2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析

我们该怎么找到《2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析》？富兰克林曾经说过，读书是易事，思索是难事，但两者缺一，便全无用处。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 这样看来，知识是取之不尽，用之不竭的。只有最大限度地挖掘它，才能体会到学习的乐趣。既然如此，我们就废话少说，那开始我们就来做题吧！最后的祝福:努力吧! 不管结果怎样，经历过，总会有结果的!考试的朋友们，为你们祝福，也为自己祈祷!愿梦开始的地方，也是梦想实现的地方!嗯嗯，加油，嗯，加油!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于设计招标内容的说法，正确的是()。

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。设计招标文件中仅提出设计依据.工程项目应达到的技术指标.项目限定的工作范围.项目所在地的基本资料.要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。参见教材P46。

第1题:FIDIC《施工合同条件》通用条件规定，承包商应按照合同的要求建立一套()，以保证施工符合合同要求。

A.进度管理体系

B.变更管理体系

C.质量管理体系

D.进度款的支付管理体系

正确答案:查看最佳答案

第2题:下列引起合同法律关系产生.变更与消灭的法律事实仲裁，属于“行为”的是()。

A.因国际禁运解除进口设备运输合同

B.因战争导致在建工程合同工期延长

C.因建设意图g改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围

D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同

正确答案:查看最佳答案

第3题:设计工作正式开始前，发包人预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同履行过程中进行阶段支付时，发包人()。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回

C.每次阶段支付时均不许扣减定金

D.每次阶段支付时可将一定比例定金冲抵部分设计费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下()。

A.没有代理权而为的代理行为

B.超越代理权而为的代理行为

C.在代理人授权范围内的代理

D.代理权终止后的代理行为

正确答案:查看最佳答案

第5题:无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标，下列关于两阶段招标的说法，正确的是()。

A.第一阶段投标的实施方案允许附带报价

B.两阶段招标必须采用公开招标

C.第一阶段投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”

D.第二阶段属于工程项目实施方案选择阶段

正确答案:查看最佳答案

第6题:合同相关各方应在合同实施过程中采用PDCA循环(计划一执行一检查-处置)方法定期进行合同跟踪诊断和纠偏，主要开展如下工作，工作顺序正确的是()(1)根据合同实施偏差结果制定合同纠偏措施或方案，并与其他相关方沟通协调配合(2)定期对合同实施中出现的偏差进行定性、定量分析，包括原因分析，责任分析以及实施趋势预测，通报合同实施情况及存在的问题(3)采用闭环管理的方法对识别出的偏差、问题及其纠偏、改进实施情况进行持续跟踪，直至落实完成。(4)对合同实施信息进行全面收集、分类处理，将合同实施情况与合同实施计划进行对比分析，查找合同实施中的偏差

A.(4)-(2)-(1)-(3)

B.(4)-(2)-(3)-(1)

C.(1)-(2)-(4)-(3)

D.(2)-(3)-(4)-(2)

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同相关各方应在合同实施过程中采用PDCA循环(计划一执行一检查-处置)方法定期进行合同跟踪诊断和纠偏，主要开展如下工作:(1)对合同实施信息进行全面收集、分类处理，将合同实施情况与合同实施计划进行对比分析，查找合同实施中的偏差(2)定期对合同实施中出现的偏差进行定性、定量分析，包括原因分析，责任分析以及实施趋势预测，通报合同实施情况及存在的问题(3)根据合同实施偏差结果制定合同纠偏措施或方案，并与其他相关方沟通协调配合(4)采用闭环管理的方法对识别出的偏差、问题及其纠偏、改进实施情况进行持续跟踪，直至落实完成。

