2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?

鲁巴金曾经说过，读书是在别人思想的帮助下，建立起自己的思想。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 就个人来说，《2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?》对每个人的意义，不能不说非常重大。 既然如此，学习的成功与失败原因是多方面的，要首先从自己身上找原因，才能受到鼓舞，找出努力的方向。不管你觉得这个考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们找题吧！最后祝福你:挥一挥手，送你先走，我的潇洒微笑，但愿你永远记住。期中如期而至，希望你我高中，相约在理想的学校里再见!

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某双代号网络计划如下图所示(时间单位:天)，工作D的最早完成时间是()。

A.9

B.7

C.8

D.10

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是工程网络计划的类型和应用。，选项分析:最早完成时间等于最早开始时间加上其持续时间，最早开始时间等于各紧前工作的最早完成时间的最大值，所以工作D的最早完成时间=max{3+5，4+5}=9。

第1题:下列关于安全生产会议制度说法的描述，不正确的是()。

A.定期安全生产例会包括周安全生产例会和月度安全生产例会

B.班前会议的组织者应交代安全施工要点

C.安全生产现场会应该仅限于项目内部人员参加

D.安全生产事故分析会旨在防止类似事故的再次发生

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查学员对安全生产会议制度的全面理解。，选项分析:C错误，因为安全生产现场会可能会结合各类评比活动召开，并不限于内部人员参加。

第2题:建设工程项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的()为项目建设的增值服务。

A.组织

B.控制

C.畅通

D.组织和控制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目的信息管理的目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务。

第3题:对于施工现场用气焊用的乙炔发生罐产生的污水，正确的处理方式是()。

A.要求专用容器集中存放，并倒入沉淀池处理

B.储存及保管要采取措施和专人负责

C.在合理位置设置沉淀池，经沉淀后方可排入市政污水管网

D.应设置简易有效的隔油池，使产生的污水经过隔油池后再排入市政污水管网

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对于施工现场用气焊用的乙炔发生罐产生的污水，正确的处理方式是要求专用容器集中存放，并倒入沉淀池处理，以免污染环境。

第4题:关于施工总承包模式特点的说法，正确的是()。

A.施工总承包单位负责项目总进度计划的编制.控制.协调

B.项目质量取决于业主的管理水平和施工总承包单位的技术水平

C.在开工前就有明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制

D.业主需要负责施工总承包单位和分包单位的管理和组织协调

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《建筑工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于保险办理的说法，正确的是()。

A.劳务分包人施工开始前，应由工程承包人为施工场地内自有人员及第三人人员生命财产办理保险

B.工程承包人提供给劳务分包人使用的施工机械设备由劳务分包人办理保险并支付费用

C.工程承包人需为从事危险作业的劳务人员办理意外伤害险并支付费用

D.运至施工场地用于劳务施工的材料，由工程承包人办理保险并支付费用

正确答案:查看最佳答案

第6题:某分项工程的混凝土成本数据如下表所示。应用因素分析法分析各因素对成本的影响程度，可得到的正确结论是()。

A.由于产量增加50立方米，成本增加21300元

B.由于单价提高40元，成本增加35020元

C.实际成本与目标成本的差额为56320元

D.由于损耗下降2%，成本减少9600元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:目标数:800*600x1.05=504000;第一次替代:850x600x1.05=535500，535500-504000=31500由于产量增加，成本增加31500元;第二次替代:850x640x1.05=571200，571200535500=35700，由于单价提高40元，成本增加35700元;第三次替代:850x640x1.03=560320.560320-571200=-10880，由于损耗下降2%，成本减少10880元。实际成本与目标成本之差为850x640x103-800x600x105=56320元。

第7题:关于施工成本及其管理的说法，正确的是()。

A.成本控制在保证工期和质量满足要求的情况下，采取相应措施把成本控制在计划范围内，并最大限度地节约成本

B.施工成本是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用支出

C.成本计划货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用.成本水平.成本降低率及降低成本措施的书面方案

D.成本考核是在成本核算的基础上，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，成本管理就是要在保证工期和满足质量要求的情况下，采取相应管理措施，把成本控制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的成本节约。选项B，直接成本是指施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出。选项D，成本分析是在成本核算的基础上，对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径。

第8题:如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。

A.可以自己强制执行

B.可以申请行政主管部门强制执行

C.可以申请仲裁委员会强制执行

D.可以申请人民法院强制执行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁裁决的执行效力，选项分析:仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行。

第9题:下面项目目标动态控制措施中，属于管理措施的是()

A.强化合同管理

B.调整职能分工

C.优化组织结构

D.改进施工工艺

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:固定总价合同中，承包商承担的价格风险是()。

A.工程计量错误

B.工程范围不确定

C.漏报项目

D.工程变更

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《建设工程项目管理规范》，项目管理目标责任书应在项目实施之前，由企业的()与项目经理协商制定。

