2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库

千辛万苦通过搜索《2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库》,直到找到这里来,对你对我来说都是有很大的意义的!罗素·贝克曾经说过，一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 既然如此，知识永远战胜愚昧。不管你觉得这个考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们复习！最后的祝福:努力的苦读，就为这一刻?!把你的实力全部发挥，所有关爱着你的人，都会为你祝福、祈祷，相信你会考出满意的成绩，榜上有名喔!

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:超过诉讼时效期间，当事人()的，不受诉讼时效的限制。

A.提起诉讼

B.提出请求

C.主张权利

D.自愿履行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是民事诉讼时效。超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效的限制。

第1题:关于工程建设行业标准的说法，错误的是()。

A.行业标准在相应的国家标准实施后，继续有效

B.一般也是5年复审1次，复审结果报国务院工程建设行政主管部门备案

C.对没有推荐性国家标准，需要在全国工程建设行业范围内统一的技术要求，可以制定行业

D.行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备案

正确答案:查看最佳答案

第2题:施工企业项目经理未履行安全生产管理职责，被施以刑罚，依法5年内不得担任任何施工企业的主要负责人.项目负责人，该期间的起算时间为()。

A.犯罪行为发生之日

B.刑罚执行完毕之日

C.案件移送审查之日

D.刑事判决生效之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应当是自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何施工单位的主要负责人.项目负责人。

第3题:委托书授权不明的，由()。

A.代理人承担责任

B.被代理人承担责任

C.第三人承担责任

D.被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负责连带责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。

第4题:根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是()。

A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚

B.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚

C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款

D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款

正确答案:查看最佳答案

第5题:《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在对施工方案审查时，审查的重点是()。

A.安全生产投入是否充足

B.是否符合工程建设强制性标准

C.施工现场人员的安全生产管理能力

D.安全技术措施是否得到落实

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程监理单位的安全责任，选项分析:工程监理单位要对这些安全技术措施和专项施工方案进行审查，重点审查是否符合工程建设强制性标准；对于达不到强制性标准的，应当要求施工单位进行补充和完善。故选项“是否符合工程建设强制性标准”正确。

第6题:关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是()。

A.招标文件的效力高于其澄清或修改文件

B.澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改

C.澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人

D.澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

第7题:关于著作权保护期的说法，正确的是()。

A.作者的署名权.修改权.保护作品完整权的保护期为作者终生及其死后50年

B.公民的作品，其发表权.使用权和获得报酬权的保护期不受限制

C.法人或者其他组织的作品的发表权.使用权和获得报酬权的保护期为50年

D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后30年内未发表的，不再受《著作法》保护

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项错误，作者的署名权.修改权.保护作品完整权的保护期不受限制。B选项错误，自然人的作品，其发表权.使用权和获得报酬权的保护期，为作者终生及其死后50年。D选项错误，法人或者非法人组织的作品，作品自创作完成后50年内未发表的，不再受《著作权法》保护。

第8题:引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是()。

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程债的产生。，选项分析:任何合同关系的设立，都会在当事人之间发生债权债务的关系。合同引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。

第9题:建筑节能分部工程验收的主持人应当是()。

A.施工企业项目经理

B.设计单位节能设计负责人

C.施工企业技术负责人

D.总监理工程师(建设单位项目负责人)

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持

第10题:下面不属于建设工程一切险承保的危险和损失的是()。

A.爆炸

B.地面下陷下沉

C.冻灾

D.大气变化

正确答案:查看最佳答案

第11题:申请人在人民法院采取保全措施后()日内不依法申请仲裁的，人民法院应当解除保全。

A.15

B.21

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是仲裁受理。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法申请仲裁的，人民法院应当解除保全。

第12题:关于承租人的权利，说法正确的是()。

A.承租人可以决定对租赁物的改造

B.承租人可以决定是否转租

C.承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效

D.出租人知道或者应当知道承租人转租，但是在3个月内未提出异议的，视为出租人同意转

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据《环境影响评价法》，在项目建设.运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形时，应由()组织环境影响的后评价。

