位

C.吊篮使用单位

D.建筑结构原设计单位

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据英国土木工程师学会颁布的《工程施工合同》(ECC),采用综合单价计量承包的,应选择的合同是()。

A.带有工程量清单的标价合同

B.带有分项工程量表的标价合同

C.带有工程量清单的目标合同

D.带有分项工程量表的目标合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:带有工程量清单的标价合同适用于采用综合单价计量承包；带有分项工程量表的标价合同适用于固定价格承包；目标合同适用于在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本，当实际费用节支或超支时，双方按合同约定的方式分摊。

第24题:根据《标准勘察招标文件》，需要由勘察人准备的文件资料是()。

A.工程勘察项目机构人员安排报告

B.工程勘察任务委托书

C.勘察工作范围内地下埋葬物资料

D.工程所需坐标与标高资料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:其余选项属于发包人提供的资料

第25题:下列内容关于预付款担保的说法正确的是()。

A.采用的是条件担保形式

B.自合同签订时生效

C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款

D.自始至终保函的金额不得变动

正确答案:查看最佳答案

第26题:总价合同，也称总价包干合同，是指合同就约定的工程施工内容和要求，规定一个确定的总价作为业主支付给承包商的款额。总价合同包括固定总价和可调总价两种形式。以下关于固定总价合同说法错误的是()

A.承包商几乎承担了如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等全部风险

B.承包商在报价时，应充分的估计价格变动因素以及不可预见因素

C.业主把风险分配给承包商，业主承担的风险较小

D.工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下不可以对合同价格进行调整

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。对业主而言，在合同签订时就可以基本确定项目总投资额，有利于投资控制，通过把风险分配给承包商，业主承担的风险较小。固定总价合同中也可约定，在工作范围较之合同规定发生变化、工程变更超过一定幅度等特殊情况下可以对合同价格进行调整。

第27题:抵押与质押的区别主要在于()。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:在发包人与承包人之间的索赔事件处理和解决过程中，()是个核心。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.委员会

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《标准设计施工总承包招标文件》对下列组成合同的文件①发包人要求②价格清单③通用合同条款正确的优先解释顺序是()。

A.③-①-②

B.②-③-①

C.③-②-①

D.②-①-③

正确答案:查看最佳答案

参考解析:排序为合中投专通发承清

第30题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，提升高度()及以上的附着式整体和分片提升脚手架工程应由施工单位组织召开专家论证会。

A.200m

B.150m

C.50m

D.18m

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:在工程项目的建设过程中，最为常见的一种担保方式是()。

A.保证

B.留置

C.抵押

D.定金

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权得到费用和工期补偿，但无利润补偿的情形是()。

A.发包人提供图纸延误

B.不利的物质条件

C.隐蔽工程重新检验质量合格

D.监理人指示错误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据标准施工合同通用条款中给予承包人补偿的标准，总结补偿原则:(1)非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期；(2)发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润；(3)发包人无过错导致承包人损失→补偿费用；(4)不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润(损失自担)。因此，选项A、C、D情况下，承包人有权得到费用、利润和工期补偿。选项B情况下，承包人有权得到费用和工期补偿，但无利润补偿。详见教材第97页。

第33题:保证方式没有约定或约定不明确的，按()承担保证责任。

A.一般保证

B.连带责任保证

C.违约

D.合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:发包人应在双方计量确认后()d内向承包人支付工程进度款。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第35题:“评标价”是指()。

A.标底价格

B.中标的合同价格

C.投标书中标明的报价

D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值

正确答案:查看最佳答案

第36题:建设工程的建设合同大体上不包括()阶段。

A.勘察

B.设计

C.施工

D.造价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:施工合同示范文本规定，承包人不能按时开工的，应在不迟于协议书约定的开工日期前()天，以书面形式向监理工程师提出延期开工的理由和要求。

