首页 > 二建法规及相关知识

2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题

微微考网 二建法规及相关知识 2024/7/28 9:25:27

点击进入<<2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题>>


叔本华曾经说过,普通人只想到如何度过时间,有才能的人设法利用时间。这启发了我们, 这启发了我们, 就个人来说,《2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题》对每个人的意义,不能不说非常重大。 我认为,学习的成功与失败原因是多方面的,要首先从自己身上找原因,才能受到鼓舞,找出努力的方向。能认真找到这里来的你,肯定是一个认真人,那开始我们练题吧!最后祝福你:我在这里支持着你,鼓励着你,为你加油!


    一.单选题(共有60题,只有一个正确答案,错选不得分)

    第题:关于标的物的损毁风险的承担,说法错误的是()。

    A.标的物损毁的风险,在标的物交付之前由出卖人承担

    B.在途标的物,除当事人另有约定外,损毁.灭失的风险自合同成立时起由买受人承担

    C.出卖人按约定未交付有关标的物的资料的,直接导致标的物损毁风险的转移

    D.对于需要运输的标的物,当事人没有约定交付地点或者约定不明确,出卖人将标的物交付给第一承运人后,标的物毁损.灭失的风险由买受人承担

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:出卖人按约定未交付有关标的物资料的,不会影响标的物损毁风险的转移。


    第1题:关于规划许可证的说法,正确的是()。

    A.在乡、村庄规划区内进行建设可以不办理规划许可

    B.在城市规划区内对符合详细规划和规划条件的,可以由省级人民政府确定的镇人民政府核发建设工程规划许可证

    C.建设单位在办理了用地批准手续后,方可申请乡村规划许可证

    D.建设单位应当按照规划条件进行建设,一律不得变更

    正确答案:查看最佳答案


    第2题:关于竣工验收,下列说法正确的是()。

    A.建设单位收到工程竣工报告后,应当组织有关单位进行竣工验收

    B.在竣工验收后,承包单位应当向建设单位提供完整的竣工资料和工程竣工报告

    C.实行监理的建设工程完工后,建设单位可委托监理单位竣工验收

    D.竣工验收就是检查整个工程项目是否已全部达到设计要求

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《建设工程质量管理条例》第十六条规定:“建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计.施工.工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料.建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察.设计.施工.工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的,方可交付使用。《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》第六条规定,工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请程竣工验收。


    第3题:(1)行政机关作出的下列决定中,当事人不能申请形成复议的是()。

    A.行政处分或者其他人事处理决定

    B.限制人身自由的行政强制措施决定

    C.罚款.没收非法财务等行政处罚决定

    D.有关许可证.执照等证书变更.中止.撤销的决定

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:下列事项应按规定的纠纷处理方式解决,不能提起行政复议:不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的,应当依照有关法律.行政法规的规定提起申诉;(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理,应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。


    第4题:(),是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务,也没有受到他人委托,自觉为他人管理事务或提供服务。

    A.无因管理

    B.不当得利

    C.见义勇为

    D.侵权

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:无因管理,是指未受他人委托,也无法律上的义务,为避免他人利益受损失而自愿为他人管理事务或摄供服务的事实行为。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。


    第5题:关于承包人将其工程分包的说法,正确的是()。

    A.承包单位可以将承包的工程再分包

    B.建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成

    C.承包人可以不经发包人同意或认可将工程分包给他人

    D.工程发包后,免除暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务的招标要求

    正确答案:查看最佳答案


    第6题:关于投标人资格预审的说法,正确的是()。

    A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告,应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布

    B.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异

    C.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日

    D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告,可以收取适当的成本费用

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:A错误,依法应当公开招标的项目设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要建立统一规范的招标投标交易场所,为招标投标活动提供服务。B错误,在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容应当一致;D错误,指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告不得收费


    第7题:下述关于建筑意外伤害保险的说法,正确的是()。

    A.建筑意外伤害保险是一种社会保险

    B.建筑意外伤害保险实行实名制

    C.建筑意外伤害保险费可以按照工资总额计提

    D.建筑意外伤害保险费可以按照施工合同额计提

    正确答案:查看最佳答案


    第8题:根据《建筑法》的规定,建设单位申请领取施工许可证应具备的法定条件,不包括()。

    A.需要拆迁的,已取得房屋拆迁许可证

    B.有保证工程质量和安全的具体措施

    C.已经办理该建筑工程用地批准手续

    D.已经确定建筑施工企业

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查:本题考查的是施工许可证的法定批准条件。,选项分析:《建筑法》规定,申请领取施工许可证,应当具备下列条件:(1)已经办理该建筑工程用地批准手续;(2)依法应当办理建设工程规划许可证的,已经取得建设工程规划许可证;(3)需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;(4)已经确定建筑施工企业;(5)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料;(6)有保证工程质量和安全的具体措施。


