2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐

塞涅卡曾经说过，生命如同寓言，其价值不在与长短，而在与内容。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 这种《2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐》对本人来说意义重大，相信对这个世界也是有一定意义的。既然如此，知识像烛光，能照亮一个人，也能照亮无数人。既然如此，我们就废话少说，那开始我们就来好好看题吧！最后祝福你:考试加油!亲爱的朋友，平和一下自己的心态，控制自己的情绪，以平常心态应考，考完一门忘一门，让自己尽量放松，好好休息。希望你一举通过喔!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于()天。

A.80

B.100

C.120

D.140

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由()。

A.保管员负责赔偿损失

B.发包人承担损失责任

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人与承包人共同承担损失责任

正确答案:查看最佳答案

第2题:如代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，则代理人()。

A.应与被代理人承担连带责任

B.不承担任何责任

C.应承担缔约过失责任

D.应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金在工程师颁发()后分两次返还。

A.工程履约证书和移交证书

B.工程移交证书和接收证书

C.缺陷责任期终止证书和工程接收证书

D.工程接收证书和履约证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:对于建议工程物资采购合同的效力有争议的，当事人应当请求()确认无效。

A.人民法院

B.监理单位

C.建设行政主管部门

D.建设单位

正确答案:查看最佳答案

第5题:以下关于工程质量缺陷产生原因的分析步骤，正确的是()。①找出可能产生质量缺陷的所有因素②收集调查与质量缺陷有关的设计和施工资料③进行细致的现场调查研究④进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认⑤找出最可能造成质量缺陷的原因

A.①②③④⑤

B.③②①④⑤

C.③②①⑤④

D.②①③⑤④

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发工程接收证书后，雇主应将()返还承包商。

A.保留金的50%

B.保留金的70%

C.保留金的90%

D.全部保留金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商；颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。详见教材第141页。

第7题:某代理人超越了授权范围所产生的权利义务，事后获得了被代理人的同意，则此行为属于()。

A.不具有法律效力

B.被代理人的追认权

C.被代理人不履行委托代理协议

D.被代理人的拒绝权

正确答案:查看最佳答案

第8题:下列关于招标代理机构应具备的基本条件的说法中，不正确的是()。

A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

B.有丰富的政府机关人脉

C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力

D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的“专家库”

正确答案:查看最佳答案

第9题:施工企业负责人授权项目经理负责工程项目管理,其授权行为构成()

A.表见代理

B.法定代理

C.指定代理

D.委托代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在工程建设中涉及的代理主要是委托代理。如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人、工程招标代理机构作为建设单位的代理人等。

第10题:关于工程预付款的扣还，下列说法错误的是()。

A.预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还

B.从达到合同总价的10%那个月起扣

C.本月证书中承包商应获得的合同款额中扣除25%作为预付款的偿还

D.合同款额中不包括保留金的扣减，但包括预付款的扣减

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险，正确的处理方式是()。

A.由发包人承担风险

B.在合同中明确风险承担方

C.由承包人承担风险

D.由合同双方共担风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款中对不可预见物质条件风险责任承担的规定有两个供选择的条款:一种是此风险由承包人承担，另一种是此风险由发包人承担，需要合同双方在专用条款中约定选用哪一条款的规定。

第12题:下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《专用条款呐容的是()。

A.词语定义及合同文件

B.分包工程概况

C.竣工验收与结算

D.工期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:下列不属于《建设工程施工合同(示范文本)》(GM1999—0201)的是()。

A.《协议书》

B.《通用条款》

C.《专用条款》》

D.《建设工程质量管理条例》

正确答案:查看最佳答案

第14题:建设工程委托监理合同的终止日为()之日。

A.监理合同内注明的监理工作完成

B.监理的工程竣工验收通过

C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款

D.监理的工程保修期届满

正确答案:查看最佳答案

第15题:经济合同当事人发生争议，依法确定仲裁机构时，应实行()。

A.申请人指定的仲裁机构

B.合同管理机关指定的仲裁机构

C.当事人双方共同商定的仲裁机构

D.有地域管辖权的仲裁机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，合同文件优先解释顺序正确的是()。

