2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？

考试了，希望我的问候会为你送去一份轻松清爽的心情，不要太紧张哦!不然可会把答案忘掉的!我在这里支持着你，鼓励着你，为你祝福!我认为，对个人而言，《2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？》不仅仅是一个重大的考试，还可能会改变一个人的人生。笛卡儿曾经说过，我的努力求学没有得到别的好处，只不过是愈来愈发觉自己的无知。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 我认为，知识像烛光，能照亮一个人，也能照亮无数人。不管你觉得这个考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们就来做题吧！

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:工程师应当在接到延期开工申请后的()内以书面形式答复承包人。

A.24小时

B.48小时

C.3天

D.5天

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是开工日期。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。

第1题:在建设工程招标程序中，投标的法律性质是()。

A.要约

B.要约邀请

C.反要约

D.承诺

正确答案:查看最佳答案

第2题:二审法院对一起工程欠款纠纷作出发回重审的裁定，则以下说法错误的是()。

A.重审法院不应是原一审法院

B.重审法院作出的裁定是可以上诉的

C.重审法院作出的判决是可以上诉的

D.重审法院应该按照一审程序审理此案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼的审判程序，选项分析:对于发回原审法院重审的案件，原审法院仍将按照一审程序进行审理。因此，当事人对重审案件的判决、裁定，仍然可以上诉。原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。故选项“重审法院不应是原一审法院”说法错误。

第3题:下列安全生产责任中,属于建设工程项目专职安全生产管理人员职责的是()。

A.组织制定并实施生产安全事故应急救援预案

B.保证本单位安全生产投入的有效实施

C.督促、检查企业的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

D.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位的安全生产责任，选项分析:项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责:(1)负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录；(2)现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况；(3)对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；(4)对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改；(5)对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告；(6)依法报告生产安全事故情况。生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(1)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；(2)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；(3)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；(4)保证本单位安全生产投入的有效实施；(5)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(6)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(7)及时、如实报告生产安全事故。

第4题:关于委托合同法律特征的说法，正确的是()。

A.应当是有偿合同

B.委托事务只能是法律行为

C.是—种典型的提供劳务的合同

D.委托人不得转委托

正确答案:查看最佳答案

参考解析:委托合同是一种典型的提供劳务的合同。

第5题:法律效力等级是正确适用法律的关键，下述法律效力排序正确的是()

A.国际条约>宪法>司法解释>行政法规

B.法律>行政法规>部门规章>地方性法规

C.部门规章>行政法规>地方性法规>地方政府规章

D.宪法>法律>行政法规>地方政府规章

正确答案:查看最佳答案

参考解析:宪法是每一个民主国家最根本的法的渊源，其法律地位和效力是最高的；法律的效力低于宪法但高于其他法；行政法规的效力低于宪法和法律；地方性法规的效率低于法律和行政法规；行政规章包括部门规章和地方政府规章，部门规章的效力低于法律.行政法规，地方政府规章的效力低于法律.行政法规及同级或上级地方性法规。国际条约是我国法的一种形式，对所有国家机关.社会组织和公民都具有法律效力。

第6题:使用他人知识产权必须经权利人同意，这体现了知识产权的()。

A.期限性

B.地域性

C.专有性

D.财产权和人身权的双重性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:权利人对智力成果享有专有权，其他人若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。

第7题:《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的()倍(包含利率本数)。

A.1.5

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是借款合同的相关规定。借款合同的利率《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最髙不得超过银行同类贷款利率的4倍(包含利率本数)。

第8题:执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物，遇到政府指导价上涨时，交付标的物后的结算应按照()执行。

A.原价格

B.新价格

C.市场价

D.双方协商的价格

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《民事诉讼法》，人民法院自收到强制执行申请书之日起超过()未执行的，申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是民事诉讼的执行程序。人民法院自收到强制执行申请书之日起超过6个月未执行的，申请人可以向上一级人民法院申请强制执行。

