2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？

经历了汗水洗礼，才更懂得收获的喜悦，加油!总结的来说，对个人而言，《2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？》不仅仅是一个重大的考试，还可能会改变一个人的人生。冯学峰曾经说过，当一个人用工作去迎接光明，光明很快就会来照耀着他。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 总结的来说，学习好似一片沃土，只要辛勤耕耘，定会有累累的硕果；如若懒于劳作，当别人跳起丰收之舞时，你已是后悔莫及了。不管你觉得这个考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们就来学习之旅吧！

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:施工合同履行中，实施暴(同音字)破作业需要采取相应的防护措施。由此产生费用的正确处理方式是()。

A.无须监理人认可，费用由承包人承担

B.无须监理人认可，费用由发包人承担

C.须经监理人认可，费用由承包人承担

D.须经监理人认可，费用由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人实施暴(同音字)破作业需要采取相应的防护措施，应由监理人审查，费用由承包人承担。

第1题:技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。

A.评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改

B.投标人在澄清问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明

C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人

D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:第二阶段招标，投标人按招标文件的要求报送分别包封的“修改技术标”和“商务标”。凡在第一阶段被淘汰的标书，不允许投标人修改后再参加第二次投标。评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。开启技术标被选中的投标人的商务标;技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人。

第2题:当前，国内评标一般采用“打分法”，即对各投标人的报价、工期、施工方案、质量保证措施、社会信誉等综合评议，按照评标办法中的打分标准及分数比例打分，获最高分者()。

A.即中标

B.最有可能中标，但要让利

C.即中标，但有可能让利

D.最有可能成为该施工工程合同的承包人

正确答案:查看最佳答案

第3题:行为人没有代理权.超越代理权或者代理权终止后以被代理人的名义订立的合同，()。

A.由被代理人和代理人承担连带责任

B.由行为人承担责任

C.经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任

D.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:《标准施工招标文件》的组成()。

A.共包含封面格式和三卷八章的内容

B.共包含封面格式和四卷八章的内容

C.共包含封面格式和三卷九章的内容

D.共包含封面格式和四卷九章的内容

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《担保法》，关于保证的说法，正确的是()。

A.保证法律关系只有两方参加

B.对债权人而言，一般保证比连带责任保证更能保证其利益

C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理

D.债权人应当在要求债务人之前要求保证人履行债务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项，保证只能由第三人提供，因此保证法律关系至少有三方参加。B项，一般保证:只有当债务人确实不能履行债务时，债权人才可以要求保证人承担保证责任;连带责任保证:只要债务人在债务履行期届满没有履行债务，债权人即可以要求保证人承担保证责任，当然也可以要求债务人履行债务。可见连带责任保证比一般保证更能保证债权人利益。由此，D项也是错误的。

第6题:一般说来，依法成立的合同，自()生效。

A.成立时

B.登记后

C.交付定金后

D.备案后

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计合同的设计期限为()。

A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止

B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止

C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止

D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止

正确答案:查看最佳答案

第8题:经济合同是特定的主体在平等基础上共同作出的()。

A.民事行为

B.经济行为

C.法律行为

D.行政行为

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是()。

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是FIDIC施工合同条件部分条款。选项A错误，指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商；选项B错误，完成招标文件中规定承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人；选项C错误，承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。参见教材P140。

第10题:根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定J竣工日的价格指数和实际支付日的价格指数会有所不同，后续支付时应将()作为支付计算的价格指数。

A.两个价格指数中的较高者

B.两个价格指数中的均值

C.两个价格指数中的较低者

D.两个价格指数按约定**的均值

正确答案:查看最佳答案

第11题:从合同的订立过程来分析，工程招标文件属于一种()。

A.要约邀请

B.要约

C.新要约

D.承诺

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《标准设备采购招标文件》对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注()，以便装卸和搬运。

A.起吊点和平衡点

B.平衡点和支点

C.支点和重心

D.重心和起吊点

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对于超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注重心和起吊点以便装卸和搬运。

第13题:施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.职务代理

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于工程设计招标的说法，错误的是()。

A.发包任务一般分为初步设计招标和施工图设计招标

B.设计招标的评标应采用经评审的最低投标价法

C.招标人可以实行勘察设计一次性总体招标

D.设计招标通常采用设计方案竞选的方式

正确答案:查看最佳答案

第15题:FIDIC施工合同条件下，预付款保函()。

A.在收到预付款的同时提交

B.金额大于预付款金额

C.由业主提交工程师

D.金额随承包商对预付款的偿还而递减

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:下列监理工程师目标控制任务中，既是设计阶段进度控制任务又是施工阶段进度控制任务的是