A.专用合同条款-勘察费用清单-发包人要求-勘察纲要

B.发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要-专用合同条款

C.专用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单

D.专用合同条款-发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察合同的组成文件优先解释顺序为(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函及投标函附录(4)专用合同条款(5)通用合同条款(6)发包人要求(7)勘察费用清单(8)勘察纲要(9)其他合同文件。

第17题:某施工合同履行过程中，由承包人负责设计的图纸，经工程师审核签认后使用。一旦由于设计质量缺陷给工程造成损失，则该损失应由()承担。

A.发包人

B.工程师

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第18题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计合同采用定金担保，合同总价的20％为定金，()后，设计合同生效。

A.发包人向设计人支付定金

B.经双方当事人签字盖章

C.经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金

D.设计人收到定金3日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确做法是()。

A.应获得业主批准

B.应获得工程师的批准

C.应获得质量监督机构的许可

D.不需再办理任何批准、许可手续

正确答案:查看最佳答案

第20题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，监理人确认了承包人的施工进度计划后，应当由()对该进度计划的缺陷承担责任。

A.发包人

B.监理单位

C.监理人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第21题:我国建设领域推进项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制,其中核心的制度是()

A.项目法人负责制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是合同管理制度。

第22题:在开标时，如果发现投标文件未按照招标文件的要求予以密封，则应()。

A.将其退还投标人进行密封

B.进入初评阶段后确定为无效投标文件

C.作为无效投标文件，不再进入评标

D.在详评阶段将其确定为无效投标文件

正确答案:查看最佳答案

第23题:《标准施工招标文件》的组成()。

A.共包含封面格式和三卷八章的内容

B.共包含封面格式和四卷八章的内容

C.共包含封面格式和三卷九章的内容

D.共包含封面格式和四卷九章的内容

正确答案:查看最佳答案

第24题:下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是()。

A.不影响合同的效力

B.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效

C.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人

D.部分影响合同的效力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，以()的价格为准，因此应在合同调价条款中予以明确。

A.投标截止日

B.签订合同日

C.基准日

D.竣工日

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，墙体节能工程材料中，增强网应进行见证取样复验的内容是()。

A.导热系数和密度

B.燃烧性能和吸水率

C.抗压强度和吸水率

D.力学性能和抗腐蚀性能

正确答案:查看最佳答案

第27题:()适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目，采用工程量清单计价，单价可调整，由业主委派工程师管理合同。

A.银皮书

B.红皮书

C.新黄皮书

D.绿皮书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:“红皮书”，适合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目，采用工程量清单计价，单价可调整，由业主委派工程师管理合同。

第28题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。

第29题:《招标投标法》规定，公开招标方式具有()缺点。

A.选择中标人的范围较窄

B.选择面窄

C.投标竞争的激烈程度较差

D.招标时间长、费用高

正确答案:查看最佳答案

第30题:评标程序正确的是()

A.初步评审-详细评审-投标文件的澄清和补正-评标结果

B.初步评审-投标文件的澄清和补正-详细评审-评标结果

C.初步评审-详细评审-评标结果-投标文件的澄清和补正

D.投标文件的澄清和补正-初步评审-详细评审-评标结果

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:评标程序:初步评审-详细评审-投标文件的澄清和补正-评标结果

第31题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)当吊篮施工高度超过()m时，应有可靠的防风措施和保持悬挂机械侧向稳定措施。

A.100

B.60

C.24

D.10

正确答案:查看最佳答案

第32题:承担缔约过失责任的情形不包括()。

A.假借订立合同，恶意进行磋商

B.违反缔约中的保密义务

C.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系

D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于分期交付买卖的规定描述错误的是()

