2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？

身为一名社会人再次进行考试,备受压力与煎熬，深知考试的重要，祝愿每一位即将参加考试的同学都能实现自己的证书梦!既然如此，《2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？》，到底应该如何实现我们的目的呢？ 布尔沃曾经说过，要掌握书，莫被书掌握；要为生而读，莫为读而生。这启发了我们， 这启发了我们， 既然如此，学问二字，须要拆开看，学是学，问是问。能那么认真找到这个页面的呢，是十分值得表扬的，那开始我们就来学习。

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:()是设计阶段监理工作的核心任务。

A.编制施工监理计划

B.编制施工进度控制表

C.组织施工队入场

D.对设计过程的造价.进度和质量三大目标进行有效控制。

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:专业监理工程师进行现场计量，应按施工合同的约定审核工程量清单和工程款支付申请表，并报()

A.建设单位

B.总监理工程师

C.施工单位负责人

D.工程设计单位

正确答案:查看最佳答案

第2题:我国现行建筑安装工程价款按月结算的对象是()。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部分项工程

D.建设项目

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，除专用合同条款另有约定外，承包人向监理人报送上月20日至当月19日已完成工程量的时间为每月()日。

A.20

B.21

C.25

D.28

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:㈠计量程序按《建设工程施工合同(示范文本)》GF-2017-0201，除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照如下约定执行:⑴承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

第4题:进行项目的财务评价时，如果动态投资回收期小于计算周期n，则财务净现值FNPV()。

A.<0，项目不可行

B.>0，项目可行

C.<0，项目可行

D.≤0，项目不可行

正确答案:查看最佳答案

第5题:单位工程质量验收的条件不包括()。

A.构成单位工程的各分部工程

B.有关资料95%完整

C.对主要使用功能还须进行抽查

D.参加验收各方人员共同进行观感质量检查

正确答案:查看最佳答案

第6题:某项目投标人认为招标文件中所列措施项目不全时，其投标报价的正确做法是()。

A.根据企业自身特点对措施项目进行调整并报价

B.向招标人提出质疑并根据招标人的答复报价

C.按招标文件中所列项目报价,并准备在施工中发生缺项措施项目时提出索赔

D.按招标文件中所列项目报价，并准备在施工中发生缺项措施项目时提出变更

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:㈡措施项目清单编制措施项目清单为可调整清单，投标人对招标文件中所列项目，可根据企业自身特点做适当的变更增减。投标人要对拟建工程可能发生的措施项目和措施费用作通盘考虑，清单一经报出，即被认为是包括了所有应该发生的措施项目的全部费用。

第7题:在国民经济评价中，不列入费用项目的有()。

A.基本预备费

B.流动资金

C.税金

D.国外贷款的利息

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于国民经济内部各部门之间的转移支付，如项目财务评价中的税金、国内贷款利息和补贴等均不能计为国民经济评价中的费用或效益，因为它们并不造成资源的实际消耗或增加，但国外借款利息的支付产生了国内资源向国外的转移，则必须计为项目的费用。

第8题:施工过程质量控制应以()的控制为核心。

A.质量控制点

B.施工预检

C.工序质量

D.隐蔽工程和中间验收

正确答案:查看最佳答案

第9题:工程项目质量是在()形成的。

A.施工监督检查中

B.合同环境下

C.规划设计中

D.投资决策中

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:建设项目法人有别于既有项目法人的融资特点是(

A.融资成本较高

B.承担借款偿还的完全责任

C.要进行投资、信货决策

D.资本金来自公司自有资金

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据设计要求，在施工过程中对某屋架结构进行破坏性试验，以提供和验证设计数据，则该项费用应在()中支出。