A.编制业主方材料和设备供应进度计划

B.制定预防工期索赔的措施

C.做好对人力、材料、机具设备等的投入控制

D.制定建设工程控制性总进度计划

正确答案:查看最佳答案

第17题:关于供货方代运货物的说法错误的是()。

A.采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货

B.采购方接收后，运输部门不再负责

C.在交运前出现的问题，由供货方负责

D.在采购方提货前出现的问题，由供货方负责

正确答案:查看最佳答案

第18题:下列做法中，不符合合同履行规定的是()。

A.履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行

B.履行费用的负担不明确的，由履行义务一方承担

C.履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间

D.质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行，没有国家、行业标准的，按企业标准履行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:根据建设工程委托监理合同示范文本的规定，由委托人提供的检测设备改由监理单位自备时，设备使用的补偿金额计算方法是()。

A.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间

B.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间+设备折旧率

C.补偿金额一设备原值×设备在工程上使用的时间占折旧年限的比例+管理费

D.补偿金额一设备原值×设备折旧率+管理费

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款,合同材料的所有权和风险自()之日起由卖方转移至买方。

A.材料从卖方生产加工地出厂

B.买方将采购材料合同款全部支付给卖方

C.卖方按合同将材料在施工场地卸货后办理完收货清单

D.买方按合同约定对到场材料进行抽检并经检验合格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方。除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地卸货后将合同材料交付给买方。

第21题:公开招标和邀请招标均应举行开标会议，应由()主持。

A.招标人

B.投标人

C.招标监督机构

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在保健急救方面，施工现场必须备有()。

A.职工医院

B.医务室

C.全科医生

D.保健药箱

正确答案:查看最佳答案

第23题:合同一方当事人的法定代表人变更后，原法定代表人签订的合同将()。

A.仍然有效

B.自行终止

C.合同无效

D.双方重新协商另签合同

正确答案:查看最佳答案

第24题:某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是()。

A.因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失

B.机械装置失灵造成的本身损失

C.安装工艺错误导致的损失

D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，承插型盘扣式钢管模板支撑架，作为扫地杆的水平杆离地高度应小于()mm。

A.150

B.200

C.450

D.550

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于组织现场踏勘的描述错误的是()

A.投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失

B.招标人在现场介绍的工程场地和相关的周边环境情况供投标人参考，不对投标人做出的判断和决策负责

C.组织现场踏勘的时间一般在投标截止时间15日前及投标预备会召开前进行

D.投标人承担自己踏勘现场发生的费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:现场踏勘是指招标人组织投标人对项目的实施现场的经济、地理、地质、气候等客观条件和环境进行的现场调查。对于投标人全面了解招标项目情况，减少可能的争议具有重要的意义。招标人在投标人须知说明的时间统一组织投标人进行施工现场踏勘。《标准施工招标文件》中规定:(1)招标人按招标公告规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。(2)投标人承担自己踏勘现场发生的费用。(3)除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。(4)招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前以书面形式通知所有招标文件收受人。考虑到踏勘现场后投标人有可能对招标文件部分条款进行质疑，组织投标人踏勘现场的时间一般应在投标截止时间15日前及投标预备会召开前进行。

第28题:由于下列原因，承包商无权得到延长工期的是()

A.额外的或附加的

B.承包商违约引起的

C.合同条件提到的导致工期延误的原因:如征地拆迁延误;颁发图纸或指令延误;工程师命令暂时停工;特殊风险引起的对工程的损害或延误等

D.异常恶劣的气候条件

正确答案:查看最佳答案

第29题:设计合同规定，办理各设计阶段设计文件的审批工作应由()负责。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.承包人的委托人

正确答案:查看最佳答案

第30题:以下不属于隐蔽工程的是()。

A.钢筋工程

B.混凝土工程

C.桩基础工程

D.管线预埋工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，建筑电气工程中，除临时接地装置外，接地装置应采用()。

A.圆钢

B.螺纹钢

C.热镀锌钢材

D.冷镀锌钢材

正确答案:查看最佳答案

第32题:某招标人2011年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在()前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.2011年4月15日