    第9题:在我国法律体系中,调整平等主体之间财产关系和人身关系的法律部门是()。

    A.行政法

    B.劳动法

    C.经济法

    D.民法

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第10题:下列施工中,属于既有建筑节能改造主要内容的是既有建筑()。

    A.围护结构改造

    B.承重结构改造

    C.屋面防水层修复

    D.外墙裂缝修补

    正确答案:查看最佳答案


    第11题:关于标底的说法,正确的是()。

    A.招标人可以自行决定是否编制标底

    B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数量

    C.国有资金投资的建筑工程招标的,应当设有招标标底

    D.在保密的前提下,接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:B项错误,标底只能有一个。C项错误,招标人可以自行决定是否编制标底。D项错误,接受招标人委托编制标底的中介机构不得为该项目的投标人提供咨询。


    第12题:某开发商在一大型商场项目的开发建设中,违反国家规定,擅自降低工程质量标准,因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()

    A.重大责任事故罪

    B.重大劳动安全事故

    C.串通投票罪

    D.工程重大安全事故罪

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第13题:根据《物权法》的规定,动产物权的转让自()时发生效力,但法律另有规定的除外。

    A.买卖合同生效

    B.交付

    C.转移登记

    D.买方占有

    正确答案:查看最佳答案


    第14题:李某与用人单位发生劳动争议,经劳动争议仲裁委员会仲裁解决,但李某对仲裁裁决不服,拟向人民法院提起诉讼。提起诉讼的时间应不超过收到仲裁裁决的()。

    A.7天

    B.15天

    C.30天

    D.60天

    正确答案:查看最佳答案


    第15题:根据《环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。

    A.抢工期

    B.抢险

    C.抢修

    D.生产工艺要求必须连续

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考核的是禁止夜间进行产生环境噪声污染施工作业的规定。《环境噪声污染防治法》规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的,必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业,必须公告附近居民。


    第16题:水下文物是指遗存于下列水域的具有历史.艺术和科学价值的人类文化遗产,其保护范围不包括()。

    A.遗存于中国内水.领海内的一切起源于中国的.起源国不明的和起源于外国的文物

    B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物

    C.遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物

    D.遗存于外国领海的起源于中国的文物

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《中华人民共和国水下文物保护管理条例》(以下简称《水下文物保护管理条例》)规定。水下文物是指遗存于下列水域的具有历史.艺术和科学价值的人类文化遗产:(1)遗存于中国内水.领海内的一切起源于中国的.起源国不明的和起源于外国的文物;(2)遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物;(3)遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物.


    第17题:根据《建筑法》的要求,实行施工总承包的,如果分包单位不服从管理导致生产安全事故,则()。

    A.由总承包单位承担主要责任

    B.由分包单位承担主要责任

    C.由总承包单位承担全部责任

    D.由分包单位承担连带责任

    正确答案:查看最佳答案


    第18题:发包人发生以下情形。目催告的合理期限内仍未履行相义务,承包人请求解除建设工程施工合同人民法院应予支持的是()。

    A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工

    B.拖欠垫资利息

    C.施工现场安装摄像设备全程监控

    D.迟延交付施工场地发生停窝工损失拒绝赔付

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,发包人具有下列情形之一,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持;(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料.建筑构配件和设备不符合强制性标准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。


    第19题:表见代理的法律后果应该由()承担。

    A.代理人

    B.被代理人

    C.第三人

    D.代理人和第三人

    正确答案:查看最佳答案


    第20题:关于物权的说法,正确的是()

    A.同一物的担保物权人与所有权人应当为同一人

    B.用益物权人可以是该物的所有权人

    C.未经农村土地承包经营者同意,土地所有人不得在该地块设立地役

    D.物权的变动只能基于合同关系

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:A错误,小明把他的房子抵押给我,我是担保物权人,小明是所有权人,不是同一人;B用益物权是对他人的财产享有的物权;D签订不动产买卖合同,并不设立物权,必须依法登记。


    第21题:关于承包人将其工程分包的说法,正确的是()。

    A.承包人可以不经发包人认可将工程分包给他人

    B.承包人可以将工程分包给个人

    C.承包人可以将工程的主体结构分包给他人

    D.分包人不得将其承包的工程再分包

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程分包的规定,选项分析:《建筑法》规定,建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位,但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。承包单位将其承包的工程分包给个人的,属于违法分包。施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的,属于违法分包。禁止分包单位将其承包的工程再分包。


