2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题

考试了，希望我的问候会为你送去一份轻松清爽的心情，不要太紧张哦!不然可会把答案忘掉的!我在这里支持着你，鼓励着你，为你祝福!既然如此，对个人而言，《2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题》不仅仅是一个重大的考试，还可能会改变一个人的人生。莫扎特曾经说过，谁和我一样用功，谁就会和我一样成功。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 既然如此，知识永远战胜愚昧。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们练题吧！

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:以下关于设备采购方案，正确的是()。

A.设备由总包单位实施采购的，由总承包单位审查采购方案

B.设备由设备安装单位采购的，由监理单位负责编制采购方案

C.设备由建设单位直接采购的，由监理单位审查采购方案

D.设备由建设单位直接采购的，由监理单位协助编制采购方案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:经项目监理机构审查合格的施工组织设计，应由()签认。

A.监理单位技术负责人

B.总监理工程师

C.建设单位项目负责人

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第2题:承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担时，()。

A.应征得业主同意

B.可不经过业主同意

C.自行决定后通知业主

D.自行决定后通知监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第3题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后()个月，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。

A.3

B.5

C.6

D.12

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:某单位受业主委托与供应商签订木材供货合同时，事先必须从委托单位取得经批准的()后，签订的供货合同才对委托单位产生法律效力。

A.木材订货单

B.木材需求计划

C.委托授权书

D.履约保证书

正确答案:查看最佳答案

第5题:设计招标过程中，为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用()。

A.单独进行初步设计招标

B.技术设计招标或监理单位招标

C.技术设计招标或施工图设计招标

D.施工图设计招标或单独进行初步设计招标

正确答案:查看最佳答案

第6题:施工过程中，如果发包人需要更换工程师，应至少于易人前()d内以书面形式通知承包人。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:初步设计审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误的原因，则修改资料的责任应由()来承担。

A.委托方

B.设计单位

C.监理工程师

D.主管部门

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的承包人机设备损坏及停工损失，由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和发包人共同

正确答案:查看最佳答案

第9题:考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用()方式为宜。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.方案竞赛

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:施工合同履行过程中，工程师不能按时参加试车，须在开始试车前()以书面形式向承包人提出延期要求。

A.24h

B.48h

C.1d

D.2d

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()。

A.施工测量放线成果

B.岩土工程钻探方案

C.标志桩定位报告

D.建筑总平面布置图

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工测量放线成果、岩土工程钻探方案、标志桩定位报告，均由勘察人提供。

第12题:《标准设备采购招标文件》规定，买方对合同设备验收后，卖方按合同约定保证合司设备适当、稳定运行并消除合同设备故障的期限为()。

A.技术服务期

B.故障消除期

C.运行维护期

D.质量保证期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:买方对合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行并消除合同设备故障的期限为质量保证期

第13题:建设工程施工索赔的类型中，()形式上是对权利的要求，以避免在原定合同竣工日不能完工时，被发包人追究拖期违约责任。

A.工期索赔

B.费用索赔

C.工程延误索赔

D.工程加速索赔

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《标准施工招标文件》，施工评标办法应在()中明确规定。

A.招标文件

B.招标公告

C.资格预审文件

D.资格预审公告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标办法是招标文件的组成内容。

第15题:以下关于装配式建筑PC构件制作过程驻厂监理，不正确的是()。

A.组模过程必须经驻厂监理检验合格

B.套简安装必须经驻厂监理检验合格

C.驻厂监理经现场回弹后给出脱模指令

D.钢筋安装必须经驻厂监理检验合格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:以下关于工程变更，正确的是()。

A.如果变更涉及结构主体安全，该变更应按规定报送原图审机构审查

B.涉及项目功能的变更，无需报送原图审机构审查

C.施工单位提出对钢筋规格进行等强度代换，经总监理工程师审查同意后实施

D.施工单位提出对钢筋规格进行等强度代换，经设计单位审查同意后实施

正确答案:查看最佳答案

第17题:某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是()。

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:数量检验方法包括衡量法.理论换算法.查点法。质量验收的方法包括经验鉴别法.物理试验.化学分析。