A.建设项目审批部门

B.原环评文件审批部门

C.建设单位

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于委托代理的说法，正确的是()。

A.委托代理授权应当采用书面形式

B.委托书授权不明的，被代理人应当承担全部法律责任

C.数人可以为同一代理事项的代理人

D.代理人知道代理事项违法的仍然实施代理行为的，应承担全部法律责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项错误，委托代理授权可以采用书面形式的。B选项错误，委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。D项错误，代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为的，被代理人和代理人应当承担连带责任。

第15题:建设工程施工合同约定承包人垫资至基础工程完工，约定垫资利率为全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍，基础工程完工后，发包人未能按约定支付垫资款项及其利息，双方发生争议，关于该项目垫资及其利息的说法，正确的是()。

A.承包人主张该项目垫资应当按照工程欠款进行处理的，人民法院不予支持

B.关于垫资的约定无效

C.约定的垫资金额过高，导致建设工程施工合同无效

D.承包人向人民法院请求发包人按照约定支付利息的，人民法院应当全部支持

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付

第16题:某电信综合楼工程35层，为桩基础剪力墙结构。由A企业总包，甲方认可将设备安装工程分包给B企业(以上企业的资质均符合要求)。工程于2012年3月20日交付使用，2013年5月20夜晚，由于水管破裂漏水，造成了通信设备损坏的巨大损失。按《建设工程质量管理条例》，该损失应当由()。

A.A企业和B企业承担连带责任

B.A企业单独承担

C.B企业单独承担

D.由甲方和B企业共同承担，因为B企业是甲方认可的分包商

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是()。

A.承包人的优先受偿权由于抵押权

B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者

C.优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失

D.承包人行使优先受偿权的期限为1年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。所以B错误。建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬.材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。所以C错误。建设工程承包人行使优先权的期限为6个月所以D错误。

第18题:关于建设工程招标投标交易场所的说法，正确的是()。

A.县级以上地方人民政府可以建立招标投标交易场所

B.招标投标交易场所不得以营利为目的

C.招标投标交易场所应当隶属于行政监督部门

D.国家限制利用信息网络进行电子招标投标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:关于建设工程竣工验收备案的说法，正确的是()。

A.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起30日内办理建设工程竣工验收备案

B.工程竣工验收完成后，建设单位应当在工程竣工验收之日起5日内向备案机关提交工程质量监督报告

C.备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当责令停止使用，重新组织竣工验收

D.工程竣工验收备案表一式三份，一份由建设单位保存，一份施工单位保存，一份留备案机

正确答案:查看最佳答案

第20题:关于所有权的说法，错误的有()。

A.财产所有权的权能包括占有权、使用权、收益权、处分权

B.使用权是所有人所享有的一项独立权能

C.占有权只能由所有人享有

D.处分权是所有权最基本的权利，是所有权内容的核心

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确的是()。

A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致

B.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起3日内订立书面合同

C.对备案的中标合同不得进行协商变更

D.人工.材料价格行情发生变化，双方应当就合同价款订立新的协议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

第22题:除法律另有规定或者当事人另有约定外，买卖合同中标的物毁损灭失的风险转移时间是()。

A.标的物交付时

B.合同成立时

C.合同生效时

D.价款付清时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是买卖合同的法律规定，选项分析:标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

第23题:《建筑业企业资质管理规定》中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在()年内不得再次申请建筑业企业资质。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工企业资质违法行为应担的法律责任。申请人有关情况或者提供虎假材料电请建筑业企业资质的，不予受理或者不于行政许可，并给手警告。申请人在1年内不很再次申请建筑业企业资质。

第24题:纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按()征收环境保护税。

A.45%

B.55%

C.65%

D.75%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是环境保护税，选项分析:纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按75%征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的、减按50%征收环境保护税。

第25题:工程合理使用年限是指()。

A.从竣工验收合格之日起，工程地基基础、主体结构能够保证在正常情况下安全使用的年限

B.从竣工结算之日起，工程地基基础、主体结构能够保证在正常情况下安全使用的年限

C.从竣工验收合格之日起，工程主体结构、装饰装修能够保证在正常情况下安全使用的年限

D.从合同到期之日起，工程地基基础、主体结构能够保证在正常情况下安全使用的年限

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《建设工程安全生产管理条例》，应当由施工起重机械安装单位承担法律责任的情形是()