    第22题:甲、乙、丙三家公司组成联合体投标中标了一栋写字楼工程,施工过程中因甲施工的工程质量问题而出现赔偿责任,则建设单位()。

    A.可向甲、乙、丙任何一方要求赔偿

    B.只能要求甲负责赔偿

    C.只能与甲、乙、丙协商由谁赔偿

    D.如向乙要求赔偿,乙有权拒绝

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查:本题考查的是共同承包的责任。,选项分析:各承包方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任。如果出现赔偿责任,建设单位有权向共同承包的任何一方请求赔偿,而被请求方不得拒绝,在其支付赔偿后可依据联合承包协议及有关各方过错大小,有权对超过自己应赔偿的那部分份额向其他方进行追偿。


    第23题:某施工企业施工中偷工减料,降低工程质量标准,造成了重大安全事故,但尚未达到后果特别严重程度。事故处理追究直接责任人员刑事责任,除了罚金还应该处有期徒刑()。

    A.1年以上3年以下

    B.5年以下

    C.3年以上5年以下

    D.5年以上

    正确答案:查看最佳答案


    第24题:关于消防安全职责的具体要求,说法错误的是()。

    A.生产经营单位安全费用应当保证适当比例用于消防工作

    B.设有消防控制室的,实行24小时值班制度,每班不少于3人,并持证上岗

    C.人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物

    D.定期开展防火检查、巡查,及时消除火灾隐患

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查:本题考查的是消防安全职责的具体要求,选项分析:选项B错误,按照相关标准配备消防设施、器材,设置消防安全标志,定期检验维修,对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效。设有消防控制室的,实行24小时值班制度,每班不少于2人,并持证上岗。


    第25题:甲乙发生合同纠纷,甲向丙法院提起诉讼。乙认为丙法院不具有管辖权而提出管辖权异议。针对此案,下列表述错误的是()。

    A.乙对该案件的地域管辖和级别管辖均可提出异议

    B.乙应当在开庭审理时提出管辖异议

    C.丙对乙提出的异议应当审查。异议成立的,裁定将案件移送有管辖权的法院

    D.丙应当在受理异议之日起15日内作出裁定

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查:本题考查的是管辖权异议,选项分析:《民事诉讼法》规定,人民法院受理案件后,当事人对管辖权有异议的,应当在提交答辩状期间提出。人民法院对当事人提出的异议,应当审查。异议成立的,裁定将案件移交有管辖权的人民法院;异议不成立的,裁定驳回。一般来说,当事人可以就以下情形提出管辖权异议:就地域管辖权提出异议;就级别管辖权提出异议;仲裁协议或仲裁条款有效的,为排除法院管辖而提出异议等。另外,《民事诉讼法》还规定了应诉管辖制度,即当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的,视为受诉人民法院有管辖权,但违反级别管辖和专属管辖规定的除外。根据2020年12月最高人民法院经修改后公布的《关于审理民事级别管辖异议案件若干问题的规定》(法释[2009]17号),受诉人民法院应当在受理异议之日起15日内作出裁定;对人民法院就级别管辖异议作出的裁定,当事人不服提起上诉的,第二审人民法院应当依法审理并作出裁定。故选项“乙应当在开庭审理时提出管辖异议”为答案。


    第26题:关于建筑工程施工许可管理的说法,错误的是()。

    A.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,消防设计审核不合格的,不予颁发施工许可证

    B.保证工程质量和安全的施工措施在申请施工许可证前编制完成

    C.取得施工许可后依法抽查不合格的,停止施工

    D.申请施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件

    正确答案:查看最佳答案


    第27题:某工程已具备竣工条件,2012年4月7日施工单位向建设单位提交竣工验收报告,4月13日经验收不合格,施工单位返修后于4月23日再次验收合格,5月4日,建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案,则该工程质量保修期自()开始。

    A.2012年4月7日

    B.2012年4月13日

    C.2012年4月23日

    D.2012年5月4日

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设工程质量的最低保修期限。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。正确选项是C。