第10题:关于联合体共同承包的说法，错误的是()。

A.联合体各方之间应签订合同明确各自权利义务

B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程

C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任

D.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。B项错误。

第11题:行政机关未提出书面答复、提交当初作出具体行政行为的证据，行政复议机关可以作出()的决定。

A.责令其提交

B.维持该具体行政行为

C.撤销该具体行政行为

D.驳回复议申请

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《民法典》，下列合同的免责条款中，无效的是()。

A.因轻微过失违约无需承担违约责任的条款

B.因不可抗力造成对方财产损失的免责条款

C.因市场价格波动造成对方财产损失的免责条款

D.因重大过失造成对方财产损失的免责条款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是无效合同，选项分析:《民法典》规定，合同中的下列免责条款无效:(1)造成对方人身损害的；(2)因故意或者重大过失造成对方财产损失的。

第13题:根据《建设工程安全生产管理条例》及相关规定，下列责任中，属于建设工程项目施工单位专职安全生产管理人员职责的是()。

A.保证本单位安全生产投入的有效实施

B.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制

C.组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程

D.现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位的安全生产责任，选项分析:项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责:(1)负责施工现场安全生产日常检査并做好检查记录；(2)现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况；(3)对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；(4)对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改；(5)对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告；(6)依法报告生产安全事故情况。

第14题:甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同，()经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是()。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《民法总则》规定，代理人需要转委托第三人代理的，应当取得被代理人的同意或者追认。转委托代理经被代理人同意或者追认的，()被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。

第15题:李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5‰李某提前1年将10万元归还王某，按照约定应支付利息()。

A.0.5万元

B.1.0万元

C.1.5万元

D.1.6万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对于借款人提前还款的，一般应按照实际借款的期间计算利息，除非当事人另有约定。本题实际借款期间为2年，每年利息0.5万元，因而2年利息为1万元。

第16题:根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是()。

A.企业投资的体育场

B.企业投资的廉租住房

C.企业投资的商品住房

D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以不进行招标的(1)涉及国家安全国家秘密或者抢险敕灾而不适官招标的:(2)属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的:(3)施工主要技术采用特走的专利或者专有技术的:(4)施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的;(5)在建工程追加的附属小刑工程或者主体加层工程。原中标人仍具备承包能力的:(6)法律.行政法规规定的其他情形

第17题:下列事项中，属于专利权保护对象的是()。

A.施工企业的名称成标志

B.施工企业编制的投票文件

C.施工企业编制的施工方案

D.施工企业发明的新技术

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。专利权保护对象有发明.实用新型.外观设计。选项A是商标权;选项B和选项C是著作权。

第18题:关于执行申请期间的说法，正确的是()。

A.申请执行的期间为6个月

B.法律文书规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算

C.法律文书未规定履行期间的，从法律文书作出之日起计算

D.自法律文书规定的履行期间的最后一日起算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:申请执行的期间为两年。从法律文书规定履行期间的最后一日起算;法律文书规定分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算;法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效日起计算。

第19题:根据《建设工程质量管理条例》规定，施工单位未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测，情节尚不严重的，应当受到的行政处罚是()。

A.处工程合同价款2%以上4%以下的罚款

B.降低资质等级

C.处10万元以上20万元以下的罚款

D.依法赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是检验检测违法行为应承担的法律责任，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。

第20题:甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。根据《建设工程安全生产管理条例》，负责将该事故向有关政府部门上报的单位是()。

A.甲建设单位

B.乙施工单位

C.丙施工单位

D.项目经理部

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工生产安全事故报告制度，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

第21题::根据《建筑法》，开工报告制度是指()。

A.建设单位对施工企业开工条件的确讣

B.政府主管部门的一种行政审批制度

C.监理单位对施工企业开工准备工作的确讣

D.政府主管部门对施工企业开工条件的确讣

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:开工报告6个月必须开工，由国务院有关规定批准开工报告。

第22题:下列关于招标代理的说法，错误的是()

A.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜

B.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜

C.从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由国务院或省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定

D.建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构

正确答案:查看最佳答案

第23题:(1)担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非()。

A.施工企业同意更换项目负责人

B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷

C.因不可抗力暂停施工

D.建设单位同意更换项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。P69

第24题:安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是()。

A.执行国家劳动安全卫生规程和标准

B.为劳动者办理意外伤害保险

C.对劳动者进行劳动安全卫生教育

D.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动安全卫生制度，选项分析:用人单位和劳动者应当遵守如下有关劳动安全卫生的法律规定:①用人单位必须建立、健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。②劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。③用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。④从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。⑤劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

