2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题

池田大作曾经说过，不要回避苦恼和困难，挺起身来向它挑战，进而克服它。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 就个人来说，《2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题》对每个人的意义，不能不说非常重大。 既然如此，学习犹如农民耕作，汗水滋润了种子，汗水浇灌了幼苗，没有人瞬间奉送给你一个丰收。既然如此，我们就废话少说，那开始我们就来练题吧！最后祝福你:人生之旅短暂而漫长，让我们都能发出理解之光，亲爱的同学，考试来了，愿你们考出好成绩，考到自己理想的成绩。期盼着好消息的到来!!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于()。

A.法定代理

B.表见代理

C.指定代理

D.委托代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于合同工期的说法，正确的是()。

A.合同协议书内注明的施工期限

B.招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和

C.中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和

D.合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和

正确答案:查看最佳答案

第2题:根据《招标投标法》的规定，招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，()。

A.必须自行办理招标事宜，无须备案

B.必须自行办理招标事宜，并向有关行政监督部门备案

C.可以自行办理招标事宜，但需要向有关行政监督部门备案

D.可以自行办理招标事宜，无须备案

正确答案:查看最佳答案

第3题:抵押与质押的区别主要在于()。

A.担保财产是否为第三人的财产

B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人

C.担保财产是否转移占有

D.债权人是否有优先受偿权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

第5题:在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。

A.主体

B.客体

C.权利

D.义务

正确答案:查看最佳答案

第6题:某项目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。

A.工期和经济损失由承包人承担

B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期

C.顺延合同工期，不补偿经济损失

D.补偿经济损失并顺延合同工期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:施工合同履行过程中，因监理人指令失误和其他非承包人原因发生的追加合同价款，由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第8题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主提前占用的工程如果出现施工质量缺陷，则应负有责任的是()。

A.业主

B.政府监督部门

C.承包商

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第9题:价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，以()的价格为准，因此应在合同调价条款中予以明确。

A.投标截止日

B.签订合同日

C.基准日

D.竣工日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:发包人逾期支付设计费应承担应支付金额()的逾期违约金。

A.2%

B.2%

C.5%

D.7%

正确答案:查看最佳答案

第11题:公开招标时，对招标人和投标人均有法律约束力的投标有效期，应从()起算。

A.发布招标公告日

B.开始资格预审日

C.发售招标文件日

D.投标截止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标有效期是对招标人和投标人均有约束力的时间期限，从投标截止日期开始起算。

第12题:由于运输时间过长，混凝土不能满足施工要求时，严禁加水，可在运输车罐中加入适量与原配合比成分相同的()。

A.减水剂

B.膨胀剂

C.隔离剂

D.缓凝剂

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()。

A.行使权利的时间要求相同

B.行使权利的条件要求相同

C.通知到达对方的时间要求相同

D.行为生效的条件不同

正确答案:查看最佳答案

第14题:委托监理合同法律关系的客体是()。

A.监理工程

B.监理服务

C.监理规划

D.监理投标方案

正确答案:查看最佳答案

第15题:FIDIC《施工合同条件》规定，预付款又称动员预付款，是业主为了帮助()解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。

A.承包商

B.分包商

C.工程师

D.指定分包商

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:按《中华人民共和国合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的确定价款或报酬时应按()的顺序履行。

A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议

B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格

C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格

D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款

正确答案:查看最佳答案

第17题:下列不属于工程合同的付款阶段的是()。

A.预付款

B.工程进度款

C.退还保留金

D.价格调整条款

正确答案:查看最佳答案

第18题:按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括()。

A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作

B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明

C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续

D.组织设计交底

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:对于合同当事人而言，所在国爆发战争是一种()。

A.合法行为

B.违法行为

C.自然事件

D.社会事件

正确答案:查看最佳答案

第20题:为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是()。

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程合同管理的目标。我国建设领域推行项目法人负责制.招标投标制.工程监理制和合同管理制。项目法人责任制是要建立能够独立承担民事责任的主体制度。参见教材P1。