A.业主方的研究试验费

B.施工方的检验试验费

C.业主方的管理费

D.勘察设计费

正确答案:查看最佳答案

第12题:在单元工程质量评定时，若第一次被评为不合格，除非全部重新返工，否则只能评为()。

A.不合格

B.基本合格

C.基本优良

D.合格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当达不到合格标准时，应及时处理，处理后的质量等级按以列规定重新确定。(1)全部返工重做的，可重新评定质量等级。(2)经加固补强并经设计和监理单位鉴定能达到设计要求，其质量评为合格。(3)处理后的工程部分质量指标仍达不到设计要求时，经设计复核，项目法人及监理单位确认能满足安全和使用功能要求，可不再进行处理；或经加固补强后，改变了外形尺寸或造成工程永久性缺陷的，经项目法人、监理及设计单位确认能基本满足设计要求，其质量可定为合格，但应按规定进行质量缺陷备案。

第13题:关于编制招标控制价的说法，正确的是()。

A.综合单价应包括由招标人承担的费用及风险

B.安全文明施工费按投标人的施工组织设计确定

C.措施项目费应为包括规费.税金在内的全部费用

D.暂估价中材料单价，应按z招标工程量清单的单价计入综合单价

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第15题:水利工程进行项目划分时，每个单位工程中，分部工程的数量不少于()个。

A.3

B.4

C.5

D.7

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:同一单位工程中，同类型的各个分部工程的工程量(或投资)不宜相差太大，每个单位工程中的分部工程数目，不宜少于五个。

第16题:在投资偏差分析中，可把进度偏差表示为已完工作预算投资与()的差异。

A.已完工作实际投资

B.计划工程实际投资

C.未完工程计划投资

D.计划工作预算投资

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是赢得值法。进度偏差=已完工作预算投资-计划工作预算投资。

第17题:焊接工作宜在室内进行，湿度不宜高于()。主要杆件应在组装后()内焊接。

A.80%，24h

B.70%，24h

C.80%，12h

D.70%，12h

正确答案:查看最佳答案

参考解析:焊接工作宜在室内进行，湿度不宜高于80%。焊接环境温度，低合金高强度结构钢不应低于5℃，普通碳素结构钢不得低于0℃，主要杆件应在组装后24h内焊接。

第18题:施工阶段投资控制的目的是()。

A.保证施工的顺利进行

B.确保投资项目的完成

C.确保投资目标的实现

D.确保在投资范围内完成工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:在建设工程施工阶段投资控制的技术措施不包括()。

A.对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更

B.继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性

C.参与合同修改.补充工作，着重考虑它对投资控制的影响

D.审核承包商编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析

正确答案:查看最佳答案

第20题:下列敏感区域噪声防治措施，属于噪声控制工程的是()。

A.屏障

B.禁止鸣笛

C.限制车速

D.禁止夜间作业

正确答案:查看最佳答案

第21题:下列关于分部分项工程量清单编制的说法中，错误的是()。

A.清单应包括项目编码.项目名称

B.清单应包括项目特征.计量单位和工程量

C.清单为不可调整的闭口清单

D.清单项目出现遗漏，投标人可根据工程实际补充

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:索赔费用的计算中，承包人在投标报价时为竞争而压低报价，中标后通过索赔可以得到补偿的计算方法是()。

A.实际费用法

B.修正的总费用法

C.单价法

D.总费用法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是索赔费用的计算。总费用法对发包人不利，因为实际发生的总费用中可能有承包人的施工组织不合理因素；承包人在投标报价时为竞争而压低报价，中标后通过索赔可以得到补偿。

第23题:以下属于自上而下进度计划的是()。

A.指导性进度计划

B.合同进度计划

C.详细进度计划

D.概念性进度计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:概念性进度计划通常称为自上而下进度计划。

第24题:采用成本加奖罚合同，当实际成本大于预期成本时，承包人可以得到()。

A.工程成本、酬金和预先约定的奖金

B.工程成本和预先约定的奖金,不能得到酬金

C.工程成本，但不能得到酬金和预先约定的奖金

D.工程成本和酬金，但也可能会处予一笔罚金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:成本加奖罚事先约定该工程的预期成本、固定酬金及奖罚计算办法⑴实际=预期:成本+酬金⑵实际＜预期:成本+酬金+奖金⑶实际＞预期:成本+酬金-罚金可以促使承包方关心和降低成本，缩短工期，而且预期成本可以随着设计的进展加以调整，所以发承包双方都不会承担太大的风险，故这种合同计价方式应用较多