A.未由专业技术人员现场监督的

B.未审查拆装方案的

C.未审查安全施工措施的

D.未向建设单位进行安全使用说明，办理移交手续的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是机械设备等单位违法行为应承担的法律责任，选项分析:施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任:(1)未编制拆装方案、制定安全施工措施的；(2)未由专业技术人员现场监督的；(3)未出具自检合格证明或者出具虚假证明的；(4)未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。

第27题:甲委托乙采购一种新材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将新材料采购事务转委托给丙。关于该转委托中责任承担的说法，正确的是()。

A.乙对丙的行为承担责任

B.乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任

C.甲与乙对丙的行为承担连带责任

D.乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:转委托代理经被代理人同意或者追认的，被代理人可以就代理事务直接指示转委托的第三人，代理人仅就第三人的选任以及对第三人的指示承担责任。P13

第28题:在某实行工程总承包的建设工程的施工中，总承包单位将专业工程分包给具有相应资质的分包单位，在施工过程中分包单位不接受总承包单位的质量管理，造成分包工程存在很大的质量缺陷，承担主要责任的应该是()。

A.分包单位

B.建设单位

C.总承包单位

D.总承包单位与分包单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例>进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。总承包单位依法对施工现场的安全生产负总责，这就要求分包单位必须服从总承包单位的安全生产管理。在许多工地上，往往有若干分包单位同时在施工，如果缺乏统一的组织管理，很容易发生安全事故。因此，分包单位要服从总承包单位对施工现场的安全生产规章制度.岗位操作要求等安全生产管理。否则，一旦发生施工安全生产事故，分包单位要承担主要责任。

第29题:根据《合同法》，下列合同既属于单务合同，又属于无偿合同的是()。

A.居间合同

B.赠与合同

C.未约定利息的借款合同

D.仓储合同

正确答案:查看最佳答案

第30题:下列施工合同履行中的损失，应当由承包人承担的是()。

A.监理工程师未及时检查隐蔽工程造成的损失

B.中途设计变更造成的损失

C.自行采购不合格建筑材料造成的损失

D.图纸不合理造成的损失造成

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发包人应当承担的赔偿损失:1.未及时检查隐蔽工程造成的损失。2.未按照约定提供原材料.设备等造成的损失。3.因发包人原因致使工程中途停建.缓建造成的损失。4.提供图纸或者技术要求不合理且怠于答复等造成的损失。5.中途变更承揽工作要求造成的损失。6.要求压缩合同约定工期造成的损失。7.验收违法行为造成的损失。承包人应当承担的赔偿损失:1.转让.出借资质证书等造成的损失。2.转包.违法分包造成的损失。3.偷工减料等造成的损失。4.与监理单位串通造成的损失。5.不履行保修义务造成的损失。6.保管不善造成的损失。7.合理使用期限内造成的损失。

第31题:某施工企业在异地设有项目部，项目部与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以()为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A.施工企业

B.项目部

C.该项目的建设单位

D.该项目的监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。法人的分支机构虽然可以作为合同的主体，但不具备法人资格，不能独立的承担义务，法律上的权利义务必须由其母公司承担，所以该题中法律责任应由施工企业而非项目部来承担。

第32题:下列关于联合体承包工程，表述正确的是()。

A.联合体组成独立法人

B.联合体中标的，应资质高的一方与招标人签订合同

C.联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程

D.联合体各方对承包合同的履行承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由两个以上具备承包资格的单位可共同组成非法人的联合体。《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。故选项D正确。

第33题:分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的()，经催告后在合期限内仍未支付到期价款的，出卖人可以请求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.二分之一

B.三分之一

C.四分之一

D.五分之一

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是买卖合同解除的规则，选项分析:分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的五分之一，经催告后在合期限内仍未支付到期价款的，出卖人可以请求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人请求支付该标的物的使用费。

第34题:(1)对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.当地投标企业较少

C.采购人依法能够自行建设.生产或者提供

D.受自然地域限制的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标:需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设.生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程.货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。

第35题:某写字楼项目在交付使用前发现了若干质量缺陷，发包方要求施工单位进行返修。施工单位下列答复正确的是()。

A.质量缺陷不是由施工单位原因造成的，施工单位不负责返修

B.只要存在质量缺陷，施工单位都负责返修

C.施工单位负责返修，但发包人应承担返修费用

D.施工单位负责返修，但因承担其他工程任务，需要等一段时间才能返修

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程的返修，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。《民法典》规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。故选项“只要存在质量缺陷，施工单位都负责返修”正确。