第18题:如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过()作为解决争议的最终方式。

A.调解

B.和解

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:在勘察、设计合同中，属于发包人责任的是()。

A.提供设计依据资料

B.提交勘察设计成果

C.进行设计技术交底

D.不可抗力事件的影响

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),室内配线当采用金属管敷设时，金属管必须做等电位连接，且必须与()相连接。

A.相线

B.PE线

C.N线

D.绝缘导线

正确答案:查看最佳答案

第21题:()是指根据建设工程的要求，查明.分析.评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的协议。

A.建设工程施工合同

B.建设工程设计合同

C.建设工程勘察设计合同

D.建设工程勘察合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:招标确定中标人后，施工合同协议书内注明的合同价款应为()。

A.评标委员会算出的评标价

B.招标人编制的标底价

C.中标人的投标价

D.施工图预算价

正确答案:查看最佳答案

第23题:某项目监理机构在进行幕墙分包单位审核确认时，做法正确的是()。

A.考虑工期紧张，经建设单位同意后可先进场施工，再进行报审

B.已经审核确认的分包单位甲公司，因劳动力不足，将幕墙工程分包给乙公司，经建设单位及总包单位同意后，可予以确认

C.总监代表对报审资料审核合格后，经总监同意后方可签署书面意见

D.总监对报审资料进行审核，签署报审表前需征求建设单位意见

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。

A.不利地质条件

B.不利水文条件

C.有毒作业环境

D.不利气候条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48h内向()通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。

A.工程师

B.发包人

C.勘察设计单位

D.有关行政监督部门

正确答案:查看最佳答案

第26题:FIDIC通用条件规定，合同当事人一方对工程师关于争端作出的决定不接受时，应在接到此决定的70天内()。

A.提交仲裁机构仲裁

B.中止履行合同

C.再由工程师调解

D.将提交仲裁的意向书通知对方，并将副本呈交工程师

正确答案:查看最佳答案

第27题:下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是()。

A.警告

B.吊销许可证

C.责令停产停业

D.停止侵害

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承担民事责任的方式主要有:(1)停止侵害；(2)排除妨碍；(3)消除危险；(4)返还财产；(5)恢复原状；(6)修理、重作、更换；(7)继续履行；(8)赔偿损失；(9)支付违约金；(10)消除影响、恢复名誉；(11)赔礼道歉。承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。

第28题:某市政基础设施工程项目建安工程费6000万元，根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，该工程项目部的专职安全生产管理人员配备不少于()人。

A.5

B.4

C.3

D.2

正确答案:查看最佳答案

第29题:凡是()的单位，均可称为监理单位。

A.经监理资质管理部门审查批准

B.取得监理资质证书，具有法人资格

C.从事工程建设监督管理活动

D.从事工程建设招标代理活动

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),模板支撑架高宽比不宣大于()，当高宽比大于该值时，应增设缆风绳或连墙件等架体整体稳定性加强措施。

A.2

B.2.5

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:某建设单位拖欠了某施工单位的工程款，则这笔工程款是工程建设法律关系的()。

A.主体

B.客体

C.内容

D.内容中的义务

正确答案:查看最佳答案

第32题:某工程某分项工程，工程师参加了该分项的验收。在隐蔽后，工程师又对该分项的质量表示怀疑，于是进行了重新检验，结果发现确实存在问题，则()。

A.费用损失由承包方承担，工期损失发包方由承担

B.费用损失由工程师承担，工期损失由承包方承担

C.费用损失由承包方承担，工期损失由承包方承担

D.费用损失由工程师承担，工期损失由发包方承担

正确答案:查看最佳答案

第33题:抵押与质押的区别主要在于()。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:工程施工质量验收的最小单位是()。

