2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐

每个人都不得不面对考试， 在面对《2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐》时，亚伯拉罕·林肯曾经说过，你活了多少岁不算什么，重要的是你是如何度过这些岁月的。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 我认为，学问二字，须要拆开看，学是学，问是问。既然如此，我们就废话少说，那开始我们做题吧！最后的祝福:十年寒窗苦,只为一刻甜! 都要加油哦!

一.单选题(共有50题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:生产过程处于稳定状态是由于消除了()的影响。

A.偶然性因素

B.不利因素

C.系统性因素

D.控制性不利参数

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。

第2题:下列建设单位安全生产责任的说法.错误的是(。

A.工稈项目安全牛产负总责

B.压缩合同约定的工期

C.依法发包工程项目

D.负责办理施工许可

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由()填写。

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:单位工程质量竣工验收记录表中的验收记录由施工单位填写，验收结论由监理单位填写。综合验收结论经参加验收各方共同商定，由建设单位填写，并应对工程质量是否符合设计文件和相关标准的规定要求及总体质量水平作出评价。

第4题:某工程有3个施工过程，依次为:钢筋→模板→混凝土，划分为Ⅰ和Ⅱ施工段编制工程网络进度计划。下列工作逻辑关系中，属于正确工艺关系的是()

A.模板Ⅰ→混凝土Ⅰ

B.模板Ⅰ→钢筋Ⅰ

C.钢筋Ⅰ→钢筋Ⅱ

D.模板Ⅰ→模板Ⅱ

正确答案:查看最佳答案

参考解析:生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为工艺关系。工作之间由于组织安排需要或资源(劳动力、原材料、施工机具等)调配需要而规定的先后顺序关系称为组织关系。

第5题:总监理工程师应在()向施工单位发出工程开工令。

A.工程开工报审表审查合格3d内

B.收到工程开工报审表后

C.开工日期7d前

D.经建设单位认可后

正确答案:查看最佳答案

第6题:建设工程质量的特点是由建设工程本身和建设生产的特点决定的，工程质量本身的特点不包括()。

A.生产的流动性

B.质量隐蔽性

C.影响因素多

D.终检的局限性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:形成过程复杂各阶段由咨询、设计、承包人材料供应商来完成，形成过程比较复杂影响因素多决策、设计、材料、人员、工期、造价等，都直接或间接影响工程项目质量质量波动大复杂性、单件性和多样性导致的；质量隐蔽性在施工中不及时进行质量检查，事后只能从表面上检查，就很难发现内在的质量问题，这样就容易产生判断错误，即第二类判断错误(将不合格品误认为合格品)终检的局限性竣工验收无法进行内在的质量检验，发现隐蔽的质量缺陷。工程项目的终检存在一定的局限性。这就要求工程质量控制应以预防为主，防患于未然

第7题:监理工程师在费用监理中的职责权限不包括()。

A.工程计量权

B.付款审批权

C.付款签证权

D.合同价款的调整权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人员在费用监理工作中的职责权限如下:(1)工程计量权、付款审批权和付款签证权。(2)工程变更的单价确认权和变更工程造价的确定权、施工索赔事件发生后的费用审查权、物价上涨现象发生时的价格调整权。(3)在质量控制、进度控制等工作中的拒付权、扣款权。

第8题:关于钢筋混凝土工程施工的说法，正确的是()。

A.施工缝浇筑混凝土时，不应清除表面的浮浆

B.焊接连接接头试件应从试焊试验件中截取

C.圆形箍筋两端均应做成不大于45°的弯钩

D.受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上

正确答案:查看最佳答案

参考解析:⒉钢筋工程预留钢筋的位置应符合设计要求，预留钢筋的中心线位置允许偏差为5mm内。箍筋的末端应按设计要求做弯钩；对一般结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°;对有抗震设防专门要求的结构构件，箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°；圆形箍筋两末端均应做不小于135°的弯钩。拉筋的末端应按设计要求做弯钩，并符合规范要求。受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上。⒊混凝土工程现浇结构模板安装的表面平整度偏差为5mm，预制构件模板安装的表面平整度偏差为3mm。柱、墙混凝土设计强度高于梁、板混凝土设计强度等级时，应在交界区域采取分隔措施，分隔位置应在低强度等级的构件中，且距高强度构件边缘不应小于500mm。