A.董事会

B.技术负责人

C.股东大会

D.法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目管理目标责任书应在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。

第12题:建设工程项目管理就是自项目开始到项目完成，通过()使项目目标得以实现。

A.项目策划和项目组织

B.项目控制和项目协调

C.项目组织和项目控制

D.项目策划和项目控制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设工程项目管理的内涵是:自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标.进度目标和质量目标得以实现。

第13题:施工生产安全事故应急预案体系由()构成。

A.综合应急预案.单项应急预案.重点应急预案

B.企业应急预案.项目应急预案.人员应急预案

C.企业应急预案.职能部门应急预案.项目应急预案

D.综合应急预案.专项应急预案.现场处置方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工生产安全事故应急预案体系的构成:综合应急预案.专项应急预案.现场处置方案。

第14题:以成本加酬金形式发包的建设工程项目，其施工图纸可能不能事先完成。因此，在不增加成本的前提下，承包商可以通过()缩短工期。

A.分段施工

B.加快进度

C.增加人工

D.增加设备

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是成本加酬金合同的特点和适用条件。，选项分析:对业主而言，成本加酬金合同形式也有一定优点，如:(1)可以通过分段施工缩短工期，而不必等待所有施工图完成才开始招标和施工；(2)可以减少承包商的对立情绪，承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极和快捷；(3)可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足；(4)业主可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理；(5)也可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值，从而转移一部分风险。

第15题:某双代号网络图如下图，关于各项工作逻辑关系的说法，正确的是()。

A.工作G的紧前工作有工作C和工作D

B.工作B的紧后工作有工作C和工作D

C.工作D的紧后工作有工作E和工作G

D.工作C的紧前工作有工作A和工作B

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:B项，B的紧后工作是DE。C项，D的紧后工作是GH。D项，C的紧前只有工作A。

第16题:关于总时差、自由时差和时间间隔相互关系的说法，正确的是()。

A.自由时差一定不超过其与紧后工作的时间间隔

B.与其紧后工作间隔时间均为0的工作，总时差一定是0

C.工作的自由时差是0，总时差一定是0

D.关键节点间的工作，总时差和自由时差不一定相等

正确答案:查看最佳答案

第17题:"时间-成本累积曲线"的特征是()。

A.每个工程只有一条"时间-成本累积曲线"

B.每一条"时间-成本累积曲线"都对应某一特定的工程进度计划

C."时间-成本累积曲线"是按最早开始时间编制所形成的曲线

D."时间-成本累积曲线"必然包络在由关键工作都按最早开始时间开始和关键工作都按最迟必须开始时间开始的曲线所组成的"香蕉图"内

正确答案:查看最佳答案

第18题:某项工作的总时差为2，自由时差为1，有3项紧前工作，最早开始时间分别为2、5、3，持续时间分别为3、2、4，该项工作的最早开始时间是()。

A.5

B.7

C.8

D.9

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:某施工项目技术负责人从项目技术部提出的两个土方开挖方案中选定了拟实施的方案，并要求技术部对该方案进行深化。该项目技术负责人在施工管理中履行的管理职能是()。

A.检查

B.执行

C.决策

D.计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是管理职能的含义。，选项分析:管理职能的含义:(1)提出问题——通过进度计划值和实际值的比较，发现进度推迟了；(2)筹划——加快进度有多种可能的方案，如改一班工作制为两班工作制，增加夜班作业，增加施工设备或改变施工方法，针对这几个方案进行比较；(3)决策——从上述几个可能的方案中选择一个将被执行的方案，如增加夜班作业；(4)执行——落实夜班施工的条件，组织夜班施工；(5)检查——检查增加夜班施工的决策有否被执行，如已执行，则检查执行的效果如何。结合题意分析，“决策”最符合题意。

第20题:下列项目目标动态控制工作中，属于事前控制的是()。

A.确定目标计划值，同时分析影响目标实现的因素

B.进行目标计划值和实际值对比分析

C.跟踪项目计划的实际进展情况

D.发现原有目标无法实现时，及时调整项目目标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是项目目标动态控制方法。，选项分析:为避免项目目标偏离的发生，还应重视事前的主动控制，即事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素，并针对这些影响因素采取有效的预防措施。

第21题:工程质量监督的性质属于()。

A.行政监督行为

B.行政管理行为

C.行政执法行为

D.行政服务行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是工程质量监督的性质与权限。，选项分析:工程质量监督的性质属于行政执法行为，是为了保护人民生命和财产安全，由主管部门依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位(此五类单位简称为工程质量责任主体)和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。

第22题:按照文明工地标准，严格按照相关文件规定的尺寸和规格制作各类工程标志牌。“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和()。