B.2011年5月1日

C.2011年5月15日

D.2011年6月1日

正确答案:查看最佳答案

第33题:工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为()。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于工程桩与支护结构施工顺序，正确的是()。

A.当工程桩采用挤土型桩时，宜先施工支护结构，再进行工程桩施工

B.当工程桩采用挤土型桩时，宜先施工工程桩，再进行支护结构施工

C.施工顺序可由施工单位根据现场情况随时调整

D.施工顺序应由总监理工程师确定

正确答案:查看最佳答案

第35题:FIDIC《施工合同条件》规定，预付款的起扣是自承包商获得工程进度款累计总额达到合同总价(减去暂列金额)()的那个月起扣。

A.10％

B.15％

C.20％

D.25％

正确答案:查看最佳答案

第36题:某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是()。

A.接受该优惠条件

B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考

C.拒绝接受该优惠条件

D.将该投标人的投标按废标处理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是()。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价1.5%的违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和(或)造成的延误由卖方负责。

第38题:在签订设备采购合同过程中，项目监理机构没有()。

A.编制设备采购计划权

B.签订设备采购合同决定权

C.选择设备供应单位

D.编制设备采购方案权

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据相关规定，在施工企业担任主要负责人.项目负责人和专职安全生产管理人员应取得()。

A.营业执照

B.与工程相适应的资质证书

C.安全生产考核合格证书

D.安全生产许可证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是()。

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算，期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定(一般为1年)。对于合同内约定有分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确定的竣工日为准，起算时间相应提前。由于承包人拥有施工技术、设备和施工经验，缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人应负责修复，直到检验合格为止。修复费用以缺陷原因的责任划分，经查验属于发包人原因造成的缺陷，承包人修复后可获得查验、修复的费用及合理利润。如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。承包人责任原因产生的较大缺陷或损坏，致使工程不能按原定目标使用，经修复后需要再行检验或试验时，发包人有权要求延长该部分工程或设备的缺陷责任期。影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年。

第41题:直接订购方式适用于采购()的设备。

A.贵重

B.进口

C.交货周期短

D.单一来源

正确答案:查看最佳答案

参考解析:直接订购方式适用于零星采购、应急采购、单一来源采购、必须由原供应商提供产品的订购。

第42题:根据FIDIC《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合同文件是()。

A.投标书

B.工程量清单

C.业主要求

D.设计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:EPC合同文件优先次序是:合同协议书，专用合同条件，通用合同条件，业主要求，明细表，投标书，联合体保证，其他文件。

第43题:委托监理合同的有效期是自合同生效之日起至()止的时间。

A.办理竣工验收之时

B.办理工程移交手续之时

C.合同完成之时

D.承包人和委托人签订工程保修合同之时

正确答案:查看最佳答案

第44题:施工招标中,对投标申请人资格预审可采用的方法是()。

A.合格制和淘汰制

B.有限数量制和淘汰制

C.资质合格制和有限数量制

D.合格制和有限数量制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法。

第45题:在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时()。

A.中标人不承担法律责任

B.招标人应退还其投标保证金

C.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则部分应退还中标人

D.招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:建设工程施工管理中，对使用专利技术及特殊工艺施工的工程申报及费用承担的理解，正确的是()。

A.若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用

B.若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用

C.不论哪一方要求使用他人的专利技术，一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时，由发包人依法承担相应责任

D.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，承包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担使用等费用

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《担保法》，下列选项中不能作为质押担保的是()。

A.建筑物

B.汽车

C.汇票

D.仓单

正确答案:查看最佳答案

第48题:《招标投标法》规定，公开招标方式具有()缺点。

A.选择中标人的范围较窄

B.选择面窄

C.投标竞争的激烈程度较差

D.招标时间长.费用高

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:除专用合同条款另有约定外，勘察合同解释合同文件的优先顺序错误的是()

A.合同协议书优先中标通知书

B.投标函及投标函附录优先专用合同条款

C.通用合同条款优先发包人要求

D.勘察纲要优先勘察费用清单

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)发包人要求;(7)勘察费用清单;(8)勘察纲要；(9)其他合同文件

第50题:下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是()。

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于联合体承包人，发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。