第7题:关于提前或者部分履行合同的说法中，不正确的是()。

A.提前或者部分履行合同会给债权人行使权利带来困难或者增加费用

B.提前履行是指债务人在合同规定的履行期限到来之前就开始履行自己的义务

C.部分履行是指债务人没有按照合同约定履行全部义务而只履行了自己的一部分义务

D.债权人可以拒绝债务人提前或部分履行债务，由此增加的费用由债权人承担

正确答案:查看最佳答案

第8题:设计招标中，对人员技术力量审查的说法错误的是()。

A.人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力

B.各类设计人员的专业覆盖面

C.人员数量、各类职称人员的比例

D.各类设计人员的从业年限

正确答案:查看最佳答案

第9题:招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由()承担责任。

A.招标代理机构

B.招标监管部门

C.投标人

D.招标人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:根据代理的特征，被代理人对代理行为承担民事责任。招标代理过程中的被代理人是招标人。

第10题:依据《民法典》的规定，一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同属于()。

A.效力待定合同

B.可撤销合同

C.可变更合同

D.无效合同

正确答案:查看最佳答案

第11题:建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑()因素。

A.设备性能

B.付款条件

C.运输费用

D.技术服务和培训

正确答案:查看最佳答案

第12题:设计工作正式开始前，委托方预先给付设计单位的一笔拨款在合同内规定为定金。合同履行过程中进行阶段支付时，委托方()。

A.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回

B.按定金总额除以合同约定的阶段支付次数的平均值扣回

C.每次阶段支付时均不许扣减定金

D.每次阶段支付时可将一定比例金冲抵部分设计费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:施工合同履行中，若承包人提出使用专利技术，应首先取得()认可，然后由承包人负责办理手续并承担有关费用。

A.发包人

B.监理人

C.专利权人

D.专利管理机关

正确答案:查看最佳答案

第14题:对于技术复杂专业性强的项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可有由()直接确定评标专家。

A.招投标鉴定机构

B.上级主管部门

C.招标代理机构

D.招标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:技术复杂专业性强的项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可有由招标人直接确定评标专家。

第15题:工程施工合同主要选项条款是对核心条款的补充和细化，使用者应根据需要选择适用的条款。对于主要选项条款，可在如下6个不同合同计价模式中选择一个适用模式(且只能选择一项)将其纳入合同条款之中，以下说法错误的是()

A.选项E.带有分项工程表的标价合同B.选项

B.选项B.带有工程量清单的标价合同C.选项

C.选项C.带有分项工程表的目标合同D.选项

D.选项D.带有工程量清单的目标合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:主要选项条款是对核心条款的补充和细化，使用者应根据需要选择适用的条款。对于主要选项条款，可在如下6个不同合同计价模式中选择一个适用模式(且只能选择一项)，将其纳入合同条款之中:选项A.带有分项工程表的标价合同;选项B.带有工程量清单的标价合同;选项C.带有分项工程表的目标合同;选项D.带有工程量清单的目标合同;选项E.成本补偿合同;选项F.管理合同。

第16题:经过鉴证的合同()。

A.人民法院应当作为认定事实的依据

B.该合同具有法律约束力

C.该合同具有强制执行的效力

D.人民法院仍需进行质证，审查确定其效力

正确答案:查看最佳答案

第17题:《建设工程设计合同(示范文本》规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由()提供。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.设计单位

正确答案:查看最佳答案

第18题:以下关于项目监理机构处理工程质量事故的说法，正确的是()。

A.签发监理通知单，要求施工单位及时处理

B.签发工程暂停令，暂停与其关联部位的施工

C.签发监理报告，向政府主管部门报告

D.签发工作联系单，要求施工单位及时处理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:施工合同履行过程中，不属于不可抗力的是()。

A.战争

B.动乱

C.爆炸

D.洪水

正确答案:查看最佳答案

第20题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定的设计变更范畴不包括()。

A.增加合同中约定的工程量

B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施

C.改变承包人原计划的工作顺序和时间

D.更改工程有关部分的标高

正确答案:查看最佳答案

第21题:施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是()。

A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认

C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价

D.将该投标文件直接作废标处理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:施工合同履行过程中，中间竣工工程的范围和竣工时间，由()在专用条款内约定。