第9题:采用立方体试块抗压强度试验方法检测砌筑砂浆强度时，试块强度验收应符合的规定是()

A.同一验收批试块强度平均值与设计强度等级值的比值≥1.10

B.同一验收批试块强度最小一组平均值与设计强度等级值的比值≥1.10

C.同一验收批试块强度平均值与设计强度等级值的比值≥1.05

D.同一验收批试块强度最小一组平均值与设计强度等级值的比值≥1.05

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:⒈砌筑砂浆材料砌筑砂浆强度试验采用立方体抗压强度试验方法，且砌筑砂浆试块强度验收的合格标准应符合下列规定:①同一验收批砂浆试块强度平均值应大于或等于设计强度等级值的1.10倍；②同一验收批砂浆试块抗压强度的最小一组平均值应大于或等于设计强度等级值的85%。第三章建设工程质量的统计分析和试验检测方法第二节工程质量主要试验检测方法

第10题:在工程网络计划执行过程中，如果某项非关键工作实际进度拖延的时间超过其总时差，则()。

A.网络计划的计算工期不会改变

B.该工作的总时差不变

C.该工作的自由时差不变

D.网络计划中关键线路改变

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是网络计划时间参数的概念。工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。超过总时差则总工期发生变化，关键线路也跟着变化。

第11题:工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是()。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，参与质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查

正确答案:查看最佳答案

第12题:下列因素中，影响建设工程设计进度的是()。

A.选定设计单位

B.商签设计合同

C.设计各专业之间的协调配合

D.施工材料和机械设备的采购

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:一、影响设计进度的因素⒈建设意图及要求改变的影响;⒉设计审批时间的影响;⒊设计各专业之间协调配合的影响;⒋工程变更的影响;⒌材料代用、设备选用失误的影响。

第13题:建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，保证建设单位、监理工程师和施工单位之间进度信息渠道畅通。属于()

A.组织措施

B.技术措施

C.合同措施

D.经济措施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:组织措施(1)建立进度控制目标体系，制定各阶段进度控制的分目标和主要控制节点，落实监理机构中进度控制的人员、具体任务和职能分工。(2)要求施工单位进行项目分解，编制符合进度目标要求的进度计划，并将工作任务落实到施工班组，督促施工单位做好施工机械、人员、资金和材料的组织调度工作。(3)建立工程进度报告制度及进度信息沟通网络，保证建设单位、监理工程师和施工单位之间进度信息渠道畅通。(4)建立进度协调工作制度，包括进度协调会议举行的时间、地点以及与会的单位、部门和参加人员等。(5)建立设计交底、图纸会审、工程变更等管理制度。

第14题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第15题:按照建设项目总进度目标论证的工作步骤，项目结构分析后紧接着需要进行的工作是()。

A.调查研究和收集资料

B.项目的工作编码

C.编制各层进度计划

D.进度计划系统的结构分析

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设项目总进度目标论证的工作步骤如下:调查研究和收集资料；项目结构分析；进度计划系统的结构分析；项目的工作编码；编制各层进度计划；协调各层进度计划的关系，编制总进度计划；第一章建设工程进度控制概述第一节建设工程进度控制的概念