第21题:承担缔约过失责任的情形不包括()。

A.假借订立合同，恶意进行磋商

B.违反缔约中的保密义务

C.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系

D.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收H合格。

A.14

B.28

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，建筑外墙外保温防火隔离带保温材料的燃烧性能等级应为()。

A.B1级

B.B2级

C.A级

D.C级

正确答案:查看最佳答案

第24题:施工合同的标的是各类建筑产品，建筑产品是不动产，建造过程中往往受自然条件.地质水文条件.社会条件.人为条件等因素的影响，这就决定了每个施工合同的标的物不同于工厂批量生产的产品。体现的是建设工程施工合同()的特点。

A.标的的特殊性

B.主体的特定性

C.履行期限的长期性

D.内容的复杂性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:与施工招标合同、材料招标合同相比，工程设计招标合同反映了合同法律关系中的()。

A.物体

B.事件

C.智力成果

D.行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程设计招标合同的客体是工程设计，属于智力成果。

第26题:债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，()。

A.应当经债权人同意

B.无需经债权人同意，但应通知债权人

C.无需经债权人同意，但应办理公证手续

D.无需经债权人同意，也无需通知债权人

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于主合同与从合同的叙述中，有误的是()。

A.主合同是指不依赖其他合同而独立存在的合同

B.从合同是以主合同的存在为存在前提的合同

C.主合同的无效、终止将导致从合同的无效、终止

D.借款合同是典型的从合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是()。

A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款

B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用

C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项

D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分。暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目，施工过程中由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，按招标的中标价确定。未达到必须招标的规模或标准时，材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的金额；专业工程施工的价格由监理人进行估价确定。

第29题:关于合同转让的说法，正确的是()。

A.债权人转让权利，不需经债务人同意

B.债权人转让权利，不需通知债务人

C.债务人转移义务，不需经债权人同意

D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，在合同的计价方式中，()的价款并不是绝对不可调整的，而是约定范围内的风险由承包人承担。

A.单项价格合同

B.固定价格合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经()批准。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.原审批机关

正确答案:查看最佳答案

第32题:设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，()需要通知监理人。

A.第一阶段

B.第二阶段

C.第三阶段

D.三个阶段都需要

正确答案:查看最佳答案

第33题:工程监理企业应当排除各种干扰，客观公正地对待监理的委托单位和承建单位。这说明了建设工程监理具有()性。

A.公平

B.科学

C.独立

D.公正

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:在项目评标结束后，中标人的投标保证金应当在()退还。

A.发出中标通知书后

B.完成评标后

C.提交履约担保后

D.合同履行完毕后

正确答案:查看最佳答案

第35题:合同法律关系的主体是指

A.合同法律关系中当事人的权利和义务

B.合同法律关系的当事人

C.合同权利义务所共同指向的“事”或“物”

D.国家颁布的法律、法规

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，模板支撑系统当承受荷载较大，立杆需加密时，加密区的水平杆应向非加密区延伸()。

A.至少1跨

B.至少2跨

C.不得小于500mm

D.不得小于1200mm

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:某设备制造订购合同，约定订购方先支付合同总价10％作为预付款。订购方在支付预付款前获得确切证据证明制造方经营状况恶化，故未按时支付预付款，是订购方行使的()。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.先履行抗辩权

D.合同中止履行的权利

正确答案:查看最佳答案

第38题:某工程屋面节能工程采用了反射隔热材料，根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下关于该材料的复验，正确的是()。

A.应进行导热系数性能检验

B.应进行压缩强度性能检验

C.应进行太阳光反射比.半球发射率性能检验

D.应进行燃烧性能检验

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和()通知设计人。

A.职业资格

B.授权范围

C.技术职称

D.授权时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:发包人代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知设计人。

第40题:国务院颁布的《建设工程质量管理条例》明确规定，在正常使用条件下电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限为()年。

A.2

B.5

C.7

D.14

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于()m。

A.5

B.10

C.12

D.15

正确答案:查看最佳答案

第42题:合同公证一般实行()原则。

A.公平公证

B.自愿公证

C.客观公证

D.合法公证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:下列关于合同中的部分重要词语含义，说法不正确的一项是()