第25题:施工单位对路基基底原状土进行取样试验，每公里应至少取点()

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

参考解析:路基清表后填前碾压前，监理工程师应要求施工单位对路基基底原状土进行取样试验，每公里应至少取2个点，并应根据土质变化增加取样点数。

第26题:工程网络计划中某工作的实际进度偏差小于总时差，则该工作实际进度造成的后果是()。

A.对后续工作无影响，对工期有影响

B.影响后续工作的最早开始时间，对工期有影响

C.对后续工作无影响，对工期无影响

D.对后续工作不一定有影响，对工期无影响

正确答案:查看最佳答案

参考解析:一、分析进度偏差对后续工作及总工期的影响的分析步骤:⒈分析出现进度偏差的工作是否为关键工作⒉分析进度偏差是否超过总时差如果工作的进度偏差大于该工作的总时差，则此进度偏差必将影响其后续工作和总工期，必须采取相应的调整措施；如果工作的进度偏差未超过该工作的总时差，则此进度偏差不影响总工期。至于对后续工作的影响程度，还需要根据偏差值与其自由时差的关系作进一步分析。⒊分析进度偏差是否超过自由时差

第27题:设计概算审查通常采用()的方式。

A.集中会审

B.分项会审

C.分别会审

D.专门会审

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:某道路工程划分为3个施工过程在5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍值分别为4.2.6天，该工程的流水施工工期为()天。

A.28

B.20

C.16

D.14

正确答案:查看最佳答案

第29题:以下生产事故分类说法错误的是()

A.车辆伤害不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故

B.淹溺。包括高处坠落淹溺，不包括矿山、井下透水淹溺

C.灼烫包括电灼伤和火灾引起的烧伤

D.高处坠落。指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故

正确答案:查看最佳答案

参考解析:灼烫。火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤(酸、碱、盐、有机物引起的体内外灼伤)、物理灼伤(光、放射性物质引起的体内外灼伤)，不包括电灼伤和火灾引起的烧伤

第30题:大中型水利基本建设项目的项目建议书经()技术审查后，报国家发展改革委审批。

A.国家发展改革委

B.水利部

C.省级水行政主管部门

D.国务院

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:大中型水利基本建设项目的项目建议书经技术审查后，由水利部提出审查意见，报国家发展改革委审批。

第31题:建设工程进度计划的编制程序中，属于计划准备阶段应完成的工作是()。

A.分析工作之间的逻辑关系

B.计算工作持续时间

C.进行项目分解

D.确定进度计划目标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程进度计划的编制程序。计划准备阶段包括的工作有:调查研究；确定进度计划目标。

第32题:设计图纸是设计工作的最终成果，监理工程师应对设计图纸进行审核，施工图审核的内容着重于()。

A.工程所采用的设计方案是否符合总体方案要求

B.各专业设计是否符合预定的质量标准和要求

C.是否满足使用功能及质量要求

D.工程与所在地区的环境是否协调

正确答案:查看最佳答案

第33题:某项目年初向银行借款1000万元，年利率3%，按年复利计息，从借款年当年末起连续3年末等额还本付息，则每年末应偿还的金额为()万元

A.343

B.344

C.353

D.364

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:(.*);/)

第34题:关于见证取样及相关人员的说法，正确的是()。

A.现场取样应依据经过批准的施工组织设计进行

B.负责取样的施工人员和负责见证取样的监理人员向该质量监督机构备案

C.取样完成后,负责见证取样的监理人员应将试样封装，并进行标识，封志和签字

D.见证取样人员应具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈠见证取样⒈见证取样的工作程序⑵项目监理机构要将选定的试验室报送负责本项目的质量监督机构备案，同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理人员在该质量监督机构备案。⑶施工单位应按照规定制定检测试验计划，配备取样人员，负责施工现场的取样工作，并将检测试验计划报送项目监理机构。⑸完成取样后，施工单位取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量等信息，并由见证取样的监理人员和施工单位取样人员签字。⒉实施见证取样的要求⑵负责见证取样的监理人员要具有材料、试验等方面的专业知识，并经培训考核合格，且要取得见证人员培训合格证书。