第16题:旁站是指项目监理机构对工程的关键部位或关键工序的施工质量进行的监督活动。以下关于关键部位、关键工序的说法错误的是()。

A.开工前，项目监理机构与施工单位协商确定，并报建设单位确认

B.由项目监理机构根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计确定

C.开工前，项目监理机构确定旁站的关键部位、关键工序，并书面通知施工单位

D.应将影响工程主体结构安全的、完工后无法检测其质量的或返工会造成较大损失的部位及其施工过程作为旁站的关键部位、关键工序

正确答案:查看最佳答案

参考解析:1.旁站工作程序(1)开工前，项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位、关键工序，并书面通知施工单位；(2)施工单位在需要实施旁站的关键部位、关键工序进行施工前书面通知项目监理机构；(3)接到施工单位书面通知后，项目监理机构应安排旁站人员实施旁站。

第17题:项目融资的特点包括()。

A.项目投资者承担项目风险

B.项目融资成本较高

C.用于支持贷款的信用结构固定

D.贷款人可以追索项目以外的任何资产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目融资的特点包括:项目导向、有限追索、风险分担、非公司负债型融资、信用结构多样化、融资成本较高、可以利用税务优势。

第18题:在投资中形成使用时间较长，使用时不改变原有实物状态的是()资产。

A.固定

B.流动

C.长期

D.短期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:固定资产使用时间较长，使用时不改变原有实物状态。

第19题:某项目总投资4400万元，年平均息税前利润595.4万元，项目资本金1840万元，利息及所得税194.34万元，则该项目的总投资收益率为()。

A.9.18%

B.13.53%

C.21.96%

D.32.55%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:595.4/4400=13.53%。{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/C1CFB2B1B91F61720E090E25C65F7C34.png}}

第20题:施工单位编制的施工组织设计应经施工单位()审核签认后，方可报送项目监理机构审查。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.x项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第21题:关于平行施工组织方式的说法，正确的是()。

A.专业工作队能够保持连续施工

B.单位时间内投入的资源量较均衡

C.能充分利用工作面且工期短

D.专业工作队能够最大限度地搭接施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:关于抽样检验的说法，正确的是()。

A.计量抽样检验是对单位产品的质量采取计数抽样的方法

B.一次抽样检验涉及3个参数，二次抽样检验涉及5个参数

C.一次抽样检验和二次抽样检验均为计量抽样检验

D.一次抽样检验和二次抽样检验均涉及3个参数，即批量、样本数和合格判定数

正确答案:查看最佳答案

参考解析:㈥抽样检验的分类及抽样方案计量型抽样检验连续型变量通常由测量得到一些属于定性的质量特性，可由专家主观评分、划分等级而使之数量化计数型抽样检验离散一次抽样检验(N,n,C)二次抽样检验(N,n1,n2,C1,C2)多次抽样检验

第23题:()强调的是优势的互补、风险的分担和利益的共享。

A.BOT

B.T0T

C.PPP

D.ABS

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(1)PPP模式的含义政府和社会资本合作模式(Public-PrivatePartnership,PPP),广义PPP泛指公共部门与私营部门为提供公共产品或服务而建立的长期合作关系。狭义PPP则强调政府通过商业而非行政的方法，如在项目公司中占股份来加强对项目的控制，以及与企业合作过程中的优势互补、风险共担和利益共享。

第24题:验收前，施工单位先填好“检验批和分项工程的验收记录”，由()组织，严格按规定程序进行验收。

A.专业质量检验员

B.专业技术负责人

C.监理工程师

D.建设单位负责人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:某分施工程有8个施工过程，分为3个施工段组织固定节拍流水施工。各施工过程的流水节拍均为4天，第三与第四施工过程之间工艺间歇为5天，该工程工期是()天。

A.27

B.29

C.40

D.45

正确答案:查看最佳答案

参考解析:有间歇时间的固定节拍流水施工工期:T=(m＋n－1)t＋∑G＋∑Z-∑C=(8+3-1)×4+5=45天

第26题:某项目年设计生产能力8万台，年固定成本1000万元，预计产品单台售价500元，单台产品可变成本275元，单台产品销售中税金及附加为销售单价的5%，则项目盈亏平衡点产量为()万台。