A.监理人

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《标准设计施工总承包招标文件》工程缺陷期自()起计算。

A.工程施工验收合格日期

B.工程投入使用日期

C.工程实际竣工日期

D.工程正式移交日期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程缺陷期自实际竣工日期起计算

第24题:某顷目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。

A.工期和经济损失由承包人承担

B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期

C.顺延合同工期，不补偿经济损失

D.补偿经济损失并顺延合同工期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:人民法院应当在受理撤销裁决申请之EL起()内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。

A.15天

B.30天

C.2个月

D.6个月

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，吊篮在同一施工现场进行二次移位安装后，()。

A.应重新进行验收

B.应重新进行论证

C.应重新检测安全锁

D.可直接使用

正确答案:查看最佳答案

第27题:施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，()。

A.由承包人负责，费用由承包人承担

B.由发包人负责，费用由发包人承担

C.由承包人负责，费用由发包人承担

D.由发包人负责，费用由承包人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，关于设计成果的说法，错误的是()。

A.设计概算不得超过合同约定的设计限额

B.设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料

C.设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准

D.设计标准不得高于国家或行业规定的强制性

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，总监理工程师超过()天不能履行职责的，应委派代表在许可范围内代行其职责。

A.2

B.3

C.5

D.7

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

第30题:以下关于质量记录资料管理，错误的是()。

A.工程材料质量记录应纳入质量记录资料管理

B.施工现场质量管理检查记录应纳入质量记录管理

C.不合格项的报告.通知及处理资料可不纳入质量记录资料管理

D.质量记录资料应真实.完整.齐全

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:根据《招标投标法》，应由()确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。

第32题:某生产厂房项目由厂房.办公楼等构成，按建设单位项目的划分批次，办公楼属于()。

A.专业工程

B.单项工程

C.单位工程

D.分部工程

正确答案:查看最佳答案

第33题:决定保险成本的最主要因素是()。

A.资金的时间价值

B.保险机制

C.保险费率

D.保险人的信誉

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:依据《民法典》，()是标的的内在品质和外观形态的综合指标。

A.数量

B.质量

C.履行的方式

D.价款或者报酬

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于脚手架工程，不正确的是()。

A.台风地区脚手架设计应考虑台风时的风荷载

B.脚手架支设在屋面.雨棚.阳台等悬譬构件时，应对其结构安全性进行验算

C.脚手架基础影响范围内可进行挖掘作业

D.脚手架搭设材料使用前应进行抽样检测

正确答案:查看最佳答案

第36题:监理招标宜采用的招标方式为()。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.监理规划或大纲竞选

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是()。

A.合同尚未成立

B.缔约一方受有损失

C.缔约当事人有过错

D.违反先合同义务

正确答案:查看最佳答案

第38题:一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()个月。

A.3

B.6

C.12

D.24

正确答案:查看最佳答案

第39题:关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是()。

A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判

B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定

C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担

D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指()。

A.单方宣布合同终止

B.请求政府行政主管部门授予撤销权

C.请求仲裁机构撤销债务人行为

D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为

正确答案:查看最佳答案

第41题:下列关于建设施工合同中工期的表述，错误的是()。

A.在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数

B.如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数

C.在中标通知书中应注明发包人接受的投标工期

D.合同内发包人要求分阶段移交的单项工程或部分工程，在专用条款内还需明确约定中间交工工程的范围和竣工时间

正确答案:查看最佳答案

第42题:FIDIC《施工合同条件》规定，设置缺陷通知期的目的是为了()。

A.证明承包商的施工工艺达到了合同规定的标准

B.判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工

C.考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求

D.确定业主应保证履行给承包商付款的义务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:公开招标是指()。

A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标

C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为

D.有限招标

正确答案:查看最佳答案

第44题:索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交()。

A.索赔意向通知

B.索赔报告

C.施工现场的记录

D.索赔依据

正确答案:查看最佳答案

第45题:甲建设单位和乙施工单位签订施工合同，因为其中某部分施工的工作内容专业技术较强，甲建设单位将这部分工作发包给指定分包商丙，委托丁监理单位对该工程进行监理，指定分包商丙应该与()签订分包合同。