A.7

B.14

C.24

D.48

正确答案:查看最佳答案

第38题:招标单位在评标委员会中不得超过1/3，其他人员应来自()。

A.参与竞争的投标人

B.招标单位的董事会

C.上级行政主管部门

D.省、市政府部门提供的专家名册

正确答案:查看最佳答案

第39题:为充分发挥投标人设备制造和安装的综合实力，采用合并招标方式采购设备和安装工程时，可按照()来确定招标类型。

A.设备生产周期

B.安装工程实施周期

C.设备安装条件

D.各部分所占费用比例

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:如采用合并招标，可以按照各部分所占费用比例来确定具体招标类型。

第40题:定金的数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的()。

A.10%

B.20%

C.25%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

第41题:通过资格预审详细审查的申请人数量不足()个的，招标人应分析具体原因，根据实际情况重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金的性质属于()。

A.合同实施期的暂列金额

B.承包商部分工程的预付款

C.业主的履约保证金

D.作为承包商严格履行合同义务的措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:甲因无足够的现金交住院费，将手表交给医院，约定明天带现金来将手表取回，医院依据()取得手表的占有。

A.抵押权

B.质押权

C.留置权

D.债权

正确答案:查看最佳答案

第44题:以下关于砌筑砂浆试块强度验收，正确的是()。

A.同一验收批砂浆试块强度平均值应≥设计强度等级值的115倍

B.同一验收批砂浆试块强度平均值应≥设计强度等级值的120倍

C.同一验收批砂浆试块强度最小一组强度值应≥设计强度等级值的80%

D.同一验收批砂浆试块强度最小一组强度值应≥设计强度等级值的85%

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是()。

A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人

B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案

C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人

D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。发包人不是分包合同当事人。

第46题:合同法律关系的主体不包括()。

A.自然人

B.法人

C.智力成果

D.其他组织

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将()返还承包商。

A.保留金的50%

B.保留金的70%

C.保留金的90%

D.全部保留金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商；颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。详见教材第141页。

第48题:某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是()。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于塔式起重机拆卸，不正确的是()。

A.塔式起重机拆卸应办理告知手续

B.非常规拆卸方案应经专家论证

C.拆卸时应先拆除附着装置，后降塔身标准节

D.拆卸作业一般应连续进行

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于自制起重扒杆吊装作业，不正确的是()。

A.起重扒杆应进行专项设计

B.起重扒杆采用电动葫芦作业时，其固定点应有施工图

C.电动葫芦严禁在脚手架上固定使用，手动葫芦不受此限制

D.起重扒杆作业前应进行试吊

正确答案:查看最佳答案

第51题:以下关于发包人审查设计文件，说法错误的是()

A.发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为设计人的设计文件已经通过发包人审查

B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过15天。

C.审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。

D.发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应当给予配合

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天

第52题:关于格式条款理解争议的表述中，不正确的是()。

A.对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常的理解予以解释

B.在格式条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款

C.对格式条款有两种以上解释的，应当做出有利于提供格式条款的一方的解释

D.对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款的一方的解释

正确答案:查看最佳答案

第53题:项目监理机构向建设单位提交的质量事故书面报告的内容不包括()。

A.工程及各参建单位名称

B.事故责任者的认定

C.事故处理的过程及结果

D.事故发生原因的初步判断

正确答案:查看最佳答案

第54题:总监理工程师作为监理单位的代理人属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于违反法律法规的是()。

A.工程招投标中的不公平竞争

B.计算简图与实际受力情况不符

C.图纸技术交底不清

D.边设计.边施工

正确答案:查看最佳答案

第56题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师处理承包人索赔的决定()。

A.承包人必须接受

B.仲裁机构应予以认可

C.排除了法院的诉讼管辖

D.不具有强制性的约束力

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业，其时间范围是指()。

A.22时至6时

B.22时至8时

C.20时至6时

D.20时至8时

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。

A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现

B.仲裁事项可以通过默示的方式体现

C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效

D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《施工合同标准文本》的规定，因承包人违约而解除合同，发包人的行为正确的是()。

