2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？

时光如流水一般，一去不返。分别一 年，不知你是否过的还好，也许还是那样!眼看考试就要来了，向前看，相信自己，我会在远方为你送去最真挚的祝福，付出就会有收获的!放松心情，去迎接挑战，我相信你，你一定是最出色的!这样看来，许多人都在找《2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？》，马尔顿曾经说过，坚强的信心，能使平凡的人做出惊人的事业。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 这样看来，珍惜每一次考试可以使生命变的更有价值。能那么认真找到这个页面的呢，是十分值得表扬的，那开始我们复习！

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:组织持续发展的关键是()。

A.传承.改进和创新

B.以人为本

C.系统管理

D.远见卓识的领导

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于施工与管理不到位的是()。

A.转包.挂靠

B.无证施工

C.挡土墙不按图设滤水层

D.边设计.边施工

正确答案:查看最佳答案

第2题:()适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计一招标-建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。

A.新红皮书

B.红皮书

C.新黄皮书

D.绿皮书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“新红皮书”，适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计-招标-建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。

第3题:根据《标准设备采购招标文件》对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注()，以便装卸和搬运。

A.起吊点和平衡点

B.平衡点和支点

C.支点和重心

D.重心和起吊点

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对于超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注重心和起吊点以便装卸和搬运。

第4题:建设单位与银行签订贷款抵押合同时，不得用于抵押的财产是()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.土地所有权

D.正在使用的交通工具

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设用地使用权、正在建造的建筑物、正在使用的交通工具，均可抵押。

第5题:下列各项原则中，不属于项目监理机构组织没计原则的足()。

A.分工与协作统一

B.稳定性与适应性统一

C.权责一致

D.动态相关性

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《招标投标法实施条例》，投标申请人对资格预审文件有异议的，应在递交资格预审文件截止时间()日前由招标人提出。

A.7

B.5

C.3

D.2

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:投标申请人对资格预审文件有异议的，应在递交资格预审文件截止时间2日前由招标人提出

第7题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，一般不作为双方验收依据的是()。

A.合同约定的质量标准

B.施工合同对材料的要求

C.图纸、样品等证明文件

D.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

第8题:某建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当()。

A.认定合同有效

B.认定合同无效

C.认定合同成立

D.认定合同不成立

正确答案:查看最佳答案

第9题:合同法对合同纠纷解决的规定是()。

A.按照调解——仲裁——诉讼的步骤依次进行

B.调解.仲裁.诉讼可以任选

C.若达成了调解协议，不能再提起诉讼

D.只能通过仲裁解决

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:理论换算法的依据是()

A.风俗习惯

B.计量单位

C.监理工程师的决定

D.合同约定的换算

正确答案:查看最佳答案

第11题:关于货样买卖的规定描述错误的是()

A.货样买卖属于非即时买卖合同

B.当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。

C.当事人应当封存样品

D.买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量可不符合同种物的通常标准。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖、试用买卖、分期交付买卖和分期付款买卖等。货样买卖，是指当事人双方按照货样或样本所显示的质量进行交易。凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

第12题:下列选项中，不属于招标准备工作的是()。

A.招标资格与备案

B.确定招标方式

C.资格审查

D.发布招标公告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:在设计合同履行过程中，由于不可抗力因素致使合同无法履行时，()。