A.甲

B.乙

C.了

D.甲和乙均可

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则()

A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润

B.承包人承担费用和延误的工期

C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润

D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期

正确答案:查看最佳答案

第47题:工程师有权处理的索赔是()。

A.承包商依据合同条款提出的索赔

B.承包商依据其他法律文书提出的索赔

C.承包商提出的道义索赔

D.承包商无合法理由延误竣工对业主的违约赔偿

正确答案:查看最佳答案

第48题:工程中常见的一类索赔是()。

A.合同被迫终止的索赔

B.意外风险和不可预见因素索赔

C.工程延误索赔

D.工程变更索赔

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:《民法典》规定，应当先履行合同的一方有可能丧失履行债务能力的行为，则可以()。

A.撤销合同

B.变更合同

C.解除合同

D.中止合同

正确答案:查看最佳答案

第50题:某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()。

A.工期顺延，给予经济补偿

B.工期不予顺延，给予经济补偿

C.工期顺延，不给经济补偿

D.工期不予顺延，不给经济补偿

正确答案:查看最佳答案

第51题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015，落地式卸料平台的高度不宜大于()m，立杆间距不应大于()m，步距不应大于18m。

A.8，1.2

B.10，1.2

C.8，1.5

D.10，1.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:下列各项活动中，()属于工程建设监理。

A.质量.工期.投资控制

B.质量.工期.施工成本控制

C.制定设计文件并对设计目标控制

D.确定工程项目总目标

正确答案:查看最佳答案

第53题:下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是()。

A.按合同的约定承担工程项目的设计.招标.采购.施工.试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任

B.可以是独立承包人，也可以是联合体

C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同

D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对于联合体承包人，发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合体各成员全面履行合同。

第54题:由于建筑生产的单件性.流动性，要严防出现系统性因素的质量变异，这是因为工程质量具有()的特点。

A.影响因素多

B.质量波动大

C.终检局限性

D.质量隐蔽性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，吊篮内的作业人员不得超过()人。升降作业时其他人员不得在吊篮内停留。

A.4

B.3

C.2

D.1

正确答案:查看最佳答案

第56题:关于货样买卖合同的说法，正确的是()。

A.货样买卖属于即时买卖合同

B.货样买卖应当封存样品

C.样品是交付标的物时的质量参考

D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:货样买卖属于非即时买卖合同。凭样品买卖的当事人应当封存样品，出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同。买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。

第57题:要约人要撤销要约，撤销要约通知应在()到达对方。

A.要约到达对方之前

B.对方发出承诺之前

C.对方承诺要达要约人之前

D.对方承诺生效之后

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.指定代理

D.职务代理

正确答案:查看最佳答案

第59题:业主投保“建设工程一切险”时，他应在保险合同上列明()为被保险人。

A.业主和承包商

B.监理工程师

C.业主

D.承包商

正确答案:查看最佳答案

第60题:为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行()招标由中标的设计单位承担该任务。

A.勘察

B.施工图设计

C.技术设计

D.初步设计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:根据《招标投标法》，投标人可以在()期间撤回标书并收回投标保证金。

A.收到中标通知书至签订合同

B.评标结束至确定中标人

C.开标至评标结束

D.提交标书至投标截止时间

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)太阳能光热系统辅助加热设备为电直接加热器时，应加装的保护装置是()。

A.防漏电.防干烧保护装置

B.防漏电.防漏水保护装置

C.防漏水.防于烧保护装置

D.防漏电.防雷击保护装置

正确答案:查看最佳答案

第63题:建设单位在()合同中承担了项目的全部风险。

A.单价

B.总价可调

C.总价不可调

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:根据《担保法》，不能作为质押担保的是()。

A.建设用地使用权

B.股权

C.注册商标专用权

D.专利权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可以用以质押的财产包括动产和权利。A项属于不动产，B.C.D项均属于权利。