A.购买的标的物要分批交付

B.出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除

C.出卖人不交付其中-批标的物或者交付不符合约定，致使今后其他各批标的物的交付不能实现合同目的，买受人可以就该批以及今后其他各批标的物解除。

D.这种交付方式不常见

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:分期交付买卖，是指购买的标的物要分批交付。由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常见。出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。出卖人不交付其中-批标的物或者交付不符合约定，致使今后其他各批标的物的交付不能实现合同目的，买受人可以就该批以及今后其他各批标的物解除。

第34题:勘察合同价格不包括的是()

A.国家规定的增值税税金

B.农民工工伤保险

C.青苗和园林绿化补偿

D.发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等，编制勘察文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。

第35题:以下关于建设工程保修义务和经济责任承担，正确的是()。

A.施工单位未按国家有关标准.规范和设计要求施工，造成质量问题，由施工单位负责返修并承担经济责任

B.因设计单位的原因造成质量问题，由施工单位负责维修并承担经济责任

C.建设单位采购的建筑材料.构配件不合格引起的质量问题，由施工单位负责维修并承担经济责任

D.因地震.洪水等不可抗拒原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修并承担经济责任。

正确答案:查看最佳答案

第36题:以下关于砌体结构实体检测，正确的是()。

A.砌体检测可采用回弹法

B.基础不均匀沉降可采用经纬仪检测

C.砌体中的钢筋可采用雷达法或电磁感应法检测

D.圈梁和构造柱设置应采用剔凿表面抹灰法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，()属于监控主。

A.设计单位

B.施工单位

C.工程监理单位

D.勘察单位

正确答案:查看最佳答案

第38题:下列关于招标代理机构的说法不正确的是()。

A.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定

B.招标代理机构必须隶属于建委等行政机关

C.招标代理机构必须有能够编制招标文件的能力

D.招标代理机构必须有作为评标委员会成员人选的技术.经济“专家库”

正确答案:查看最佳答案

第39题:工程开工前，施工图纸会审会议应由()主持召开。

A.项目监理机构

B.施工单位

C.建设单位

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是()。

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:FIDIC《施工合同条件》规定保留金在工程师颁发工程接收证书和颁发履约证书后分两次返还。颁发工程接收证书后，将保留金的50%返还承包商;颁发履约证书后，将全部保留金返还承包商。

第41题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，临时用电施工组织设计应由()组织编制。

A.项目技术负责人

B.建筑电工

C.电气专业施工员

D.电气工程技术人员

正确答案:查看最佳答案

第42题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下关于配电系统选择的导体截面检验方法，正确的是()。

A.核查质量证明文件，尺量检查

B.核查质量证明文件及电阻值复验结果

C.核查质量证明文件

D.核查电阻值复验结果

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),在软土地基上，彩钢板围挡高度不宜超过()，立柱间距不官大干()，围挡应进行抗风计算，

A.2.5m，3.6m

B.2.4m，3.3m

C.2.2m，3.3m

D.2.0m，3.0m

正确答案:查看最佳答案

第44题:以下关于隐蔽工程验收，正确的是()。

A.隐蔽工程应由总监理工程师组织验收

B.隐蔽工程应由总监代表组织验收

C.隐蔽工程为检验批时，应由专业监理工程师组织验收

D.隐蔽工程为子分部工程时，应由专业监理工程师组织验收

正确答案:查看最佳答案

第45题:业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方在投标时应报()价。

A.FOB

B.CIF

C.FCA

D.CIP

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:FOB下卖方在装运港将货物装上买方指定船只，即完成交货。

第46题:某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任

正确答案:查看最佳答案

第47题:投标文件记载的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求，则应()。

A.作为无效投标文件

B.在初评阶段淘汰

C.返还投标人进行修改

D.在详评阶段淘汰

正确答案:查看最佳答案

第48题:勘察合同履行管理时，如果发包人不履行合同，发包人()。

A.无权要求返还定金

B.有权要求返还定金

C.只能要求返还定金的一半

D.无权要求返还定金且需支付违约金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:确定中标人，招标人与投标人应以()作为施工合同价。