A.应按国际通用标准处理

B.双方应及时协商处理

C.应按无效合同处理办法处理

D.应按国家示范文本进行处理

正确答案:查看最佳答案

第14题:FIDIC《施工合同条件》规定，如果工程或某区段未能通过竣工检验，承包商对缺陷进行修复和改正后，()。

A.在相同条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验

B.在降低条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验

C.在增加条件下重复进行此类未通过的试验和对任何相关工作的竣工检验

D.直接通过竣工检验

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，模板支架高度指的是()。

A.模板支架立杆底到新浇筑混凝土上表面的距离

B.模板支架立杆底到新浇筑混凝土下表面的距离

C.模板支架立杆顶到新浇筑混凝土上表面的距离

D.模板支架立杆顶到新浇筑混凝土下表面的距离

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:"建筑工程一切险"承担保险责任的范围不包括()。

A.错误设计引起的费用

B.火灾

C.地震

D.地面下陷下沉

正确答案:查看最佳答案

第17题:下列关于建设工程合同管理的基本方法说法错误的是()。

A.市场经济条件下，要求我们在管理建设工程合同时要严格依法进行管理

B.建设工程合同管理工作，应当作为建设行政管理部门的管理内容之一

C.建设工程合同当事人内部不需要建立合同管理机构

D.合同管理目标，是指合同管理活动应当达到的预期结果和最终目的

正确答案:查看最佳答案

第18题:设计施工总承包模式与施工承包模式相比主要优点是有利于()。

A.业主选用指定的分包商

B.吸引更多的投标人竞标

C.发包人对承包人的监督和检查

D.减少承包人的索赔

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:设计施工总承包合同的特点包括:优点(1)单一的合同责任(2)固定工期、固定费用(3)可以缩短建设周期(4)减少设计变更(5)减少承包人的索赔；缺点(1)设计不一定是最优方案(2)发包人对承包人项目实施的监督和检查力度减弱。

第19题:对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于()。

A.2家

B.3家

C.5家

D.没有限制

正确答案:查看最佳答案

第20题:采购方验收运抵施工现场的钢管时，适宜检验供货数量的方法是()。

A.化学分析

B.理论换算法

C.经验鉴别法

D.物理试验

正确答案:查看最佳答案

第21题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《协议书》内容的是()。

A.工程质量标准

B.工期

C.工程变更

D.质量与安全

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:同一风险由不同的人识别，结果可能会有较人的差异。这表明风险识别具山.()。

A.主观性

B.个别性

C.复杂性

D.小确定性

正确答案:查看最佳答案

第23题:某工程项目招标过程中，甲投标人研究招标文件后，以书面形式提出质疑问题。招标人对此问题给予了书面解答，则该解答()。

A.只对甲投标人有效

B.对全体投标人有效，但无须发送给其他投标人

C.应发送给全体投标人，并说明问题来源

D.应发送给全体投标人，但不说明问题来源

正确答案:查看最佳答案

第24题:建设工程监理合同的标的是()。

A.货物

B.货币

C.服务

D.工程项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:设计合同明确约定解决合同争议的最终方式是()。

A.和解

B.调解

C.和解或诉讼

D.仲裁或诉讼

正确答案:查看最佳答案

第26题:钢结构焊缝质量检测，二级焊缝检验比例为()。

A.20%

B.40%

C.50%

D.100%

正确答案:查看最佳答案

第27题:施工合同履行中，无论监理人是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验，重新检验表明质量合格，则()。

A.发包人承担全部费用，并相应顺延工期

B.承包人承担全部费用，并相应顺延工期

C.发包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:以下概念说法错误的是()

A.投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。

B.保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。

C.投保人不可以为被保险人

D.受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投保人可以为被保险人

第29题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当碗扣式钢管支模架高度大于()m时，顶部和底部必须设置水平剪刀撑。

A.4.0

B.4.8

C.5.0

D.8.0

正确答案:查看最佳答案

第30题:公开招标存在缺点的核心是()。

A.招标时间长.费用高

B.评标工作量大

C.申请投标人较多

D.要设置资格预审程序

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:设计施工总承包模式下，承包人只可以索赔费用的是()

A.发包人要求中的错误

B.监理人的指示延误.错误

C.为他人提供方便

D.发包人原因影响涉及进度

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据FIDIC《施工合同条件》中对变更的规定，工程师发布的下列变更指示中，错误的是()。

A.改变设计图样中某建筑物的位置和尺寸

B.将承包范围内的部分施工任务交予其他承包商完成

C.增加与工程相关的必要附加工作

D.推迟承包商施工计划中部分工程的施工时间

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《民法典》的规定，履行地点不明确的，给付货币的，按照()的市场价格履行。

A.订立合同时履行地

B.在接收货币一方所在地

C.履行义务方所在地

D.履行合同时履行地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:委托工程监理是业主在工程()阶段的工作。

A.设汁

B.施工安装

C.建设准备

D.生产准备

正确答案:查看最佳答案

第35题:债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式为()。

A.保证

B.抵押

C.质押

D.留置

正确答案:查看最佳答案

第36题:以下关于设备监造中质量控制点设置，不恰当的是()。

A.调直处理过程应作为机械类部件的质量控制点

B.空载和负荷试验应作为机械类部件的质量控制点

C.仪表安装应作为电气自动化部件的质量控制点

D.部件组装过程应作为电气自动化部件的质量控制点

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:招标文件中的投标须知是为了()。

A.指导报价

B.签订合同

C.资质审查

D.评标的标准

正确答案:查看最佳答案

第38题:当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应按()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.履行合同时履行地