A.检验批

B.分项工程

C.分部工程

D.单位工程

正确答案:查看最佳答案

第35题:FIDIC《施工合同条件》规定，成为争端裁决委员会成员应具有的条件不包括()。{

A.在合同的解释方面有经验

B.对承包合同的履行有经验

C.能流利地使用合同中规定的交流语言

D.在仲裁方面有高的声望

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据标准施工合同的通用条款中规定，关于物价浮动价格调整的说法正确的是()。

A.工期12个月以上的施工合同应设有调价条款

B.工期12个月以上的施工合同，由发包人承担市场价格变化的风险

C.总价支付部分参考单价部分考虑物价浮动对合同价格的调整

D.通用条款规定的基准日期指投标截止时间前14天的日期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:1.基准日期通用条款规定的基准日期指投标截止时间前28天的日期。2.调价条款(2)标准施工合同的规定。工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险。标准施工合同通用条款规定用公式法调价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。

第37题:某施工项目招标，招标文件开始出售的时间为3月20日，停止出售的时间为3月30日，提交投标文件的截止时间为4月25日，评标结束的时间为4月30日，则投标有效期开始的时间为()。

A.3月20日

B.3月30日

C.4月25日

D.4月30日

正确答案:查看最佳答案

第38题:(1)建设项目设计施工总承包方式的优点是()。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点包括:单一的合同责任；(2)固定工期.固定费用；(3)可以缩短建设周期；(4)减少设计变更；(5)减少承包人的索赔。参见教材P109。

第39题:施工中如果发包人出于某种考虑要求提前竣工，应与承包人协商。双方达成一致后签订提前竣工协议，作为()的组成部分。

A.施工文件

B.合同文件

C.监理文件

D.竣工检验文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:按照《中华人民共和国合同法》的规定，债权人决定将合同中的权利转让给第三人时，转让行为()。

A.必须征得对方同意

B.无须征得对方同意，但要通知对方

C.无须征得对方同意，但要提供担保

D.无须征得对方同意，也无须通知对方

正确答案:查看最佳答案

第41题:除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起()内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同

A.90天

B.30天

C.60天

D.50天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同

第42题:承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()。

A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任

B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任

C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任

D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求()确认无效。

A.人民法院

B.监理单位

C.建设行政主管部门

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第44题:设计工作正式开始前，发包人预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同履行过程中进行阶段支付时，发包人()。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回

C.每次阶段支付时均不许扣减定金

D.每次阶段支付时可将一定比例定金冲抵部分设计费

正确答案:查看最佳答案

第45题:设计施工总承包模式下，承包人只可以索赔费用的是()

A.发包人要求中的错误

B.监理人的指示延误.错误

C.为他人提供方便

D.发包人原因影响涉及进度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:关于主合同与从合同的叙述中，有误的是()。

A.主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同

B.从合同是以主合同的存在为存在前提的合同

C.主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止

D.借款合同是典型的从合同

正确答案:查看最佳答案

第47题:设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的()

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第48题:依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方()追究违约方的赔偿责任。

A.可选择违约金条款或定金条款

B.可以同时采用违约金和定金条款

C.应该采用违约金条款

D.必须采用定金条款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:在监理合同履行中，出现()情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。

A.工程总投资超过预期金额

B.因承包人原因导致工程延长

C.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故

D.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加

正确答案:查看最佳答案

第50题:关于合同履行地点不明确的处理方法中，不正确的是()。

A.给付货币的，在接收货币一方所在地履行

B.给付货币的，在给付货币一方所在地履行

C.交付不动产的，在不动产所在地履行

D.除给付货币和交付不动产的其他标的在履行义务一方所在地履行

正确答案:查看最佳答案

第51题:当工程未实行监理时，()应履行有关验收规范涉及的监理职贵。

A.建设单位相关人员

B.勘察单位相关人员

C.设计单位相关人员

D.施工单位相关人员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人()。

A.以不属于自己的原因拒绝索赔要求

B.认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告

D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第53题:在建设项目施工过程中，采用外商供应的大型设备的，如需使用外商提供的制造图纸，()应负责对该设计资料进行审查。