A.发包人不可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工

B.发包人无权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施

C.发包人扣留使用承包人在现场的材料设备，则发包人不能再享有索赔的权利

D.发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是违约责任。选项A，发包人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他承包人施工;选项B，发包人有权扣留使用承包人在现场的材料.设备和临时设施;选项C，发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

第60题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于扣件式钢管脚手架的架体内封闭，不正确的是()。

A.脚手架内立杆距离墙体净距不宜大于200mm，否则应铺设站人片

B.脚手架首层及顶层应设置水平封闭隔离

C.脚手架在施工层应设置水平封闭隔离

D.脚手架在非施工层可不设置水平封闭隔离

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:根据标准施工合同文本，关于对承包人施工设备的控制的说法不正确的是()。

A.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备

B.承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划时，监理人要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由发包人承担

C.承包人的施工设备未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地

D.对目前闲置的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担。承包人的施工设备和临时设施应专用于合同工程，未经监理人同意，不得将施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包人方可将其撤离施工现场。

第62题:工业生产用的管道防“跑.冒.滴.漏”，反映的是工程质量的()特性。

A.适用性

B.安全性

C.可靠性

D.耐久性

正确答案:查看最佳答案

第63题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)气瓶距明火应大于()m，当不能满足安全距离时，应采取隔离措施。

A.12

B.10

C.8

D.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前()日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人征得发包人同意后，应在约定的开工日期7天前向承包人发出开工通知。

第65题:本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则()。

A.行为人承担民事责任

B.视为不同意

C.本人承担民事责任

D.视为同意

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.政府投资政策变化

D.局部武装暴动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:业主与监理单位签订的监理合同文件，除监理委托合同外，还包括标准条件.专用单件以及实施过程中的补充协议等，这些文件发生矛盾时，应以()的顺序为准确认其效力。

A.上述文件排列

B.监理委托合同约定

C.优先使用专用条款

D.年月最后编号

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前()天通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人更换总监理工程师时，应提前14天通知承包人。

第69题:保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得()的书面同意。

A.被保证人

B.第三人

C.保证人

D.公证机关

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，下列说法正确的是()。

A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

正确答案:查看最佳答案

第71题:某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则()。

A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿

B.合同有效，但货款应由采购员承担

C.合同无效，A企业可能退货

D.合同有效，货款应由A企业支付

正确答案:查看最佳答案

第72题:合同当事人一方提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应()。

A.立即停止执行

B.继续有效

C.宣告无效

D.对要求变更的条款部分无效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:设计合同必须具有上级机关批准的()才能签定。

A.设计任务书

B.总概算

C.施工图设计

D.初步设计文件

正确答案:查看最佳答案

第74题:下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是()。

A.自然人

B.项目经理部

C.设计事务所

D.监理事务所

正确答案:查看最佳答案

第75题:合同法律关系是指合同法律规范调整的.在民事流转过程中形成的()关系。

A.债权与债务

B.代理与被代理

C.法人与自然人

D.权利与义务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:以下关于单位工程质量验收，正确的是()。

A.由监理单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收

B.对验收中提出的整改问题，建设单位应督促施工单位及时整改

C.工程质量符合要求的，总监理工程师应在工程竣工验收报告中签署验收意见

D.设计单位项目负责人可书面委托总监理工程师参加验收

正确答案:查看最佳答案

第77题:监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为()之日。

A.当事人签字

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

正确答案:查看最佳答案

第78题:建设工程材料采购合同，交付地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所在地，则交货地点为()。

A.标的物所在地

B.合同订立地

C.买受人订立合同时的营业地

D.出卖人订立合同时的营业地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:交付地点约定不明确，不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，适用下列规定:(1)标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人；(2)标的物不需要运输，出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的，出卖人应当在该地点交付标的物；出卖人和买受人订立合同时不知道标的物在某一地点的，应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。