第51题:根据英国土木工程师学会颁布的《工程施工合同》(ECC),采用综合单价计量承包的,应选择的合同是()。

A.带有工程量清单的标价合同

B.带有分项工程量表的标价合同

C.带有工程量清单的目标合同

D.带有分项工程量表的目标合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:带有工程量清单的标价合同适用于采用综合单价计量承包；带有分项工程量表的标价合同适用于固定价格承包；目标合同适用于在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本，当实际费用节支或超支时，双方按合同约定的方式分摊。

第52题:简明施工合同通用条款包括()款

A.17

B.69

C.24

D.131

正确答案:查看最佳答案

参考解析:简明施工合同通用条款包括17条，标题分别为:一般规定；发包人义务；监理人；承包人；施工控制网；工期；工程质量；试验和检验；变更；计量与支付；竣工验收；缺陷责任与保修责任；保险；不可抗力；违约；索赔；争议的解决，共69款。

第53题:FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，对工程师发布的()，承包商必须执行。

A.书面指令

B.口头指令

C.无论是书面指令还是口头指令

D.承包商同意接受的指令

正确答案:查看最佳答案

第54题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师处理承包人索赔的决定()。

A.承包人必须接受

B.仲裁机构应予以认可

C.排除了法院的诉讼管辖

D.不具有强制性的约束力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，卷扬机钢丝绳在卷筒中间位置时，滑轮的位置应与卷筒轴线垂直，其垂直度允许偏差为()。

A.3°

B.5°

C.6°

D.9°

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列情形中，()不属于发包人的违约责任。

A.设计错误

B.因发包人原因要求解除合同

C.发包人延误支付

D.审批工作的延误

正确答案:查看最佳答案

第57题:某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其他厂家生产的水泥换上自己包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于()签订的合同。

A.采取欺诈手段

B.采取胁迫手段

C.超越经营范围

D.无效代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:建设工程的分项工程交接多.中间产品多.隐蔽工程多，若在施工中不及时进行质量检查，事后只能从表面上检查，就很难发现内在的质量问题，这样就容易产生误判。这是因为工程质量本身具有()的特点。

A.影响因素多

B.质量波动大

C.终检局限性

D.质量隐蔽性

正确答案:查看最佳答案

第59题:委托人对监理人支付通知书中的部分监理酬金项目存在异议时，应当()。

A.无条件支付

B.停止支付该通知书所列酬金

C.先支付其他无异议部分酬金

D.加倍扣付有异议部分的款项作为惩罚

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。可以抵押的财产包括不动产和动产，提单属于权利凭证，可用于质押，不得用于抵押。

第61题:工程质量事故发生后，项目监理机构应要求施工单位采取()的措施。

A.抓紧整改.早日复工

B.防止事故信息非正常扩散

C.对事故责任人进行监管

D.防止事故扩大并保护好现场

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，建设单位应当在()中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时明确相应的安全管理措施。

A.设计招标文件

B.施工招标文件

C.监理招标文件

D.设备采购招标文件

正确答案:查看最佳答案

第63题:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照()的规定清偿。

A.抵押合同以公证生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿

B.抵押合同自签订之日起生效的，抵押物登记的，按照合同生效的先后顺序清偿

C.抵押合同以登记生效的，并且抵押物登记顺序相同的，按照债权比例清偿

D.抵押物未登记的先于已登记的受偿

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:招标人在填写发售时间时应满足不少于()个工作日的要求，预审文件售价应当合理，不得以盈利为目的。

A.3

B.5

C.7

D.10

正确答案:查看最佳答案

第65题:由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()。

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第66题:根掘《标准材料采购招标文件》，在初步评审材料采购投标文件时，属于资格评审内容的是()。

A.投标文件格式要求

B.财务要求

C.投标有效期要求

D.质量要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:投标文件格式要求属于形式评审内容。投标有效期要求、质量要求属于响应性评审内容。

第67题:()适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，能鼓励承包商提高工效，节约成本。

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.计量估价合同

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列关于指定分包商的说法中，正确的是()。

A.由业主选定，与承包商签订合同

B.由承包商选定，与业主签订合同

C.由业主或工程师选定，与承包商签订合同

D.由业主选定，与工程师签订合同

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)一字型.开口型双排脚手架中间宜每隔()设置一道横向斜撑。

A.2跨

B.4跨

C.6跨

D.8跨

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:根据《标准施工合同》，当中标通知书.图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是()。