A.评标价

B.投标价

C.标底价

D.标底修正价

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计人更换项目负责人应履行的程序()。

A.事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人

B.事先征得发包人同意，并在更换的项目负责人到岗前一天将资料提交发包人

C.事先口头通知发包人，并在更换的项目负责人到岗时向发包人提交书面材料

D.更换14天前将姓名及详细资料提交监理人，监理人在7天内做出答复

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并在更换14天前将姓名及详细资料提交发包人。

第51题:欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同是()。

A.有效合同

B.无效合同

C.效力待定合同

D.可变更或可撤销的合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)气瓶距明火应大于()m，当不能满足安全距离时，应采取隔离措施。

A.12

B.10

C.8

D.5

正确答案:查看最佳答案

第53题:设备安装单位直接从市场上采购设备时，采购方案最终应获得()的批准。

A.建设单位

B.总承包单位

C.设计单位现场代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第54题:建设工程材料采购合同，交付地点约定不明确，不能达成补充协议，也不能按照合同有关条款或交易习惯确定，该标的物不需要运输且买受人不知道标的物所在地，则交货地点为()。

A.标的物所在地

B.合同订立地

C.买受人订立合同时的营业地

D.出卖人订立合同时的营业地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:交付地点约定不明确，不能达成补充协议，按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，适用下列规定:(1)标的物需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人；(2)标的物不需要运输，出卖人和买受人订立合同时知道标的物在某一地点的，出卖人应当在该地点交付标的物；出卖人和买受人订立合同时不知道标的物在某一地点的，应当在出卖人订立合同时的营业地交付标的物。

第55题:下列选项中，不属于要约邀请的是()。

A.价目表的寄送

B.招标公告

C.投标书

D.招股说明书

正确答案:查看最佳答案

第56题:无效的建设工程勘察合同,当事人应当请求向()撤销。

A.建设行政主管部门

B.质量监督机构

C.监理单位

D.仲裁委员会

正确答案:查看最佳答案

第57题:关于CM模式的说法，正确的是()。

A.代理型CM模式中，CM单位是业主的咨询单位

B.代理型CM模式中，CM单位对设计单位具有指令权

C.非代理型CM模式中，CM单位对设计单位具有指令权

D.非代理型CM模式中，CM单位是业主的咨询单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项B错误，CM单位对设计单位没有指令权，只能向设计单位提出一些合理化建议，这一点同样适用于非代理型CM模式；选项C错误，非代理型CM模式中，CM单位与设计单位是协调管理关系；选项D错误，代理型CM模式中，CM单位是业主的咨询单位。

第58题:基于设计招标的特点，选择中标人时主要考虑各投标书的()。

A.投标报价高低

B.设计完成时间长短

C.工程建设周期长短

D.设计方案优劣

正确答案:查看最佳答案

第59题:《建设工程设计合同(示范文本》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第60题:监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过()d的准工作时间。

A.14

B.21

C.42

D.84

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:在采用排列图法分析工程质量问题时，按累计频率划分进行质量影响因素分类，一般因素对应的累计频率区间为()。

A.0%-80%

B.80%-90%

C.80%-100%

D.90%-100%

正确答案:查看最佳答案

第62题:()的招标文件应当根据《标准设计施工总承包招标文件》编制。

A.工期不超过12个月

B.技术相对简单

C.设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

D.设计施工一体化的总承包项目

正确答案:查看最佳答案

第63题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于设计差错的是()。

A.无证设计

B.越级设计

C.沉降缝设置不当

D.边设计.边施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:CM计价方式

A.成本加酬金

B.固定单价

C.可变总价

D.可调总价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:CM计价方式为成本加酬金

第65题:某工程项目，发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时，由于甲承包人不配合，给乙承包人造成了一定的损失，该损失应当由()承担。