A.4.44

B.5.00

C.6.40

D.6.74

正确答案:查看最佳答案

参考解析:做盈亏平衡题目，首先要记住这个收入-成本={{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/59db0493a6ea175e1df560e06bd5121b.png}}=万能公式，然后分析题目已知量，未知量。题目求盈亏平衡的产销量，意味着利润=0求Q，套入公式(500Q-500*5%Q)-(10000000+275Q)=0,求出Q=50000(台)=5万台。

第27题:某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6.6.4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则流水步距和流水施工工期分别为()天。

A.2和22

B.2和30

C.4和28

D.4和36

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:关于挖孔灌注桩施工技术要求的说法，正确的是()。

A.孔口处应设置高出地面不小于300mm的护圈

B.挖孔施工时，相邻两桩孔可同时开挖

C.采用混凝土护壁支护的桩孔，全部挖完后再护壁

D.桩孔直径应符合设计规定，孔壁支护可以占用桩径尺寸

正确答案:查看最佳答案

参考解析:挖孔施工时相邻两桩孔不得同时开挖，宜间隔交错跳挖。采用混凝土护壁支护的桩孔必须挖一节浇筑一节护壁。桩孔直径应符合设计规定，孔壁支护不得占用桩径尺寸。

第29题:某项工作有A.B两项紧前工作，其持续时间是A=4，B=7，其最早开始时间是A=5，B=4，則本工作的最早开始时间是O

A.12

B.8

C.9

D.11

正确答案:查看最佳答案

第30题:公路建设工程安全监理在我国公路建设领域巳推行多年，在公路建设工程中发挥了重要作用，也取得了显著的成效,其作用主要表现在以下几个方面，描述错误的是()

A.有利于防止或减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全

B.有利于实现工程投资效益平均化

C.有利于规范工程建设参与各方主体的安全生产行为

D.有利于建设工程安全生产保证机制的形成

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:有利于防止或减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，有利于实现工程投资效益最大化，有利于规范工程建设参与各方主体的安全生产行为，有利于提高建设工程安全生产管理水平，有利于建设工程安全生产保证机制的形成

第31题:建设单位或承包单位提出的变更，应()。

A.编制设计变更文件

B.提交总监理工程师

C.征得设计单位同意

D.确定工程变更项目

正确答案:查看最佳答案

第32题:.以下关于波形梁护栏施工质量监理要点描述错误的是()

A.对立柱的放线进行检查，以桥梁、通道、涵洞、中央分隔带开口、立交、平交等作为控制点,只对桥梁的放线进行重点检查。

B.防腐层厚度可采用涂层测厚仪，按批量进行抽检

C.采用混凝土基础固定立柱，严禁对立柱进行切割。

D.护栏各构件表面应无漏镀、露铁、擦痕

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(1)对到场材料进行严格检查，要检查热浸镀锌外观及防腐层厚度，防腐层厚度可采用涂层测厚仪，按批量进行抽检。(2)对立柱的放线进行检查，以桥梁、通道、涵洞、中央分隔带开口、立交、平交等作为控制点,特别要对桥梁、构造物处的放线进行重点检查。(3)护栏各构件表面应无漏镀、露铁、擦痕

第33题:利用赢得值法进行进度综合分析时，进度偏差等于()。

A.计划工作预算投资一计划工作实际投资

B.计划工作预算投资一已完工作预算投资

C.已完工作预算投资一计划工作实际投资

D.已完工作预算投资一计划工作预算投资

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足()天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果修改招标文件的时间距投标截止日期不足15天，相应延长投标截止日期。

第35题:流水施工的表达方式不包括()。

A.网络图

B.横道图

C.直方图

D.垂直图

正确答案:查看最佳答案

第36题:对有特殊安全要求的施工设备，监理工程师应要求承包单位通过()鉴定。

A.当地劳动安全部门

B.质量监督机构

C.当地建设主管部门

D.项目监理机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:根据《建设工程监理规范》，对施工单位报送的施工方案，项目监理机构应重点审查的是()。