A.图纸→专用合同条款→中标通知书

B.图纸→中标通知书→专用合同条款

C.中标通知书→图纸→专用合同条款

D.中标通知书→专用合同条款→图纸

正确答案:查看最佳答案

第71题:在勘察合同履行过程中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人工作的是()。

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水.通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同生效后，买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的()作为预付款。

A.30%

B.20%

C.15%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。

第73题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),扣件式钢管脚手架架体高度超过()且有风涡流作用时，应采取抗上升翻流作用的连墙措施。

A.40m

B.36m

C.24m

D.18m

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向通知书的时效是()天。

A.7

B.14

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

第75题:在发包人与承包人之间的索赔事件处理和解决过程中，()是个核心。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.委员会

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，()。

A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担

D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担

正确答案:查看最佳答案

第77题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于违反法律法规的是()。

A.越级设计

B.计算简图与实际受力情况不符

C.图纸技术交底不清

D.无图施工

正确答案:查看最佳答案

第78题:按照《招标投标法实施条例》，开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于()家。

A.3

B.4

C.5

D.7

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为()。

A.乙，5950万元

B.乙，6200万元

C.丙，5950万元

D.丙，6050万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:衡量投标书优劣的依据是“评标价”。定标签订合同时，仍以投标价作为中标的合同价。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),禁止使用下列脚手架或装置()。

A.门式钢管脚手架

B.竹木脚手架

C.扣件式钢管悬挑卸料平台

D.承插型盘扣式钢管脚手架

E.扣件式钢管悬挑式脚手架

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据《标准材料采购招标文件》合同违约方承担违约责任的方式有()

A.增加履约保证金

B.采取补救措施

C.赔偿损失

D.继续履约

E.支付罚金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同违约方承担违约责任的方式包括采取补救措施，赔偿损失，继续履行

第82题:“建筑工程一切险”承担保险责任的范围包括()。

A.水泥存在质量问题引起更换的费用

B.由于风暴造成工程所有人使用的部分工程

C.由于地面下沉引起基础部分的损失

D.发生火灾后的修复费用

E.发生地震后的修复费用

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》的规定，划分分包合同责任时应遵循的基本原则有()。

A.不论是承包商选择的分包商，还是业主选定的指定分包商，均不允许与业主有任何私下约定

B.没有征得承包商同意，分包商不得将任何部分转让或分包出去

C.任何不应由分包商承担责任事件导致竣工期限延长、施工成本的增加和修复缺陷的费用，均应由承包商给予补偿

D.承包商应该保障分包商免于承担非分包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿，保障程度应与业主按合同保障承包商的程度相类似

E.从业主处获得批准的索赔款为承包商就该索赔对分包商承担责任的先决条件

正确答案:查看最佳答案

第84题:施工合同的当事人包括()。

A.发包人

B.发包人法定代表人

C.工程师

D.承包人

E.承包人法定代表人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:在建筑工程一切险中，保险人承担保险责任的范围包括()。

A.火灾引起的电气装备的毁坏

B.发包人原因导致的施工建筑物的毁坏

C.台风摧毁施工现场内的临时工程

D.承包人原因引起的水灾导致被保险人施工建筑物的毁坏

E.气温变化造成精密仪表毁坏

正确答案:查看最佳答案

第86题:以下关于项目监理机构工程质量控制原则，正确的有()。

A.坚持以人为核心的原则

B.坚持以预防为主的原则

C.以合同为依据，坚持质量标准的原则

D.坚持科学.公平.守法的职业道德规范

E.坚持三大目标对立统一的原则

正确答案:查看最佳答案

第87题:有资格代理招标的机构应具备的条件包括()。

A.必须是法人组织

B.不得与行政机关有隶属关系

C.有从事招标代理业务的场所

D.有编制招标文件的能力

E.有自己的评标专家库

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:根据《建设工程监理规范》目监理机构的组织形式和规模时，应考虑的因素有()。

A.工程项目特点

B.工程项目施工环境

C.工程建设规模

D.工程技术复杂程度

E.施工组织设计深度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第89题:根据《建设工程监理合同》通用条款规定，委托人的义务包括()。