第35题:编制工程项目总进度计划是()进度控制的主要任务。

A.设计准备阶段

B.设计阶段

C.施工图设计阶段

D.施工阶段

正确答案:查看最佳答案

第36题:某项目现金流量如下表，则第3年初的净现金流量为()万元。

A.-500

B.-400

C.300

D.500

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:一、现金流量现金流量的三要素:大小(资金数额)、方向(资金流入或流出)和作用点(资金流入或流出的时间点)。现金流量图的绘制规则如下:⑴整个横轴表示的是所考察的经济系统的计算期。⑵在横轴上方的箭线表示现金流入；在横轴下方的箭线表示现金流出。⑶垂直箭线的长度要能适当体现各时点现金流量的大小，并在各箭线上方(或下方)注明其现金流量的数值。⑷垂直箭线与时间轴的交点为现金流量发生的时点(作用点)。现金流量表中，与时间t对应的现金流量表示现金流量发生在当期期末。

第37题:预算费用属于()阶段。

A.项目建议书

B.可行性研究

C.初步设计

D.施工图设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“费用”一词，我国在工程项目基本建设程序的不同阶段有着不同的称谓，在项目建议书及可行性研究阶段称之为“投资估算”，在初步设计、技术设计阶段称之为“设计概算”，在施工图设计阶段称之为“施工图预算”，在项目招投标阶段称之为“招标控制价或标底价、投标报价”，在发包人与承包人签订施工合同协议时称之为“合同价”，在合同实施过程中的结算称之为“结算价”，在工程项目竣工或合同结束时称之为“决算价”。

第38题:某工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天.第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第()天。

A.11

B.14

C.15

D.17

正确答案:查看最佳答案

第39题:建设工程投资控制的原理是()。

A.静态控制

B.动态控制

C.循环控制

D.比较控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:采用台阶法施工时上台阶高度宜为()

A.10m

B.15m

C.25m

D.35m

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采用台阶法施工时应符合下列规定:(1)上台阶高度宜为2.5m，装渣机械应紧跟开挖面，减少扒渣距离。(2)控制上台阶钢架下沉和变形，可采用扩大拱脚和加强锁脚锚杆，加设临时仰拱等措施。(3)当岩体不稳定时，应缩短进尺，先施工边墙支护，后开挖中间土体，左右错开或拉中槽后再挖边墙，并及时施工仰拱。

第41题:双代号网络图应符合()原则。

A.只有一个起点节点

B.只有一个结束工作

C.起点节点可有多条内向箭线

D.终点节点可有多条外向箭线

正确答案:查看最佳答案

第42题:对检验批基本质量其决定性作用的主控项目，必须全部符合有关()的规定。

A.检验技术规程

B.专业工程验收规范

C.统一验收标准

D.工程监理规范

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明该企业的()。

A.市场竞争力较强

B.市场竞争力较弱

C.生产要素价格较高

D.生产要素成本较高

正确答案:查看最佳答案

第44题:对勘察、设计招标质量控制，首先是评审投标文件的()

A.完整性

B.技术性

C.创新性

D.符合性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察、设计招标质量控制，首先是评审勘察、设计单位投标文件内容的完整性，然后评审质量控制要件是否满足招标文件的要求。

第45题:工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取()的措施。

A.抓紧整改.早日复工

B.防止事故信息非正常扩散

C.对事故责任人进行监管

D.防止事故扩大并保护好现场

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单属于()。

A.投标工程量清单

B.招标工程量清单

C.已标价工程量清单

D.估算工程量清单

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程量清单概述。招标工程量清单是指招标人依据国家标准、招标文件、设计文件以及施工现场实际情况编制的，随招标文件发布供投标报价的工程量清单。