A.竣工图

B.施工现场平面图

C.施工预算图

D.施工图

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场文明施工的措施。，选项分析:按照文明工地标准，严格按照相关文件规定的尺寸和规格制作各类工程标志牌。“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。

第23题:根据《建设工程工程量清单计价规范》必须按照国家或省级，行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用的是()

A.规费.税金和企业管理费

B.安全文明施工费.规费和风险费用

C.规费.利润和税金

D.安全文明施工费.规费和税金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级.行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。规费和税金必须按国家或省级.行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。

第24题:建设工程项目的建设周期长，诸多环节、工序环环相扣，前一道工序的隐患，可能在后续的工序中暴露，据此开展施工职业健康安全和环境管理活动，反映的是职业健康安全与环境管理的()。

A.协调性

B.持续性

C.复杂性

D.多样性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:下列工程担保中，应由发包人出具的有()。

A.支付担保

B.履约担保

C.预付款担保

D.保修担保

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是支付担保的含义。，选项分析:工程款支付担保是指为保证发包人履行合同约定的工程款支付义务，由担保人向承包人提供的担保。

第26题:(1)根据《标准施工招标文件》，下列不属于工程变更范围的是()。

A.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性

B.取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由其他人实施

C.改变合同工程的基线.标高.位置或尺寸

D.为完成工程需要追加的额外工作

正确答案:查看最佳答案

参考解析:变更的范围和内容取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施;(2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性;(3)改变合同工程的基线.标高.位置或尺寸;(4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序;(5)为完成工程需要追加的额外工作。

第27题:某基础工程一次连续浇筑同配合比的混凝土1100m
，按规定该基础工程的混凝土每()m
取样不得少于一次。

A.100

B.200

C.300

D.400

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:施工组织设计的基本内容要结合工程对象的()综合考虑。

A.地质条件、施工条件和技术水平

B.实际特点、施工平面图和施工条件

C.实际特点、施工条件和技术水平

D.施工环境、施工部署和施工水平

正确答案:查看最佳答案

第29题:关于总时差.自由时差和间隔时间相互关系的说法，正确的是()。

A.自由时差一定不超过其与紧后工作的间隔时间

B.与其紧后工作间隔时间均为0的工作，总时差一定是0

C.工作的自由时差是0，总时差一定是0

D.关键节点间的工作，总时差和自由时差不一定相等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:B选项错误，当计划工期=计算工期时，总时差一定等于0；C选项错误，自由时差和总时差没有直接关系；D选项错误，关键节点间的工作，前后都是关键节点，总时差自由时差一定相等。

第30题:关于索赔成立条件的说法，错误的是()。

A.承包人按合同规定的程序和时间递交索赔意向通知和索赔报告

B.造成费用增加或工期损失额度巨大，超出了承包人正常的承受范围

C.与合同对照，事件已造成了承包人工程成本额外支出或直接工期损失

D.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是施工合同索赔的依据和证据，选项分析:索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件:(1)与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失；(2)造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；(3)承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。以上三个条件必须同时具备，缺一不可。

第31题:工程施工合同签订时，为了体现工程风险的公平分配，发包人与承包人约定的合同价款应以()为依据。

A.当地当时的市场价格

B.经过审计的同类工程价格

C.监理人确认的价格

D.当地政府主管部门发布的造价指标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程合同风险分配。，选项分析:承包商提供的工程(或服务)与业主支付的价格之间应体现公平，这种公平通常以当地当时的市场价格为依据。

第32题:某工程项目施工工期紧迫，楼面混凝土刚浇筑完毕即上人作业，造成混凝土表面不平并出现偻板裂缝，按事故责任分此质量事故属于()事故。

A.操作责任

B.社会责任

C.自然灾害

D.指导责任

正确答案:查看最佳答案

第33题:按照管理职能的多个环节，当项目经理决定采用增加夜班的方法来争取时间后，接下来应该是()。

A.筹划

B.决策

C.执行

D.检查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:施工管理的管理职能分工，选项分析:(1)提出问题——通过进度计划值和实际值的比较，发现进度推迟了；(2)筹划——加快进度有多种可能的方案，如改一班工作制为两班工作制，增加夜班作业，增加施工设备或改变施工方法，针对这几个方案进行比较；(3)决策——从上述几个可能的方案中选择一个将被执行的方案，如增加夜班作业；(4)执行——落实夜班施工的条件，组织夜班施工；(5)检查——检查增加夜班施工的决策有否被执行，如已执行，则检查执行的效果如何。

第34题:根据《建筑工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213),承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后()日内结算工程结算价款。

A.7

B.14

C.28

D.42

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是合同价款的支付。，选项分析:承包人应在收到分包工程竣工结算报告及结算资料后28天内支付工程竣工结算价款，无正当理由不按时支付，从第29天起按分包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。