第79题:有关招标代理机构的说法中，错误的是()。

A.上级主管部门可以指定招标代理机构

B.招标代理机构与行政机关无隶属关系

C.招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜

D.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:监理工程师的索赔管理任务包括()。

A.按法律规定制定《索赔评价报告》

B.通过有效的合同管理减少索赔事件的发生

C.依据相关法规和工程合同公正合理的处理索赔事件

D.处理索赔事件时尽量维护业主的权益

E.预测和分析导致索赔的原因和可能性

正确答案:查看最佳答案

第81题:建设工程质量的特性主要表现在以下几个方面()。

A.适用性

B.耐久性

C.节能性

D.与环境的协调性

E.美观性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:在招标程序中，()等将作为未来合同文件的组成部分。

A.招标文件

B.中标人的投标文件

C.中标函

D.未发中标通知书前双方协商对投标价格的修改

E.发出中标通知书后双方协商对投标价格的修改

正确答案:查看最佳答案

第83题:施工招标的发包工作范围可以是()招标。

A.全部工程

B.单位工程

C.特殊专业工程

D.分部工程

E.分项工程

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《建设工程监理合同》通用条款规定，委托人的义务包括()。

A.负责购买材料

B.提供与有关设备、房屋，供监理人无偿使用

C.必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件

D.在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面回复

E.授权一名熟悉工程情况的代表负责与监理人联系

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:关于招标有效期的说法，正确的有()。

A.投标有效期从投标截止日期开始起算

B.投标有效期对投标人有约束力

C.招标人在投标有效期内完成评标即可

D.投标有效期内应完成合同签订工作

E.投标有效期在合同订立后自动终止

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。招标人应在有效期内完成评标.定标.签订合同的全部工作；投标人在有效期内不得要求撤销或修改其投标文件，否则将没收投标保证金。参见教材P32～33。

第86题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，对不满足设计要求的地基，常见的处理方案有()。

A.注浆地基

B.高压喷射注浆地基

C.水泥土搅拌桩地基

D.预压地基

E.天然地基

正确答案:查看最佳答案

第87题:《建设工程委托监理合同(示范文本)》由()组成。

A.建设工程委托监理合同

B.规范.图纸

C.委托人对监理人的授权委托书

D.标准合同条件

E.专用合同条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的有()。

A.邻近建筑物、构筑物的保护工作

B.发包人委托承包人完成工程配套的设计

C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施

D.承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手续

E.对已竣工而未交付工程的损伤修复

正确答案:查看最佳答案

第89题:施工现场质量管理检查记录资料包括()。

A.施工现场质量管理制度

B.主要专业工种操作上岗证书

C.施工图审查核对资料

D.各工序作业原始施工记录

E.工程材料质量证明资料

正确答案:查看最佳答案

第90题:邀请招标的优点是()。

A.投标竞争激烈

B.节约招标费用和节省时间

C.邀请范围广

D.不需要发布招标公告和设置资格预审程序

E.减小了合同履行过程中承包方违约的风险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:合同鉴证应当审查的主要内容有()。

A.不真实、不合法的合同

B.不能即时鉴证，而当事人又不能等待的

C.当事人提供的申请材料不齐全，经告知后补正的

D.有足以影响合同效力的缺陷且当事人拒绝更正的

E.当事人提供的申请材料不齐全，经告知补正而没有补正的

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《机电产品购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法正确的有()。

A.买方有权检验货物，且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同约定的规格，并且不承担额外的费用。检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地.交货地点和/或货物的最终目的地任何地点进行。在交货前，卖方应让制造商出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时提交给支付银行文件的一个组成部分，但不能作为有关质量.规格.性能.数量或重量的最终检验。

第93题:关于《标准设计施工总承包招标文件》适用范围的说法，正确的有()。

A.适用于设计—施工一体化的总承包项目

B.适用于依法强制监理的项目

C.适用于所有招标项目

D.只适用于公开招标的设计施工总承包项目

E.适用于依法必须进行招标的设计施工总承包项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。标准设计施工总承包招标文件适用于设计—施工一体化的总承包项目，适用于公开招标和邀请招标。参见教材P23。

第94题:勘察合同履行中，由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停.窝工或来回进出场地，发包人应承担的责任包括()等。