A.发包人

B.监理人

C.设计人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第54题:以下关于政府部门对建设工程进行管理的目标，正确的是()。

A.保障公众安全不受到危害

B.建立和落实工程质量责任制

C.对建设工程全方位实施有效管理

D.保证建设工程总体目标的实现

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:施工合同履行中，若承包人提出使用专利技术，应首先取得()认可，然后由承包人负责办理手续并承担有关费用。

A.发包人

B.监理人

C.专利权人

D.专利管理机关

正确答案:查看最佳答案

第56题:委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在()中明确的。

A.工程建设委托监理合同

B.建设工程委托监理合同标准条件

C.有关法律法规

D.建设工程委托监理合同专用条件

正确答案:查看最佳答案

第57题:材料采购合同履行中，验收现场交货的钢板面积、木材体积等材料数量采用的方法是()。

A.理论换算法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.查点法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:数量验收的方法(1)衡量法。即根据各种物资不同的计量单位进行检尺、检斤，以衡量其长度、面积、体积、重量是否与合同约定一致。(2)理论换算法。如管材等各种定尺、倍尺的金属材料，量测其直径和壁厚后，再按理论公式换算验收。(3)查点法。采购定量包装的计件物资，只要查点到货数量即可。质量验收的方法可以采用:第一，经验鉴别法。第二，物理试验。第三，化学分析。详见教材第130-131页。

第58题:关于组织现场踏勘的描述错误的是()

A.投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失

B.招标人在现场介绍的工程场地和相关的周边环境情况供投标人参考，不对投标人做出的判断和决策负责

C.组织现场踏勘的时间一般在投标截止时间15日前及投标预备会召开前进行

D.投标人承担自己踏勘现场发生的费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:现场踏勘是指招标人组织投标人对项目的实施现场的经济、地理、地质、气候等客观条件和环境进行的现场调查。对于投标人全面了解招标项目情况，减少可能的争议具有重要的意义。招标人在投标人须知说明的时间统一组织投标人进行施工现场踏勘。《标准施工招标文件》中规定:(1)招标人按招标公告规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。(2)投标人承担自己踏勘现场发生的费用。(3)除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。(4)招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前以书面形式通知所有招标文件收受人。考虑到踏勘现场后投标人有可能对招标文件部分条款进行质疑，组织投标人踏勘现场的时间一般应在投标截止时间15日前及投标预备会召开前进行。

第59题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指()。

A.协议书中的签约合同价格

B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款

C.中标通知书中的中标价格

D.承包人的投标报价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同价格是承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款。签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的合同总金额，即中标价。

第60题:在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工程阶段是()。

A.踏勘现场

B.召开投标预备会

C.组建评标委员会

D.递交投标文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:根据公开招标程序，本题所涉工作阶段的先后顺序为:发售招标文件→踏勘现场→召开投标预备会→递交投标文件→组建评标委员会。

第61题:工程质量统计分析方法中，根据不同的目的和要求将调查收集的原始数据，按某一性质进行分组.整理，分析产品存在的质量问题和影响因素的方法是()。

A.调查表法

B.分层法

C.排列图法

D.控制图法

正确答案:查看最佳答案

第62题:采用直方图法分析工程质量时，出现孤岛型直方图的原因是()。

A.组数或组距确定不当

B.不同设备生产的数据混合

C.原材料发生变化

D.人为去掉上限下限数据

正确答案:查看最佳答案

第63题:下列不属于买卖合同的一般特点的是()。

A.买卖合同是诺成合同

B.买卖合同是双务、有偿合同

C.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产使用权为目的

D.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款，出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:《建设工程施工合同(示范文本)》中规定，未经发包人同意，承包人不能将承包工程的()。