A.编审依据

B.编审原则

C.编审方法

D.编审程序

正确答案:查看最佳答案

参考解析:三、施工方案审查总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报审的施工方案，符合要求后应予以签认。施工方案审查应包括的基本内容:①编审程序应符合相关规定；②工程质量保证措施应符合有关标准。第五章建设工程施工质量控制和安全生产管理第二节施工准备阶段的质量控制

第38题:监理工程师在工程建设设计阶段进度控制的任务是()。

A.编制设计总进度计划

B.编制阶段性设计计划

C.编制出图计划

D.审核并控制阶段性设计进度计划及详细出图计划

正确答案:查看最佳答案

第39题:对专业设计方案审核的目的在于设计()。

A.是否满足决策质量目标和水平

B.是否满足适用.经济.美观.安全和可靠等要求

C.是否满足功能和使用价值的要求

D.是否满足总体方案的要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:专职安全管理人员每年应接受安全技术专业培训的时间不得少于()。

A.20学时

B.10学时

C.40学时

D.15学时

正确答案:查看最佳答案

参考解析:专职安全管理人员每年应接受安全技术专业培训的时间不得少于40学时。

第41题:以下属于动态分析方法的是()。

A.因果分析图

B.直方图

C.排列图

D.控制图

正确答案:查看最佳答案

第42题:下列高处作业安全防护的说法.错误的是(〕

A.安全紙上可以吊挂物件

B.安全带的安全绳不得打结使用

C.禁安全绲与悬吊绲共用连接器

D.严攀安全绳用作悬吊绳

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:某产品质量检验采用计数型二次抽样检验方案，已知:N=1000，n1=40，n2=60，C1=1，C2=4；经二次抽样检得:d1=2，d2=3，则正常的结论是()。

A.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量合格

B.经第一次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

C.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量合格

D.经第二次抽样检验即可判定该批产品质量不合格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/9F375506117A516248F39D861B1C117F.png}}

第44题:工程承包单位在购置施工材料和生产设备时，应向()申报，经对材料和生产设备订货清单按设计要求逐一审核后，方可加工订货。

A.业主

B.设计单位代表

C.监理工程师

D.建设单位代表

正确答案:查看最佳答案

第45题:混凝土路面也存在一些缺点，主要有以下几方面，以下不正确的是()

A.开放交通较早

B.对水泥和水的需要量大

C.有接缝

D.修复困难

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:开放交通较迟，一般混凝土路而完工后,要经过28d的潮湿养生，才能开放交通，如需提早开放交通，则需采取特殊措施。

第46题:()是用于阻止人和动物随意进入或横穿高等级公路，防止非法占用公路用地的公路基础设施。

A.防落网

B.交通标线

C.公路护栏

D.公路隔离栅

正确答案:查看最佳答案

参考解析:公路隔离栅是用于阻止人和动物随意进入或横穿高等级公路，防止非法占用公路用地的公路基础设施。

第47题:为了确保勘察设计质量，监理工程师在对勘察设计质量进行控制时，首先应进行的工作是()。

A.对勘察设计文件的核查

B.对勘察设计过程的跟踪检查

C.对勘察设计单位资质的核查

D.对勘察设计方案的核查

正确答案:查看最佳答案

第48题:下列属于监理计划内容的是()

A.监理工作制度

B.监理工作流程

C.监理工作方法和措施

D.巡视、旁站和抽检等计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:监理计划应包括下列内容:(1)工程概况。(2)监理工作的依据、范围、内容和目标。(3)监理机构的组织形式、监理人员岗位职责、监理人员和设备配备及进退场计划。(4)监理工作制度、监理程序及工作用表。(5)监理工作方案，包括工程质量、安全、环保、费用和进度等监理工作方案，应明确巡视、旁站、抽检、验收等具体计划要求。(6)合同事项管理和信息管理的工作方案。(7)监理设施等。