    第28题:关于买卖合同中标的物检验的说法,正确的是()。

    A.买受人受领标的物后,应在约定的检验期限内及时检验标的物

    B.在检验时发现标的物的质量、数量等不符合约定的,即可解除合同

    C.当事人没有约定检验期限的,买受人发现标的物的数量或质量不符合约定,可以在任何时间向出卖人提出

    D.买受人在合理期限内未通知或者自收到标的物之日起1年内未通知出卖人的,视为标的物的数量或者质量符合约定

    正确答案:查看最佳答案


    第29题:按照各人民法院的辖区和民事案件的隶属关系,划分同级人民法院之间审判第一审民事案件的权限,称为()。

    A.级别管辖

    B.指定管辖

    C.地域管辖

    D.移送管辖

    正确答案:查看最佳答案


    第30题:施工企业将工程隐蔽部位覆盖后,建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的,其费用.工期和利润的承担原则是()。

    A.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期

    B.经检查证明工程质量不符合合同要求的,由施工企业承担由此增加的费用,建设单位承担延误的工期

    C.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润

    D.经检查证明工程质量符合合同要求的,建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:经检查证明符合合同要求的,由发包人承担由此增加的费用和延误的工期,并支付承包人合理的利润;经检查证明不符合合同要求的,由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。P274


    第31题:当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时,应该按照()计息。

    A.中国人民银行的国债利率

    B.中国人民银行发布的活期存款利率

    C.中国人民银行发布的同期同类存款利率

    D.中国人民银行发布的同期同类贷款利率

    正确答案:查看最佳答案


    第32题:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,关于人民法院认定竣工日期的说法,正确的是()。

    A.建设工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期

    B.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以竣工验收合格之日为竣工日期

    C.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以承包人实际完工之日为竣工日期

    D.承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日

    正确答案:查看最佳答案


    第33题:在全国重点文物保护单位的保护范围内进行暴(同音字)破、钻探、挖掘作业的,必须经()批准

    A.国务院文物行政部门?

    B.省级人民政府?

    C.国务院?

    D.省级文物行政部门

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第34题:建造师采用弄虚作假的手段取得《注册建造师继续教育证书》。一经发现,其将承担的法律责任是()。

    A.给予警告

    B.撤销注册证书

    C.取消继续教育记录

    D.处1万元以上3万元以下罚款

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:对于采取弄虚作假等手段取得《注册建造师继续教育证书》的,一经发现,立即取消其继续教育记录,并记入不良信用记录,对社会公布。


    第35题:《固体废物污染环境防治法》规定,转移固体废弃物,应向()的省环保部门报告,并应经接受地省环保部门的许可。

    A.移人地

    B.移出地

    C.途经地

    D.接受地

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:转移固体废物出省.自治区.直辖市行政区域贮存.处置的,应当向固体废物移出地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。移出地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省.自治区.直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后,方可批准转移该固体废物出省.自治区.直辖市行政区域。未经批准的,不得转移。


    第36题:二级注册建造师执业的工程规模标准不包括()。

    A.12层以上的房屋建筑工程

    B.高度50米以上的建筑物或构筑物

    C.单体建筑面积3万平方米以上的房屋建筑工程

    D.建筑面积5万平方米以上的住宅小区或建筑群体

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第37题:关于代理的说法,正确的是().

    A.经被代理人同意的转代理,代理人不再承担责任

    B.同一代理事项有数位代理人的,应当推选牵头人

    C.作为委托人的法人.非法人组织终止的,委托代理终止

    D.表见代理是有权代理

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:A错误,代理人对第三人的选任/指示承担责任;B错误,数人为同一代理事项的代理人的,应共同行使代理权;D错误,实质是无权代理。


    第38题:关于融资租赁合同说法正确是()。

    A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务

    B.承租人占有租赁物期间,租赁物毁损.灭失的,出租人有权请求承租人继续支付租金

    C.融资租赁合同可以采用口头形式

    D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:承租人应当妥善保管.使用租赁物。承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。承租人占有租赁物期间,租赁物造成第三人人身损害或者财产损失的,出租人不承担责任。


    第39题:某施工合同纠纷案经仲裁裁决,将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款,但建设单位拒绝履行裁决。因此,施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法中,正确的是()。

    A.施工单位申请执行的期间为1年

    B.申请执行本案的仲裁裁决,由施工单位所在地的中级人民法院管辖

    C.申请执行本案的仲裁裁决,由本案工程合同签订滴地的中级人民法院管辖

    D.施工单位有权向人民法院申请执行

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查的是仲裁裁决的执行。选项A申请仲裁裁决强制执行的期间为2年;选项B当事人申请执行仲裁裁决案件,由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。


    第40题:当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭()提出。

    A.首次开庭前

    B.第二次开庭前

    C.开庭中

    D.开庭结束后

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是仲裁协议。当事人对仲裁协议效力有异议的,应当在仲裁庭首次开庭前提出。