A.施工期，是指工程师按合同约定发布的“开工令”之日起，至工程移交证明书注明的竣工日止的日历天数

B.缺陷责任期，自工程移交证书写明的竣工日期开始，至工程师颁发解除缺陷责任证书的日历天数

C.颁发解除缺陷责任期证书只是表示承包商的施工义务终止

D.结清单生效后，承包商在合同内享有的索赔权利还没完全终止

正确答案:查看最佳答案

第44题:招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的()。

A.目的

B.时间

C.内容

D.方法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格预审与资格后审只是对投标人资格审查的时间不同，审查的内容和方法完全相同，均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程的施工能力。

第45题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆()的立杆上。

A.上方

B.下方

C.内侧

D.外侧

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:当投标文件中的大写金额和小写金额不一致时，应()。

A.以小写金额为准

B.以大写金额为准

C.要求投标人重新报价

D.以评标委员会的计算结果为准

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，临时用电施工组织设计应由()组织编制。

A.项目技术负责人

B.建筑电工

C.电气专业施工员

D.电气工程技术人员

正确答案:查看最佳答案

第48题:如果代理人是以自己的名义为法律行为，那么这种行为所设定的权利与义务()。

A.只能由代理人自己承担

B.只能由被代理人自己承担

C.由代理人和被代理人承担按份责任

D.由代理人和被代理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是()。

A.和解

B.调解

C.和解或诉讼

D.仲裁或诉讼

正确答案:查看最佳答案

第50题:扭剪型高强度螺栓连接副应检验预拉力，每批应抽取()套。

A.4

B.6

C.8

D.10

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于()。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是英国NEC合同文本。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同。参见教材P142。

第52题:FIDIC《施工合同条件》规定，根据施工进度管理，工程师对承包商提交的施工计划的审查不涉及()。

A.承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现

B.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰

C.承包商拟定的部分工程的施工图设计是否符合该工程

D.计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致

正确答案:查看最佳答案

第53题:下列做法中，不符合合同履行规定的是()。

A.履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行

B.履行费用的负担不明确的，由履行义务一方承担

C.履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间

D.质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行，没有国家、行业标准的，按企业标准履行

正确答案:查看最佳答案

第54题:关于担保的表述中，有误的是()。

A.担保通常由当事人双方订立担保合同

B.担保合同是被担保合同的从合同，被担保合同是主合同，主合同无效，从合同也无效

C.担保活动应当遵循协商一致的原则

D.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人的权利的法律制度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商签订合同时应提供()，接受预付款前应提供预付款担保。

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.履约担保

正确答案:查看最佳答案

第56题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

A.对立

B.统一

C.既对立又统一

D.既不对立又不统一

正确答案:查看最佳答案

第57题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，在工程师颁发()后的28d内，将履约保函退还分包商。

A.缺陷责任证书

B.支付证书

C.履约保证书

D.工程接收证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及合同要求，并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经()审核签字。

A.项目经理和总监理工程师

B.项目经理和施工单位有关负责人

C.总监理工程师和施工单位有关负责人

D.项目经理和专业监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第59题:建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。

A.按工程实际损失计算赔偿

B.扣除合同约定的全部监理酬金

C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D.应当双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

第60题:合同法律关系是指合同法律规范调整的.在民事流转过程中形成的()关系。

A.债权与债务

B.代理与被代理

C.法人与自然人

D.权利与义务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:设计施工总承包合同通用条款中，只给承包人补偿费用的情形是指()。

A.基准资料错误

B.发包人原因指示的暂停工作

C.化石、文物

D.发包人要求提前交货A、基准资料错误工期、费用、利润补偿B、发包人原因指示的暂停工作工期、费用、利润补偿C、化石、文物工期、费用补偿D、发包人要求提前交货费用补偿

正确答案:查看最佳答案

第62题:协助业主改善目标控制的工作流程是监理单位对建设工程目标控制采取的()措施。

A.合同

B.技术

C.经济

D.组织

正确答案:查看最佳答案

第63题:在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人在发出整改通过()天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.1