C.履行合同时订立地

D.订立合同时履行地

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，在合同计划方式中，()通常用于工期较长的施工合同。

A.单项价格合同

B.固定价格合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:合同相关各方应在合同实施过程中采用PDCA循环(计划一执行一检查-处置)方法定期进行合同跟踪诊断和纠偏，主要开展如下工作，工作顺序正确的是()(1)根据合同实施偏差结果制定合同纠偏措施或方案，并与其他相关方沟通协调配合(2)定期对合同实施中出现的偏差进行定性、定量分析，包括原因分析，责任分析以及实施趋势预测，通报合同实施情况及存在的问题(3)采用闭环管理的方法对识别出的偏差、问题及其纠偏、改进实施情况进行持续跟踪，直至落实完成。(4)对合同实施信息进行全面收集、分类处理，将合同实施情况与合同实施计划进行对比分析，查找合同实施中的偏差

A.(4)-(2)-(1)-(3)

B.(4)-(2)-(3)-(1)

C.(1)-(2)-(4)-(3)

D.(2)-(3)-(4)-(2)

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同相关各方应在合同实施过程中采用PDCA循环(计划一执行一检查-处置)方法定期进行合同跟踪诊断和纠偏，主要开展如下工作:(1)对合同实施信息进行全面收集、分类处理，将合同实施情况与合同实施计划进行对比分析，查找合同实施中的偏差(2)定期对合同实施中出现的偏差进行定性、定量分析，包括原因分析，责任分析以及实施趋势预测，通报合同实施情况及存在的问题(3)根据合同实施偏差结果制定合同纠偏措施或方案，并与其他相关方沟通协调配合(4)采用闭环管理的方法对识别出的偏差、问题及其纠偏、改进实施情况进行持续跟踪，直至落实完成。

第41题:设计招标文件的内容不包括()。

A.设计依据

B.工程项目应达到的技术指标

C.具体的工作量

D.项目限定的工作范围

正确答案:查看最佳答案

第42题:指定分包商由()指定或选定。

A.业主

B.承包商

C.设计单位

D.业主和承包商共同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:关于法人应当具备的条件的说法，正确的是()。

A.法人应在政府主管部门备案

B.法人应具有规定数额的经费

C.法人应有自己的组织机构

D.法人应抵押与经营规模相适应的财产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法人应当具备以下条件:①依法成立。法人的产生必须经过法定的程序，必须经过政府主管机关的批准或者核准登记:企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格。具有法人条件的事业单位、社会团体，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格；依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格。②有必要的财产或者经费。要求法人的财产或者经费必须与法人的经营范围或者设立目的相适应。③有自己的名称、组织机构和场所。④能够独立承担民事责任。教材P5-6。

第44题:以下属于建设单位在施工阶段质量控制的是()。

A.选择最佳建设方案

B.选择好勘察设计单位

C.保证图纸符合现场和施工实际条件

D.择优选择监理单位

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()。

A.罚金

B.利息

C.赔偿金

D.违约金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，应由设计人承担违约责任的情形是()。

A.因地下条件不利导致设计工作终止

B.设计文件未达到设计深度要求

C.设计人按合同约定分包多项设计工作

D.设计文件未被政府规划管理部门批准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A、D项由发包人承担责任。C项无违约情形。

第47题:根据FIDIC《施工合同条件》的要求，建筑工程一切险的投保人一般是()。

A.业主

B.建设工程的所有人

C.分包人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第48题:招标项目设有标底的，标底应当在()时公布。

A.公布招标公告

B.发售招标文件

C.开标

D.评标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:承发包双方人员的伤亡损失，由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和发包人分别各自

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于防水工程，错误的是()。

A.严禁在防水混凝土拌合物中加水

B.防水层平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计的85%

C.浴室墙面的防水层不得低于1500mm

D.桩头属于防水混凝土的节点部位

正确答案:查看最佳答案

第51题:甲公司与乙厂签订一份购买建筑材料的买卖合同，双方约定合同总价款为10万元，且甲公司须先行向乙厂交付定金。根据《担保法》，甲公司向乙厂交付定金不得超过()万元。