    第41题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于隐蔽工程检查程序的说法,正确的是()。

    A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的,承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖,无需重新检查

    B.监理人不能按时进行检查的,应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求

    C.监理人未按时进行检查,也未提出延期要求的,承包人不得完成覆盖工作

    D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求,并在验收记录上签字后承包人方可覆盖

    正确答案:查看最佳答案


    第42题:某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续,发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5%的补充协议,工程结算时双方对工程价款发生争议,则作为结算工程价款依据的应当是()。

    A.备案的建设工程施工合同

    B.补充协议

    C.重新商定的合同

    D.当地建设行政主管部门发布的计价方法

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查:本题考查的是工程价款的支付,选项分析:本题中的备案的建设工程施工合同和补充协议是属于典型的“黑白”合同,依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的依据。故选项“备案的建设工程施工合同”正确。


    第43题:建设工程纠纷案件审理中,承包商为证明业主方违约而出示的施工承包合同属于()。

    A.书证

    B.物证

    C.证人证言

    D.鉴定意见

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼证据,选项分析:根据《民事诉讼法》,证据包括:当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。其中,书证是指以文字、符号所记录或表示的,以证明待证事实的文书,如合同、书信、文件、票据等。故选项“书证”正确。


    第44题:某建设工程施工招标,甲公司中招后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司,乙施工工程不符合规定的质量标准,给建设单位造成损失。关于向建设单位承担赔偿责任的说法,正确的是()。

    A.甲.乙承担连带赔偿责任

    B.建设单位与甲有合同关系,应由乙承担赔偿责任

    C.乙为实际施工人,应由乙承担赔偿责任

    D.甲和乙承担按份赔偿责任

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:《建筑法》规定,承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。承包单位有以上规定的违法行为的,对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失,与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。


    第45题:承包商与建设单位的合同纠纷不可以通过()方式解决。

    A.和解

    B.行政裁决

    C.仲裁

    D.诉讼

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查:本题考查的是民事纠纷的法律解决途径、建设工程行政纠纷,选项分析:民事纠纷的法律解决途径主要有四种,即和解、调解、仲裁、诉讼。行政裁决,即行政机关或法定授权的组织,依照法律授权,对平等主体之间发生的与行政管理活动密切相关的、特定的民事纠纷(争议)进行审查,并作出裁决的具体行政行为,如对特定的侵权纠纷、损害赔偿纠纷、权属纠纷、国有资产产权纠纷以及劳动工资、经济补偿纠纷等的裁决。行政裁决易引发的行政纠纷,通常是行政裁决违反法定程序、事实认定错误、适用法律错误等。故“行政裁决”为答案。


    第46题:下列有关定金与违约金区别的表述,不正确的是()。

    A.定金须于合同履行前交付,而违约金只能在发生违约行为以后交付

    B.定金一般是约定的,而违约金一般是法定的

    C.定金有证约和预先给付的作用,而违约金没有

    D.定金主要起担保作用,而违约金主要是违反合同的民事责任形式

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:选项B,违约金有法定违约金和约定违约金两种:由法律规定的违约金为法定违约金;由当事人约定的违约金为约定违约金。


    第47题:根据《绿色施工导则》使用效率的说法,正确的是()。

    A.施工现场喷洒路面不得使用市政自来水

    B.现场机具冲洗用水鼓励设立循环用水装置

    C.对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量考核

    D.施工现场对生活用水和工程用水统一确定定额指标,综合计量管理

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:A选项错误:施工现场喷洒路面.绿化浇灌不宜使用市政自来水。B选项错误:现场机具.设备.车辆冲洗用水必须设立循环用水装置。D选项错误:施工现场分别对生活用水与工程用水确定用水定额指标,并分别计量管理。


    第48题:出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自合同成立时起由()承担。

    A.出卖人

    B.买受人

    C.承运人

    D.承运人和买受人按比例

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第49题:下列关于保证方式的说法,不正确的一项是()。

    A.一般保证,是指当事人在保证合同中约定,当债务人不履行债务时,由保证人承担保证责任的保证方式

    B.一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人可以拒绝承担保证责任

    C.连带保证,是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证方式

    D.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人在要求债务人履行债务后,才能要求保证人承担保证责任