A.乙承包人

B.发包人

C.甲承包人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第66题:工程设计投标时，投标人提交的设计费用清单中，投标报价应包括的内容是()。

A.招标文件中列明的暂定金额

B.国家规定的增值税税金

C.招标文件需求列明的暂估价

D.国家规定的规费金额

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:投标文件中的勘察设计费用清单一般应包括:勘察设计费用分项名称；计算依据、过程及公式；金额；合计报价等。投标报价应包括国家规定的增值税税金。

第67题:施工过程中，如果发包人需要撤换工程师，应至少于易人前()天以书面形式通知承

A.7

B.10

C.12

D.28

正确答案:查看最佳答案

第68题:任何一方当事人不履行或者不适当履行合同规定的义务而应当承担的法律责任称为()。

A.连带责任

B.保证责任

C.缔约过失责任

D.违约责任

正确答案:查看最佳答案

第69题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，投料试车工作应在工程竣工()。

A.验收后由发包人负责

B.验收前由发包人负责

C.验收后由工程师负责

D.验收前由工程师负责

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于违背基本建设程序的是()。

A.未按有关施工规范施工

B.计算简图与实际受力情况不符

C.图纸技术交底不清

D.不经竣工验收就交付使用

正确答案:查看最佳答案

第71题:设计人发生违约情况时，以下措施错误的是()

A.发包人可向设计人发出整改通知

B.逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知

C.设计人应当承担由于违约所造成的费用增加

D.设计人不承担周期延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计人发生违约情况时，发包人可向设计人发出整改通知，要求其在限定期限内纠正;逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向设计人发出解除合同通知。设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等

第72题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的投标人须知，投标人项目组织机构中应具有工程设计类注册执业资格的人员是指()。

A.设计负责人

B.设计专业负责人

C.项目经理

D.项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:项目经理应具备工程设计类或工程施工类注册执业资格，设计负责人应具备工程设计类注册执业资格。

第73题:FIDIC《施工合同条件》规定，成为争端裁决委员会成员应具有的条件不包括()。{

A.在合同的解释方面有经验

B.对承包合同的履行有经验

C.能流利地使用合同中规定的交流语言

D.在仲裁方面有高的声望

正确答案:查看最佳答案

第74题:某工程采用《标准施工招标文件》招标，中标施工单位履行合同中，因不可抗力影响，部分材料、设备、人员未能按合同约定的时间进场。承包人为此提交了包括延长工期、补偿费用和利润的索赔申请。监理人对此索赔的正确处理方式是()。

A.批准延长工期、增加费用和利润

B.仅批准延长工期

C.批准延长工期、增加费用

D.仅批准增加费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不可抗力情况下，承包人仅能获得工期补偿。

第75题:某工程因原设计的基础处理强夯作业影响邻近工地的居民生活，为此通过设计变更对基础进行处理，该变更增加的合同价格应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设计人

D.承包人和发包人共同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:因设计缺陷导致的设计变更属于发包人的责任，变更增加的合同价格应由发包人承担。