A.主体部分分包

B.关键部分分包

C.非主体非关键部分分包

D.任何部分分包

正确答案:查看最佳答案

第65题:委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准等属于()。

A.额外监理工作

B.附加监理工作

C.正常监理工作

D.变更监理工作

正确答案:查看最佳答案

第66题:对于追偿债款、物品的债权文书，经公证处公证后，该文书具有强制执行的效力。一方当事人不按文书规定履行时，对方当事人可以向()。

A.有管辖权的基层人民法院申请执行

B.有管辖权的仲裁机构申请执行

C.有管辖权的基层人民检察院申请执行

D.有管辖权的公安机关申请执行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:某项目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。

A.工期和经济损失由承包人承担

B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期

C.顺延合同工期，不补偿经济损失

D.补偿经济损失并顺延合同工期

正确答案:查看最佳答案

第68题:以下关于设备交付的规定说法错误的()

A.合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方

B.运输的风险不由卖方承担

C.买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。

D.如由于买方原因导致技术资料丢失和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和(或)损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和(或)损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

第69题:钢结构焊接工程的检验包括焊条.焊丝.焊剂.电渣焊熔嘴等材料.方法，其中对焊接材料的检验方法是()。

A.重量偏差

B.检查质量证明书

C.检查产品说明书

D.抽样检验焊接性能

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价下降时，交付标的物后的结算应按照()执行。

A.新价格

B.市场价

C.原价格

D.双方协商的价格

正确答案:查看最佳答案

第71题:监理合同中“附加工作”是指()。

A.由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作

B.监理合同范围以外的工作

C.由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作

D.建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方进行的工作

正确答案:查看最佳答案

第72题:招标代理机构评标委员会的专家人选，应是从事相关领域工作满()年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。

A.3

B.5

C.6

D.8

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:建设工程项目一般应采用()。

A.公开招标方式

B.邀请招标

C.有限招标

D.其他组织招标

正确答案:查看最佳答案

第74题:招标人最迟应当在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第75题:以下关于投标人资格审查方法描述正确的是()

A.对于公开招标的项目实行资格后审

B.对于邀请招标的项目实行资格预审

C.如无特殊情况，资格预审方法鼓励招标人采用有限数量制

D.资格预审和资格后审不同时使用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对于公开招标的项目实行资格预审，对于邀请招标的项目实行资格后审。资格审查方法分为合格制和有限数量制两种。投标人数过多，申请人的投标成本加大，不符合节约原则；而人数过少又不能形成充分竞争。因此由招标人结合项目特点和市场情况选择使用合格制和有限数量制。如无特殊情况，资格预审方法鼓励招标人采用合格制。资格预审和资格后审不同时使用。

第76题:关于施工企业意外伤害保险的说法，正确的是()。

A.施工企业必须为全体职工办理意外伤害保险

B.团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任

C.年龄18至60周岁的施工人员均可作为被保险人

D.工程停工期间保险人不承担保险责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人。团体意外伤害保险合同的保险责任一般包括身故保险责任和伤残保险责任。凡年满16周岁至65周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为被保险人。

第77题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，供暖节能工程使用的同厂家.同材质的散热器进场时，其复验取样数量正确的是()。

A.数量≤500组时，抽检1组，每增加1000组，抽检1组

B.数量≤500组时，抽检2组，每增加1000组，抽检1组

C.数量≤1000组时，抽检1组，每增加1000组，抽检1组

D.数量≤1000组时，抽检2组，每增加1000组，抽检1组

正确答案:查看最佳答案

第78题:监理人首先应争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和(或)延长的工期。监理人应在()后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。

A.不批准承包人的索赔要求

B.收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料

C.将该事件确认为承包人责任

D.认定索赔不成立

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:由于建设工程施工中承包人是不垫资承包的，因此，()一般应向承包人支付预付款，帮助承包人解决前期施工资金周转的困难。

A.监理单位

B.发包人

C.设计单位

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:进行地质勘察时，按照《建设工程勘察合同》范本的要求，应由发包人承担责任的情况包括()。