    正确答案:查看最佳答案


    第50题:关于二级注册建造师的执业活动,下列说法中正确的是()。

    A.施工单位的二级注册建造师,可同时担任两个项目施工的负责人

    B.不能从事项目总承包管理和工程技术经济咨询

    C.可超出聘用单位业务范围执业

    D.保证执业成果的质量并承担相应的责任

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查:本题考查的是二级建造师执业岗位范围。,选项分析:《建造师执业资格制度暂行规定》中规定,建造师的执业范围包括:(1)担任建设工程项目施工的项目经理。(2)从事其他施工活动的管理工作。(3)法律、行政法规或国务院建设行政主管部门规定的其他业务。二级建造师可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理。


    第51题:施工合同履行过程中场中出现以下情形,()施工企业可以被免除违约责任的是()。

    A.施工过程中发生罕见洪灾,导致工期延误

    B.施工过程中遭遇梅雨季节,导致工期延误

    C.施工企业的设备损坏,导致工期延误

    D.施工企业延迟施工遭遇泥石流,导致工期延误

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:在合同履行过程中,如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由,违约人将免于承担违约责任。我国的《合同法》仅承认不可抗力为法定的免责事由。《合同法》规定,因不可抗力不能履行合同的,根据不可抗力的影响,()部分或者全部免除责任,但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的,不能免除责任。本法所称不可抗力,是指不能预见.不能避免并不能克服的客观情况。当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。


    第52题:根据《招标投标法实施条例》,应当公开招标的建设工程项目出现下列情形时,经批准可以进行邀请招标的是()。

    A.项目技术比较复杂

    B.拟进行公开招标的费用比较多

    C.受自然地域环境限制的,只有少量潜在投标人可供选择

    D.灾后重建工程项目工期紧

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程招标方式,选项分析:国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目,应当公开招标;但有下列情形之一的,可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。A选项,表述不全面:技术复杂,只有少量潜在投标人可供选择。


    第53题:若施工过程中发现设计文件和图纸差错,施工企业的正确做法是()

    A.有权进行修改

    B.可以按照规范施工

    C.有权拒绝施工

    D.应当及时向建设单位或监理单位提出意见和建议

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定。按图施工,遵守标准,是保证工程质量的最基本要求。但是如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错。有义务及时向建设单位或监理单位提出意见和建议


    第54题:在《合同法》中,要约生效的时间是()。

    A.要约人发出要约时

    B.要约达到受要约人时

    C.受要约人作出承诺时

    D.受要约人承诺到达时

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第55题:《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当为()办理意外伤害保险。

    A.本单位职工

    B.施工现场人员

    C.施工现场从事特种作业的人员

    D.施工现场从事危险作业的人员

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查:本题考查的是建筑意外伤害保险的规定。,选项分析:《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。


    第56题:合同工期届满之前,施工企业明确表示不再施工的行为是()

    A.侵权

    B.预期违约

    C.合法行为

    D.方解除合同

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查的是违约责任承担方式,预期违约


    第57题:根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,关于人民法院认定竣工日期的说法,正确的是()。

    A.建设工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收报告之日为竣工日期

    B.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以竣工验收合格之日为竣工日期

    C.承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期

    D.建设工程未竣工验收,发包人擅自使用的,以承包人实际完工之日为竣工日期

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程工期和价款的规定,选项分析:最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。


    第58题:根据《行政诉讼法》的规定,当事人不服人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之曰起()日内提起上诉。

    A.15

    B.20

    C.25

    D.30

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考核的是行政案件的审理程序。当事人不服人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起15日内提起上诉;不服人民法院第一审裁定的,有权在裁定书送达之日起10日内提起上诉。逾期不提起上诉的,人民法院的第一审判决或者裁定发生法律效力。


    第59题:下列全部使用国有资金投资的项目中,依法必须进行招标的项目是()。

    A.施工单项合同估算价在400万元以上

    B.重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在200万元以下

    C.勘察单项合同估算价在100万元以下

    D.监理单项合同估算价在50万元以上

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程必须招标的范围。,选项分析:规定范围内的项目,其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的,必须招标:(1)施工单项合同估算价在400万元人民币以上;(2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在200万元人民币以上;(3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,合同估算价合计达到前款规定标准的,必须招标。


    二.多选题(共有20题,正确答案大于一个,少选只得0.5分,错选不得分)

    第60题:关于运输合同的说法,正确的是()。

    A.运输合同分为客运合同和货运合同

    B.货物在运输过程中因不可抗力灭失,未收取运费的,承运人不得请求支付运费,已收取运费的,托运人不得要求返还

    C.货物运输到达后,承运人知道收货人的,应当及时通知收货人

    D.承运人将货物交付收货人之前,托运人不能要求承运人变更到达地

    E.托运人违反包装规定的,承运人不得拒绝运输

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第61题:根据《环境噪声污染防治法》在城市市区噪声敏感建筑物集中区城内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。但可以除外的情形有()。