第36题:自然人张某通过签订合同授权自然人李某代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，()不会导致代理权终止。

A.张某死亡

B.李某死亡

C.张某取消委托合同

D.李某丧失民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:根据专职安全生产管理人员的配备要求，配备2名专职安全生产管理人员的劳务分包企业其施工人员应为()。

A.50人以下

B.50-100人

C.50-200人

D.200人以上

正确答案:查看最佳答案

参考解析:劳务分包单位施工人员在50人以下的，当配备1名专职安全生产管理人员;50-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员;200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员。

第38题:承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500吨，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是()。

A.供应商应承担由此给承包人造成的损失

B.承包人可根据实际情况部分接受货物

C.由于双方已变更合同，乙应暂停送货

D.承包人拒绝接受，应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更，本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故D项正确。

第39题:《劳动法》规定，女职工生育享受不少于()天的产假。

A.90

B.98

C.120

D.128

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是女职工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处.低温.冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。对怀孕7个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。女职工生育享受不少于90天的产假。不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事国家规定的第3级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。

第40题:施工企业必须为职工办理的保险是()。

A.意外伤害险

B.工伤保险

C.职业责任险

D.财产险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险，缴纳工伤保险费。鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。工伤保险为必须依法办理的保险。

第41题:根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及()的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

A.改善工程内部观感

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加工程造价总额

D.改变建筑工程局部使用功能

正确答案:查看最佳答案

第42题:《绿色施工导则》对施工用电及照明的规定，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是施工节能的规定，选项分析:《绿色施工导则》对施工用电及照明的规定，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。

第43题:甲建设单位与乙勘察设计单位签订了勘察设计合同。合同约定，设计费为150万元，定金为设计费的15%，发包方已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲()。

A.15万元

B.30万元

C.45万元

D.依据发包方损失而定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是定金，选项分析:《民法典》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。本题应当双倍返还定金150×15%×2=45(万元)，故选项“45万元”正确。

第44题:建筑市场主体的诚信评价，包括政府对市场主体的诚信评价和社会中介信用机构的信用评价，前者是()。

A.以守法、守信、守德和综合实力为基础的综合评价

B.以守法为基础、根据违法行为的行政处罚记录的诚信评价

C.以建筑市场主体行为为依据，对社会关注的焦点、热点问题的评价

D.市场主导、以建筑市场信用平台的记录为基础的评价

正确答案:查看最佳答案

第45题:按照各人民法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级人民法院之间审判第一审民事案件的权限，称为()。

A.级别管辖

B.指定管辖

C.地域管辖

D.移送管辖

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:抵押权自抵押合同生效时设立，未经登记，不得对抗善意第三人，不符合该描述的财产抵押是()。

A.生产设备、原材料

B.交通运输工具

C.在建的船舶

D.在建的建筑物

正确答案:查看最佳答案

第47题:两个以上不同资质等级的单位联合承包工程，其承揽工程的业务范围取决于联合体中()的业务许可范围。

A.资质等级高的单位

B.资质等级低的单位

C.实际达到的资质等级

D.核定的资质等级

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是共同承包的资质要求。，选项分析:《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

第48题:注册建造师的下列行为中，经有关监督部门确认后应当记入注册建造师执业信用档案的是()。

A.对本人执业活动进行解释和辩护的

B.接受继续教育的

C.超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动的

D.变更注册单位后到另一家施工企业从事执业活动的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录认定标准，选项分析:注册建造师有下列行为之一，经有关监督部门确认后由工程所存地建设主管部门或有关部门记入注册建造师执业信用档案:(1)《注册建造师执业管理办法(试行)》第22条下列行为:(2)未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的；(3)泄露商业秘密；(4)无正当理由拒绝或未及时签字盖章的；(5)未按要求提供注册建造师信用档案信息的；(6)未履行注册建造师职识造成不良社会影响的；(7)未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用的；(8)不配合办理交接可续的、不积极配合有关部门监督检查的。

第49题:根据《劳动合同法》规定，劳动者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排的工作的，用人单位可以解除劳动合同，但是应当提前()日以书面形式通知劳动者本人。

A.10

B.15

C.30

D.50

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的解除和终止，选项分析:《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同:(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