第47题:()是表示其物理力学性能及耐久性的一个综合指标，所以工程中往往把它作为检测喷射混凝土质量的重要指标

A.抗压强度

B.抗拉强度

C.疲劳强度

D.黏结强度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:喷射混凝土强度包括抗压强度、抗拉强度、抗剪强度、疲劳强度、黏结强度等，喷射混凝土抗压强度是表示其物理力学性能及耐久性的一个综合指标，所以工程中往往把它作为检测喷射混凝土质量的重要指标

第48题:在工程网络计划中，关键线路是指()的线路。

A.单代号网络计划中时间间隔全部为零

B.单代号搭接网络计划中时距总和最大

C.双代号网络计划中由关键节点组成

D.双代号时标网络计划中无虚箭线

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:工程质量特性除了符合规定外，还必须满足()的需要。

A.政府

B.监理

C.建设单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:模板、支架和拱架的设计应考虑下列各项荷载包括()。

A.汽车荷载

B.模板、支架及施工人员、材料、机具的重量

C.新浇筑混凝土对侧模板的压力

D.倾倒混凝土时产生的水平冲击荷载

E.可能产生的雪荷载、冬季保温设施荷载

正确答案:查看最佳答案

参考解析:模板、支架和拱架的设计应考虑下列各项荷载:①模板、支架自重。②新浇筑混凝土、钢筋、预应力筋或其他圬工结构物的重力。③施工人员及施工设备、施工材料等荷载。④振捣混凝土时产生的振动荷载。⑤新浇筑混凝土对模板侧面的压力。⑥混凝土入模时产生的水平方向的冲击荷载。⑦设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流冰压力、船只及其他漂浮物的撞击力。⑧其他可能产生的荷载，如风荷载、雪荷载、冬季保温设施荷载等。

第51题:施工过程根据工艺性质的不同可分为制备类、运输类和建造类三种施工过程，制备类施工过程如()一般不占有施工项目空间，也不影响总工期，不列入施工进度计划。

A.砂浆的制备过程

B.地下工程

C.主体工程

D.混凝土制备过程

E.层面工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:《工程建设标准强制性条文》中规定()。

A.不符合现行强制性标准的勘察报告不得报出

B.不符合强制性条文规定的设计不得审批

C.不符合强制性标准的材料、半成品、设备不得进场

D.不符合强制性标准的工程质量，必须处理，否则不得验收使用

E.不符合强制性标准的验收组织不得进行工程验收

正确答案:查看最佳答案

第53题:甲乙签订一份总价为200万元的大型机电设备合同，甲依约定向乙交付了价值100万元的设备产品后，延迟交付剩余的设备，则乙收取误期赔偿费的下列行为中正确的是()。

A.每延误一周，收取1万元误期赔偿费

B.每延误一周，收取0.5万元误期赔偿费

C.如延迟了10周，总共收取10万元误期赔偿费

D.最多收取10万元误期赔偿费

E.最多收取5万元误期赔偿费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每延误一周，按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收误期赔偿费，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额为合同价格的5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同的规定终止合同。

第54题:工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务有()。

A.检测现场所用的建筑材料质量

B.检查施工现场工程建设各方主体质量行为

C.检查工程实体质量

D.审查施工图涉及工程建设强制性标准的内容

E.监督工程质量验收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:影响施工阶段质量的因素主要有()。

A.人

B.材

C.机械

D.技术

E.环境

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程施工是一种物质生产活动，工程影响因素多，概括起来可归结为人、材料、机械、方法及环境五个方面。

第56题:相比其他债务资金筹措渠道与方式，债券筹资的优点有()。

A.保障股东控制权

B.发挥财务杠杆作用

C.便于调整资本结构

D.经营性灵活降低

E.筹资成本较低

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债券筹资的优点1)筹资成本较低；2)保障股东控制权；3)发挥财务杠杆作用；4)便于调整资本结构债券筹资的缺点1)可能产生财务杠杆负效应；2)可能使企业总资金成本增大；3)经营灵活性降低第三章建设工程项目投融资第一节工程项目资金来源

第57题:在施工过程中，承包商能够提出工程延期的条件包括()。

A.分包商返工

B.施工机械发生故障

C.公用供电网停电八小时以上

D.施工场地未按时提供

E.建设单位未按合同规定时间提供施工图

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:双代号网络计划的计算工期等于计划工期时，关于关键节点和关键工作的说法正确的有()