第49题:小型临时拌和场地应离敏感点大于()，并应尽量避开下风向有人群的地段

A.50m

B.200m

C.100m

D.150m

正确答案:查看最佳答案

参考解析:小型临时拌和场地应离敏感点大于100m，并应尽量避开下风向有人群的地段

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第50题:单位工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录表中所包含的安全和功能检查项目有()。

A.通风空调系统试运行记录

B.绝缘电阻测试记录

C.排水干管通球试验记录

D.各结构层梁、板、柱静载试验报告

E.建筑物沉降观测记录

正确答案:查看最佳答案

参考解析:{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/E10E9B7660194AEBE9D916822D86FAFD.png}}{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/51FE8DAFBBE1C9AA965DC4ACB9025992.png}}

第51题:嬴得值法的评价指标有()。

A.已完工作预算投资

B.计划工作预算投资

C.投资绩效指数

D.进度绩效指数

E.进度偏差

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:一、赢得值法{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/9EA235F4F5F10418653B107EB95DC593.png}}

第52题:关于施工组织设计报审的说法，正确的有()。

A.施工单位的技术负责人应审查并签认

B.总监理工程师应及时组织各专业监理工程师审查

C.专业监理工程师应签署意见

D.总监理工程师签署意见后应报建设单位审批

E.总监理工程师签署意见之前应征求监理单位技术负责人意见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工组织设计的报审应遵循下列程序及要求:⑴施工单位编制的施工组织设计经施工单位技术负责人审核签认后，与施工组织设计报审表一并报送项目监理机构。{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/6CEC4870D41458128C2E155B33CBAFAB.png}}⑵总监理工程师应及时组织专业监理工程师进行审查，需要修改的，由总监理工程师签发书面意见退回修改；符合要求的，由总监理工程师签认。⑶已签认的施工组织设计由项目监理机构报送建设单位。⑷施工组织设计在实施过程中，施工单位如需做较大的变更，应经总监理工程师审查同意。

第53题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第54题:按照FIDIC《施工合同条件》的规定，承包商可以索赔费用和利润的情况有()。

A.业主终止合同

B.业主接受或使用部分工程

C.工作测出的数量超过工程量表的10％

D.工程变更

E.法规改变

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:承包人的质量保证体系的组成包括()。

A.思想保证子体系

B.组织保证子体系

C.工作保证子体系

D.质量控制子体系

E.质量监督子体系

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人的质量保证体系的组成包括思想保证子体系、组织保证子体系、工作保证子体系。

第56题:由于某些原因承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定批准工程延期时间，其中合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因有()等。

A.延期交图

B.工程暂停

C.异常恶劣的气候条件

D.由于业主未及时付款

E.对合格工程的剥离检查

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于工程网络计划工期优化的说法，有()。

A.应分析调整各项工作z间的逻辑关系

B.应有步骤地将关键工作压缩威非关键工作

C.应将备条关键线路的总持续时间压缩相同数值

D.应考虑质量.安全和资源等因素选择压缩对象

E.应压缩非关键线路上自由时差大的工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:某工程双代号时标网络计划如下图所示，***正确的结论有()。A.工作

A.关键工程b.工作

B.工作b的自自时差为2天c.工作

C.工作c的总时差为零d.工作

D.工作d的最迟完成时间为第8天e.工作

E.工作e的最早开始时间为第2天

正确答案:查看最佳答案

第59题:施工进度计划初始方案编制完成后，需要检查的内容有()。

A.备工作项目的施工顺序.平行搭接和技术间歇是否合理

B.主要工种的工人是否满足连续.均衡施工的要求

C.主要分部工程的工程量是否准确

D.总工期是否满足合同约定

E.主要机具.材料的利用是否均衡和充静

正确答案:查看最佳答案

第60题:关于投标报价编制的说法，正确的有()。

A.投标人可委托有相应资质的工程造价咨询人编制投标价

B.投标人可依据市场需求对所有费用自主报价

C.投标人呢的投标报价不得低于其工程成本

D.投标人的某一子项目报价高于招标人相应基准价的应予废标

E.执行工程量清单招标的，投标人必须按照招标工程量清单填报价格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:下列关于质量验收程序和组织的说法中，正确的选项是()。