第50题:下列工程项目中，除()以外都属于依法必须招标范围的项目。

A.成片开发的商品住房建设项目

B.民间投资建设的非公用事业、非基础设施项目

C.利用国际援助建设的生态环保项目

D.全部使用国有企业自有资金建设的工业厂房

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程必须招标的范围，选项分析:建设工程必须招标的范围:1.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；(公共利益、公众安全)2.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；(我国政府出钱的)3.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。(外国政府出钱的)“民间投资建设的非公用事业、非基础设施项目”不属于依法必须进行招标的范围，故答案为“民间投资建设的非公用事业、非基础设施项目”。

第51题:下列情形中属于“挂证”的是()。

A.达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休，实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的

B.因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的

C.社会保险缴纳单位与注册单位一致，实际工作单位与注册单位不一致的

D.属于军队自主择业人员，实际工作单位与注册单位一致，社会保险缴纳单位与注册单位不一致的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:ABD不认定为“挂证”。对实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，以下6类情形，原则上不认定为“挂证”行为:(1)达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的;(2)因事业单位改制等原因保留事业单位身份，工作单位为所在事业单位下属企业。社会保险由该事业单位缴纳的;(3)属于大专院校所属勘察设计.工程监理.工程造价单位聘本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的:(4)属于军队自主择业人员的;(5)因企业改制.征地拆迁等买断社会保险的;(6)有法律法规.国家政策依据的其他情形。

第52题:《招标投标法实施条例》规定，投标人对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标项目的评标结果有异议的，应当依法先向()提出异议。

A.评标委员会

B.招标人

C.有关行政监督部门

D.招标代理机构

正确答案:查看最佳答案

第53题:下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是()。

A.在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止

B.未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用

C.地方标准中不存在强制性条文

D.地方标准的复审周期一般不超过5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《标准化法》规定，工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全.人体健康.环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。因此，地方标准中也存在强制性条文，C选项错误。

第54题:关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是()。

A.施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案

B.监理单位发现施工单位不按照专项方案施工的，立即报建设单位后要求整改

C.因规划调整、设计变更等原因确需调整专项施工方案的，调整后可以直接实施

D.修改后的专项施工方案涉及工期、资金变化的，建设单位不予调整

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是()。

A.拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得

B.当地投标企业较少

C.施工主要技术采用特定专利或者专用技术

D.受自然地域限制的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法实施条例》还规定，除《招标投标法》规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标:(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设.生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设.生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程.货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。

第56题:下列行为中，属于人民法院行政诉讼受案范围的是()。

A.对行政机关为作出行政行为而实施的论证不服的

B.对吊销许可证不服的

C.对行政机关针对信访事项作出的受理不服的

D.对行政指导行为不服的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是行政诉讼的受案范围、审理程序和判决执行，选项分析:2017年6月经修改后公布的《中华人民共和国行政诉讼法》(以下简称《行政诉讼法》)规定，人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的下列诉讼:(1)对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照、责令停产停业、没收违法所得、没收非法财物、罚款、警告等行政处罚不服的；(2)......(12)认为行政机关侵犯其他人身权、财产权等合法权益的。因此，B正确。最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》(法释〔2018〕1号)规定，下列行为不属于人民法院行政诉讼的受案范围:(1)......(3)行政指导行为；因此，D错误。(4)......(6)行政机关为作出行政行为而实施的准备、论证、研究、层报、咨询等过程性行为；因此，A错误。(7)......(9)行政机关针对信访事项作出的登记、受理、交办、转送、复查、复核意见等行为；因此，C错误。(10)......

第57题:下列不属于涉外仲裁的主体的是()。

A.双方都是外国人

B.涉及港澳台的案件

C.双方都是外资企业

D.一方是中国企业，一方是外国企业

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是涉外仲裁的特别规定。涉外仲裁的主体基本包括2种类型:(1)一方或者双方当事人是外国人.无国籍人或者外国企业和组织;(2)涉及港澳台的案件参照涉外案件处理。C选项双方都是外资企业不属于涉外主体。

第58题:在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当()。

A.及时书面告知招标人

B.撤回投标

C.提高投标保证金额

D.撤销投标

正确答案:查看最佳答案

第59题:工程经建设单位组织验收合格后投入使用，2年后外墙出现裂缝，经查是由于设计缺陷造成的，则下列说法正确的是()。

A.施工单位维修，建设单位直接承担费用?

