2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题

德谟克利特曾经说过，节制使快乐增加并使享受加强。这启发了我们， 这启发了我们， 这种《2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题》对本人来说意义重大，相信对这个世界也是有一定意义的。既然如此，读万卷书，行万里路。不管你觉得这个考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们好好看题吧！最后祝福你:希望考试卷上的题目都是你似曾相识的，并建立了深厚感情，让你可以迎刃而解!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于脚手架工程，不正确的是()。

A.台风地区脚手架设计应考虑台风时的风荷载

B.脚手架支设在屋面.雨棚.阳台等悬譬构件时，应对其结构安全性进行验算

C.脚手架基础影响范围内可进行挖掘作业

D.脚手架搭设材料使用前应进行抽样检测

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是()。

A.1800万元，1800万元

B.1800万元，1770万元

C.1830万元，1800万元

D.1830万元，1770万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是经评审的最低投标价法。合同价格是投标人报价1800万元，评标价=1800-30=1770(万元)。参见教材P42。

第2题:下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑执行的文件是()。

A.工程量清单

B.工程预算书

C.工程变更协议

D.施工图纸

正确答案:查看最佳答案

第3题:下列施工合同文件的组成部分中，合同文件的优先解释次序不正确的是()。

A.合同协议书.中标通知书

B.投标书.工程量清单

C.施工合同通用条件.施工合同专用条件

D.标准及有关技术文件.图纸

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:如果当事人在施工合同中约定通过仲裁解决争议，若因一方的违约行为，另一方按约定的程序终止合同而发生了争议，此争议应当由()对争议进行处理。

A.终止合同方选定的仲裁委员会

B.违约方选定的仲裁委员会

C.双方选定的仲裁委员会

D.有管辖权的人民法院

正确答案:查看最佳答案

第5题:工程施工评标中，投标人投标报价是否低于其成本，应当由()认定。

A.招标人

B.评标委员会

C.招投标监督机构

D.市场监督管理机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会发现报价明显低于其他投标报价的，应当要求投标人作出书面说明，投标人不能合理说明，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标。

第6题:最常用的工程质量事故处理方案类型是()。

A.修补处理

B.延期处理

C.返工处理

D.不做处理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)人货两用施工升降机使用期间，()超载试验，确保制动器性能安全可靠。

A.每3个月进行1次

B.每月进行1次

C.每月不少于2次

D.每年进行1次

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《合同法》的规定，承担违约责任是以()为原则的。

A.补偿性

B.强制性

C.惩罚性

D.自愿性

正确答案:查看最佳答案

第9题:合同法律关系害体的智力成果指的是()。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:设计施工总承包合同模式下，承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后()天内，将支付分解报告以及形成支付报告的支持性资料报监理人审批。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

第11题:采购大宗建筑材料或定型批量生产的中小型设备属于()。

A.承揽合同

B.买卖合同

C.采购合同

D.供应合同

正确答案:查看最佳答案

第12题:按照FIDIC《施工合同条件》通用条款的规定，如果由于承包商的欺骗行为给业主造成损失，则承包商的赔偿应()。

A.受限额限制

B.不超过中标的合同金额

C.不受限额限制

D.不超过专用条款约定的赔偿最高限额

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据《标准施工招标文件》“投标人须知前附表”的目的是()。

A.列明“通用合同条款”

B.明确“投称人须知”正文中的未尽事宜

C.明确“投标人须知”的修改内容

D.判明评标的方法和因素

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是标准施工招标文件概述。投标人须知前附表是针对本次招标项目在投标人须知对应款项中需要明确或说明的具体要求予以明确，附表中的内容不得与正文中内容相抵触，使投标人阅读时一目了然。参见教材P22。

第14题:承包商自有的施工机具运入工地后，若其他工程项目施工中需用时，()

A.可自行运出工地

B.不能自行运出工地

C.需经业主批准后才能运出工地

D.需经工程师批准后才能运出工地

正确答案:查看最佳答案

第15题:施工监理招标人选择中标人的基本原则是()。

A.基于能力的选择.