A.负责购买材料

B.提供与有关设备.房屋，供监理人无偿使用

C.必须免费向监理人提供为监理工作所需的一切条件

D.在一定时间内就监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面回复

E.授权一名熟悉工程情况的代表负责与监理人联系

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人可获得工期、费用和利润补偿的情形有()。

A.发包人违约解除合同

B.不可抗力发生后的工程照管

C.不可预见物质条件

D.发包人原因影响设计进度

E.监理人指示延误或错误

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发包人违约解除合同，承包人可获得费用、利润补偿。不可预见物质条件，承包人可获得工期、费用补偿。

第91题:建设工程监理招标中，评标时主要侧重于监理单位的()。

A.企业信誉

B.实施监理任务的计划

C.资质能力

D.派驻现场监理人员的素质

E.监理收费

正确答案:查看最佳答案

第92题:下列关于施工质量控制的说法正确的有()。

A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到的则予以拒收

B.双方对质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定

C.承包人可以拒绝接受工程师及委派人员的检查

D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担

E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担

正确答案:查看最佳答案

第93题:关于建设工程勘察合同内容的说法，正确的有()。

A.勘察人需对发包人提供的文件资料进行核查，并对其准确性负责

B.对工程的勘察许可应由勘察人完成

C.勘察工作范围地下已有埋藏物的资料应由发包人提供

D.拆除地上障碍物应由发包人完成

E.拆除地下障碍物应由承包人完成

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:建设工程施工合同履行过程中，工程保险是转移工程风险的重要手段，如果合同约定有保险的话，在专用条款内应约定()。

A.保险范围

B.保险金额

C.投保的险种

D.办理保险的责任

E.保险的内容

正确答案:查看最佳答案

第95题:分包商应立即执行的变更指令包括()的书面指令。

A.业主直接送达

B.工程师直接送达

C.工程师代表直接送达

D.承包商代表直接送达

E.经承包商代表确认工程师发布

正确答案:查看最佳答案

第96题:施工合同履行过程中，工程质量评价报告应经()审核签字。

A.项目经理

B.施工单位有关负责人

C.总监理工程师

D.监理单位有关负责人

E.勘察设计单位有关负责人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于施工升降机，正确的有()。

A.施工升降机制造单位必须具有特种设备制造许可证

B.施工升降机应附有产品合格证.型式试验报告.使用说明书

C.施工升降机应设置标牌，标明产品制造日期

D.监理单位应对施工升降机进行检查，每月不少于2次

E.出厂年限超过5年的钢丝绳式施工升降机应进行安全评估

正确答案:查看最佳答案

第98题:下列属于造成工程质量缺陷的最基本因素的有()。

A.未实施监理

B.违背建设程序

C.地质勘查数据失真

D.施工与管理不到位

E.自然环境因素

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)施工现场高处作业吊篮月检的内容应包括()。

A.型式检验报告

B.悬挂机构稳定

C.钢丝绳.提升机构

D.电气系统

E.安全锁和上限位装置

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:关于保证担保方式的说法，正确的有()。

A.保证可分为一般保证和连带责任保证两种方式

B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任

C.以公益为目的的事业单位不能作为保证人

D.连带责任保证的责任重于一般保证的责任

E.保证担保的范围仅限于违约金和损害赔偿金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，则按照连带责任保证承担保证责任。一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。可见连带责任保证的责任重于一般保证的责任。以下组织不能作为保证人:①企业法人的分支机构.职能部门。②国家机关。③学校.幼儿园.医院等以公益为目的的事业单位.社会团体。保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金及实现债权的费用。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任。

第101题:根据有关规定，下列需要旁站的关键部位.关键工序有()。

A.地下室底板卷材防水细部处理

B.土方回填

C.地下连续墙钢筋笼绑扎

D.钢结构安装

E.装配式结构安装

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),附着式升降脚手架应在下列阶段进行检查与验收()。

A.首次安装完成

B.提升及下降前

C.提升.下降到位，投入使用前

D.拆除后

E.遇有五级大风.大雨后

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于施工升降机，正确的有()。

A.施工升降机制造单位必须具有特种设备制造许可证

B.施工升降机应附有产品合格证.型式试验报告.使用说明书

C.施工升降机应设置标牌，标明出厂编号

D.监理单位应对施工升降机进行检查，每月不少于2次

E.出厂年限超过5年的齿轮齿条式施工升降机应进行安全评估

正确答案:查看最佳答案

第104题:依据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑的影响因素包括()。

A.对经济效益的影响

B.对国家政策的影响

C.施工现场条件

D.对工程总投资影响

E.施工内容的专业要求

正确答案:查看最佳答案

第105题:根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，正确的有()。

A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施

B.暂估价是签约合同价的组成部分

C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标

D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定

E.暂估价金额由监理人控制使用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:以下关于工程开工条件审查，正确的有()。