B.建设单位维修并承担费用?

C.施工单位维修并承担费用?

D.施工单位维修，设计单位直接承担费用?

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的是()。

A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖

B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出

C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

D.施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价

E.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是解决工程价款结算争议的规定，选项分析:《民法典》规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。(所以“施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出”错误，和诉讼时效(3年)无关，建设工程承包人行使优先权的期限为18个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。)

第61题:建设工程开工前，建设单位应当向施工单位提供的资料包括()

A.施工现场及毗邻区域的供排水、供电、通信等地下管线资料

B.施工现场及相邻区域地下工程的施工方案

C.气象和水文资料

D.相邻建筑物和构筑物的有关资料

E.地下工程的有关资料

正确答案:查看最佳答案

第62题:在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括()。

A.被代理人的法人终止

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人取消委托

D.代理事项完成

E.代理期间届满

正确答案:查看最佳答案

第63题:2012年9月5日，甲乙签订建材买卖合同，总价款为200万元，约定由甲()支付定金50万元。由于资金周转困难，甲于9月30日交付了45万元，乙予以签收，则()。

A.定金合同为担保合同，是从合同

B.定金合同自9月30日成立

C.买卖合同自9月30日成立

D.若卖方不能交付货物，应返还100万元

E.若买方不履行购买义务，仍可以要求卖方返还5万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查定金的相关内容。本题中，建材买卖合同为主合同，定金合同作为担保合同，是从合同，A正确。定金合同属于实际合同，从定金实际交付之日起生效:因此B正确。买卖合同作为主合同，其成立自买卖双方当事人意思达成一致之日，即2012年9月5日，C错误。《民法通则》规定，给付定金的一方不履行债务的，无权要求返还定金;接受定金的一方不履行债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主同标的额的20%。因此，9月30日支付的定金45万元，只有40万元为定金，另外5万不是定金，因此当卖方(收受定金一方)违约时，应当双倍返还定金即返还80万元以及多支付的5万元共计85万元，所以D错误。若买方违约，定金40万元没收，但5万元应返回，E正确。

第64题:下列纠纷中，属于劳动争议范围的有()。

A.劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷

B.劳动者与用人单位在履行劳动合同过程中发生的纠纷

C.劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷

D.因除名、辞退和辞职、离职发生的纠纷

E.劳动者退休后，与尚未参加社会保险统筹的原用人单位因追索养老金、医疗费，工伤保险待遇和其他社会保险待遇而发生的纠纷

正确答案:查看最佳答案

第65题:承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持的情形有()。

A.当事人约定的工程质量保证金返还期限届满

B.当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满2年

C.因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告90日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满

D.因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告90日后起满2年

E.因承包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告60日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满

正确答案:查看最佳答案

第66题:某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同，根据《合同法》，该施工合同解除后，不影响合同中()条款的效力。

A.全国履行

B.履约担保

C.结算和清理

D.争议解决

E.竣工验收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同解除，不影响合同中结算和清理条款以及纠纷解决条款的效力。

第67题:根据《建设工程质量管理条例》，下列情形中，属于违法分包的有()。

A.分包单位将其承包的工程再分包给具有相应资质条件单位的

B.总承包单位将工程主体结构的施工分包给其他单位的

C.总承包单位将非主体工程分包给具有相应资质条件单位的

D.总承包单位将其承包的全部工程转给具有相应资质条件单位的

E.总承包单位将其承包的全部工程肢解以后分别分包给其他单位的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程分包的规定，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为:(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。C是合法分包。DE属于转包。

第68题:民事纠纷中，当事人达成调解协议，人民法院可以不制作调解书的是()。

A.调解和好的离婚案件

B.能够即时履行的案件

C.调解维持赡养关系的案件

D.标的额较小的案件

E.调解继续履行的案件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是法院调解，选项分析:下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书:(1)调解和好的离婚案件；(2)调解维持收养关系的案件；(3)能够即时履行的案件；(4)其他不需要制作调解书的案件。对不需要制作调解书的协议，应当记入笔录，由双方当事人、审判人员、书记员签名或者盖章后，即具有法律效力。