A.钻机动力的燃油费

B.钻探设备的进场费用

C.修建进入勘察现场临时道路的费用

D.雇用临时工人平整钻机平台场地的费用

E.地下钻探时切断发包人提供图纸中未标明市政供水管道修复的赔偿费

正确答案:查看最佳答案

第81题:下列关于标准施工招标文件的说法，错误的有()。

A.“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜

B.“投标人须知前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序

C.编制依法必须进行招标的项目的资格预审文件和招标文件，应当使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本

D.“投标人须知”正文内容不得与“投标人须知前附表”内容相抵触，否则抵触内容无效

E.行业标准施工招标文件中的“专用合同条款”可对《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:根据相关规定，施工企业从事建筑工程施工活动，应当取得()。

A.安全生产许可证

B.生产许可证

C.特种设备制造许可证

D.安全生产考核认可证

E.与工程相适应的资质

正确答案:查看最佳答案

第83题:下列关于经评审的最低投标价法的说法正确的是()。

A.适用于具有通用技术.性能标准或者招标人对其技术.性能没有特殊要求的招标项目

B.仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分

C.仅对投标文件的商务部分进行评审

D.对投标文件的评审分为初步评审和详细评审两个阶段进行

E.设计招标通常采用经评审的最低投标价法评标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，采用经评审的最低投标价法进行评标时，对投标文件的商务部分和技术部分进行全面的评审，只是仅对投标文件的商务部分进行价格折算，对技术部分既不折价也不打分。E项，鉴于工程项目设计招标的特点，设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第84题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人有权且只能提出工期和费用补偿的情形有()。

A.监理人的指示延误

B.发包人提供的材料和设备提前交货

C.施工中遇到文物

D.发包人未按合同约定支付进度款

E.施工中遇到不利物质条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A、D项可提出工期、费用、利润补偿；B项仅能提出费用补偿。

第85题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，门窗(包括天窗)节能工程使用的材料.构件进场时，应核查质量证明文件包括()。

A.节能性能标识证书

B.门窗节能性能计算书

C.复验报告

D.C认证标志

E.燃烧性能检测报告

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《标准设计施工总承包合同》，可给予承包人费用和工期补偿的有()。

A.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复

B.发包人违约解除合同

C.隐蔽工程的重新检查证明质量合同

D.发包人原因的工期延误

E.基准资料错误

正确答案:查看最佳答案

第87题:设计施工总承包合同(EPC)相比施工合同的特点有()。

A.加大招标工作量

B.简化合同管理的工作量

C.合同建设周期短

D.有利于发包人对承包人的监督管理

E.有利于减少设计变更

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:(.*);/)

第88题:下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是()。

A.合同责任单一

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.固定工期、固定费用

D.减少承包人的索赔

E.可以缩短建设周期

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据9部委于2007年颁发的《标准施工招标文件》，标准施工招标文件的组成包括()。

A.评标办法

B.投标人须知

C.发包人提供的资料

D.图纸

E.发包人要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C.E项属于标准设计施工总承包招标文件的组成。

第90题:有关合同()及解决争议方法等的变更，是对要约内容的实质性变更。

A.法律效力

B.标的

C.质量

D.价款

E.履行期限

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:《建设工程施工合同(示范文本)》由()组成。

A.建设工程施工合同条件

B.建设工程施工合同通用合同条款

C.建设工程施工合同专用合同条款

D.建设工程施工合同使用说明

E.建设工程施工合同协议书

正确答案:查看最佳答案

第92题:《担保法》规定的五种担保方式中，既允许债务人用自己的财产，也可以用第三人财产向债权人提供担保的方式有()。

A.留置

B.定金

C.保证

D.抵押

E.动产质押

正确答案:查看最佳答案

第93题:机电产品国际招标的投标人应满足的条件包括()。

A.国别必须是中国或与中国有正常贸易往来的国家或地区

B.不得与本次招标货物的设计、咨询机构有任何关联

C.必须在法律上独立

D.不必财务上独立

E.合法运作并独立于招标人和招标机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:承包商向业主索赔成立的条件包括有()。