第65题:某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则()。

A.如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励

B.如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励

C.如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任

D.如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

第66题:对于具有持续影响的索赔事件，承包人提出索赔要求的方式正确的是()。

A.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书

B.在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

C.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔意向通知书，并且在发出最终索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书

D.按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，在索赔事件影响结束后的28天内，向监理人递交最终索赔通知书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:关于建设工程代理行为的终止，下列说法正确的是()。

A.代理人死亡，委托代理终止，但被代理人死亡则不一定终止

B.在建设工程活动中，任何一方的法人终止，代理关系均随之终止

C.委托代理中，被代理人有权单方取消委托，但代理人不能单方辞去委托

D.法律规定委托代理当事人任何一方取消委托代理时，必须对方同意为前提，并以通知到对方时，代理权即行消灭

正确答案:查看最佳答案

参考解析:1、委托代理关系的终止委托代理关系可因下列原因终止:(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托；(3)代理人丧失民事行为能力；(4)代理人或者被代理人死亡；(5)作为代理人或者被代理人的法人、非法人组织终止。

第68题:某设备制造工程合同中按市场价格对合同价格作出了约定，在履行合同时，发现某部分工程价款约定不明，则应()。

A.按照履行合同时，工程所在地的市场价格结算

B.按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付

C.按照订立合同时，发包人所在地的市场价格支付

D.按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算

正确答案:查看最佳答案

第69题:通常用于紧急工程施工的是()计价方式的施工合同。

A.固定价格

B.可调价格

C.固定总价

D.成本加酬金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:按照施工合同文本的规定，()是承包人应当完成的工作。

A.使施工场地具备施工条件

B.提供施工场地的地下管线资料

C.做好施工现场地下管线的保护工作

D.组织设计交底

正确答案:查看最佳答案

第71题:若要对工程组织等节奏流水施工，其基本条件是()。

A.各施工段工程量基本相等

B.各施工队作业人数相等

C.各施工段的面积基本相等

D.各施工段所用机械相同

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),扣件式钢管脚手架架体高度超过()且有风涡流作用时，应采取抗上升翻流作用的连墙措施。

A.40m

B.36m

C.24m

D.18m

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是()。

A.有大量的隐蔽工程

B.施工中未及时进行质量检查

C.工程质量的评价方法具有特殊性

D.工程质量具有较大的波动性

正确答案:查看最佳答案

第74题:由发包人采购承包人安装的设备，试车检验发现设备制造质量较差需更换，则该事件的处理方式应为()。

A.发包人拆除不合格设备

B.发包人负责更换

C.发包人重新安装

D.合同工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第75题:建设工程施工合同履行中，发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由()。

A.发包人负责检查试验，并承担相应费用

B.承包人负责检查试验，并承担相应费用

C.承包人负责检查试验，费用由发包人负责

D.发包人负责检查试验，费用由承包人负责

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:甲.乙双方签订合同时，丙方向甲方提供合同担保。履行过程中，甲.乙双方通过协商对合同做了重要变更，但甲方未将变更事项通知丙方。合同部分履行后，甲方的严重违约行为导致乙方与其解除合同。对变更事项中损失部分的处理原则是由于()。

A.甲方未将变更事项通知丙方，该损失由甲.乙双方承担

B.甲方未将变更事项通知丙方，丙方赔偿该部分损失的一半

C.丙方提供了合同担保，应承担全部赔偿责任

D.甲方未将变更事项通知丙方，丙方对该部分损失不承担保证责任

正确答案:查看最佳答案

第77题:关于评标、决标阶段的工作程序，下列说法错误的是()。

A.如果投标人代表未到场，也要开启其投标书，进行评标

B.设有标底的，公布标底

C.按照宣布的开标顺序当众开标

D.检查投标文件的密封情况

正确答案:查看最佳答案

第78题:在没有乙建筑公司委托的情况下，甲某却以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥。下列说法中，正确的说法是()。