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款“进度款付款证书”的说法，正确的是()。

A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书

B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款

C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作

D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额，如扣除质量不合格部分的工程款等。监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。

第65题:设计施工总承包合同的缺点是()。

A.承包人对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化

B.承包人对工程实施成本的考虑往往会使建设周期延长

C.使得合同双方的风险责任增加

D.承包人承包的范围加大，增加了设计变更的风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺点:设计不一定是最优方案，减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。

第66题:《标准设计施工总承包合同》中的价格清单是指()。

A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单

B.承包人依据发包人工程量清单计算出的报价清单

C.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用

D.设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:FIDIC(施工合同条件》规定，在合同文件的组成内容中通常被称为技术条款的是()。

A.合同协议书

B.规范

C.合同专用条件

D.合同通用条件

正确答案:查看最佳答案

第68题:某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠l8万元。某投标人报价800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为()万元。

A.818

B.800

C.782

D.700

正确答案:查看最佳答案

第69题:邀请招标的对象以()家为宜，但不应少于3家

A.5~7

B.3~5

C.7~9

D.3~9

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:邀请招标的对象以5~7家为宜，但不应少于3家

第70题:工程投标时，投标有效期是指()。

A.申请资格预审日起，至开标日止

B.购买招标文件日起，至开标日止

C.投标截止日起，至招标人确定中标人日止

D.投标截止日起，至招标人与中标人签订合同日止

正确答案:查看最佳答案

第71题:如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过()作为解决争议的最终方式。

A.调解

B.和解

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。

A.竣工移交

B.工程师签发工程接收证书

C.工程师颁发履约证书

D.结清单生效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则()。

A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润

B.承包人承担费用和延误的工期

C.发包人承担费用并延长工期，无须支付利润

D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期

正确答案:查看最佳答案

第74题:以下关于工程质量缺陷的处理，正确的是()。

A.发生工程质量缺陷后，由总监签发停工令

B.监理单位应负责质量缺陷调查，并提出处理方案

C.设计单位应负责质量缺陷调查，并提出处理方案

D.处理记录应整理归档

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列关于定金的表述中，错误的是()。

A.定金从合同签订之日生效

B.定金数额不得超过主合同标的额的20%

C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金

D.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:定金自实际交付时生效。

第76题:监理人执行监理业务时，对于建设工程有关事项和工程设计有()。

A.建议权

B.监督权

C.控制权

D.主持权

正确答案:查看最佳答案

第77题:由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，此时关于发包人的责任说法错误的是()。

A.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算

B.工期按实际延误的工日顺延

C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费

D.补偿勘察人的生活费

正确答案:查看最佳答案

第78题:能够引起合同法律关系消灭的是()。

A.行为

B.事件

C.法律事实

D.后果

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料，导致的施工暂停，说法错误的是()

A.承包人有权要求延长工期

B.承包人有权要求增加费用

C.承包人有权要求支付利润

D.属于承包人责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂停施工的责任施工过程中发生被迫暂停施工的原因，可能源于发包人的责任，也可能属于承包人的责任。通用条款规定，承包人责任引起的暂停施工，增加的费用和工期由承包人承担；发包人暂停施工的责任，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。(2)发包人责任的暂停施工发包人承担合同履行的风险较大，造成暂停施工的原因可能来自于未能履行合同的行为责任，也可能源于自身无法控制但应承担风险的责任。大体可以分为以下几类原因致使施工暂停。1)发包人未履行合同规定的义务。此类原因较为复杂，包括自身未能尽到管理责任，如发包人采购的材料未能按时到货致使停工待料等；也可能源于第三者责任原因，如施工过程中出现设计缺陷导致停工等待变更的图纸等。2)不可抗力。3)协调管理原因。4)行政管理部门的指令。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，()属于承包人的义务。