第76题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于施工与管理不到位的是()。

A.转包.挂靠

B.无证施工

C.挡土墙不按图设滤水层

D.边设计.边施工

正确答案:查看最佳答案

第77题:钻孔灌注桩桩身混凝土强度的检测方法是()。

A.钻芯法

B.旁孔投射法

C.磁测桩法

D.静载荷试验法

正确答案:查看最佳答案

第78题:监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，()。

A.通知业主后即可调换

B.无需通知业主可自行调换

C.取得业主书面同意后才能调换

D.合同签订后不允许再调换

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行签订抵押合同，该抵押合同的生效日期为()之日。

A.当事人签字

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:合同的权利义务终止时，不影响合同中()的效力。

A.保险条款

B.仲裁条款

C.结算条款

D.担保条款

E.清理条款

正确答案:查看最佳答案

第81题:根据有关规定，下列需要旁站的关键部位.关键工序有()。

A.土钉墙

B.土方回填

C.地下连续墙钢筋笼绑扎

D.网架结构安装

E.装配式结构安装

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有()。

A.施工企业可以行使代位权

B.施工企业可以行使撤销权

C.施工企业应以建设单位名义行使权利

D.施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利

E.施工企业行使权利的范围以其债权为限

正确答案:查看最佳答案

第83题:依据设计合同的规定，设计人应配合施工，包括()。

A.负责设计变更

B.负责修改预算

C.参加隐蔽工程验收

D.参加工程竣工验收

E.参加施工组织设计目查

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《建设工程监理规范》目监理机构的组织形式和规模时，应考虑的因素有()。

A.工程项目特点

B.工程项目施工环境

C.工程建设规模

D.工程技术复杂程度

E.施工组织设计深度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:(.*);/)

第85题:按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括()。

A.有编制招标文件的能力

B.已发布招标公告

C.有3名以上取得招标职业资格的专职业务人员

D.有组织评标的能力

E.已委托公证机关公证

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，关于计算当期应支付承包人的工程进度款的款项计算内容的表述，正确的是()。

A.经过确认核实的完成工程量对应报价单的相应价格计算应支付的工程款

B.当期应扣回的工程暂列金额

C.根据合同允许调整合同价款原因应补偿承包人的款项和应扣减的款项

D.设计变更应调整的合同价款

E.经过监理人批准的发包人索赔款

正确答案:查看最佳答案

第87题:如果供货方供应的产品存在质量缺陷，则下列说法正确的是()。

A.如采购方同意，按质论价

B.如采购方同意，原价付款

C.如采购方不同意，供货方负责包修不负责包换

D.不论采购方同意与否，均按不能交货对待

E.如采购方不同意，供货方负责包修或包换

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:鉴于建设工程监理招标标的特殊性，其特点主要有()。

A.邀请投标人较多

B.一般采用邀请招标

C.招标的宗旨是对监理单位能力的选择

D.报价在选择中居主要地位

E.邀请数量以3～5家为宜

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据有关规定，试验室管理制度应包括()。

A.试验室的资质等级及试验范围

B.试验人员工作记录

C.试验人员资格证书

D.试验检测报告管理制度

E.原始记录管理制度

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，投保建筑工程一切险时，需要在专用合同条款中约定的内容有()。

A.投保人

B.投保内容

C.保险金额

D.保险费率

E.保险期限

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人，因此均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用条款中约定。

第91题:下列资质分类中属于工程设计资质的有()。

A.工程设计综合资质

B.工程设计行业资质

C.工程设计专业资质

D.工程设计专项资质

E.工程设计劳务资质

正确答案:查看最佳答案

第92题:对建设工程的实体质量的监督过程中，主体结构工程抽查的主要包括()等。

A.抽查基础砌体.混凝土和防水等施工质量

B.分项.分部工程质量评定资料及隐蔽工程验收记录

C.混凝土构件.钢结构构件制作和安装质量

D.质量保证及见证取样送检检测资料

E.结构安全重点部位的砌体.混凝土.钢筋施工质量抽查情况和检测

正确答案:查看最佳答案

第93题:施工企业从银行借款时，可以作为抵押物的有()。

A.施工企业所有的汽车

B.施工企业所有的支票

C.施工企业有处分权的国有土地使用权。

D.施工企业自有的建筑施工机具

E.施工企业所有的房产

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:监理人确认分包工程的施工质量工作包括()。

A.检查确认分包工程的施工质量

B.审查、批准分包商的索赔

C.向分包商发出变更指令

D.审查分包商的资质

E.计量确定分包商完成的工程量

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下密目式安全网指标正确的有()。

A.1000目/100mmx100mm

B.2000目/100mmx100mm

C.规格为1.8mx6m

D.单张网重量应不小于3kg

E.单张网重量应不小于2kg

正确答案:查看最佳答案

第96题:大批量采购钢筋的供货合同，在交货质量检验的条款内应当约定()等内容。

A.质量应达到的标准

B.抽样检查的抽样方法

C.制造方法

D.检测单位

E.提出质量异议的时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人按合同约定应履行的职责有()。

A.按工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划

B.负责办理施工场地临时道路占用的许可手续

C.测设施工控制网并报监理人审批

D.负责在施工现场建立完善的工程质量管理体系

E.对深基坑工程和地下暗挖工程编制专项施工方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:负责办理施工场地临时道路占用的许可手续，属于发包人的职责。