第25题:甲施工企业与乙建筑材料公司订立了建筑材料买卖合同，合同总价款300万元。双方的约定定金为80万元。合同订立后，甲仅向乙交付了55万元定金。关于本案中定金的说法，正确的是()。

A.定金合同自合同订立时成立

B.甲应当补交合同定金5万元

C.甲应当补交合同定金25万元

D.定金数额视为变更为55万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。

第26题:安全用水的规定，在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，为了确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响，应制定有效的水质检测与()措施。

A.卫生保障

B.水污染防治

C.卫生检查

D.水循环利用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工节能的规定，选项分析:在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，应制定有效的水质检测与卫生保障措施，确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。

第27题:某施工现场发生了工程整体垮塌，造成7000万元的直接经济损失，该生产安全事故属于()。

A.重大事故

B.一般事故

C.较大事故

D.特别重大事故

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是生产安全事故的等级划分标准，选项分析:根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级:(1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；(2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；(3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。所称的"以上"包括本数，所称的"以下"不包括本数。

第28题:在我国，施工总承包企业资质划分为房屋建筑工程、公路工程等()个资质类别。

A.10

B.12

C.13

D.60

正确答案:查看最佳答案

第29题:甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定上诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于()。

A.共同诉讼人

B.原告

C.有独立请求权的第三人

D.无独立请求权的第三人

正确答案:查看最佳答案

第30题:劳务派遣单位与被派遣者的劳动合同最低应为()年。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.5年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是劳务派遣，选项分析:劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立2年以上的固定期限劳动合同。

第31题:某开发商以A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保近期还款，此担保方式属于()

A.保证

B.质押

C.抵押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权，抵押是指债务人或第三人不转移对财产的占有，将该财产作为债券的担保。债务人不履行债务时，债券人有权以该财产折价或者以拍卖，变卖该财产的价款优先受偿的担保方式。参见教材P31-32

第32题:我国对建筑业企业的资质管理模式是()。

A.国务院建设主管部门集中管理

B.分级实施与有关部门相配合

C.国务院建设主管部门统一管理

D.省、市人民政府建设主管部门管理

正确答案:查看最佳答案

第33题:作为施工许可证的法定审批条件，下列关于建设用地的说法中，正确的是()。

A.任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地

B.乡村公益事业建设工程，需核发建设用地规划许可证

C.在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证

D.在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是施工许可证的法定批准条件，选项分析:选项“乡村公益事业建设工程，需核发建设用地规划许可证”，应为“核发乡村建设规划许可证”。以划拨方式取得土地使用权的项目，先办理建设用地规划许可证，再办理土地证，最后办理建设工程规划许可证。以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，领取建设用地规划许可证。需要使用土地进行建设，必须依法申请使用国有土地。

第34题:关于工伤的认定，下列说法正确的是()。

A.某施工企业职工在工程施工中受伤，职工认为应属于工伤，用人单位不认为是工伤的，则应由职工本人承担举证责任

B.职工发生事故伤害，所在单位应当自事故伤害发生之日起1年内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请

C.职工符合工伤认定条件，但存在犯罪情形的，不得认定为工伤

D.在上下班途中，发生非本人主要责任的交通事故，应被认定为工伤

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工伤保险的规定，选项分析:A错误，职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。B错误，用人单位未按有关规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。C错误，存在故意犯罪的，不得认定为工伤。

第35题:部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该()。

A.由国务院裁决

B.由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决

C.由制定机关裁决

D.决定在该地方适用地方性法规的规定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:部门规章之间.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。

第36题:关于委托代理的说法，正确的是()。

A.委托代理授权应当采用书面形式

B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任

C.数人可以为同一代理事项的代理人

D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A选项错在应当，可以采用书面或口头形式授权;委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。故B错:代理人知道被托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带责任，故D错。

第37题:下列有关建设用地使用权，描述错误的是()。

A.土地的地表.地上或者地下部分的建设用地使用权，不可以分别设立

B.商业用地应当采用招标.拍卖等公开方式出让

C.设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记

D.建设用地使用权自登记时设立

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是土地相关的物权。建设用地使用权可以在土地的地表.地上或者地下分别设立。