B.基于资源的选择

C.基于创新的选择

D.基于报价的选择

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，塔式起重机基础，对于()对基坑或周边环境可能产生不良影响的基础，应组织专家论证。

A.板式基础

B.桩基承台式混凝土

C.组合式基础

D.均不正确

正确答案:查看最佳答案

第17题:某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则()。

A.如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励

B.如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励

C.如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任

D.如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

第18题:关于保证人资格的说法，正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:具有代为清偿债务能力的法人.其他组织或者公民，可以作为保证人。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。②国家机关。但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。

第19题:设计合同履行过程中，为了保证建设工程的质量，()应按合同约定参加工程验收工作。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于指定代理的叙述中，不正确的是()。

A.在指定代理中，被指定的人称为指定代理人

B.依法被指定为代理人的，如无特殊原因不得拒绝担任代理人

C.指定代理只在没有转代理人和法定代理人的情况下适用

D.指定代理是根据人民法院和有关单位的指定而产生的代理

正确答案:查看最佳答案

第21题:建设工程施工管理中，对使用专利技术及特殊工艺施工的工程申报及费用承担的理解，正确的是()。

A.若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用

B.若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用

C.不论哪一方要求使用他人的专利技术，一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时，由发包人依法承担相应责任

D.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，承包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担使用等费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担，另一种是此风险由发包人承担，需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。

第23题:根据《建设工程监理合同(示范文本)》，监理酬金支付过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书()天内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目支付。

A.1

B.3

C.5

D.7

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据ISO质量管理体系标准，以下不属于“以顾客为关注焦点”质量管理原则的是()。

A.加强与顾客的沟通与联络

B.测量顾客满意度

C.利用测量结果持续改进组织的过程和产品

D.确立持续性的改进目标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:某施工项目在实施暴(同音字)破作业时，其安全防护措施费用应由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第26题:()是投标人编制投标文件和报价的依据。

A.投标人须知

B.招标公告

C.图纸

D.招标文件

正确答案:查看最佳答案

第27题:测定地基土含水率，应采用()。

A.烘干法

B.重型击实法

C.轻型击实法

D.环刀法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:下列经济法律关系主体中，属于法人的是()。

A.公司经理

B.施工企业

C.公司董事长

D.施工队

正确答案:查看最佳答案

第29题:发包人应在监理人收到进度付款申请单后的()天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第30题:委托监理合同中所称的“监理人”是指()。

A.项目监理机构

B.监理单位

C.总监理工程师

D.监理单位的法定代表人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:交货质量检验中，质量验收的方法不包括()。

A.经验鉴别法

B.化学试验法

C.物理试验法

D.生物试验法

正确答案:查看最佳答案

第32题:下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中，不正确的是()。

A.安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车

B.承包人应在试车前48h内向工程师发出要求试车的书面通知

C.试车记录由发包人准备

D.试车合格，工程师在试车记录上签字

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据住建部有关规定，以下正确的是()。

A.有关勘察.设计和监测单位项目技术负责人应当参加危大工程验收

B.总监理工程师可授权专业监理工程代表其参加危大工程验收

C.专家论证意见为“修改后通过”的，施工单位修改后可实施

D.建设单位人员不需参加超过一定规模的危大工程专项方案专家论证会

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为()。

A.公尺结算价的2%

B.签约合同价的2%

C.工程结算加的3%

D.签约合同价的3%

正确答案:查看最佳答案

第35题:FIDIC《施工合同条件》规定，缺陷责任期是自()开始，至监理工程师颁发履约证书为止的天数。

A.合同签字日

B.承包商正式开工日

C.工程接收证书中写明的竣工日

D.工程正式接收之日

正确答案:查看最佳答案

第36题:建设工程材料设备可采用询价方式进行采购，买卖双方意思表示一致，合同即可成立，并不以实XXX付为合同成立的条件，这类合同属于()合同。

A.实践

B.双务

C.信用

D.诺成

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:不以实物交付为合同成立条件的合同属于诺成合同

第37题:必须进行国际招标的机电产品不包括()。

A.国(境)外赠送或无偿援助的机电产品

B.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品

C.使用国有资金或国家融资资金进行国际招标采购的机电产品

D.政府采购项下规定进行国际招标采购的机电产品

正确答案:查看最佳答案

第38题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人向设计人提供设计依据文件和基础资料超过规定期限()天以内，设计人规定的交付设计文件时间相应顺延，在此期限以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