第98题:FIDIC土木工程施工合同条件规定，()的关系不是合同法律关系。

A.业主和指定分包商

B.业主和工程师

C.业主和分包商

D.承包商和指定分包商

E.业主与承包商

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于交付设备检验的说法，正确的有()。

A.买方既可自己参加检验，也可以派代表参加

B.检验只能在交货地点进行

C.需要协助的检验费用均应由买方承担

D.卖方应交付制造商的检验证书

E.制造商检验的细节应附在检验证书后面

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:工程勘察投标人拟投入项目的主要勘察设备表中列明的内容有()。

A.设备产地

B.设备名称

C.制造年份

D.购买价格

E.规格型号

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察投标文件中的拟投入本项目的主要勘察设备表应列明:设备名称、型号规格、单位、数量、制造年份等。

第101题:建设工程施工招标初步评审过程中，应判定为废标的情形有()。

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的

B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的

C.不同投标人的投标文件异常一致

D.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出的

E.不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件偏差的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应作废标处理的情况:投标人不具备投标资格，串通投标或弄虚作假或有其他违法行为，不按评标委员会要求澄清.说明或补正投标文件中的偏差。A.B项，评标委员会可对投标报价进行修订，修订的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。C.D项属于串通投标行为。

第102题:工程开工前，项目监理机构应进行施工现场质量管理检查，其主要内容包括()。

A.施工单位的质量责任制

B.主要专业工种操作岗位证书

C.分包单位管理制度

D.图纸会审记录

E.地质勘察资料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司。依据《合同法》的规定，下列关于该转让行为的表述中；正确的包括()。

A.合同主体不变，仍为甲.乙两公司

B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

C.甲公司无须征得乙公司对转让的同意，但应通知对方

D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

正确答案:查看最佳答案

第104题:关于无权代理的说法，正确的有()。

A.超越代理权限而为的“代理”行为属于无权代理

B.代理权终止后的“代理”行为的后果直接归属“被代理人”

C.对无权代理行为，“被代理人”可以行使“追认权”

D.无权代理行为按一定程序可以转化为合法代理行为

E.无权代理行为由行为人承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:超越代理权限而为的“代理”行为.代理权终止后的“代理”行为均属于无权代理，其行为后果由行为人承担。但“被代理人”对该种行为可以行使“追认权”，经“被代理人”追认后，无权代理行为转化为有权代理行为，此时由被代理人承担行为后果。

第105题:以下关于工程变更处理，正确的有()。

A.总监理工程师应组织对工程变更费用及工期影响做出评估

B.专业监理工程师应组织对工程变更费用及工期影响做出评估

C.总监理工程师应组织建设单位施工单位协商确定工程变更费用及工期变化

D.专业监理工程师应组织建设单位.施工单位协商确定工程变更费用及工期变化

E.项目监理机构应根据批准的工程变更文件监督施工单位实施变更

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:民法上“无权代理”主要包括()的代理行为

A.没有代理权

B.代理权授权范围不明

C.超越代理权

D.代理权终止以后

E.授权代理时限不清

正确答案:查看最佳答案

参考解析:无权代理包括以下三种情况:①没有代理权而为的代理行为；②超越代理权限而为的代理行为；③代理权终止后的代理行为。

第107题:施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容应包括()。

A.提前竣工的时间

B.为提前竣工而调整的施工进度计划

C.乙方采取的赶工措施

D.赶工措施的经济支出和承担

E.违约责任

正确答案:查看最佳答案

第108题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应当顺延合同工期的情况包括()