第35题:在计算工程量清单项目的综合单价时，应将该清单项目合价除以()。

A.清单工程量

B.复核工程量

C.清单工程量与复核工程量的均值

D.实体工程量

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程量清单计价的方法。，选项分析:计算清单项目的综合单价:将清单项目的人、料、机费、管理费及利润汇总得到该清单项目的合价，将该清单项目合价除以清单项目的工程量即可得到该清单项目的综合单价。综合单价=(人、料、机费十管理费十利润)／清单工程量

第36题:根据《建设工程工程量计价规范》(GB-50500-2013),投标时不能作为竞争性费用的是()。

A.夜间施工增加费

B.已完工程保护费

C.安全文明施工费

D.冬雨季施工增加费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，因不可抗力事件造成的费用分担原则，正确的是()。

A.工程本身的损害导致运至施工场地用于劳务作业的材料的损失，由发包人承担

B.劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由工程承包人承担

C.工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担

D.工程所需清理、修复费用，由劳务分包人承担

正确答案:查看最佳答案

第38题:某单价合同履行中，承包人提交了已完工程量报告，发包人认为需要到现场计量，并在计量前24小时通知了承包人，但承包人收到通知后没有派人参加。则关于发包人现场计量结果的说法，正确的是()。

A.以发包人的计量核实结果为准

B.以承包人的计量核实结果为准

C.由监理工程师根据具体情况确定

D.双方的计量核实结果均无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是单价合同的计量。，选项分析:发包人认为需要进行现场计量核实时，应在计量前24小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加。双方均同意核实结果时，则双方应在上述记录上签字确认。承包人收到通知后不派人参加计量，视为认可发包人的计量核实结果。发包人不按照约定时间通知承包人，致使承包人未能派人参加计量，计量核实结果无效。(此知识点已修改)

第39题:为了不错失索赔权利，承包人应在干扰事件结束后的()天内，提交最终索赔报告。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:按照《标准施工招标文件》通用合同条款规定，承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人()给予承包人奖励。

A.可在通用合同条款中确定

B.可在专用合同条款中约定

C.可按承包人提出的有关方案

D.可按发包人提出的有关方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是承包人的合理化建议。，选项分析:承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

第41题:在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作()。

A.最早完成时间的最小值

B.最早完成时间的最大值

C.最迟完成时间的最小值

D.最迟完成时间的最大值

正确答案:查看最佳答案

第42题:在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件，建设单位凭工程质量监督文件，向()申领施工许可证。

A.质量监督机构

B.建设行政主管部门

C.政府主管部门

D.监督机构负责人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:下列建设工程项目中，宜采用成本加酬金合同的是()。

A.时间特别紧迫的抢险、救灾工程项目

B.采用的技术成熟，但工程量暂不确定的工程项目

C.工程结构和技术简单的工程项目

D.工程设计详细、工程任务和范围明确的工程项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是成本加酬金合同的特点和适用条件。，选项分析:成本加酬金合同通常用于如下情况:(1)工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定，或者尽管可以确定工程技术和结构方案，但是不可能进行竞争性的招标活动并以总价合同或单价合同的形式确定承包商，如研究开发性质的工程项目；(2)时间特别紧迫，如抢险、救灾工程，来不及进行详细的计划和商谈。

第44题:关于施工企业职业健康安全与环境管理要求的说法，正确的是()

A.取得安全生产许可证的施工企业，可以不设立安全生产管理机构

B.建设工程实行总承包的，分包合同中明确各自安全生产方面的权利和义务，分包单位发生安全生产事故时，总承包单位不承担连带责任

C.建设工程项目中防治污染的设施，经监理单位验收合格后方可投入使用

D.企业法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人

正确答案:查看最佳答案

第45题:关于单价合同的说法，正确的是()。

A.对于投标书中出现明显数字计算错误时，业主有权先做修改再评标

B.单价合同允许随工程量变化而调整工程单价，业主承担工程量方面的风险

C.单价合同又分为固定单价合同.变动单价合同.成本补偿合同

D.实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:某施工现场发生安全事故，施工单位负责人应在接到报告()h内向事故发生地有关部门报告。

A.1

B.5

C.12

D.24

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是事故报告的要求。，选项分析:事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；本单位负责人接到报告后，应当在1h内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

第47题:按相关规定，建设主管部门接到事故报告后，应当逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过()。

A.半小时

B.1小时

C.2小时

D.3小时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设主管部门事故报告要求。，选项分析:安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门按照上述规定逐级上报事故情况时，每级上报的时间不得超过2小时。

第48题:工程建设实施阶段的首要环节是()。

A.工程勘察设计

B.建设准备

C.工程施工

D.竣工验收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:考查工程建设实施程序中各个阶段的先后次序。，选项分析:根据教材原文，工程勘察设计是工程建设实施阶段的首要环节，在工程建设中发挥着龙头作用。其他选项为工程建设实施程序中的后续步骤。