    A.抢修抢险作业的

    B.涉及施工企业商业秘密的

    C.使用专有技术的

    D.利用扶贫资金实行以工代赈的

    E.因生产工艺上要求必须连续作业的

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。


    第62题:下列关于法人的说法,正确的是()。

    A.法人可以分为企业法人和事业法人

    B.机关法人从设立时起具有法人资格,无须经专门机构核准登记

    C.企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格

    D.企业法人分立.合并,应当向登记机关办理登记并公告

    E.企业法人分立.合并,其权利和义务由变更后的法人享有和承担

    正确答案:查看最佳答案


    第63题:勘察、设计单位相关的质量责任和义务包括()。

    A.依法承揽工程的勘察、设计业务

    B.勘察、设计必须执行强制性标准

    C.依法实施装修工程

    D.依法办理工程质量监督手续

    E.依法对设计文件进行交底

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查:本题考查的是勘察、设计单位相关的质量责任和义务,选项分析:勘察、设计单位相关的质量责任和义务:(1)依法承揽工程的勘察、设计业务;(2)勘察、设计必须执行强制性标准;(3)勘察单位提供的勘察成果必须真实、准确;(4)设计依据和设计深度;(5)依法规范设计对建筑材料等的选用;(6)依法对设计文件进行设计交底;(7)依法参与建设工程质量事故分析;(8)设计单位的消防设计、施工质量责任与义务;(9)勘察、设计单位质量违法行为应承担的法律责任。


    第64题:注册建造师申请延续注册,应当提交的材料包括()。

    A.注册建造师延续注册申请表

    B.原注册证书

    C.资格证书、学历证书和身份证明复印件

    D.申请人与聘用单位签订的聘用合同复印件或其他有效证明文件

    E.申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查:本题考查的是二级建造师的注册。,选项分析:注册有效期满需继续执业的,应当在注册有效期届满30日前,按照规定申请延续注册。延续注册的,有效期为3年。申请延续注册的,应当提交下列材料:(1)注册建造师延续注册申请表;(2)原注册证书;(3)申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件;(4)申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料。“资格证书、学历证书和身份证明复印件”为初始注册需提交的材料。


    第65题:下列属于安全生产从业人员权利的有()。

    A.知情权

    B.对违章指挥和强令冒险作业的拒绝权

    C.请求赔偿权

    D.危险报告权

    E.紧急避险权

    正确答案:查看最佳答案


    第66题:下列属于我国法律体系中民法商法的有()。

    A.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》

    B.《民法典》

    C.《招标投标法》

    D.《民事诉讼法》

    E.《劳动法》

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第67题:下列选项中,当事人可以行使法定解除权的是()。

    A.因不可抗力致使不能实现合同目的

    B.在履行期满前,当事人一方明确表示不履行部分义务的

    C.当事人一方迟延履行部分义务,经催告后在合理期限内仍未能履行

    D.当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的

    E.在履行期满前,当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务

    正确答案:查看最佳答案


    第68题:下列安全责任中,应当由设计单位承担的有()。

    A.申请中断道路交通的批准手续

    B.就设计意图、设计文件向建设单位做出说明和技术交底,并对防范生产安全事故提出指导

    C.考虑施工安全操作和防护的需要

    D.对“三新”等工程的施工安全提出措施建议

    E.落实安全设施“三同时”

    正确答案:查看最佳答案


    第69题:知识产权作为一种无形财产权,其法律特征包括()。

    A.财产权和人身权的双重属性

    B.专有性

    C.地域性

    D.期限性

    E.级别性

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!

    参考解析:本题考查:本题考查的是知识产权的法律特征。,选项分析:知识产权的法律特征:财产权和人身权的双重属性;专有性;地域性;期限性。


    第70题:关于防止设计文件和图纸出现差错的说法,正确的有()

    A.建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件

    B.施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议

    C.确需修改建设工程勘察、设计文件的,必须由原建设工程勘察、设计单位修改

    D.建设单位有权要求设计单位对设计文件进行补充、修改

    E.建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的,建设单位应当报经原审批机关批准后,方可修改

    正确答案:查看最佳答案


    第71题:质证,是指当事人在法庭的主持下,围绕证据的(),针对证据证明力有无以及证明力大小,进行质疑、说明与辩驳的过程。

    A.可靠性

    B.全面性

    C.关联性

    D.真实性

    E.合法性

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼证据,选项分析:质证,是指当事人在法庭的主持下,围绕证据的真实性、合法性、关联性,针对证据证明力有无以及证明力大小,进行质疑、说明与辩驳的过程。