A.78

B.14

C.15

D.30

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，建设单位应当在施工招标文件中列出()，要求施工单位在投标时明确相应的安全管理措施。

A.危大工程专项施工方案

B.危大工程设计文件

C.危大工程监理细则

D.危大工程清单

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:支付委托监理合同的酬金过程中，如果委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应在收到支付通知书()h内向监理人发出表示异议的通知，但不得拖延其他无异议酬金项目支付。

A.12

B.24

C.36

D.48

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，扣件式钢管模板支撑架，钢管立柱顶部宜采用U形可调支托，其螺杆伸出钢管顶部不得大于()mm，螺杆插入钢管的长度不应小于()mm。

A.200,200

B.200,150

C.150,200

D.15,150

正确答案:查看最佳答案

第42题:当投标文件中的大写金额和小写金额不一致时，应()。

A.以小写金额为准

B.以大写金额为准

C.要求投标人重新报价

D.以评标委员会的计算结果为准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:施工评标中，审查投标人名称与资质证书的名称是否一致，属于()评审的内容。

A.资格

B.程序

C.响应性

D.形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:形式评审内容包括:投标人名称.投标函盖章签字.投标文件格式.联合体投标人.报价唯一等，“投标人的名称应与营业执照.资质证书.安全生产许可证的名称一致”是形式评审的审查重点之一。

第44题:根据法律规定，下列财产可以抵押的有()。

A.建设用地使用权

B.集体土地所有权

C.被扣押、监管的财产

D.公立医院的医疗设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产可以作为抵押物:(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)海域使用权(4)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；(6)交通运输工具；(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。以建筑物抵押的，该建筑物占用范围内的建设用地使用权一并抵押。以建设用地使用权抵押的，该土地上的建筑物一并抵押。抵押人未一并抵押的，未抵押财产视为一并抵押。下列财产不得抵押:(1)土地所有权；(2)宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产；(5)依法被查封、扣押、监管的财产；(6)依法不得抵押的其他财产。

第45题:在建设工程施工过程中，工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行，并给承包人造成损失，但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题，则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，在合同计划方式中，()通常用于工期较长的施工合同。

A.单项价格合同

B.固定价格合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第47题:《标准施工招标文件》的组成()。

A.共包含封面格式和三卷八章的内容

B.共包含封面格式和四卷八章的内容

C.共包含封面格式和三卷九章的内容

D.共包含封面格式和四卷九章的内容

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金在工程师颁发()后分两次返还。

A.工程履约证书和移交证书

B.工程移交证书和接收证书

C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书

D.工程接收证书和履约证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于()。

A.不具有法律效力

B.被代理人的追认权

C.被代理人不履行委托代理协议

D.被代理人的拒绝权

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《建设工程监理规范》，监理规划应由()负责审批。

A.监理单位法定代表人

B.监理单位技术负责人

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第51题:卖方按照合同约定交付全部设备，并提供以下材料申请交货款描述错误的是()

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份

D.合同价格60%金额的增值税发票正本一份

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:(1)卖方出具的交货清单正本一份(2)买方签署的收货清单正本一份(3)制造商出具的出厂质量合格证正本一份(4)合同价格100%金额的增值税发票正本一份

第52题:合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿，基于此项信赖而发生的损害称为()。

A.连带责任

B.违约责任

C.保证责任

D.缔约过失责任

正确答案:查看最佳答案

第53题:下列影响工程质量的环境因素中，属于工程管理环境的是()。

A.工程地质.水文.气象

B.施工环境作业面

C.工程实施的合同环境

D.工程邻近的地下管线

正确答案:查看最佳答案

第54题:设计合同必须具有上级机关批准的()才能签定。

A.设计任务书

B.总概算

C.施工图设计

D.初步设计文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，在合同的计价方式中，()的价款并不是绝对不可调整的，而是约定范围内的风险由承包人承担。