A.5

B.4

C.3

D.2

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。

第52题:某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由()提

A.发包人

B.设计单位

C.承包人

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第53题:施工合同示范文本规定，根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

第54题:一方当事人要求变更经济合同，经双方协商达成协议。但由于合同变更导致对方的经济损失应由()。

A.提出变更方承担

B.对方承担

C.双方平均分担

D.提出变更方按较大比例承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()。

A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任

C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出

正确答案:查看最佳答案

第56题:以下关于开始设计描述错误的是()

A.符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前5天向设计人发出开始设计通知

B.设计服务期限自开始设计通知中载明的开始设计日期起计算。

C.因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，发包人应当承担由此增加的费用和(或)周期延误。

D.因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出解除合同，发包人应当承担由此增加的费用和(或)周期延误。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:3.开始设计符合专用合同条款约定的开始设计条件的，发包人应提前7天向设计人发出开始设计通知。设计服务期限自开始设计通知中载明的开始设计日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和(或)周期延误。

第57题:采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:以下关于发包人审查设计文件，说法错误的是()

A.发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为设计人的设计文件已经通过发包人审查

B.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过15天。

C.审查的具体范围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。

D.发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应当给予配合

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天

第59题:根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金，数额不得超过招标项目估算价的2%。

第60题:根据《标准设计施工总承包合同》，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。

A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保

B.承包人.分包人及监理人应投保，发包人不需要投保

C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保

D.发包人.监理人.承包人和分包人均应投保

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人应为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求分包人也投保此项保险。发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此项保险。

第61题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款,合同材料的所有权和风险自()之日起由卖方转移至买方。

A.材料从卖方生产加工地出厂

B.买方将采购材料合同款全部支付给卖方

C.卖方按合同将材料在施工场地卸货后办理完收货清单

D.买方按合同约定对到场材料进行抽检并经检验合格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方。除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地卸货后将合同材料交付给买方。

第62题:在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程、合同业务有关的保密资料，这是()的义务。

A.设计人

B.监理人

C.承包人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第63题:某单位受业主委托与供应商签订木材供货合同时，事先必须从委托单位取得经批准的()后，签订的供货合同才对委托单位产生法律效力。

A.木材订货单

B.木材需求计划

C.委托授权书

D.履约保证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:采用《建设工程施工合同(示范文本)》订立合同的工程项目，建设工程一切险的投保人应为()。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人

正确答案:查看最佳答案

第65题:风险管理过程中，风险识别和风险评价是两个重要步骤。下列关于这两者的表述中，正确的是()。

A.风险识别和风险评价都是定性的

B.风险识别和风险评价都是定量的

C.风险识别是定性的，风险评价是定量的

D.风险识别是定量的，风险评价是定性的

正确答案:查看最佳答案

第66题:发包人逾期支付设计费应承担应支付金额()的逾期违约金。

A.2%

B.2%

C.5%

D.7%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:项目监理机构发现施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的，正确的处理方式是()。

A.专业监理工程师签发工程暂停令

B.总监理工程师签发工程暂停令

C.总监理工程师代表签发监理通知单

D.总监理工程师签发监理通知单

正确答案:查看最佳答案

第68题:建设项目施工规模在()万元人民币以上估算价的必须进行招标。

A.50

B.100

C.200

D.300

正确答案:查看最佳答案

第69题:建设行政主管部门通过对建设活动的监督，主要从质量和安全的角度对工程项目进行管理。其主要职责不包括()。

A.颁布规章

B.批准工程项目的建设

C.对建设活动实施监督

D.执行建设活动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，建设单位应当在施工招标文件中列出()，要求施工单位在投标时明确相应的安全管理措施。

A.危大工程专项施工方案

B.危大工程设计文件

C.危大工程监理细则

D.危大工程清单

正确答案:查看最佳答案

第71题:在合同期内或合同终止后，未征得有关方同意，不得泄露与本工程.合同业务有关的保密资料，这是()的义务。

A.设计人

B.监理人

C.承包人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第72题:施工合同履行过程中，为了保证承包人如期开始施工前的准备工作和开始施工，预付时间应不迟于约定的开工日期前()D。