第38题:张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是()。

A.提起反诉

B.提出和解

C.提出管辖权异议

D.部分变更诉讼请求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核点为诉讼代理人的特别授权范围。根据最高人民法院的司法解释，在授权委托书中仅写“全权代理”而无具体授权的情况下，不能认定诉讼代理人已获得特别授权，即诉讼代理人无权代为承认.放弃.变更诉讼请求，进行和解，提起反诉或者上诉。而提出管辖权异议则是诉讼代理人的基本权利，无须特别授权。

第39题:关于单式联运与多式联运合同的特殊规则的说法，正确的是()。

A.单式联运合同中，损失发生在某一运输区段的，仅由该区段的承运人向托运人承担责任

B.多式联运经营人负责履行或者组织履行多式联运合同，对全程运输享有承运人的权利，承担承运人的义务

C.多式联运合同的双方当事人为托运人与所有承运人

D.航空运输+航空运输属于多式联运第6章建设工程安全生产法律制度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:根据有关标准管理的规定，对需要在全国工程建设行业范围内统一的工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等的质量要求，可以制定工程建设()。

A.国家标准和行业标准

B.国家标准或行业标准

C.行业标准和地方标准

D.行业标准和企业

正确答案:查看最佳答案

第41题:施工企业购买一大型设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物。承运人行使的是()。

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.所有权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《担保法》.《物权法》的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖.变卖该财产的价款优先受偿。《合同法》规定，托运人或收货人不支付运费.保管费或其他费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，但当事人另有约定的除外。

第42题:·按照我国《合同法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列当事人签订的施工合同中属于有效合同的是()。

A.承包人超越资质等级与发包人签订的承包合同

B.合同专用条款中列有承包人带资承包条款的承包合同

C.没有资质的实际施工人借用有资质的企业名义与承包人签订了承包合同，但在工程竣工后取得了相应的资质

D.建设工程必须进行招标而未招标.经当事人双方协商签订的书面承包合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是无效合同。选项A属于违反法律强制性规定的无效合同;选项B属于法律没有明确规定的，一般以有效合同对待;选项C属于违反《建筑法》强制性规定的无效合同;选项D属于违反《建筑法》强制性规定的无效合同。P121。

第43题:下列事项中，能够申请行政复议的是()

A.行政处分决定

B.招标投诉处理

C.质量纠纷调解

D.造价指导信息发布

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不得申请行政复议的，行政机关的行政处分或其他人事处理决定；行政机关对民事纠纷做的调解或其他处理。

第44题:没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为()之债。

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。没有法律上的特定义务，没有收到他人的委托，自觉为他人服务或提供服务，建立的是无因管理之债。

第45题:某施工单位在参与某建设工程的投标过程中，与另一投标单位提前联系并商讨限价，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任是()。

A.恶意投标罪

B.重大责任事故罪

C.串通投标罪

D.玩忽职守罪

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是串通投标罪，选项分析:《刑法》第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照以上规定处罚。

第46题:发明和实用新型可不具有()特性。

A.新颖性

B.创造性

C.富有美感

D.实用性

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是()。

A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查

B.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求

C.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作

D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于不动产物权的说法，正确的是()。

A.设立不动产物权，除法律另有规定外，依法登记发生效力

B.依法应当登记的不动产物权，自申请不动产登记时发生效力

C.不动产物权的变更，无需登记

D.不动产物权的登记，由建设行政主管部门办理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是物权的设立、变更、转让、消灭和保护，选项分析:不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外。不动产物权的设立、变更、转让和消灭，依照法律规定应当登记的，自记载于不动产登记簿时发生效力。不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。

第49题:根据《民法典》规定，关于代理的说法，正确的是()。

A.代理人不完全履行职责，造成被代理人损害的，应当承担民事责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，这种代理属于指定代理

D.无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其委托代理人

正确答案:查看最佳答案

第50题:国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》将事故分为四个等级。在事故分级中考虑的第一要素是()。

A.造成的直接经济损失

B.造成的间接经济损失

C.造成的人员伤亡数量

D.造成的社会影响

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是事故等级划分的要素。，选项分析:人身要素就是人员伤亡的数量。施工生产安全事故危害的最严重后果，就是造成人员的死亡和重伤。因此，人员伤亡数量被列为事故分级的第一要素。

第51题:关于人民调解的说法，正确的有()。

A.人民调解达成调解协议的，应当制作调解协议书

B.经司法确认的人民调解协议，可以作为强制执行的依据

C.人民调解委员会调解民间纠纷，按照金额或件收费

D.人民调解的组织形式是居民委员会

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:《节约能源法》规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度，对于不符合强制性节能标准的项目，下列说法错误的是()。