第49题:对建设工程项目目标控制的纠偏措施中，属于技术措施的()。

A.调整管理方法和手段

B.调整项目组织结构

C.调整资金供给方式

D.调整施工方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是项目目标动态控制的方法。选项A，属于管理措施，选项B，属于组织措施，选项C，属于经济措施。

第50题:将合同履行过程中发生的直接成本由建设单位实报实销，另按合同约定的方式支付给施工单位相应报酬的合同。属于下列合同计价方式中的()形式。

A.固定总价合同

B.可调单价合同

C.成本补酬合同

D.可调总价合同

正确答案:查看最佳答案

第51题:上海光明小学的建设的过程中，预计4月份完成总工程的20%，而实际只完成了18%的建设任务，与计划值相比，进度推迟了2%，这个过程属于施工管理环节中的()。

A.提出问题

B.筹划

C.决策

D.检查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:以下以一个示例来解释管理职能的含义:提出问题——通过进度计划值和实际值的比较，发现进度推迟了;(2)筹划——加快进度有多种可能的方案，如改一班工作制为两班工作制，增加夜班作业，增加施工设备或改变施工方法，针对这几个方案进行比较;(3)决策——从上述几个可能的方案中选择一个将被执行的方案，如增加夜班作业;(4)执行——落实夜班施工的条件，组织夜班施工;(5)检查——检查增加夜班施工的决策有否被执行，如已执行，则检查执行的效果如何。

第52题:在人口稠密区进行强噪声施工作业时，按规定需避开的时段为()。

A.晚10时到次日早7时

B.晚11时到次日早6时

C.晚10时到次日早6时

D.晚11时到次日早7时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在人口密集区进行较强噪声施工时，须严格控制作业时间，一般避开晚10时到次日早6时的作业。对环境的污染不能控制在规定范围内的，必须昼夜连续施工时，要尽量采取措施降低噪声。

第53题:某项目因资金缺乏导致总体进度延误，项目经理部采取尽快落实工程资金的方式来解决此问题，该措施属于项目目标控制的()。

A.组织措施

B.管理措施

C.经济措施

D.技术措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经济措施。分析由于经济的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如落实加快工程施工进度所需的资金等。

第54题:施工项目部编制责任矩阵的工作包括:①列出参与项目管理及负责执行项目任务的职能部门名称；②列出需要完成的项目管理任务；③检查各职能部门的项目管理任务分配是否均衡适当；④在责任矩阵图中表示出项目管理任务与执行者的责任关系；⑤画出责任矩阵图。正确的程序是()。

A.①②④③⑤

B.①②③④⑤

C.②①⑤④③

D.②①③⑤④

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:某合同工程于某年11月初办理了合同工程接收证书，2周以后，承包人提出提交最终结算申请单，并提出10月下旬尚有一费用超支索赔问题没有超过28天需要研究解决，在此事件中承包人()。

A.可以索赔，因为索赔事件发生没有超过28天

B.可以索赔，因为工程还没有接受最终结清证书

C.不可以索赔，因为此事件发生在接受工程接受证书之前

D.不可以索赔，因为此事件发生在接受最终结清证书之后

正确答案:查看最佳答案

第56题:某工程项目实施过程中，监理人员发现工程设计不符合建设工程质量标准，正确的做法()。

A.直接给承包人下发设计变更单

B.直接要求设计人更正

C.要求承包人提出变更建议

D.报告建设单位要求设计人更正

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求.施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

第57题:施工企业质量管理体系文件由质量手册，程序文件，质量计划和()等构成

A.质量方针

B.质量目标

C.质量记录

D.质量评审

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:关于建造师与施工项目经理的说法，正确的是()。

A.取得建造师注册证书的人员就是施工项目经理

B.建造师是管理岗位，施工项目经理是技术岗位

C.施工项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任

D.建造师执业资格制度可以替代施工项目经理岗位责任制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项错误，取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由企业自主决定。B项错误，建造师是一种专业人士的名称，而项目经理是一个工作岗位的名称。D项错误，在全面实施建造师执业资格制度后仍然要坚持落实项目经理岗位责任制。

第59题:在措施项目费的计算方法中，()适用于室内空气污染测试。

A.综合单价法

B.分包法计价

C.参数法计价

D.混合单价法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是措施项目费的计算方法。，选项分析:分包法计价:在分包价格的基础上增加投标人的管理费及风险费进行计价的方法，这种方法适合可以分包的独立项目，如室内空气污染测试等。

第60题:已知工作F有且仅有两项并行的紧后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天；H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天；工作F和G、H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为()天。

A.0

B.5

C.7

D.9

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是网络计划时间参数的计算。，选项分析:单代号网络计划图中，工作i的总时差TFi等于该工作的各个紧后工作的总时差TFj加该工作与其紧后工作之间的时间间隔LAGi-j之和的最小值，即:TFi=min{TFj+LAGi-j}。根据题干已知数据，得出:TFG=12-8=4；TFH=14-12=2。TFF=min{TFG+LAGF-G，TFH+LAGF-H}=min{4+4，2+5}=7天。

第61题:职业健康安全管理体系与环境管理体系作业文件不包括()

A.程序文件?