A.7

B.14

C.28

D.34

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。

A.合同目的

B.索赔起因

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质

正确答案:查看最佳答案

第74题:无权代理行为属于()。

A.无效行为

B.可撒销的行为

C.效力待定的行为

D.可变更的行为

正确答案:查看最佳答案

第75题:施工合同示范文本通用条款规定，在施工过程中，因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误，应当按照()处理。

A.增加的费用由承包人承担，延误的工期不予顺延

B.增加的费用由承包人承担，延误的工期相应顺延

C.增加的费用由发包人补偿，延误的工期相应顺延

D.增加的费用由发包人补偿，延误的工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，墙体节能工程使用的粘结材料进场时，应对其()性能进行复验。

A.拉伸粘结强度

B.抗压强度

C.抗弯强度

D.抗剪强度

正确答案:查看最佳答案

第77题:关于设计招标内容的说法，正确的是()。

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。

第78题:关于合同效力的说法，正确的是()。

A.合同无效但仲裁条款可以有效

B.当事人不能通过约定让合同生效

C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力

D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:除专用合同条款另有约定外，勘察合同解释合同文件的优先顺序错误的是()

A.合同协议书优先中标通知书

B.投标函及投标函附录优先专用合同条款

C.通用合同条款优先发包人要求

D.勘察纲要优先勘察费用清单

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下:(1)合同协议书;(2)中标通知书;(3)投标函及投标函附录;(4)专用合同条款;(5)通用合同条款;(6)发包人要求;(7)勘察费用清单;(8)勘察纲要；(9)其他合同文件

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:下列关于施工合同中明确保险责任的说法正确的有()。

A.当施工采用平行发包的方式，一般由承包人投保

B.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致

C.承包人在通知监理人的前提下就可以变动保险合同条款

D.承包人负责投保时要承担办理保险的费用

E.施工合同各方要以各自的名义投保

正确答案:查看最佳答案

第81题:建设工程勘察合同(二)范本委托工作内容仅涉及岩土工程，它包括()。

A.取得岩土工程的勘察资料

B.水文地质勘察

C.工程测量

D.治理和监测工作

E.工程物探

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:下列关于美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本的说法正确的有()。

A.《施工合同通用条件》(A201)是施工期间所涉及各类合同文件的基础

B.A系列:雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本

C.B系列:雇主与建筑师之间合同的文本

D.B系列:建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

E.D系列:建筑师行业的有关文件

正确答案:查看最佳答案

第83题:监理人应完成的监理附加工作主要有()。

A.灾害消失后恢复施工前必要的监理准备工作

B.由于委托人原因，承包合同不能按期竣工而必须延长的监理工作时间

C.由于非监理人责任导致监理合同终止的善后工作

D.由于第三方原因，使监理工作增加了工作量

E.委托人要求监理人就施工中采用新工艺施工部分编制质量检测合格标准

正确答案:查看最佳答案

第84题:(1)根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有()。

A.投标人撤回已提交的投标文件

B.投标人撤销已提交的投标文件

C.投标人拒绝延长投标有效期

D.中标人拒绝订立合同

E.中标人拒绝提交履约保证金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。招标过程中出现下列情形之一时，招标人有权没收该投标人的投标保证金:投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履釣担保。参见教材P33。

第85题:施工合同的履约保证一般是由()向招标人出具履约保函或者保证书。

A.法人

B.银行

C.担保公司

D.公证机关

E.政府机关

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据有关规定，下列需要旁站的关键部位.关键工序有()。

A.地下室底板卷材防水细部处理

B.土方回填

C.地下连续墙钢筋笼绑扎

D.钢结构安装

E.装配式结构安装

正确答案:查看最佳答案

第87题:在下列()情形下，监理人可以向委托人发出终止合同的通知。

A.监理人在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付单据，而委托人未做出书面解释

B.暂停监理业务期限已超过三个月

C.暂停监理业务期限已超过半年

D.因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大

E.因不可抗力导致合同履行暂停

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:中标通知书发出后，其法律效力约束的对象有()。

A.招标代理机构

B.招标人

C.评标委员会

D.中标人

E.未中标的投标人

正确答案:查看最佳答案

第89题:某工程的基坑开挖深度为6米，其施工方案由专业承包单位编制，根据相关规定，以下关于该专项方案编制与审批，正确的是()。

A.该方案由施工总包单位技术负责人签字后报监理审核

B.该方案由施工总包单位技术负责人和基坑专业承包单位技术负责人签字后报监理审核

C.该方案应经专家论证通过

D.该方案应经建设单位审批

E.该方案在施工过程中变更的，应重新报专家论证

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作

B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行

C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人

D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷

E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)