A.依法负责项目审批或者核准的机关不得批准或者核准建设

B.经国务院环境保护有关主管部门批准方可建设

C.建设单位不得开工建设

D.已经建成的，不得投入生产、使用

正确答案:查看最佳答案

第53题:关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是()。

A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布期限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.5

B.15

C.10

D.30

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:关于建设工程分包的说法，正确的有()。

A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体.非关键性工作分包给其他企业

B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业

C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业

D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总包单位不得将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业；施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。

第56题:某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷.施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了协调书。关于本案中调解的说法，正确的是()。

A.法院调解应由审判员一人主持

B.法院调解必须邀请有关单位和个人协助

C.调解书与判决书的效力不同

D.调解书经双方当事人签收即发生法律效力

正确答案:查看最佳答案

第57题:下列纠纷中，属于侵权纠纷的是()。

A.发承包双方因转包工程引起的纠纷

B.发承包双方因工程质量问题引起的纠纷

C.发承包双方因台风导致工期延误引起的纠纷

D.工地塔吊倒塌造成毗邻建筑物毁损引起的纠纷

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:侵权纠纷，是指因侵害民事权益产生的纠纷，建设工程领域常见的侵权纠纷，如施工中造成对他人财产或者人身损害而产生的侵权纠纷，未经许可使用他人的专利.商标等造成的知识产权侵权纠纷等。发包人和承包人就有关工期.质量.造价等产生的建设工程合同争议，是建设工程领域最常见的民事纠纷。

第58题:在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是()。

A.抵押

B.保证

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质权.留置权.定金的规定。抵押.质押担保中，其担保人既可以是债务人自身，也可以是债务人以外的第三人;保证方式中的保证人必须是债务人以外的第三人;而留置属于法定担保物权，被留置的担保物只能属于债务人自己，不可留置债务人以外第三人的物。选项D正确。

第59题:下列设计单位对建筑材料的选用，不合法的行为是()。

A.注明建材规格

B.注明建材型号

C.注明建材性能

D.注明建材供应商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是勘察.设计单位相关的质量责任和义务。设计单位不可滥用权力，指定生产厂.供应商。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:根据《社会保险法》，国家建立()等社会保险制度，保障公民依法从国家和社会获得物质帮助的权利。

A.意外伤害保险

B.工伤保险

C.生育保险

D.基本养老保险

E.基本医疗保险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《社会保险法》第二条规定，国家建立基本养老保险.基本医疗保险.工伤保险失业保险.生育保险等社会保险制度，保障公民在年老.疾病.工伤.失业.生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。

第61题:注册管理机构应当注销建造师注册的情形有()。

A.因过错发生工程建设质量事故

B.已与聘用单位解除聘合同

C.没有参加继续教育

D.跨省级行政区域执业

E.同时在两个施工企业执业

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《民法总则》，关于民事诉讼时效的说法，正确的有()。

A.向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间均为3年

B.超过诉讼时效期间，权利人的胜诉权消灭

C.诉讼时效期间届满后，义务人自愿履行债务的，不得请求返还

D.当事人违反法律规定，预先放弃诉讼时效利益的，人民法院不予认可

E.超过诉讼时效期间，当事人起诉的，人民法院不予受理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，普通诉讼时效，即向人民法院请求保护民事权利的期间。普通诉讼时效期间通常为3年。选项B，超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的胜诉权消灭。选项C，2020年5月公布的《中华人民共和国民法典》(以下简称《民法典》)规定，诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已自愿履行的，不得请求返还。人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。选项D，当事人违反法律规定，约定延长或者缩短诉讼时效期间.预先放弃诉讼时效利益的，法院不予认可。选项E，依照《民法典》，当事人未提出诉讼时效抗辩，法院不应对诉讼时效问题进行释明及主动适用诉讼时效的规定进行裁判。当事人违反法律规定，约定延长或者缩短诉讼时效期间.预先放弃诉讼时效利益的，法院不予认可。