A.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

B.保证施工场地清洁，符合环境卫生管理的有关规定

C.按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫

D.按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由发包人承担

E.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用

正确答案:查看最佳答案

第81题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，承包商代表在应付款日之前及时将扣发或缓发分包工程款的理由通知分包商后便不承担逾期付款责任的情况包括()。

A.工程师不认可分包商报表中的某些款项

B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款

C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议

D.由于承包商原因导致的逾期支付的分包款

E.工程师认可分包商报表中的某些款项

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:分包工程开工前，项目监理机构对分包单位资格审核的基本内容包括()。

A.分包单位资质及其业绩

B.分包单位专职管理人员和特种作业人员资格证书

C.安全生产许可文件

D.施工单位对分包单位的管理制度

E.分包单位施工规划

正确答案:查看最佳答案

第83题:下列属于材料采购合同条款内容的有()。

A.产品名称、商标、型号

B.交(提)货地点、方式

C.附随义务

D.运输方式及到站、港和费用的负担责任

E.结算方式及期限

正确答案:查看最佳答案

第84题:工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括()。

A.业主延误移交施工现场

B.不可抗力造成的损失

C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失

D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿

E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:《招标投标法》规定，对招标人的招标能力要求，下列说法中正确的是()。

A.有编制招标文件的能力

B.具有自己的场所

C.有组织开标、评标、定标的能力

D.有审查投标单位资质的能力

E.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员

正确答案:查看最佳答案

第86题:工程质量监督机构依法对工程质量进行强制性监督的主要任务有()。

A.检测现场所用的建筑材料质量

B.检查施工现场工程建设各方主体的质量行为

C.检查工程实体质量

D.审查施工图涉及工程建设强制性标准的内容

E.监督工程质量验收

正确答案:查看最佳答案

第87题:资格预审文件由招标人依据项目的特点编写，资格预审须知的内容包括()。

A.财务状况

B.工程经验

C.工作范围介绍

D.招标工程概况

E.对投标人的基本要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，勘察合同的内容有()。

A.发包人应提供的资料

B.勘察现场交通情况

C.勘察成果的提交

D.勘察费用的支付

E.合同争议的解决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程勘察合同(示范文本)(一)》合同条款的主要内容包括:(1)工程概况；(2)发包人应提供的资料；(3)勘察成果的提交；(4)勘察费用的支付；(5)发包人、勘察人责任；(6)违约责任；(7)未尽事宜的约定；(8)其他约定事项；(9)合同争议的解决；(10)合同生效。教材P61。

第89题:设计合同示范文本规定，施工图设计文件的设计深度应当满足()的需要。

A.施工

B.控制概算

C.编制招标文件

D.设备材料采购

E.非标准设备制作

正确答案:查看最佳答案

第90题:甲建筑公司收到某水泥厂寄发的价目表，但表中无其他内容。甲按标明价格提出订购1000t某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨，原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格。下列说法中正确的是()。

A.水泥厂的价目表属于要约

B.水泥厂新报价属于承诺

C.水泥厂新报价属于新要约

D.水泥厂的价目表属于要约邀请

E.甲建筑公司的订购表示属于要约

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:施工现场质量管理检查记录资料包括()。

A.施工现场质量管理制度

B.主要专业工种操作上岗证书

C.施工图审查核对资料

D.各工序作业原始施工记录

E.工程材料质量证明资料

正确答案:查看最佳答案

第92题:现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括()。

A.定量计算法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.理论换算法

E.查点法

正确答案:查看最佳答案

第93题:进行工程材料招标时，标段划分过小，将会产生的后果有()。

A.不利于保证材料质量

B.不利于材料的及时供应

C.不利于中小厂商参与竞标

D.不利于吸引大型厂商参与竞标

E.不利于减少招标工作量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:标段划分过小，不利于吸引大型厂商参与竞标，不利于减少招标工作量