A.单项价格合同

B.固定价格合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

第56题:当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自()起生效。

A.签订之日

B.登记之日

C.担保之日

D.清偿之日

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/116-2015)配电箱进出线中的N线必须通过()线端子板连接。

A.S

B.N

C.PE

D.TN

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:FIDIC合同缺陷通知期的开始日期是()。

A.工程破土动工之日

B.工程投入使用之日

C.工程接收证书中写明的竣工日

D.工程师颁发履约证书之日

正确答案:查看最佳答案

第59题:开标应当由()主持。

A.招标人

B.投标人代表

C.招标办

D.公证机构

正确答案:查看最佳答案

第60题:以下属于管理评审目的的是()。

A.寻求改进的方向并实施改进活动

B.寻求实现质量目标和监理控制过程改进的机会

C.对质量管理体系与组织的环境变化的适宜性作出评价

D.评价对国家有关法律法规及行业标准要求的符合性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于()。

A.30mA

B.20mA

C.15mA

D.10mA

正确答案:查看最佳答案

第62题:施工合同专用条款约定某分部工程应于开工后的第10个月竣工移交。施工过程中由于变更工程师批准顺延工期0.5个月;工程师批准承包商的索赔顺延工期0.5个月;由于业主严重拖欠支付工程进度款，承包商停工0.5个月。根据FIDIC施工合同条件相应通用条款的规定，()个月应作为判定承包商该部分工程施工是否提前竣工获得的奖励标准。

A.10

B.10.5

C.11

D.11.5

正确答案:查看最佳答案

第63题:某工程，变更增加项目的工作内容为压实度0.98的土方填筑，合同已标价工程量清单中有压实度0.92的土方填筑项目。根据《标准施工招标文件》，该变更项目的估价原则为()。

A.直接采用工程量清单中压实度0.92的土方填筑项目单价

B.按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定

C.参照压实度0.92的土方填筑项目单价，由监理人在合理范围内商定或确定

D.由承包人与发包人按施工预算价格协商确定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:变更的估价原则为无适用变更工作的子目，但有类似子目，可参照类似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价。

第64题:招标准备阶段编制的标底，应是反映招标工程项目的()。

A.施工图预算价格

B.当前建筑市场价格

C.初设概算价格

D.预计的可能最低投标价格

正确答案:查看最佳答案

第65题:施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定()。

A.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师

B.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

C.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人

D.承包人应在14天内将延误的工期向工程师提出书面报告

正确答案:查看最佳答案

第66题:在设计合同履行过程中，设计审批部门拖延对设计文件审批的损失应由()承担。

A.发包人

B.设计人

C.发包人和设计人共同

D.设计审批部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可立l000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为()。

A.不成立

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

正确答案:查看最佳答案

第68题:以下关于工程项目质量控制系统的特性，正确的是()。

A.工程项目质量控制是以工程项目为对象

B.工程项目质量控制系统是独立的目标控制系统

C.工程项目质量控制系统是永久性的

D.工程项目质量控制系统是某个监理单位的管理活动

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据FIDIC《施工合同条件》，当已支付进度款累计金额，扣除()达到中标合同价减去暂列金额后的10%时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。

A.罚款

B.后续支付的预付款和已扣留的保留金

C.已扣留的保留金

D.累计支付的预付款和已扣留的保留金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:国际咨询工程师联合会(FIDIC)《施工合同条件》中,业主可以根据合同向承包商提出索赔,索赔的金额应由()确定。

A.业主代表

B.承包商

C.工程师

D.争端裁决委员会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由工程师确定业主通过索赔是否有权得到承包商的支付和(或)缺陷通知期的延长。

第71题:根据《建设工程设计合同》示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是()。

A.满足主要材料订货的需要

B.满足设备材料采购的需要

C.满足编制施工招标文件的需要

D.满足编制施工图设计文件的需要

正确答案:查看最佳答案

第72题:承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。

A.供货商

B.铁路运输部门

C.监理工程师

D.供货商和铁路运输部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为()。

A.工程师已拒绝索赔要求

B.承包人需提交现场记录和补充证据资料

C.承包人的索赔要求已经被认可

D.需等待发包人批准

正确答案:查看最佳答案

第74题:采购方在合理期间内未通知或者自标的物收到之日起()年内未通知出卖人的，视为标的物的质量符合约定。

A.两

B.三

C.四

D.五

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，卷扬机钢丝绳在卷筒中间位置时，滑轮的位置应与卷筒轴线垂直，其垂直度允许偏差为()。