第63题:关于调解法律效力的说法，正确的有()。

A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力

B.仲裁调解书经人民法院确认后，即发生法律效力

C.经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力

D.经调解组织调解达成的调解协议，具有强制执行的法律效力

E.专业机构调解达成的调解协议具有法律约束力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:调解协议的法律约束力与强制执行力是两个不同的概念。法律约束力是指协议生效后，在协议当事人之间产生“私法”意义上的效力，一方不履行协议时，另一方可以通过起诉或仲裁要求其履行。而强制执行力是“公法”意义上的效力，一方不履行时，另一方可以直接申请法院对该协议内容予以强制执行。根据我国法律规定，只有法院和仲裁机构主持的调解协议，在当事人双方签收后，不但具有法律约束力，而且直接具备强制执行力。而其他任何机构主持的调解协议，在当事人双方签收后，只产生法律约束力;必须由双方当事人共同向法院申请司法确认，经过司法确认后方具备强制执行力。

第64题:下列当事人提交证据中，可以单独作为认定案件事实的有()。

A.与书证原件核对无误的复印件

B.有其他证据佐证并以合法手段取得的.无疑点的视听资料

C.与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言

D.无法与原件.原物核对的复印件.复制品

E.无正当理由未出庭作证的证人证言

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CD.E选项不能单独作为认定案件事实的根据。不能单独作为认定案件事实根据的证据:(1)当事人的陈述;(2)民事行为能力人或者限制民事行为能力人所作的与其年龄.智力状况或者精神健康状况不相当的证言，(3)与一方当事人或者代理人有利害关系的证人陈述的证言;(4)存有疑点的视听资料.电子数据;(5)无法与原件.原物核对的复制件.复制品。

第65题:建设工程价款优先受偿权的范围是()。

A.施工工作人员的报酬

B.实际支付的建筑构配件价款

C.欠付工程价款的利息

D.实际支付的材料款

E.当事人未约定的垫资利息

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押和其他债权。消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。优先受偿权的范围为建设工程应当支付的工作人员报酬材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。

第66题:根据《劳动合同法》，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有()。

A.用人单位未及时足领支付劳动报酬的

B.用人单位未按眼劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的

C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的

D.用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的

E.用人单住为劳动者提供专项技术培训，双方约定的服务未到期，但劳动合同期满

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《劳动合同法》第38条规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同:(1)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;(2)未及时足额支付劳动报酬的;(3未依法为劳动者缴纳社会保险费的;(4)用人单位的规章制度违反法律.法规的规定，损害劳动者权益的(5)因《劳动合同法》第26条第1款规定的情形致使劳动合同无效的;(6)法律.行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。

第67题:建筑工程一切险和安装工程一切险规定保险公司承担保险责任的范围包括()的损失。

A.外力引起的装备损毁

B.地震导致施工建筑物

C.台风摧毁施工现场内的临时工程

D.异常天气，导致爆炸和火灾引起的建筑物

E.由于图纸设计错误而引起的建造的损失

正确答案:查看最佳答案

第68题:合同当事人承担违约责任的形式有()。

A.合同继续履行

B.采取补救措施

C.支付赔偿金

D.返还财产，恢复原状

E.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是承担违约责任的种类，选项分析:合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有:继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。守约方可以要求违约方停止违约行为，采取补救措施，继续履行合同约定；可以按照合同约定，要求违约方支付违约金或没收定金。如果守约方发生的经济损失大于违约金或定金的，守约方可以主张违约方按照实际损失予以赔偿。

第69题:以下建设工程中，不需要申请施工许可证的有()。

A.投资额30万元以上的建筑工程

B.建筑面积300平方米以上的建筑工程

C.实行开工报告审批制度的建筑工程

D.农民自建低层住宅工程

E.抢险救灾工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:不需要办理施工许可证的建设工程1.限额以下的小型工程:按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。据此，《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省.自治区.直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院建设行政主管部门备案。2.抢险救灾等工程:《建筑法》规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。由于这几类工程有其特殊性，应当从实际出发，不需要办理施工许可证。实行开工报告审批制度的建筑工程不需要申请施工许可证,故CDE选项正确。

第70题:建设工程施工合同履行过程中，应由承包人承担损失的因素包括()。

A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失

B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失

C.发包方中途变更设计造成的损失

D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失

E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程施工合同中的赔偿损失，选项分析:本题中承包人承担损失的判断是以承包人是否违反国家法律法规和合同的有关规定为依据的，题目中“因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失”属于承包人的责任，“承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失”属于承包人违法分包，须与分包商承担连带赔偿责任，“发包方中途变更设计造成的损失”属于发包方的责任，“发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失”属于承包人保管不善的责任，“发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁”中需要明确，发包方采购的材料经承包方验收入库后的材料本应由承包人负责看管，但是出现不可抗力事件后，可以免责。故选项“因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失”、“承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失”、“发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失”正确。