A.由于业主原因造成费用增加和工期损失

B.由于工程师原因造成费用增加和工期损失

C.由于分包商原因造成费用增加和工期损失

D.按约定提交了索赔意向

E.提交了索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第95题:下列施工过程的质量验收环节中，应由专业监理工程师组织验收的有()。

A.单位工程

B.分部工程

C.单项工程

D.分项工程

E.检验批

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列可以不进行国际招标机电产品的有()。

A.国(境)外赠送或无偿援助的机电产品

B.一次采购产品合同估算价格在200万元人民币的

C.国务院确定的特殊产品或者特定行业以及为应对国家重大突发事件需要的机电产品

D.产品生产商优惠供货时，优惠金额超过产品合同估算价格50%的机电产品

E.供产品维修用的零件及部件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:按照《合同法》的规定，必须是在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才可以实施的行为包括()。

A.由第三人向债权人履行债务

B.由债务人向第三人履行债务

C.债权人将合同内的部分权利转让给第三人

D.债务人将合同内的部分义务转移给第三人

E.将合同的权利和义务全部转让给第三人

正确答案:查看最佳答案

第98题:在下列()情形下，监理人可以向委托人发出终止合同的通知。

A.监理人在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付单据，而委托人未做出书面解释

B.暂停监理业务期限已超过三个月

C.暂停监理业务期限已超过半年

D.因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大

E.因不可抗力导致合同履行暂停

正确答案:查看最佳答案

第99题:施工合同示范文本规定，对发包人与承包人有约束力的合同包括()等文件。

A.施工合同条件

B.施工合同协议条款

C.发包人与监理单位签订的监理委托合同

D.发包人上级主管部门的书面指示

E.通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:以下ISO质量管理体系质量管理原则中，正确的有()。

A.以顾客为关注焦点

B.改进

C.全员参与

D.领导作用

E.结果导向

正确答案:查看最佳答案

第101题:工程建设监理合同示范文本中规定属于附加监理工作的情况包括()。

A.合同工作范围内写明的服务内容

B.由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长

C.原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担

D.应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容

E.不可抗力事件发生导致合同的履行被迫终止后的善后服务工作

正确答案:查看最佳答案

第102题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程放线测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:监理单位的投标书由()组成。

A.技术建议书

B.承接监理任务意向书

C.投标证明书

D.财务建议书

E.资质资格证书

正确答案:查看最佳答案

第104题:建筑工程施工合同履行过程中，应由发包人完成的工作有()。

A.保护竣工未交付工程

B.向工程师提供工程进度计划

C.办理环境保护手续

D.组织图纸会审

E.办理施工许可手续

正确答案:查看最佳答案

第105题:根据《标准勘察招标文件》“发包人要求”中的“成果文件要求”应列明的内容有

A.成果文件的组成

B.成果文件的深路

C.成果文件的使用

D.成果文件的退还

E.成果文件的载体

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在“成果文件要求”中，应说明:成果文件的组成(勘察或设计说明、图纸等)；成果文件的深度、格式、份数和载体(纸质版、电子版)要求；设计成果文件的展板、模型沙盘、动画要求；成果文件的其他要求。

第106题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)以下关于塔式起重机使用，正确的有()。

A.使用前，应对起重司机.信号司索工等作业人员进行安全技术交底

B.每班作业前，应按规定进行日检.试吊

C.零星材料起吊时，必须采用吊笼或钢丝绳绑扎牢固

D.作业中遇突发故障，应立即停止作业，严禁将吊物降落到地面

E.应确保塔机在非工作工况时，臂架固定，不得摆动

正确答案:查看最佳答案

第107题:按照施工合同文本的规定，应当由发包人承担的费用有()。

A.购买约定使用的国内标准的费用

B.购买约定使用的国外标准的费用

C.承包人需增加图纸套数的复制费用

D.图纸的保密措施费用

E.修改施工进度计划的费用

正确答案:查看最佳答案

第108题:在招标程序中，中标通知书发出后，招投标双方应按照()订立书面合同。

A.招标文件

B.双方在中标通知书发出后对招标文件所作实质性修改

C.投标文件

D.双方在中标通知书发出后对投标文件所作实质性修改

E.招标人要求投标人垫资的要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:建设工程监理合同属于()。