第94题:下列关于监理人指示变更描述正确的有()。

A.可划分为直接指示的变更和通过与承包人协商后确定的变更

B.直接指示的变更属于必须实施的变更

C.直接指示的变更不需征求承包人意见

D.监理人首先向承包人发出变更意向书，并附必要的图纸和相关资料

E.若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，不进行回复即可

正确答案:查看最佳答案

第95题:从承发包的不同范围和数量进行划分，可以将建设工程合同分为()。

A.施工分包合同

B.建设工程勘察合同

C.建设工程设计施工总承包合同

D.工程施工承包合同

E.建设工程设计合同

正确答案:查看最佳答案

第96题:施工合同采用可调价合同时，可以对合同价款进行相应调整的情况包括()。

A.国家规定应缴纳的税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.电价发生变化

D.承包人租赁的设备损坏增加了维修费用

E.一周内非承包人原因停水造成停工累计超过8小时

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:工程施工中，质量事故处理方案的类型有()。

A.修补处理

B.返工处理

C.试验验证

D.检测处理

E.不做处理

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《标准施工招标资格预审文件》，不能作为资格预审申请人的单位有()。

A.本项目的代建人

B.为本项目前期提供咨询服务的单位

C.为本项目提供招标代理服务的单位

D.法定代表人与建设单位职工存在亲戚关系的施工单位

E.施工企业不具有法人资格的分公司

正确答案:查看最佳答案

参考解析:拒绝作为资格预审申请人的情况，包括以下12种情况的单位:1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构或单位；2)为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；3)本标段的监理人；4)本标段的代建人；5)为本标段提供招标代理服务的；6)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；7)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；8)与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；9)被责令停业的；10)被暂停或取消投标资格的；11)财产被接管或冻结的；12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。(详见19版教材第三章第36-37页。2020版教材删除了本部分内容)

第99题:设备开箱检验内容应包括()。

A.数量检验

B.质量检验

C.能检验

D.外观检验

E.功能性检验

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:开箱检验内容应包括数量检验，外观检验

第100题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，应由业主承担责任的索赔事件有()。

A.施工中遇到了不利的外界障碍

B.施工图纸有错误

C.拖延支付工程款

D.发布错误的指令

E.承包商的违约行为

正确答案:查看最佳答案

第101题:材料采购合同的采购包括()。

A.用于建筑和土木工程领域的各种材料

B.用于建筑设备的材料

C.安装于工程中的设备

D.在施工过程中使用的设备

E.电线、水管

正确答案:查看最佳答案

第102题:采用直接委托的方式发包建设任务有()

A.采用特定专利技术.专有技术进行勘察.设计或施工

B.停建或者缓建后恢复建设的单位工程，且承包人未发生变更的

C.施工企业自建有用工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

D.在建工程追加的附属小型工程或者主体加层工程，且承包人未发牛变更的

E.大型基础设施.公用事业等关系社会公共利益.公众安全的项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:《民法典》规定的承担违约责任的方式有()。

A.采取补救措施

B.继续履行

C.支付违约金

D.终止履行

E.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第104题:招标准备阶段招标人的主要工作包括()。

A.向建设行政主管部门办理申请招标手续

B.选择招标方式

C.发布招标公告

D.编制招标有关文件

E.资格预审

正确答案:查看最佳答案

第105题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，工程勘察的依据有()。

A.适用的法律、法规及部门规章

B.与工程有关的设计文件

C.工程基础资料

D.工程设计和施工需求

E.与工程有关的规范、标准及规程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:工程勘察依据包括:(1)适用的法律、行政法规及部门规章；(2)与工程有关的规范、标准、规程；(3)工程基础资料及其他文件；(4)本勘察服务合同及补充合同；(5)本工程设计和施工需求；(6)合同履行中与勘察服务有关的来往函件；(7)其他勘察依据。

第106题:根据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于争端裁决程序的表述中，正确的有()。

A.调解合同争议并做出决定

B.召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料

C.解决争议的地点只可以在工地进行

D.裁决委员会成员审阅各方提交的材料

E.接到业主或承包商任何一方的请求后，裁决委员会确定会议的时间和地点

正确答案:查看最佳答案

第107题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人应当将委托的()以书面形式通知承包人。

A.监理单位名称

B.监理单位地址

C.工程师的姓名

D.监理内容

E.监理权限

正确答案:查看最佳答案

第108题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)卸料平台钢丝绳出现下列情况之一的不得使用()。