第91题:根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有()。

A.施工工程或标段

B.工程结算方式

C.质量标准

D.合同组成文件

E.变更处理程序

正确答案:查看最佳答案

第92题:施工合同履行过程中，对监理单位质量行为的监督主要包括()。

A.现场监理采取旁站、巡视和平行检验等形式

B.制订监理规划，并按照监理规划进行监理

C.按照国家普遍性标准或操作工艺对分项工程或工序及时进行验收签认

D.监理的工程项目有监理委托手续及合同，监理人员资格证书与承担的任务相符

E.对现场发现的使用不合格材料、构配件、设备的现象和发生的质量事故，及时督促、配合责任单位调查处理

正确答案:查看最佳答案

第93题:工程设备开箱检验的内容包括()。

A.检查其是否符合设计文件规定的型号

B.检查其是否符合合同文件规定的厂家

C.检查其技术参数是否符合规范要求

D.检查图纸.说明书.配件是否齐全

E.检查建设单位是否在开箱记录上签字

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:根据英国NEC《工程施工合同》，关于风险预警机制早期警告的说法，正确的是()。

A.项目经理和承包商可以要求召开早期预警会议

B.早期预警会议应由雇主主持

C.可以邀请地方行政机关代表参加会议

D.项目经理应对会议作出的决定记录在案，会后发给承包商

E.承包商未对某事件发出早期警告的，可适当减少承包商应得的补偿

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，模板支撑系统的监测内容应包括()等。

A.架体基础变形

B.立杆垂直度

C.水平挠度

D.立杆轴力

E.扣件拧紧程度

正确答案:查看最佳答案

第96题:构成对招标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括()。

A.招标广告

B.合同条件

C.技术规范

D.图纸和技术资料

E.对投标人质疑的书面解答

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:根据《标准施工合同》，关于工程竣工和缺陷责任期的说法，正确的有()。

A.监理人应负责照管竣工验收合格后承包人移交的单位工程

B.单位工程验收成果应作为全部竣工验收申请报告附件

C.施工合同付款的最终结清应在缺陷责任期终止证书签发后进行

D.发包人应在工程竣工验收合格后向承包人返还剩余的质量保证金

E.实际竣工日以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。移交后的单位工程由发包人负责照管。工程接收证书中，以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。缺陷责任期(包括延长的期限)终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清。详见教材第100-102页。

第98题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，复合地基施工结束后，应进行的检验内容有()。

A.桩身强度

B.桩体密实度

C.桩位.桩顶标高

D.复合

E.土方压实度

正确答案:查看最佳答案

第99题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人应当将委托的()以书面形式通知承包人。

A.监理单位名称

B.监理单位地址

C.工程师的姓名

D.监理内容

E.监理权限

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当存在下列()情况时，应对模板支撑架进行预压或监测。

A.承受重载或设计有特殊要求时

B.特殊支撑结构

C.地基为不良的地质条件

D.搭设高度超过8米

E.搭设高度超过4米

正确答案:查看最佳答案

第101题:关于设计招标项目评标的说法，正确的有()

A.通常采用综合评估法

B.技术标与商业标同时进行评审

C.不对投资估算进行评审

D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容

E.评标委员会无权对投标人进行资格审查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。建设工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分。评审的内容大致可以归纳为以下五个方面:(1)设计方案的优劣，评审内容主要包括总体布置的合理性等(2)投入、产出经济效益比较，主要涉及投资估算是否超过限制等(3)设计进度快慢(4)设计资历和社会信誉(5)报价的合理性。

第102题:《建设工程施工合同(示范文本)》由()组成。

A.建设工程施工合同条件

B.建设工程施工合同通用合同条款

C.建设工程施工合同专用合同条款

D.建设工程施工合同使用说明

E.建设工程施工合同协议书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程提前竣工时，发包人与承包人签署的提前竣工协议应包括的内容有()。