A.因国家标准变化而引起的变更

B.因国家有关部门颁发施工许可证迟延

C.承包人采购的材料因供货方违约而延误到货

D.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查

E.施工中发现文物

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:根据总结的补偿规则:(1)非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期；(2)发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润；(3)发包人无过错导致承包人损失→补偿费用；(4)不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润(损失自担)。选项A，商定或确定处理。选项B、D、E，均为非承包人原因导致施工延误，应当补偿工期。选项C，承包人自身原因导致施工延误，不应当补偿工期。

第109题:以下属于设备监造质量控制点的有()。

A.零部件检查试验人员岗位职责及技术水平

B.专职质检人员上岗资格

C.外购配件制造过程的检查

D.成品零件的标识入库

E.出厂前整机性能检测

正确答案:查看最佳答案

第110题:《招标投标法》规定，关于必须采用招标方式选择承包单位的建设项目，下列说法中正确的是()。

A.涉及国家安全、国家秘密的工程项目

B.国家投资、融资的项目

C.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

D.使用外国政府贷款、援助资金的项目

E.使用国际组织的项目

正确答案:查看最佳答案

第111题:对招标人和投标人均有法律约束力的招标文件包括()。

A.招标公告

B.投标人须知

C.资格预审须知

D.对投标人书面提出问题的回答函件

E.标前会议后发给每一位投标人的会议记录

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:关于分包合同管理的说法，正确的有()。

A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意

B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性

C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行

D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任

E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)下列哪些做法不符合模板支撑架拆除的安全规定()。

A.拆除作业前，应先对支撑结构的稳定性进行检查确认

B.拆除作业分层.分段，按由下至上顺序拆除

C.当只拆除部分支撑结构时，拆除前应对不拆除的支撑结构进行加固，确保稳定

D.对多层支撑结构，当楼层结构不能满足承载要求时，可以拆除下层支撑

E.遇六级强风或大雨.大雪时，可在采取相应措施后继续作业

正确答案:查看最佳答案

第114题:合同法律关系的主体包括()。

A.自然人

B.法人

C.行为

D.权利

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，由承包人承担增加的费用和工期的情形有()

A.由于承包人原因为安全保障所必须的暂停施工

B.承包人负责采购、运输的材料未能按期运到工地

C.因不可抗力事件导致承包人暂停施工

D.因不利物质条件导致承包人暂停施工

E.发包人负责采购的工程设备未能按期运到工地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，承包人可获得工期补偿。D项，承包人可获得工期、费用补偿。E项，承包人可获得工期、费用、利润补偿。

第116题:施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有()。

A.汽车

B.土地

C.土地所有权

D.支票

E.可以转让的商标专用权

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据《标准施工招标文件》，对潜在投标人进行资格评审的内容包括()。

A.资质等级和营业执照

B.企业信誉及类似工程业绩

C.工程量清单

D.投标保证金

E.项目经理资格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年监理工程师质量投资进度控制，考试题库答案推荐请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:资格评审的因素一般包括营业执照、安全生产许可证、资质等级、财务状况、类似项目业绩、信誉、项目经理、其他要求、联合体投标人等。

第118题:总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料，同时具备以下()条件时，总监理工程师签发工程开工令。

A.设计交底和图纸会审已完成

B.施工单位现场质量.安全生产管理体系已建立

C.施工组织设计已有专业监理工程师审查合格

D.管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要材料已落实

E.进场道路及水.电.通信等已满足开工要求

正确答案:查看最佳答案

第119题:关于建设工程委托监理合同中监理人的责任限度的表述中，正确的有()。

A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责

B.监理人在责任期内，不负任何监理失职的责任

C.监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任

D.监理人对第三方违反合同规定的完工(交货)时限承担责任

E.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求承担责任

正确答案:查看最佳答案