A.甲某的行为属无权代理，该合同无效

B.甲某的行为属表见代理，该合同有效

C.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，该合同才成立

D.水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权，如果乙建筑公司不支村水泥货款，甲某就要承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:监理人指示变更是指()。

A.直接指示变更和与承包人协商后变更

B.直接指示变更和承包人申请变更

C.与承包人协商变更和承包人申请变更

D.承包人要求变更和与承包人协商变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(二)监理人指示变更监理人根据工程施工的实际需要或发包人要求实施的变更，可以进一步划分为直接指示的变更和通过与承包人协商后确定的变更两种情况。1.直接指示的变更直接指示的变更属于必须实施的变更，如按照发包人的要求提高质量标准、设计错误需要进行的设计修改、协调施工中的交叉干扰等情况。此时不需征求承包人意见，监理人经过发包人同意后发出变更指示要求承包人完成变更工作。2.与承包人协商后确定的变更此类情况属于可能发生的变更，与承包人协商后再确定是否实施变更，如增加承包范围外的某项新增工作或改变合同文件中的要求等。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)当基坑出现下列情况()之一时，应提高监测频率。

A.监测数据变化平稳

B.监测数据达到报警值

C.监测数据变化较大或速率显著加快

D.周边地面突发较大沉降或出现严重开裂

E.基坑工程发生事故后重新组织施工

正确答案:查看最佳答案

第81题:合同公证与鉴证的相同点包括()等。

A.效力相同

B.都实行自愿申请原则

C.适用范围相同

D.内容和范围相同

E.目的都是为了证明合同的合法性与真实性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:下列对设计人员设计错误的处理，正确的是()。

A.由于设计人员错误造成损失，设计人应负责采取补救措施，应免收直接受损失部分的设计费

B.由于设计人员错误造成损失，设计人采取补救措施的，设计费不变

C.损失严重的，应向发包人支付赔偿金

D.范本中规定赔偿责任按工程实际损失的百分率计算，写入相关条款

E.赔偿金累计总额应不超过设计费用

正确答案:查看最佳答案

第83题:关于专业施工分包人权利义务的说法，正确的有()

A.分包人应当按照固定计件单价取得劳务报酬

B.分包人为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械办理保险，并支付保险费用

C.分包人不需要单独编制施工组织设计，可以根据承包人制定的施工组织设计施工

D.分包人对分包工程的质量缺陷承担修复责任

E.分包人在施工现场接受承包人的管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工专业分包人的收入规定为分包合同价格；分包人独立承担分包工程的实施风险，必须为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用；分包人应编制分包工程的施工组织设计和进度计划，报承包人批准后执行，承包人负责整个施工场地的管理工作；分包工程通过竣工验收后，分包人对分包工程仍需承担质量缺陷的修复责任。选项A、C是关于施工劳务分包的表述。

第84题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于承包人的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人必须是联合体

B.联合体协议经发包人确认后作为合同附件

C.合同履行过程中，监理人仅与联合体牵头人联系

D.承包人不得擅自改变联合体组成和修改联合体协议

E.联合体组成和内部分工是重要的评标内容

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:根据《招标投标法实施条例》，对于属于依法必须公开招标范围内的项目，可以采取邀请招标的情形有()。

A.工期较长的

B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的

D.需要采用两阶段招标的

E.实施工程总承包的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《招标投标法实施条例》的规定依法必须进行招标的项目，应当采用公开招标。但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

第86题:以下ISO质量管理体系质量管理原则中，正确的有()。

A.以顾客为关注焦点

B.改进

C.全员参与

D.领导作用

E.结果导向

正确答案:查看最佳答案

第87题:勘察合同履行中，由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人应承担的责任包括()等。

A.补偿发包人来回的进出场费和调遣费

B.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算

C.费用按实际延误的工日乘以延时费率计算

D.工期按实际延误的工日顺延

E.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:在工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程垫支保证