A.承包人修订的进度计划和赶工措施

B.发包人提出的工期提前的要求

C.承包人提出的工期变更索赔申请

D.发包人提供的条件和追加的合同价款

E.提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果发包人根据实际情况要求承包人提前竣工，应与承包人协商达成提前竣工协议。协议的内容应包括:(1)承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施；(2)发包人应提供的条件；(3)所需追加的合同价款；(4)提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等。

第104题:合同生效应当具备的条件是()

A.当事人具有相应的民事权利能力

B.当事人具有相应的民事行为能力

C.意思表示真实

D.违反社会公共利益

E.不违反法律法规

正确答案:查看最佳答案

第105题:以下属于详细评审标准和评审因素的有()

A.单价遗漏

B.付款条件

C.响应性评审标准

D.形式评审标准

E.资格评审

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:详细评审标准和评审因素一般包括单价遗漏，付款条件等。其余选项属于初步评审标准

第106题:关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法，正确的有()。

A.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价

B.长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准

C.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

D.基准日期后，因法律政策、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款

E.基准日期即为投标截止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格。基准日期后，因法律法规、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款。基准日期为投标截止日前第28天。

第107题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于土方开挖正确的有()。

A.开挖面上临时边坡坡率不宜大于1:15

B.机械挖土应避免对工程桩产生不利影响

C.挖土完毕应及时进行基础结构施工，严禁基坑长时间暴露

D.运输车辆进入基坑作业，应采取措施保证坡道稳定，坡道斜率不宜大于1:8

E.基坑平面尺寸较大时，由施工单位确定分区跳挖方案后实施

正确答案:查看最佳答案

第108题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),起重吊装专项施工方案的内容主要包括()。

A.工程概况

B.电源设置

C.起重机械设备安装位置平面.立面图和安装作业范围平面图

D.起重机械设备技术参数.主要零部件外形尺寸和重量

E.应急预案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:根据有关规定，试验室管理制度应包括()。

A.试验室的资质等级及试验范围

B.试验人员工作记录

C.试验人员资格证书

D.外委试验管理制度

E.样品管理制度

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据代理权产生的依据不同，代理可分为()。

A.招标代理

B.委托代理

C.法定代理

D.追加代理

E.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第111题:《招标投标法》规定必须进行招标的建设工程项目包括()。

A.小型建筑设施

B.私人投资的别墅

C.国家融资的项目

D.公众安全项目

E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，承包商代表在应付款日之前及时将扣发或缓发分包工程款的理由通知分包商后便不承担逾期付款责任的情况包括()。

A.工程师不认可分包商报表中的某些款项

B.业主拖延支付给承包商经过工程师签证后的应付款

C.分包商与承包商或与业主之间因涉及工程量或报表中某些支付要求发生争议

D.由于承包商原因导致的逾期支付的分包款

E.工程师认可分包商报表中的某些款项

正确答案:查看最佳答案

第113题:下列属于发包人违约或者是应当由发包人承担的风险有()。

A.不可抗力

B.设计变更和工程量增加

C.建设工程质量不合格

D.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件

E.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8h

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当多台电焊机在同一场地作业时，以下操作正确的有()。

A.电焊机相互间距不应小于600mm

B.应同时启动

C.应使三相负载保持平衡

D.多台焊机的接地装置不得串联

E.电焊机已装设漏电保护器的可以不做保护接零

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括()。

A.事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误

B.造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任

C.造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错

D.按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知

E.按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告

正确答案:查看最佳答案

第116题:下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是()。

A.合同责任单一

B.有利于发包人对承包人的监督和检查

C.固定工期、固定费用

D.减少承包人的索赔

E.可以缩短建设周期

正确答案:查看最佳答案

第117题:委托监理合同中赋予监理人的权利包括()。

A.终止合同的权利

B.完成监理任务后获得酬金的权利

C.负责合同的协调管理工作

D.对监理合同转让和分包的监督

E.合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制，到底有多容易考过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:下列选项中，属于招标公告主要内容的有()。

A.招标条件

B.项目概况与招标范围

C.投标人资格要求

D.投标人须知

E.资格预审公告

正确答案:查看最佳答案

第119题:在设备采购招标中，综合评标价法除需考虑投标报价之外还需考虑的因素有()。

A.付款金额

B.运输费用

C.交货期

D.售后服务

E.生产能力

正确答案:查看最佳答案