B.作业指导书?

C.管理规定?

D.监测活动准则

正确答案:查看最佳答案

第62题:施工成本分析的方法中，通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是()。

A.比较法

B.因素分析法

C.差额计算法

D.比率法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是成本分析的基本方法。，选项分析:比较法是通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法。

第63题:根据《建设工程监理规范》，总监理工程师应由()书面任命。

A.工程质量监督机构负责人

B.建设单位法定代表人

C.工程监理单位法定代表人

D.监理机构项目负责人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:针对建设工程项目中的深基础工程编制的施工组织设计属于()。

A.施工组织总设计

B.单项工程施工组织设计

C.单位工程施工组织设计

D.分部工程施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:分部(分项)工程施工组织设计的内容分部(分项)工程施工组织设计是针对某些特别重要的.技术复杂的，或采用新工艺.新技术施工的分部(分项)工程，如深基础.无粘结预应力混凝土.特大构件的吊装.大量土石方工程.定向暴(同音字)破工程等为对象编制的，其内容具体.详细，可操作性强，是直接指导分部(分项)工程施工的依据。"

第65题:某项目因资金缺乏导致总体进度延误，项目经理部采取尽快落金解决此问题，该措施属于项目目标控制的()。

A.管理措施

B.组织措施

C.经济措施

D.技术措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目目标动态控制的纠偏措施:组织措施.管理措施.经济措施.技术措施。其中经济措施主要指落实加快工程施工进度所需的资金等。故选C。

第66题:下列关于施工方所编制的与施工进度有关的计划的说法正确的是()。

A.施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴

B.建设工程项目施工进度计划以整个施工企业为系统

C.施工企业的施工生产计划是以每个建设工程项目的施工为系统

D.施工企业的施工生产计划与建设工程项目施工进度计划属两个不同系统的计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:下列措施项目费中不属于安全文明施工费的是()。

A.环境保护费

B.临时设施费

C.工程排污费

D.安全施工费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是措施项目费。，选项分析:安全文明施工费包括:(1)环境保护费；(2)文明施工费；(3)安全施工费；(4)临时设施费；(5)建筑工人实名制管理费。

第68题:关于修正总费用法计算索赔的说法，正确的是()。

A.计算索赔款的时段可以是整个施工期

B.索赔金额为受影响工作调整后的实际总费用减去该项工作的报价费用

C.索赔款应包括受到影响时段内所有工作所受的损失

D.索赔款只包括受到影响时段内关键工作所受的损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:索赔金额=某项工作调整后的实际总费用-该项工作的报价费。

第69题:某建筑工程人工费为1500万元，材料费为5000万元，施工机械使用费为1000万元，措施费为直接工程费的6%，间接费费率为10%，利润率为5%，综合税率为3.41%，则该工程的建筑安装工程总造价为()万元。

A.8881

B.9135

C.9447

D.9495

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有25题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:某建设工程因发包人提出设计图纸变更，监理人向承包人发出暂停施工指令60天后，仍未向承包人发出复工通知，则承包人正确的做法有()

A.向监理人提交书面通知，要求监理人在接到书面通知后28天内准许已暂停的工程继续施工

B.不受设计变更响的部分工程，不论监理人是否同意，承包人都可进行施工

C.如监理人逾期不予批准承包人的书面透知，则承包人可以通知监理人，将工程受影响部分视为变更的可取消工作

D..如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约

E.要求发包人延长工期，支付合理利润

正确答案:查看最佳答案

第71题:施工进度计划检查的内容包括()。

A.实际进度与计划进度的偏差

B.前一次进度计划检查提出问题的整改情况

C.资源使用及进度保证的情况

D.工作时间的执行情况

E.工程量的完成情况

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工进度计划的检查与调整。施工进度计划检查的内容包括:检查工程量的完成情况;检查工作时间的执行情况;检查资源使用及与进度保证的情况;前一次进度计划检查提出问题的整改情况。

第72题:某工程主要工作是混凝土浇筑，中标的综合单价是400元/M3，计划工程量是8000M3。施工过程中因原材料价格提高使实际单价为500元/M3,实际完成并经监理工程师确认的工程量是9000M3。若采用赢得值法进行综合分析，正确的结论有()。