正确答案:查看最佳答案

第89题:编制设计要求文件应兼顾的事项有()。

A.严格性

B.完整性

C.灵活性

D.现代性

E.经济性

正确答案:查看最佳答案

第90题:在FIDIC合同条件中，工程移交证书的主要作用()。

A.指明竣工日期

B.转移工程照管责任

C.颁发证书日就是缺陷责任期起始日

D.作为办理竣工结算的依据

E.表明施工合同的终止

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:关于支付违约金的相关叙述中，正确的是()。

A.违约金与赔偿损失可以同时采用

B.如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任

C.约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

D.约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少

E.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法

正确答案:查看最佳答案

第92题:为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料和文件包括()。

A.设计方案

B.规划许可文件

C.工程勘察资料

D.限额设计要求

E.高于设计规范要求的标准

正确答案:查看最佳答案

第93题:以下属于质量数据波动系统性因素的有()。

A.气温突然下降

B.测量出现微小误差

C.工人违规操作

D.机械设备长期过度磨损

E.钢筋未经验收投入使用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:施工中若发包人出于某种考虑要求提前竣工，()。

A.负责修改施工进度计划

B.向承包人直接发出提前竣工的指令

C.与承包人协商并签订提前竣工协议

D.为承包人提供赶工的便利条件

E.减少对工程质量的检测试验

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于附着式升降脚手架安装平台正确的有()。

A.在首层安装前应设置安装平台

B.安装平台的水平精度和承载能力应满足架体安装的要求

C.安装平台应有保障施工人员安全的防护设施

D.连接处所需结构混凝土强度应由计算确定，且不得小于C10

E.升降设备.同步控制系统及防坠落装置等专项设备，均应采用同一厂家产品

正确答案:查看最佳答案

第96题:施工招标的发包工作范围可以是()招标。

A.全部工程

B.单位工程

C.特殊专业工程

D.分部工程

E.分项工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:建设工程施工专业分包和劳务分包的主要区别有()。

A.专业分包人的分包收入为分包合同价格，劳务分包人的分包收入为劳务报酬

B.专业分包人必须办理相关保险并支付保险费用，劳务分包人不需要单独办理保险和支付保险费用

C.专业分包人应编制专业工程施工组织设计和进度计划，劳务分包人不需要编制单独的施工组织设计

D.专业分包人对分包工程承担质量缺陷的修复责任，劳务分包人在工程验收合格后仅承担因自己原因造成的质量问题的保修责任

E.专业分包人与承包人承担合同风险，劳务分包人不独立承担风险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工专业分包和劳务分包的主要区别表现为:1、专业分包规定为分包合同价格，劳务分包规定为劳务报酬；2、专业分包人独立承担分包工程的实施风险，必须办理相关保险并支付保险费用，劳务分包人不独立承担风险，不需单独办理保险和支付保险费用；3、专业分包人应编制分包工程的施工组织设计和进度计划，报承包人批准后执行，劳务分包人不需编制单独的施工组织设计，施工纳入承包人的组织管理之中；4、专业分包工程通过竣工验收后，分包人对分包工程仍需承担质量缺陷的修复责任；全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任。教材P103-104。

第98题:设备监造过程质量状况记录资料的主要内容有()。

A.设备制造单位质量管理检查记录

B.设备订货的合同文件

C.设备制造依据及工艺资料

D.设备制造材料的质量记录

E.零部件加工检查验收记录

正确答案:查看最佳答案

第99题:综合评估法初步评审标准包含()三部分。

A.形式评审标准

B.实质评审标准

C.资格评审标准

D.响应性评审标准

E.详细评审

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:合同法律关系的主体包括()。

A.自然人

B.法人

C.行为

D.权利

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

第101题:根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期，正确的有()。

A.房屋主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限

B.屋面防水工程为8年

C.供热与供冷系统为2个采暖期.供冷期

D.有防水要求的卫生间为8年

E.电气管线和设备安装工程为2年

正确答案:查看最佳答案

第102题:依据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人应提供的项目设计要求主要包括()等。

A.工程的范围和规模

B.工程勘察依据

C.限额设计的要求

D.设计依据的标准

E.建筑物的合理使用年限设计要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:在工程施工中，总监理工程师应及时签发工程暂停令的情形有()。