A.总监代表应组织专业监理工程师审查工程开工报审相关资料

B.总监理工程师应对开工条件逐项审查

C.开工条件合格率达到80%以上时，方可签发开工令

D.开工条件合格率达到90%以上时，方可签发开工令

E.建设单位批准后，项目监理机构方可签发开工令

正确答案:查看最佳答案

第107题:《建设工程施工合同(示范文本)》由()组成。

A.建设工程施工合同条件

B.建设工程施工合同通用合同条款

C.建设工程施工合同专用合同条款

D.建设工程施工合同使用说明

E.建设工程施工合同协议书

正确答案:查看最佳答案

第108题:按照施工合同文本的规定，应当由发包人承担的费用有()。

A.购买约定使用的国内标准的费用

B.购买约定使用的国外标准的费用

C.承包人需增加图纸套数的复制费用

D.图纸的保密措施费用

E.修改施工进度计划的费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:下列()属于工程施工合同文本次要选项条款。

A.通货膨胀引起的价格调整

B.母公司担保

C.按时竣工奖金

D.“伙伴关系”协议

E.保留金

正确答案:查看最佳答案

第110题:当事人能行驶留置权的合同有()。

A.购销合同

B.加工承揽合同

C.仓储保管合同

D.借款合同

E.运输合同

正确答案:查看最佳答案

第111题:《招标投标法》规定的招标方式中，邀请招标具有的优点有()。

A.可在较广的范围内选择中标人

B.节约招标费用和节省时间

C.减小了合同履行过程中承包方违约的风险

D.不需要发布招标公告和设置资格预审程序

E.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:下列建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包的有()。

A.采用特定的专利

B.建筑艺术造型有特殊要求的

C.公共建筑

D.市政给排水项目

E.可候选的投标人较少的工程

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据住建部有关规定，进行第三方监测的危大工程监测方案的主要内容应当包括()。

A.监测内容

B.旁站监理方案

C.测点布置与保护

D.监测频次

E.预警标准

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，卖方按照合同约定的进度交付合同约定的材料并提供相关服务后，买方在支付进度款前需收到卖方提交的单据有()。

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份

D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份

E.保险公司出具的履约保函正本一份

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:买方在支付进度款前需收到卖方提交的单据有(1)卖方出具的交货清单正本一份；(2)买方签署的收货清单正本一份；(3)制造商出具的出厂质量合格证正本一份；(4)合同材料验收证书或进度款支付函正本一份；(5)合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

第115题:关于工程设计招标方式的说法，正确的有()。

A.所有的工程设计都应当通过招标发包

B.所有的工程设计都应当通过邀请招标发包

C.依法必须招标的工程设计，都应当公开招标

D.工程设计邀请招标的，应当邀请三个以上单位参加投标

E.依法应当公开招标的工程设计，对技术复杂只有少量潜在投标人可供选择的，可以邀请招标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。选项A，依法规定必须招标范围内的工程必须招标，并不是所有的工程；选项B，建筑工程设计招标依法可以公开招标或者要去邀请招标；选项C，依法必须招标的工程设计满足邀请招标条件时可进行邀请招标；参见教材P46。

第116题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购合同履行过程中，卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法有()

A.迟交两周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%

B.迟交三周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%

C.迟交四周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%

D.迟交六周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%

E.迟交八周的，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的2%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:迟延交付违约金的计算方法:(1)1-4周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；(2)5-8周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；(3)第9周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。

第117题:施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长，经工程师确认后可以顺延工期。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包商基础施工超挖

D.设计变更

E.工程师延误提供所需指令

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年山西省监理工程师质量投资进度控制在线考试，你考过了吗？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:某项目监理部对现浇混凝土实测实量质量检查后，统计数据发现，“截面尺寸偏差”占50%;“垂直度偏差”占30%;“表面平整度偏差”占10%;“标高等其他”占10%;则以下分析正确的有()。

A.截面尺寸偏差是主要因素

B.垂直度偏差是次要因素

C.表面平整度是次要因素

D.表面平整度是一般因素

E.标高等其他是一般因素

正确答案:查看最佳答案

第119题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。