A.已完工作预算费用360万元

B.费用偏差为90万元，费用节省

C.进度偏差为40万元，进度拖延

D.已完工作实际费用为450万元

E.计划工作预算费用为320万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:项目结构分解要考虑项目的特点、项目进展的总体部署和结合合同结构等方面的因素，有利于()。

A.制定工作流程

B.项目目标控制

C.项目实施任务的发包

D.绘制组织结构图

E.项目实施任务的进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是项目结构图。，选项分析:项目结构分解并没有统一的模式，但应结合项目的特点并参考以下原则:考虑项目进展的总体部署；考虑项目的组成；有利于项目实施任务(设计、施工和物资采购)的发包和有利于项目实施任务的进行，并结合合同结构的特点；有利于项目目标的控制；结合项目管理的组织结构的特点等。因此，“项目目标控制”、“项目实施任务的发包”、“项目实施任务的进行”三者符合题意。

第74题:建设工程项目风险管理过程中，风险识别的工作有()

A.确定风险因素

B.收集与施工风险相关的信息

C.分析各种风险的损失量

D.分析各种风险因素发生的频率

E.编制施工风险识别报告

正确答案:查看最佳答案

第75题:发承包双方进行工程竣工结算时的工程量应()。

A.与按施工图图示尺寸计算得到的工程净量相吻合

B.按双方在合同中约定应予计量的工程量确定

C.为实体工程量

D.严格遵照清单工程量计算规则

E.严格根据合同约定确定，不需严格遵照清单工程量计算规则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是工程量清单计价的方法。，选项分析:招标文件中的工程量清单标明的工程量是招标人编制招标控制价和投标人投标报价的共同基础，它是工程量清单编制人按施工图图示尺寸和清单工程量计算规则计算得到的工程净量。但是，该工程量不能作为承包人在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量，发承包双方进行工程竣工结算时的工程量应按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，当然该工程量的计算也应严格遵照清单工程量计算规则，以实体工程量为准。

第76题:建筑工程监理代表建设单位主要监督承包单位的()等。

A.项目管理水平

B.施工质量

C.建设工期

D.企业组织结构

E.建设资金使用

正确答案:查看最佳答案

第77题:关于建设工程施工和标前会议的说法，正确的有()。

A.标前会议是招标人按投标须知在规定的时国，地点召开的会议

B.标前会议纪要与招标文件不一致时，应以招标文件为准

C.标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给每个投标人

D.招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间

E.招标人的答复函件对问题的答复须注明问题来源

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项正确，标前会议是招标人按投标须知规定的时间和地点召开的会议。B选项错误，当补充文件与招标文件内容不一致时，应以补充文件为准。C选项正确，会议结束后，招标人应将会议纪要用书面通知的形式发给每一个投标人。D选项正确，为了使投标单位在编写投标文件时有充分的时间考虑招标人对招标文件的补充或修改内容，招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截止时间。E选项错误，无论是会议纪要还是对个别投标人的问题的解答，都应以书面形式发给每一个投标文件收受人，以保证招标的公平和公正。但对问题的答复不需要说明问题来源。

第78题:关于实施性施工进度计划及其作用的说法，正确的有()。

A.可以确定项目的年度资金需求

B.可以确定施工作业的具体安排

C.以控制性施工进度计划为依据编制

D.可以确定里程碑事件的进度目标

E.可以论证项目进度目标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:下列导致施工质量事故发生的原因中，属于施工与管理失控的有()。

A.边设计、边施工

B.施工管理混乱，违章作业

C.不熟悉图纸，盲目施工

D.水泥安定性不良

E.不按有关施工规范和操作规程施工

正确答案:查看最佳答案

第80题:某双代号网络计划如下图所示，图中存在的绘图错误有()。

A.多个终点节点

B.节点编号重复

C.两项工作有相同的节点编号

D.循环回路

E.多个起点节点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:图中存在多个终点节点0;节点编号重复，两个⑦节点;两项工作有相同的节点编号⑦→⑨。

第81题:若建设工程采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有

A.报价计算错误的风险

B.物价，人工费上调的风险

C.工程变更的风险

D.设计深度不够导致误差的风险

E.投资失控的风险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:下列关于施工成本分析依据的说法中正确的是()。

A.统计核算只可以用货币计量

B.统计核算需要利用会计核算资料和业务核算资料

C.业务核算的范围比会计、统计核算要广

D.会计核算主要是价值核算

E.业务核算的目的，在于迅速取得资料，在经济活动中及时采取措施调整

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工成本分析的依据。，选项分析:统计核算只可以用货币计量说法错误，正确说法为:统计核算的计量尺度比会计宽，可以用货币计算，也可以用实物或劳动量计量；统计核算是利用会计核算资料和业务核算资料说法正确；业务核算的范围比会计、统计核算要广说法正确；会计核算主要是价值核算说法正确；业务核算的目的，在于迅速取得资料，在经济活动中及时采取措施调整说法正确。