A.3°

B.5°

C.6°

D.9°

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，供暖节能工程使用的同厂家.同材质的散热器进场时，其复验取样数量正确的是()。

A.数量≤500组时，抽检1组，每增加1000组，抽检1组

B.数量≤500组时，抽检2组，每增加1000组，抽检1组

C.数量≤1000组时，抽检1组，每增加1000组，抽检1组

D.数量≤1000组时，抽检2组，每增加1000组，抽检1组

正确答案:查看最佳答案

第77题:关于建筑工程一切险的保险期限的表述中，不正确的是()。

A.建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

B.在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日

C.建筑工程一切险的保险责任自保险项目被卸至施工地点时开始生效到工程预计竣工验收交付使用之日止

D.建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《标准设计招标文件》，工程设计投标文件在初步评审阶段的评审内容是()。

A.形式评审、设计方案评审、报价评审

B.形式评审、资格评审、响应性评审

C.资格评审、响应性评审、设计方案评审

D.资格评审、报价评审、设计方案评审

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在初步评审阶段，应进行形式评审、资格评审、响应性评审。

第79题:大中型建设工程设计变更超过原设计标准或者批准规模时，正确的处理方式是()。

A.业主根据变更重新与承包商签订合同

B.承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准

C.业主按照规定程序办理变更审批手续

D.设计人决定按变更后的标准或规模进行设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:变更超过原设计标准或者批准规模时，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:政府建立和落实工程质量责任制，包括()。

A.工程质量行政领导的责任

B.项目法定代表人的责任

C.参建单位法定代表人的责任

D.工程质量终身负责制

E.建设活动主体资格的管理

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款,应由发包人承担责任的情形有()。

A.按合同约定承包人负责提供的临时设施延期

B.按合同约定发包人负责的设计图纸审查滞后

C.按合同约定承包人提供的工程设备延期到场

D.按合同约定发包人提供的工程设备延期到场

E.按合同约定承包人设计图纸未能按计划提供A、C、E项的损失由承包人导致，应由承包人承担责任。

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:B、D项的损失由发包人导致，应由发包人承担责任；同理，

第82题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方应在专用合同条款中约定设备和工程保险的()。

A.投保时间

B.投保险种

C.保险范围

D.保险期限

E.投保对象.

正确答案:查看最佳答案

参考解析:具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等内容应在专用条款中明确约定。

第83题:关于支付违约金的相关叙述中，正确的是()。

A.违约金与赔偿损失可以同时采用

B.如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任

C.约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

D.约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少

E.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法

正确答案:查看最佳答案

第84题:合同法律关系的内容是指合同约定和法律规定的()。

A.行为

B.权利

C.事件

D.义务

E.智力成果

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:政府建立和落实工程质量责任制，包括()。

A.工程建设程序管理

B.工程承发包管理

C.参建单位法定代表人的责任

D.工程质量终身负责制

E.建设活动主体资格的管理

正确答案:查看最佳答案

第86题:在施工合同中，发包人的义务通常包括()。

A.平整施工场地

B.确保施工所需水.电供应

C.提供工程进度计划

D.负责施工现场的安全保卫

E.办理施工临时用地的批准手续

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，专项施工方案应包括的内容有()。

A.工程概况

B.计算书及相关图纸

C.施工技术措施

D.施工安全保证措施

E.危大工程旁站要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:承包人与监理人对材料设备试验或检验，承包人应提供的资料包括以下()。

A.试验标准

B.试验材料

C.原始记录

D.电力燃料

E.测试要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按合同约定由监理人与承包人共同进行试验和检验的，承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