第71题:关于民事诉讼中的级别管辖，下列说法正确的有()。

A.级别管辖，是划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限

B.诉讼审判程序为两审终审，因此我国法院也只有两级

C.最高人民法院为终审法院，因此只受理二审案件

D.争议标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据

E.只有第一审民事案件才涉及级别管辖的问题

正确答案:查看最佳答案

第72题:行政强制执行包括()。

A.限制公民人身自由

B.加处罚款或者滞纳金

C.划拨存款.汇款

D.依法处理查封.扣押的场所

E.排除妨碍.恢复原状

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是行政强制执行的种类。行政强制执行包括:加处罚款或者滞纳金;划拨存款.汇款;拍卖或者依法处理查封.扣押的场所.设施或者财物;排除妨碍.恢复原状;代履行;其他强制执行方式

第73题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，下列选项中属于施工单位不良行为认定标准的有()。

A.资质不良行为认定标准

B.承揽业务不良行为认定标准

C.工程质量不良行为认定标准

D.企业注册不良行为认定标准

E.工程安全不良行为认定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准，选项分析:施工单位的不良行为记录认定标准分为如下5大类:(一)资质不良行为认定标准(二)承揽业务不良行为认定标准(三)工程质量不良行为认定标准(四)工程安全不良行为认定标准(五)拖欠工程款或工人工资不良行为认定标准。

第74题:关于担保的说法，正确的是()。

A.第三人为债务人向债权人提供担保时，不得要求债务人提供反担保

B.担保物权包括抵押权、质权、留置权

C.主合同有效，担保合同有效；主合同无效，担保合同无效

D.担保合同被确认无效后，担保人不承担民事责任

E.担保物权的担保范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现担保物权的费用，当事人另有约定的按照约定

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列关于无效合同的说法中正确的有()。

A.无效合同中的合同自始无效

B.当事人通过追认可以使无效合同生效

C.法院或仲裁机构可以主动审查决定该合同无效

D.合同无效只能是全部无效

E.合同无效可能是部分无效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:以下建设工程中，不需要办理施工许可证和开工报告的有()。

A.投资额30万元以上的建筑装修工程

B.建筑面积300平方米以上的民用建筑工程

C.作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮

D.农民自建低层住宅工程

E.抢险救灾工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是不需要办理施工许可证和开工报告的情形，选项分析:不需要办理施工许可证和开工报告的情形:①作为文物保护的纪念建筑物和古建筑等的修缮；②军用房屋建筑工程建筑活动；③限额以下的小型工程。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。④抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动。

第77题:(1)下列情形中，依法可以不招标的项目有()。

A.需要使用不可替代的施工专有技术的项目

B.采购人的全资子公司能够自行建设的

C.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工或者功能配套要求的

D.只有少量潜在投标人可供选择的项目

E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以不招标:涉及国家安全.国家秘密.抢险救灾或者利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工等特殊情况而不适宜招标的；(2)需要采用不可替代的专利或者专有技术；(3)采购人依法能够自行建设.生产或者提供；(4)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或提供；(5)需要向原中标人采购否则影响施工或功能配套要求;(6)国家规定的其他情形。P75

第78题:下列情形中，招标人应当拒收的投标文件有()。

A.逾期送达的

B.投标人未提交投标保证金的

C.投标人的法定代表人未到场的

D.未按招标文件要求密封的

E.未通过资格预审的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年广东省二建法律法规，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:某单位如下工作安排中，符合《劳动法》劳动保护规定的有()。

A.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

B.安排17岁的李某担任矿井安检员

C.安排女工赵某在经期从事冷水作业

D.批准女工孙某休产假80天

E.安排15岁的周某担任仓库管理员

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。(D的词是批准，说明女职工想自己休80天，申请公司同意)。未成年工是指年满16周岁未满18周岁的劳动者。《劳动法》规定，不得安排未成年工从事矿山井下.有毒有害.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应当对未成年工定期进行健康检查。