A.补偿发包人来回的进出场费和调遣费

B.付给勘察人停.窝工费，金额按预算的平均工日产值计算

C.费用按实际延误的工日乘以延时费率计算

D.工期按实际延误的工日顺延

E.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费

正确答案:查看最佳答案

第95题:合同生效应当具备的条件有()。

A.意思表示真实

B.不违反法律或者社会公共利益

C.合同的生效必须附条件

D.合同的生效必须附期限

E.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

第96题:施工单位实施质量控制活动的质量记录资料包括以下内容()。

A.施工现场质量管理检查记录资料

B.工程材料质量记录

C.施工过程作业活动质量记录资料

D.质量监理细则

E.监理规划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:合同履行中发生下列()情况属设计人违约:

A.设计人转包

B.违法分包

C.未经发包人同意擅自分包

D.发包人原因造成设计停止

E.发包人未支付设计费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同履行中发生下列情况之一的，属于设计人违约:(1)设计文件不符合法律以及合同约定:(2)设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包;(3)设计人未按合同计划完成设计，从而造成工程损失;(4)设计人无法履行或停止履行合同;(5)设计人不履行合同约定的其他义务。

第98题:指定分包商的特点主要表现为()。

A.业主选择实施该部分工程的施工单位

B.指定分包商与业主签订合同

C.承包商负责指定分包商施工的协调管理

D.指定分包商的工程款从暂定金额内支付

E.指定分包商的违约行为视为承包商违约

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《标准施工招标资格预审文件》，资格审查办法的内容有()

A.审查方法

B.审查标准

C.审查委员会组成

D.审查程序

E.审查结果

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法，每种办法都包括简明说明、评审因素和标准的附表和正文。附表由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写。正文包括4部分:(1)审查方法；(2)审查标准，包括初步审查标准、详细审查标准，以及评分标准(有限数量制)；(3)审查程序，包括初步审查、详细审查、资格预审申请文件的澄清，以及评分(有限数量制)；(4)审查结果。

第100题:依据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标，此标准为()。

A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上

B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

C.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上

D.单项合同估算价低于规定的标准，但项目总投资在2500万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购

E.全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以采用邀请招标

正确答案:查看最佳答案

第101题:“建筑工程一切险”中，保险人对()等原因造成的损失不负责赔偿。

A.包装物料的损失

B.自然磨损造成的损失

C.地震带来的损失

D.火灾带来的损失

E.设计错误引起的损失

正确答案:查看最佳答案

第102题:下列报审.报验表中，只需由专业监理工程师签署审查意见的有()。

A.分部工程报验表

B.单位工程竣工验收报审表

C.施工控制测量成果报验表

D.工程材料.构配件.设备报审表

E.分包单位资格报审表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:以下关于砌块材料验收，正确的有()。

A.各类砌块都应有产品合格证书

B.各类砌块都应有产品性能型式检验报告

C.砌块应按规定抽取试件进行抗压.弯曲抗拉等力学性能试验

D.砌块应按规定抽取试件进行抗拉.抗折等力学性能试验

E.砌块应按规定抽取试件进行抗冻性能试验

正确答案:查看最佳答案

第104题:以下关于项目监理机构审查施工组织设计，符合要求的是()。

A.施工组织设计的编审程序应符合要求

B.总监理工程师审查后发现不符合要求的，应口头通知施工单位进行修改

C.项目监理机构应将已审定的施工组织设计及时报送建设单位

D.经审查批准的施工组织设计，施工单位应认真贯彻实施

E.施工单位擅自改动施工组织设计时，项目监理机构应及时发出监理通知单

正确答案:查看最佳答案

第105题:英国土木工程师学会发布的工程施工合同(ECC)的基本组成内容有()。

A.核心条款

B.索赔条款

C.主要选项条款

D.次要选项条款

E.决协议条款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对于具体工程项目建设使用的施工合同，使用者可以根据其项目模式特点和自身需要，在核心条款的基础上，加上选定的主要选项条款和次要选项条款，就可以组合形成了一个内容约定完备的合同文件。