第89题:质量统计分析方法中，分层法常用的分层标志有()。

A.按操作班组分层

B.按监理人员分层

C.按机械设备型号分层

D.按原材料供应单位分层

E.按操作方法分层

正确答案:查看最佳答案

第90题:关于设计招标项目评标的说法，正确的有()。

A.通常采用综合评估法

B.技术标与商务标同时进行评审

C.不对投资估算进行评审

D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容

E.评标委员会无权对投标人进行资格审查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是()。

A.业主提供场地日

B.承包商提交履约保函日

C.投保工程开工日

D.承保项目所用材料卸至工地日

E.投保工程投保日

正确答案:查看最佳答案

第92题:承包人应提前将申请竣工试验的通知送达监理人，并向监理人提交()。

A.竣工记录

B.竣工图

C.竣工文件

D.暂行操作和维修手册

E.最终操作和维修手册

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录.暂行操作和维修手册。承包人完成有关工作并提交了竣工文件.竣工图.最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。

第93题:勘察投标书主要评审的方面包括()。

A.勘察方案是否合理

B.勘察技术水平是否先进

C.勘察进度快慢

D.各种所需勘察数据能否准确可靠

E.报价是否合理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于扣件式钢管脚手架连墙件设置，正确的有()。

A.连墙件可采用刚性或柔性方式与建筑物连接

B.连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置

C.连墙件不能水平设置时，应向下斜连接，不应向上斜连接

D.连墙件不能水平设置时，应向上斜连接，不应向下斜连接

E.脚手架拆除时，应先拆除连墙件

正确答案:查看最佳答案

第95题:保险人可以对()带来的损失不负责赔偿。

A.设计原因

B.自然事件

C.原材料缺陷或工艺不善

D.意外事故

E.维修保养费用

正确答案:查看最佳答案

第96题:“建筑工程一切险”保险公司开始承担保险责任的日期，可能是()之中较早的时间。

A.业主与承包商签订施工合同日

B.承包商提交履约担保日

C.业主办理土地征用手续日

D.承保项目所用建筑材料运抵工地日

E.保险工程在工地动工日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资质证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.特定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。对投标人的资格审查:资质审查.能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。参见教材P47。

第98题:工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有()。

A.设计审批工作延误

B.设计工作内容变更

C.经设计人同意，委托其他人变更设计

D.延误支付设计费

E.非设计人原因要求解除合同

正确答案:查看最佳答案

第99题:合同生效应具备的条件有()。

A.意思表示真实

B.不违反社会公共利益

C.当事人具有相应的民事行为能力

D.当事人具有相应的民事权利能力

E.必须发出要约邀请

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:以下关于施工单位质量责任，正确的有()。

A.实行总承包的工程，总承包单位应对全部建设工程质量负责

B.分包单位应对其分包工程向建设单位负责

C.总承包单位对分包工程的质量承担连带责任

D.解决施工中对设计提出的问题

E.主持工程质量事故调查

正确答案:查看最佳答案

第101题:除专用合同条款另有约定外合同设备的开箱检验应在施工场地进行，开箱检验由买卖双方共同进行，买方和卖方应共同签署的文件是()。

A.检测检验报告

B.数量检验

C.质量合格证书

D.外观检验报告

E.质量证明文件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方和卖方应共同签署数量，外观检验报告

第102题:现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括()。

A.定量计算法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.理论换算法

E.查点法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括()。

A.投标人资质

B.监理规划

C.总监理工程师业绩

D.监理单位业绩

E.监理费报价

正确答案:查看最佳答案

第104题:某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及对设备的换用，并征得监理人同意。承包人的权利和义务包括()。

A.修改施工组织设计

B.承担更换设备发生的费用

C.自行享有获得的工程收益

D.与发包人协议工程收益的分享

E.要求顺延此项变更导致延误的工期

正确答案:查看最佳答案

第105题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于施工临时建筑，正确的有()。

A.临时建筑搭建应编制专项施工方案

B.临时建筑选址应科学合理，不应布置在滑坡.洪水等危险区域

C.办公区.生活区位于塔吊等机械作业半径内时，应设置单层安全防护棚

D.活动房装拆应由专业生产厂家负责施工

E.临时建筑周边应排水畅通.无积水

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，应由承包人承担责任的情形有()。

A.因混凝土养护所必需的暂停施工

B.承包人雇用的人员对薪酬不满而擅自暂停施工

C.发包人负责的设计图纸未按计划签发而导致的暂停施工

D.承包人雇员未按疫情防控要求进行健康检查导致不能进入施工现场的暂停施工

E.当地政府根据疫情防控政策要求的施工现场暂停施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项由发包人承担责任。E项属于不可抗力，可以免责。