A.建设工程合同

B.委托合同

C.居间合同

D.技术合同

E.双务合同

正确答案:查看最佳答案

第110题:关于施工招标中对投标申请人资格预审申请文件澄清和说明的说法，正确的有()。

A.对资格预审申请文件要求澄清和说明的通知应发给所有申请人

B.申请人的澄清不得改变资格预审申请文件的实质性内容

C.申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分

D.招标人和审查委员会应拒绝申请人主动提出的澄清和说明

E.请人可以主动提出资格预审申请文件的澄清或说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:审查过程中，审查委员会可以用书面形式，要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。

第111题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，太阳能光热系统节能工程的集热设备.保温材料，应对其()性能进行见证取样检验。

A.集热设备的热性能

B.集热设备的燃烧性能

C.保温材料的密度

D.保温材料的导热系数或热阻

E.保温材料吸水率

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为()。

A.只减少1名招标人代表

B.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家

C.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家

D.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家

E.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有()。

A.投标截止时间后招标人不同意开标的

B.投标截止时间止，投标人少于3家的

C.投标人投诉中标人的

D.经评标委员会评审后否决所有投标的

E.招标人不接受评标评审结果的

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人应在工程施工期间提供的设计配合服务工作有()。

A.审查勘察作业安全措施计划

B.进行设计技术交底

C.参与施工过程及工程竣工验收

D.参与工程试运行

E.配合施工单位编制施工方案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:设计工作范围包括编制设计文件、设计概算、预算，提供技术交底，施工配合，参加试车(试运行)、编制竣工图、竣工验收和发包人委托的其他工作。

第115题:建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款，而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使，施工单位()。

A.可以行使代位权

B.可以行使撤销权

C.可以建设单位名义行使权利

D.可以自己的名义行使权利

E.只能对建设单位行使权利

正确答案:查看最佳答案

第116题:委托代理关系终止的原因有()。

A.代理期间届满或者代理事项完成

B.被代理人取消委托或代理人辞去委托

C.被代理人或代理人死亡

D.作为被代理人或者代理人的法人终止

E.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据《标准施工招标文件》，关于投标报价算术错误处理的说法，正确的有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

B.依据单价计算结果与总价金额不一致的，以总价金额为准

C.评标委员会对发现算术错误的报价可直接修正，并对投标人有约束力

D.投标文件中发现报价金额小数点有明显错误的，应予否决投标

E.投标人不接受对其投标报价的算术错误进行修正的，应予否决投标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年最新版全国监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:评标委员会按以下原则对投标报价进行修正:(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；(2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价(单价金额小数点有明显错误的除外)。(3)修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。

第118题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，承包商代表在应付款日之前及时将扣发或缓发分包工程款的理由通知分包商后便不承担逾期付款责任的情况包括()。

A.工程师不认可分包商报表中的某些款项

B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款

C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议

D.由于承包商原因导致的逾期支付的分包款

E.工程师认可分包商报表中的某些款项

正确答案:查看最佳答案

第119题:根据《标准施工招标文件》，关于招标人组织投标人现场踏勘的说法，正确的有()。

A.招标人组织投标人踏勘现场发生的费用应由招标人承担

B.除非招标人原因，投标人应自行负责踏勘现场所发生的财产损失

C.投标人依据对场地和相关周边环境情况的了解独立判断和决策

D.招标人在投标人踏勘现场后不得再对招标文件中工程场地情况进行更改

E.投标人在踏勘现场后不得再对招标文件中现场环境情况提出质疑

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人承担自己踏勘现场发生的费用。除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。