第69题:根据《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有()。

A.劳动者被依法追究刑事责任

B.劳动者严重违反用人单位的规章制度

C.在规定的医疗期内职工患病

D.女职工在哺乳期内

E.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:下列未采取抗震设防措施或者抗震设防措施未达到抗震设防要求的已建成工程，应当按照国家有关规定进行抗震性能鉴定，并采取必要的抗震加固措施的有()

A.重大建设工程

B.学校、医院等人员密集场所的建设工程

C.地震重点监视防御区内的建设工程

D.可能发生次生灾害的建设工程

E.具有历史、科学、艺术价值或者纪念意义的建设工程

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体存在的下列情形中，应当被列入建筑市场主体“黑名单”的有()。

A.利用虚假材料取得企业资质的

B.出借资质，受到行政处罚的

C.发生工程质量安全事故的

D.因转包受到行政处罚的

E.经人民法院判决认定为拖欠工程款且拒不履行生效法律文书确定的义务的

正确答案:查看最佳答案

第72题:绿色施工的“四节一环保”，环保是指环境保护，四节是指()。

A.节能

B.节地

C.节水

D.节材

E.节电

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是合理使用与节约能源的一般规定。，选项分析:《绿色施工导则》规定，“绿色施工是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。"

第73题:某开发公司开发的商住楼工程，建筑面积6万平方米，为赶在雨季前完成土方工程，在尚未完全具备法定开工条件的情况下破土动工。对此，建设行政主管部门可作出的处罚包括()。

A.责令停止施工，限期改正

B.对建设单位处以工程合同价款1%以上2%以下罚款

C.没收非法所得

D.责令施工单位停业整顿

E.吊销监理单位营业执照

正确答案:查看最佳答案

第74题:关于建设工程施工安全监督的说法，正确的有()。

A.建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，对没有安全施工措施的，不得颁发施工许可证

B.工程项目因故中止施工的，施工单位应当向监督机构申请办理中止施工安全监督手续

C.监督机构对工程项目中止施工期间不实施施工安全监督

D.工程项目完工办理竣工验收前，建设单位应当向监督机构申请办理终止施工安全监督手续

E.工程项目施工安全监督档案保存期限3年，自归档之日起计算

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《文物保护法》的规定，在施工中发现文物，下列说法正确的是()。

A.任何单位或者个人发现文物，应当保护现场

B.应当接受审批机关的监督和指导

C.立即报告当地文物行政部门

D.文物行政部门接到报告后，应当在24小时内赶赴现场

E.文物行政部门应在7日内提出处理意见

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。选项B不属于该规定范围，故选项A.C.D.E正确。

第76题:关于租赁合同的解除权，说法正确的有()。

A.租赁物因出租人的原因被司法机关或者行政机关依法查封，致使租赁物无法使用的，承租人可以解除合同

B.承租人订立合同时明知租赁物危及其安全或者健康的，则不可随时解除合同

C.承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同

D.承租人有正当理由未支付租金的，出租人可以解除合同

E.不定期租赁合同，双方当事人均享有随时解除合同的权利，但是应当在合理期限之前通知

正确答案:查看最佳答案

第77题:《招标投标法》规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包括()等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。

A.招标项目的技术要求

B.对投标人资格审查的标准

C.投标报价要求和评标标准

D.标明特定的生产供应者

E.不允许投标的潜在投标人

正确答案:查看最佳答案

第78题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，关于危大工程的说法，正确的是

A.建设单位应当委托具有相应质量检测资质的单位进行监测

B.专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人直接向作业人员进行安全技术交底

C.监测单位发现异常时，及时向建设、设计、施工、监理单位报告

D.施工单位应当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单

E.超过一定规模的危大工程，专家论证会的专家人数不得少于5名

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年新疆维吾尔自治区二建法律法规题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:按照《招标投标法》及相关规定，在建筑工程投标过程中，下列应当作为废标处理的情形是()。

A.联合体共同投标，投标文件中没有附共同投标协议

B.交纳投标保证金超过规定数额

C.投标人是响应招标.参加投标竞争的个人

D.投标人在开标后修改补充投标文件

E.投标人未对招标文件的实质内容和条件作出响应

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是招标基本程序。由评标委员会初审后应当否决其投标;(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;(2)投标联合体没有提交共同投标协议;(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;(4)同投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外;(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应:(7)投标人有串通投标.弄虚作假.行贿等速法行为。