第107题:《建设工程施工合同(示范文本)》由()组成。

A.建设工程施工合同条件

B.建设工程施工合同通用合同条款

C.建设工程施工合同专用合同条款

D.建设工程施工合同使用说明

E.建设工程施工合同协议书

正确答案:查看最佳答案

第108题:有资格代理招标的机构应具备的条件包括()。

A.必须是法人组织

B.不得与行政机关有隶属关系

C.有从事招标代理业务的场所

D.有编制招标文件的能力

E.有自己的评标专家库

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:项目监理机构对基坑土方开挖巡视的检查要点包括()。

A.土方开挖条件是否具备

B.土方开挖顺序.方法是否与设计要求一致

C.每道支撑底面粘附的土块.垫层等是否及时清理

D.垫层混凝土的浇筑是否及时

E.卷材防水的细部处理是否符合设计要求

正确答案:查看最佳答案

第110题:民法上“无权代理”主要包括()的代理行为。

A.没有代理权

B.代理权授权范围不明

C.超越代理权

D.代理权终止以后

E.授权代理时限不清

正确答案:查看最佳答案

第111题:下列有关隐蔽工程与重新检验提法中正确的有()。

A.承包人自检后书面通知工程师验收

B.工程师接到承包人的通知后，应在约定的时间与承包人共同检验

C.若工程师未能按时提出延期检验要求，又未能按时参加验收，承包人可自行检验

D.若工程师已经在验收合格记录上签字，只有当有确切证据证明工程有问题的情况下才能要求承包人对已隐蔽的工程进行重新检验

E.重新检验如果不合格，应由承包人承担全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:项目监理机构审查施工方案的依据有()。

A.建设工程监理合同

B.建设工程施工合同

C.经批准的设计文件

D.工程场地周边环境(含管线)资料

E.分包单位管理制度

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)当基坑发生管涌.渗漏险情时，可采取的措施有()。

A.坑内回土反压

B.坑内封堵

C.坑外局部设置深井降水

D.坑外土体卸载

E.清理周边物品

正确答案:查看最佳答案

第114题:施工合同属于()。

A.诺成合同

B.要物合同

C.工作合同

D.劳务合同

E.有偿合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括()。

A.招标公告

B.投标人须知

C.资格预审须知

D.对投标人书面提出问题的回答函件

E.标前会议后发给每一位投标人的会议记录

正确答案:查看最佳答案

第116题:办理抵押物登记，应当向登记部门提供()。

A.主合同

B.抵押合同(从合同)

C.抵押物的所有权或使用权证书

D.债务人的资信证明

E.债务人的财务情况

正确答案:查看最佳答案

第117题:以下关于工程材料见证取样，正确的有()。

A.检测试验室应具有相应资质

B.见证取样人员应经培训考核合格

C.项目监理机构应将见证人员报送施工单位备案

D.项目监理机构应按规定制定检测试验计划

E.实施取样前施工单位应通知见证人员到场见证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版浙江杭州监理工程师质量投资进度控制测试预习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:承担违约责任的形式有()。

A.变更合同

B.解除合同

C.继续履行合同

D.赔偿损失

E.移交合同

正确答案:查看最佳答案

第119题:某项目监理部对现浇混凝土实测实量质量检查后，统计数据发现，“截面尺寸偏差”占50%;“垂直度偏差”占30%;“表面平整度偏差”占10%;“标高等其他”占10%;则以下分析正确的有()。

A.截面尺寸偏差是主要因素

B.垂直度偏差是次要因素

C.表面平整度是次要因素

D.表面平整度是一般因素

E.标高等其他是一般因素

正确答案:查看最佳答案