A.断丝严重.断丝局部聚集

B.内.外部磨损或腐蚀的

C.绳股挤出.钢丝挤出.扭结.弯折.压扁等变形的

D.绳股断裂

E.钢丝绳上油保养不足

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，当卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方向卖方支付合同价格60%的货款时,卖方应提交的材料有()。

A.卖方出具的交货清单

B.买方签署的收货清单

C.制造商出具的出厂质量合格证

D.结清款支付函

E.合同价格100%金额的增值税发票

正确答案:查看最佳答案

参考解析:卖方应提交(1)卖方出具的交货清单正本一份；(2)买方签署的收货清单正本一份；(3)制造商出具的出厂质量合格证正本一份；(4)合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

第110题:工程师对承包人提交的索赔报告进行审查时，证据材料包括()。

A.合同专用条件中的条款

B.经工程师认可的施工进度计划

C.施工现场和施工会议记录

D.工程延期审批表

E.费用索赔审批表

正确答案:查看最佳答案

第111题:FIDIC《施工合同条件》规定，在分包方中，虽然指定分包商与一般分包商处于相同的合同地位，但二者并不完全一致，其主要差异包括()。

A.选择分包单位的权利不同

B.业主对分包商利益的保护不同

C.工程款的支付开支项目不同

D.分包合同的工作内容不同

E.业主对分包商违约行为承担责任的范围不同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，卖方交付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有()。

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的设备出厂质量合格证正本一份

D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份

E.监造人员出具的合同设备监造确认书一份

正确答案:查看最佳答案

参考解析:卖方交付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有(1)卖方出具的交货清单正本一份；(2)买方签署的收货清单正本一份；(3)制造商出具的出厂质量合格证正本一份；(4)合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

第113题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。

A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B.通过有关调解仍未解决合同纠纷

C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D.和解无效

E.人民法院没有管辖权

正确答案:查看最佳答案

第114题:合同纠纷和解解决的优点体现在()。

A.有利于和解协议的执行

B.简便易行

C.有利于经济、及时地解决纠纷

D.和解双方不得反悔

E.有利于维护合同双方的友好合作关系，使合同能更好地得到履行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:按照《招标投标法》，关于招标方式的说法，正确的有()。

A.公开招标的投标人不受地域和行业限制

B.议标是招标方式的一种

C.竞争性谈判是招标方式的一种

D.邀请招标不能限制投标人的数量

E.公开招标意味着招标时间长、费用高

正确答案:查看最佳答案

第116题:下列选项中可以没收投标保证金情况的有()。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件的

B.投标人在投标有效期内修改投标文件的

C.未中标投标人在中标公示期满前对评标结果有异议的

D.无正当理由拒签合同协议书的

E.未按招标文件规定提交履约担保的

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据《标准施工招标资格预审文件》，资格审查办法的内容有()

A.审查方法

B.审查标准

C.审查委员会组成

D.审查程序

E.审查结果

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新版江苏省南京监理工程师质量投资进度控制在线模拟考试考题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法，每种办法都包括简明说明、评审因素和标准的附表和正文。附表由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制和填写。正文包括4部分:(1)审查方法；(2)审查标准，包括初步审查标准、详细审查标准，以及评分标准(有限数量制)；(3)审查程序，包括初步审查、详细审查、资格预审申请文件的澄清，以及评分(有限数量制)；(4)审查结果。

第118题:工程施工过程中，处理质量事故的依据有()。

A.相关法律法规

B.有关合同文件

C.质量事故实况资料

D.有关工程定额

E.有关工程设计文件

正确答案:查看最佳答案

第119题:对公证的合同效力，描述正确的一项是()。

A.公证的效力高于鉴证的效力

B.鉴证的效力高于公证的效力

C.公证的文书应当作为人民法院认定事实的依据

D.公证的文书人民法院应当审查确定其效力

E.公证的文书具有强制执行的效力

正确答案:查看最佳答案