A.关键工作两端节点必为关键节点

B.两端为关键节点的工作必为关键工作

C.成节点为关键节点的工作必为关键工作

D.两端为关键节点的工作的总时差等于自由时差

E.开始节点为关键节点的工作必为关键工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/1212B623A7755B8CE729DD5446AE8F37.png}}

第59题:定量评价比较的适用范围有()。

A.对群体的状态进行综述

B.评比和选拔

C.从样本推断总体

D.对可测特征精确而客观的描述

E.对资料进行归类分析

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是设计方案评选的方法。定量评价比较的适用范围有:(1)对群体的状态进行综述；(2)评比和选拔；(3)从样本推断总体；(4)对可测特征精确而客观的描述。选项E属于定性分析的基本过程。。

第60题:工程网络计划的优化是指寻求()的过程。

A.工程总成本不变条件下资源需用量最少

B.工程总成本最低时的工期安排

C.资源有限条件下最短工期安排

D.工期不变条件下资源均衡安排

E.工期固定条件下资源强度最小

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:网络计划优化主要包括:(1)工期优化:是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间以满足工期目标的过程；(3)资源优化:资源有限，工期最短的优化和工期固定，资源均衡的优化；(2)费用优化:是指寻求工程总成本最低时的工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排的过程。

第61题:关于二次衬砌，衬砌模板拆除与混凝土养护正确的是()。

A.不承受外荷载的拱、墙混凝土的强度应达到5.0MPa，方可拆除模板

B.围岩和初期支护变形未稳定，或在塌方地段浇筑的衬砌混凝土应达到设计强度的100%，方可拆除模板

C.衬砌混凝土拆模后的养护应及时，养护时间不得少于14d

D.掺加引气剂或引气型减水剂时，养护时间不得少于14d

E.隧道内空气湿度不小于90%时，可不洒水养护

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项C错误，衬砌混凝土拆模后的养护应及时，养护时间不得少于7d

第62题:综合概算书是工程项目总概算书的组成部分，一般由编制说明和综合概算表2个部分组成，其编制说明主要包括的内容有()。

A.编制依据

B.编制方法

C.主要材料和设备的数量

D.计算回收金额

E.投资分析

正确答案:查看最佳答案

第63题:施工阶段进度控制目标体系可按()进行分解。

A.计划期

B.年度投资计划

C.施工阶段

D.项目组成

E.设计图纸交付顺序

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:质量记录是产品满足质量要求的程度和监理单位质量管理体系中各项质量活动结构的客观反映。下列选项中，属于质量体系有关的记录的是()。

A.培训记录

B.纠正预防措施记录

C.内部审核记录

D.监理旁站记录

E.合同评审记录

正确答案:查看最佳答案

第65题:分组计算审查法是把预算中有关项目按类别划分若干组，利用同组中的一组数据审查分项工程量的一种方法，其优点有()。

A.突出重点

B.审查速度快

C.工作量小

D.适用范围小

E.易定案

正确答案:查看最佳答案

第66题:在施工过程中，调整施工进度计划的技术措施包括()。

A.增加工作面

B.改进施工计划

C.增加施工人员

D.采用更先进的施工机械

E.采用更先进的施工工艺和施工技术

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:勘察阶段监理工程师进行质量控制的要点为()。

A.协助建设单位选定勘察单位

B.勘察工作方案审查和控制

C.后期服务质量保证

D.进行设计质量跟踪检查，控制设计图纸的质量

E.勘察文件的质量控制

正确答案:查看最佳答案

第68题:按照《建筑安装工程费用项目组成》[建标()44号]的规定，材料费包括(ABDE)。

A.供应价格

B.材料场内运输损耗

C.材料操作损耗

D.运杂费

E.对建筑材料.构件和建筑物进行一般鉴定和检查所发生的费用

正确答案:查看最佳答案

第69题:下列属于发包人对承包人索赔内容的有()。

A.不可抗力索赔

B.工期延误索赔

C.对超额利润的索赔

D.质量不满足合同要求索赔

E.法律、货币及汇率变化引起的索赔

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是索赔的主要类型。发包人向承包人的索赔包括:(1)工期延误索赔；(2)质量不满足合同要求索赔；(3)承包人不履行的保险费用索赔；(4)对超额利润的索赔；(5)发包人合理终止合同或承包人不正当地放弃工程的索赔。选项AE属于承包商向业主索赔的常见内容。