A.分项工程由监理工程师或建设单位项目技术负责人组织验收

B.由总监理工程师签署工程竣工报验单

C.由项目监理机构对竣工资料及实物进行全面检查

D.单位工程由分包单位施工时，总包单位对所分包的工程项目应按规定的程序检查评定，分包单位应派人参加，并且分包单位将工程有关资料移交总包单位

E.参加验收的各方对工程质量验收意见不一致时，由总监理工程师协调处理

正确答案:查看最佳答案

第62题:项目监理机构编制的施工进度控制工作细则应包括的内容有()。

A.施工进度控制目标分解图

B.施工顺序的合理安排

C.主要分项工程量的复核

D.进度控制人员的职责分工

E.施工进度控制目标实现的风险分析

正确答案:查看最佳答案

参考解析:⒈编制施工进度控制工作细则施工进度控制工作细则是在建设工程监理规划的指导下，由项目监理班子中进度控制部门的监理工程师负责编制的更具有实施性和操作性的监理业务文件。其主要内容包括:⑴施工进度控制目标分解图；⑵施工进度控制的主要工作内容和深度；⑶进度控制人员的职责分工；⑷与进度控制有关各项工作的时间安排及工作流程；⑸进度控制的方法(包括进度检查周期、数据采集方式、进度报表格式、统计分析方法等)；⑹进度控制的具体措施(包括组织措施、技术措施、经济措施及合同措施等)；⑺施工进度控制目标实现的风险分析；⑻尚待解决的有关问题。

第63题:对勘察、设计的质量控制工作要从整个社会发展和环境建设的需要出发，对勘察、设计的整个过程进行控制，其主要控制()所包涵的功能和使用价值。

A.工作进度

B.勘察设计费

C.工作程序

D.勘察设计成果文件

E.勘察设计的依据

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:公路监控设施构成包括()

A.信息采集系统

B.数据通信

C.信息处理系统

D.干线传送

E.信息发布系统

正确答案:查看最佳答案

参考解析:公路监控设施构成一个闭环系统,由信息采集系统、信息处理系统及信息发布系统三大部分组成。

第65题:机械使用费的可变费用包括()。

A.机上人员人工费

B.维护费

C.动力燃料费

D.车船税

E.折旧费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:机械使用费的可变费用包括机上人员人工费、动力燃料费、车船税。不变费用包括折旧费、检修费、维护费、安拆辅助费。

第66题:采用排列图法分析工程质量影响因素时，可将影响因素分为()。

A.偶然因素

B.主要因素

C.系统因素

D.次要因素

E.一般因素

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A类主要因素0-80％B类次要因素80-90％C类一般因素90-100％第三章建设工程质量的统计分析和试验检测方法第一节工程质量统计分析

第67题:直接费是指施工过程中耗费的构成工程实体和有助于工程形成的各项费用，包括()

A.人工费

B.材料费

C.施工机械使用费

D.措施费

E.规费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:直接费是指施工过程中耗费的构成工程实体和有助于工程形成的各项费用，包括人工费、材料费、施工机械使用费。直接费是施工企业生产作业直接体现在工程上的费用，即直接使生产资料发生转移而形成预定使用功能所投入的费用。

第68题:4M1E法指的是()

A.人

B.设备

C.方法

D.环境

E.经济水平

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工技术经验表明，要保证公路施工处于较高的工作质量水平，必须从人(Man)、材料(Material)、设备(Machine)、方法(Method)和环境(Enviroment)这五大要素着手，简称“4M1E”法。