    第72题:根据《仲裁法》的规定,当事人申请仲裁,应当符合的条件包括()

    A.有仲裁协议

    B.仲裁请求和所根据的事实、理由

    C.有具体的仲裁请求和事实、理由

    D.证据和证据来源、证人姓名和住所

    E.属于仲裁委员会的受理范围

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第73题:在设计文件注明的工程合理使用年限内,下列应被保证在正常情况下安全使用的建筑分部有()。

    A.屋面防水

    B.主体结构

    C.室内电气

    D.外墙装饰

    E.地基基础

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查:本题考查的是设计依据和设计深度,选项分析:工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起,工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。故“主体结构”“地基基础”正确。


    第74题:建设工程合同纠纷的当事人可以根据《民事诉讼法》的规定,协议选择()法院管辖。

    A.发包人住所地

    B.承包人住所地

    C.合同签订地

    D.施工行为地

    E.合同变更地

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查:本题考查的是地域管辖,选项分析:《民事诉讼法》规定,合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖,但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。


    第75题:在下列几种有关安全生产许可证的取得、使用的情况中,施工企业应负的法律责任有()。

    A.未取得安全生产许可证进行施工

    B.转让或接受转让安全生产许可证

    C.冒用安全生产许可证

    D.安全生产许可证遗失,在公众媒体上声明作废

    E.安全生产许可证期满后未办理延期继续生产

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第76题:关于项目经理部及项目经理的说法,正确的有()。

    A.施工项目不论规模大小,均应当设立项目经理部

    B.项目经理部可以独立承担民事责任

    C.项目经理部是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织

    D.每个施工项目必须有一个项目经理

    E.施工企业应当明确项目经理部的职责、任务和组织形式

    正确答案:查看最佳答案


    第77题:关于表见代理构成要件,下列表述正确的是()。

    A.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实

    B.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的理由

    C.本人存在过失

    D.相对人为善意

    E.相对人为主观恶意

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程代理法律关系,选项分析:表见代理除需符合无权代理的一般条件外,还需具备以下特别构成要件:一是须存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实或理由。这是构成表见代理的客观要件。它要求行为人与本人之间应存在某些事实上或法律上的联系,如行为人持有本人发出的委任状、己加盖公章的空白合同书或者有显示本人向行为人授予代理权的通知函告等证明类文件。二是须本人存在过失。其过失表现为本人表达了足以使相对人相信有授权意思的表示,或者实施了足以使相对人相信有授权意义的行为,发生了外表授权的事实。三是相对人须为善意且无过失。这是构成表见代理的主观要件。如果相对人明知行为人无代理权而仍与之实施民事行为,则相对人为主观恶意,不构成表见代理。


    第78题:甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行。银行同时要求甲提供担保,未约定保证方式,借款到期后,甲无力偿还银行贷款,则该银行有权()。

    A.直接变卖该工程

    B.直接转移占有该工程

    C.直接与甲协议以工程折价受偿

    D.向法院起诉拍卖该工程后优先受偿

    E.直接要求保证人代为清偿债务

    正确答案:查看最佳答案

    更多最新建筑行业考试题库--2024年山东省二建法律法规在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号:建题帮,手机随时随地刷题学习更方便哟!


    第79题:根据《工程建设国家标准管理办法》规定,需要在全国范围内统一而应当制定国家标准的有()。

    A.工程建设通用的术语、符号、代号和制图方法

    B.工程建设勘察、设计等通用的质量要求

    C.工程建设设计、施工等重要的行业专用的质量标准

    D.工程建设施工及验收等通用的质量要求

    E.工程建设通用的试验、检验和评定等方法

    正确答案:查看最佳答案

    参考解析:本题考查:本题考查的是工程建设国家标准。,选项分析:原建设部《工程建设国家标准管理办法》规定,对需要在全国范围内统一的下列技术要求,应当制定国家标准:(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等通用的质量要求;(2)工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求;(3)工程建设通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法;(4)工程建设通用的试验、检验和评定等方法;(5)工程建设通用的信息技术要求;(6)国家需要控制的其他工程建设通用的技术要求。


    版权声明

    本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
    本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
    本文地址://wwkao.com/Article/40246.html

    留言与评论(共有 0 条评论)
    验证码:
    后台-系统设置-扩展变量-手机广位-评论底部广位

    使用手机软件扫描微信二维码

    关注我们可获取更多热点资讯

    感谢微微考网友情技术支持