第70题:下列投资偏差的原因属于业主原因的有()。

A.材料代用

B.组织不落实

C.协调不佳

D.赶进度

E.增加内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是偏差原因分析。投资偏差的原因中属于业主原因的有增加内容、投资规划不当、组织不落实、建设手续不全、协调不佳、未及时提供场地、其他。选项AD属于施工原因。

第71题:分项工程可按()进行划分。

A.材料

B.使用功能

C.主要工种

D.设备类别

E.施工工艺

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈢分项工程的划分分项工程，是分部工程的组成部分。可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分。

第72题:进行PPP项目物有所值定性评价时,可采用的基本评价指标有()。

A.项目规模大小

B.全生命周期整合程度

C.潜在竞争程度

D.可融资性

E.行业示范性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:⑴物有所值定性评价{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/DBE2071F6D5C18054E989039486AF48F.png}}

第73题:建设工程质量的特性主要表现在()的方面。

A.经济性

B.安全性

C.权威性

D.无偿性

E.耐久性

正确答案:查看最佳答案

第74题:下列工程质量事故情形中，属于规定的特别重大事故的有()。

A.死亡30人

B.死亡20人

C.直接经济损失1亿元

D.重伤80人

E.直接经济损失8000万元

正确答案:查看最佳答案

第75题:在质量管理中，应用排列图法可以分析()

A.造成质量问题的薄弱环节

B.各生产班组的技术水平差异

C.产品质量的受控状态

D.提高质量措施的有效性

E.生产过程的质量能力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:排列图可以形象、直观地反映主次因素。其主要应用有:(1)按不合格点的内容分类，可以分析出造成质量问题的薄弱环节。(2)按生产作业分类，可以找出生产不合格品最多的关键过程。(3)按生产班组或单位分类，可以分析比较各单位技术水平和质量管理水平。(4)将采取提高质量措施前后的排列图对比，可以分析措施是否有效。(5)此外还可以用于成本费用分析、安全问题分析等。

第76题:项目可行性研究阶段进行的投资估算，在项目建设过程中的作用有()

A.作为项目投资决策的重要依据

B.对工程设计概算起控制作用

C.作为编制施工最高投标限价的依据

D.作为项目资金筹措的依据

E.作为办理工程竣工结算的重要依据

正确答案:查看最佳答案

第77题:根据《水利工程工程量清单计价规范》(GB50501-2007)规定，材料预付款支付条件为()。

A.材料已到达工地并经承包人和监理人共同验点入库

B.承包人向监理人提交材料的定货单、收据或价格证明文件

C.材料已部分用于工程

D.材料已全部用于工程

E.承包人向发包人提交了材料预付款保函

正确答案:查看最佳答案

参考解析:材料预付款的支付条件(1)材料的质量和储存条件均符合有关规范和合同要求。(2)材料已到达工地，并经承包人和监理人共同验点入库。(3)承包人按监理人的要求提交了材料的订货单、收据或价格证明文件，以及材料质量合格的证明文件或检验报告。

第78题:分摊待摊投资的常用方法有()分摊。

A.按重要性

B.按结构

C.按实际数比例

D.按概算数比例分摊

E.按照部位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版监理工程师合同管理在线模拟，到底有多难考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:分摊待摊投资的常用方法有按实际数比例分摊、按概算数比例分摊。

第79题:下列报审.报验表中，只需由专业监理工程师Q签署审查意见的有()。

A.分部工程报验表

B.单位工程竣工验收报审表

C.施工控制测量成果报验表

D.工程材料.构配件.设备报审表

E.分包单位资格报审表

正确答案:查看最佳答案