第83题:下列施工方进度控制措施中，属于管理措施的有()。

A.推广采用工程网络计划技术

B.健全进度控制管理的组织体系

C.制定并落实加快进度的经济激励政策

D.选择合理的工程合同结构

E.重视信息技术在进度控制中的应用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“健全进度控制管理的组织体系”属于组织措施；“制定并落实加快进度的经济激励政策”属于经济措施。

第84题:关于节水与水资源利用的说法，正确的有()。

A.现场机具、设备、车辆冲洗用水必须设立循环用水装置

B.优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护

C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水和养护用水

D.喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水

E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于20%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作通知》的规定，质量事故处理报告的内容有()。

A.事故原因分析及论证

B.对事故处理的建议

C.事故调查的原始资料

D.检查验收记录

E.事故发生后的应急防护措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:质量事故处理报告的内容包括:事故原因分析及论证.事故调查的原始资料和检查验收记录，故ACD正确。选项B，对事故处理的建议；选项E，事故发生后的应急防护措施，均属于事故调查报告，而不是事故处理报告的内容。故选ACD。

第86题:根据工作流程图的绘制要求，下列工作流程图中，表达错误的有()。

A.⑤

B.④

C.③

D.②

E.①

正确答案:查看最佳答案

第87题:按照文明工地标准，下列图牌中，属于施工现场“五牌一图”的有()。

A.工程概况牌

B.消防保卫牌

C.文明施工牌

D.安全生产牌

E.组织机构图

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场文明施工的要求。，选项分析:“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。

第88题:关于施工企业项目经理地位的说法，正确的有()。

A.是承包人为实施项目临时聘用的专业人员

B.是施工企业全面履行施工承包合同的法定代表人

C.是施工企业法定代表人委托对项目施工过程全面负责的项目管理者

D.是施工承包合同中的权利.义务和责任主体

E.项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《标准施工招标文件》中"通用合同条款"的规定，属于发包人违约的情形有()。

A.由于工程施工，给项目周边环境与生态造成破坏

B.发包人拖延批准付款申请和支付凭证，导致付款延误

C.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工

D.由于资金周转困难，发包人无法继续履行合同

E.发包人未协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件

正确答案:查看最佳答案

第90题:下列与施工进度有关的计划中，属于施工方工程项目管理范畴的有()。

A.项目旬施工作业计划

B.施工企业季度生产计划

C.单位工程施工进度计划

D.施工企业年度生产计划

E.分部工程施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是施工进度计划的类型。，选项分析:建设工程项目施工进度计划，属工程项目管理的范畴。如:(1)整个项目施工总进度方案、施工总进度规划、施工总进度计划(这些进度计划的名称尚不统一，应视项目的特点、条件和需要而定，大型建设工程项日进度计划的层次就多一些，而小型项目只需编制施工总进度计划)；(2)子项目施工进度计划和单体工程施工进度计划；(3)项目施工的年度施工计划、项目施工的季度施工汁划、项目施工的月度施工计划和旬施工作业计划等。

第91题:根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》规定，项目经理应具有的权限包括()。

A.参与项目投标及施工合同签订

B.决定企业授权范围内的资源投入和使用

C.组织审核分包工程款支付申请

D.参与工程竣工验收

E.组织项目团队成员绩效考核评价

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2013]44号)，下列费用属于措施项目费的有()。

A.环境保护费

B.文明施工费

C.安全施工费

D.夜间施工增加费

E.医疗保险费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项E属于规费。

第93题:下列图表中，属于组织工具的有()。

A.项目结构图

B.工作任务分工表

C.工作流程图

D.因果分析图

E.管理职能分工表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年二级建造师管理在线考试，刷题有哪些平台?请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:组织工具包括:①项目结构图;②组织结构图(管理组织结构图);③工作任务分工表;④管理职能分工表;⑤工作流程图等。

第94题:某项目分部工程双代号时标网络计划如下图，关于该网络计划的说法，正确的有()。

A.工作C、E、I、L组成关键线路

B.工作H的总时差为2天

C.工作A、C、H、L是关键工作

D.工作D的总时差为1天

E.工作G的总时差与自由时差相等

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是双代号时标网络计划。，选项分析:工作C、E、I、L组成关键线路正确、工作A、C、H、L是关键工作错误，图中关键线路为工作C、E、I、L组成的线路，关键工作只有C、E、I、L。工作H的总时差为2天说法正确，当工作H通过线路6-8-11时，波形线之和最小，为2天，所以工作H的总时差为2天。工作D的总时差为1天说法正确，当工作D通过线路4-5-6-7-10-11时，波形线之和最小，为1天，所以工作D的总时差为1天。工作G的总时差与自由时差相等说法错误，工作G的总时差为2天，自由时差为0。