第69题:监理工程师现场进行质量检查的方法有()。

A.旁站法

B.目测法

C.预留试件法以量测法

D.量测法

E.试验法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:工程建设其他费有()。

A.招标费

B.环境影响评价费

C.单位设备调试费

D.进口设备检验鉴定费

E.生产准备费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:一、工程建设其他费用㈠建设用地费㈡与项目建设有关的其他费用⒈建设单位管理费⑴建设单位开办费⑵建设单位经费:工程招标费⒌专项评价费环境影响评价及验收费⒐引进技术和进口设备其他费包括出国人员费用、国外工程技术人员来华费用、技术引进费、分期或延期付款利息、担保费以及进口设备检验鉴定费㈢与未来企业生产经营有关的其他费用⒈联合试运转费不包括应由设备安装工程费开支的单台设备调试费及无负荷联动试运转费用。⒉生产准备费⒊办公和生活家具购置费第二章建设工程投资构成第四节工程建设其他费用、预备费、建设期利息、铺底流动资金的组成与计算

第71题:根据《建设工程监理规范》，如提供设计阶段相关服务，监理单位应审查设计成果并提出评估报告，其评估报告的主要内容有()。

A.设计工作概况

B.设计深度的符合情况

C.设计任务书的完成情况

D.有关部门的备案情况

E.存在的问题及建议

正确答案:查看最佳答案

第72题:组织流水施工时，划分施工段的原则有()。

A.同一专业工作队在各施工段上的工程量应大致相等

B.每个施工段的工作面大小应尽可能相等

C.施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位

D.应确保相应工作队连续、均衡、有节奏地施工

E.每个施工段流水节拍必须相等

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:3、划分施工段的原则:①同一专业工作队在各个施工段上的劳动量应大致相等，相差幅度不宜超过10％～15％；②每个施工段内要有足够的工作面，以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率，满足合理劳动组织的要求；③施工段的界限应尽可能与结构界限(如沉降缝、伸缩缝等)相吻合，或设在对建筑结构整体性影响小的部位，以保证建筑结构的整体性；④施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求。施工段数目过多，会降低施工速度，延长工期；施工段过少，不利于充分利用工作面，可能造成窝工；⑤对于多层建筑物、构筑物或需要分层施工的工程，应既分施工段，又分施工层，各专业工作队依次完成第一施工层中各施工段任务后，再转入第二施工层的施工段上作业，依此类推。以确保相应专业队在施工段与施工层之间，组织连续、均衡、有节奏地流水施工。

第73题:在建筑安装工程造价中，属于措施费的有()。

A.二次搬运费

B.环境保护费

C.社会保障费

D.施工机械使用费

E.税金

正确答案:查看最佳答案

第74题:应开展风险评估的是(

A.800米的悬梁桥

B.20米的石拱桥

C.300米的斜拉桥

D.墩高150米的梁式桥

E.净空200米的桥

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列产生投资偏差的原因中，属于业主原因的有()。

A.材料代用

B.基础处理

C.未及时提供场地

D.施工方案不当

E.增加工程内容

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:二、偏差原因分析{{https://ock123.cn/uploadFiles/kkimg/jlgcs/7ABEA66EB1CB774E32F23C9A4BA2CA8F.png}}

第76题:通常采用的样本数据抽样法有()。

A.顺序抽样法

B.分层抽样法

C.系统抽样法

D.二次抽样法

E.单纯随机法

正确答案:查看最佳答案

第77题:在工程项目施工中，影响工程质量问题的成因有很多，其中属于违反法规行为的是()。

A.无图施工

B.无证设计

C.超常的低价中标

D.擅自修改设计

E.工程招标.投标中的不公平竞争

正确答案:查看最佳答案

第78题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。

A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书

B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验

C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书

D.补检试验的全部费用应补偿给承包商

E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025版全国各地监理工程师，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。

第79题:为了使施工单位熟悉设计图纸和工程特点，应组织设计单位进行设计交底，设计交底的内容包括()。

A.设计依据及参数

B.设计意图

C.施工图设计文件总体介绍

D.设计计算方法

E.特殊的工艺要求

正确答案:查看最佳答案