第106题:工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括()。

A.正常的监理工作

B.附属工作

C.附加工作

D.额外工作

E.业主要求的工作

正确答案:查看最佳答案

第107题:保险人可以对()带来的损失不负责赔偿。

A.设计原因

B.自然事件

C.原材料缺陷或工艺不善

D.意外事故

E.维修保养费用

正确答案:查看最佳答案

第108题:监理招标中，评标委员会对投标人的资质进行评审，其内容主要包括()。

A.财务状况

B.人员综合情况

C.批准的监理业务范围

D.单位规模

E.资质等级

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:依据施工合同示范文本规定，施工合同发包人的义务包括()。

A.办理临时用地.停水.停电申请手续

B.向施工单位进行设计交底

C.提供施工场地地下管线资料

D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

E.开通施工现场与城乡公共道路的通道

正确答案:查看最佳答案

第110题:属于委托监理合同正常监理酬金中直接成本的有()。

A.经营业务费

B.交通费、差旅费、办公设施费

C.监理人员和监理辅助人员的王资，包括津贴、附加工资、奖金等

D.用于该项工程监理人员的其他专项开支，包括差旅费、补助费等

E.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用

正确答案:查看最佳答案

第111题:以下属于设备运输方案审查内容的有()。

A.运输前准备工作

B.运输时间

C.运输方式

D.起重和加固方案

E.装箱单和随机文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:工程师在审查承包商的索赔报告中要求顺延的工期时，以下做法正确的有()。

A.划清施工进度拖延的责任

B.被延误的工作处于施工进度计划关键线路上

C.被延误的工作处于施工进度计划非关键线路上

D.工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力

E.工程师有权指示承包人删减某些合同内规定的工作，同时要求相应缩短合同工期

正确答案:查看最佳答案

第113题:FIDIC《施工合同条件》规定，施工质量管理中，承包商对施工中涉及的()的资料应有充分的了解。

A.现场的现状和性质

B.水文和气候条件

C.为实施和完成工程及修复工程缺陷约定的工作范围和性质

D.工程所在地的法律、法规和雇佣劳务的习惯做法

E.资料提供的岩土条件

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有()。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程质量标准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，包括承包人的工程设计方案和设备方案的说明;分包方案;对发包人要求中的错误说明等内容。

第115题:下列关于申请人须知的说法正确的有()。

A.申请人须知包括申请人须知前附表和正文

B.申请人须知前附表内招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制

C.申请人须知前附表用于进一步明确正文中的未尽事宜

D.正文包括八部分内容

E.资格预审申请文件的审查，包括审查委员会和资格审查两部分内容

正确答案:查看最佳答案

第116题:对建设工程的实体质量的监督过程中，主体结构工程抽查的主要包括()等。

A.抽查基础砌体、混凝土和防水等施工质量

B.分项、分部工程质量评定资料及隐蔽工程验收记录

C.混凝土构件、钢结构构件制作和安装质量

D.质量保证及见证取样送检检测资料

E.结构安全重点部位的砌体、混凝土、钢筋施工质量抽查情况和检测

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于承包人的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人必须是联合体

B.联合体协议经发包人确认后作为合同附件

C.合同履行过程中，监理人仅与联合体牵头人联系

D.承包人不得擅自改变联合体组成和修改联合体协议

E.联合体组成和内部分工是重要的评标内容

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版湖北武汉监理工程师考试真题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有()。

A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件

B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同

C.承包人可根据需要自行修改联合体协议

D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容

E.承包人可根据需要自选调整联合体组成

正确答案:查看最佳答案

第119题:合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过和解解决纠纷，因为和解解决的优点是()。

A.有利于和解协议的执行

B.双方当事人均受和解协议的约束

C.简便易行，能经济.及时地解决纠纷

D.是仲裁机构对纠纷进行仲裁的先决条件

E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行

正确答案:查看最佳答案