A.建设单位要求暂停施工，经论证没必要暂停的

B.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的

C.施工单位拒绝项目监理机构管理的

D.施工单位违反工程建设强制性标准的

E.施工单位存在重大质量.安全事故隐患的

正确答案:查看最佳答案

第104题:大型设备招标采购的投标报价或评标价中，属于伴随服务费用的有()。

A.出厂前的质量检验费

B.运输中破损的修理费

C.现场试运行费

D.保修期内的维护、修理费

E.运行、管理和维修人员培训费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:伴随服务的内容一般包括:(1)实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；(2)提供货物组装和/或维修所需的工具；(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；(5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理；(6)对买方的运行、管理和维修人员进行培训。详见教材第54、136页。

第105题:“建筑工程一切险”保险公司开始承担保险责任的日期，可能是()之中较早的时间。

A.业主与承包商签订施工合同日

B.承包商提交履约担保日

C.业主办理土地征用手续日

D.承保项目所用建筑材料运抵工地日

E.保险工程在工地动工日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:施工企业的分公司未经授权，为建设单位购买材料付款事宜，向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理，说法正确的是()。

A.保证合同无效

B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任

C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失

D.材料供应商可以要求建设单位付款

E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任

正确答案:查看最佳答案

第107题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主或承包商无法预测、防范和控制而保险公司又不承保的风险事件包括()。

A.不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等

B.业主提供的设计不当造成的损失

C.战争、敌对行动、入侵、外敌行动

D.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战

E.超音速或亚音速飞行物产生的压力波

正确答案:查看最佳答案

第108题:依据设计合同的规定，设计人在初步设计阶段的工作任务包括()。

A.总体设计(大型工程)

B.方案设计

C.建筑和工艺设计

D.分专业设计并汇总

E.编制初步设计文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有()。

A.设计方案优劣

B.环境保护措施是否合理

C.投资估算是否超过限额

D.投标报价是否最低

E.社会信誉是否良好

正确答案:查看最佳答案

第110题:材料采购合同履行中，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的有()。

A.双方签订的采购合同

B.施工合同对材料的要求

C.合同约定的质量标准

D.合同未约定的推荐性质量标准

E.双方当事人共同封存的样品

正确答案:查看最佳答案

参考解析:验收依据包括:1.双方签订的采购合同;2.供货方提供的发货单.计量单.装箱单及其他有关凭证;3.合同内约定的质量标准，应写明执行的标准代号.标准名称;4.产品合格证.检验单;5.图纸.样品或其他技术证明文件;6.双方当事人共同封存的样品。

第111题:以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有()。

A.地震造成的工程损坏

B.水灾的淹没损失

C.气温变化导致材料变质

D.施工机具的自然磨损

E.非外力引起的机械本身损坏

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:如果以合同形式的产生依据划分，合同形式则可分为()。

A.口头形式

B.书面形式

C.电传形式

D.法定形式

E.约定形式

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，通常有两种约定形式，需要合同双方在专用条款中约定的内容有()。

A.施工场地临时道路通行权的取得

B.材料和工程设备的提供方

C.计日工和暂估价的补偿方式

D.施工图设计文件的提供方

E.竣工后试验的责任方

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于扣件式钢管脚手架连墙件设置，正确的有()。

A.连墙件可采用刚性或柔性方式与建筑物连接

B.连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置

C.连墙件不能水平设置时，应向下斜连接，不应向上斜连接

D.连墙件不能水平设置时，应向上斜连接，不应向下斜连接

E.脚手架拆除时，应先拆除连墙件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:指定代理只在没有()的情况下适用。

A.委托代理人

B.指定代理人

C.法定代表人

D.法定代理人

E.被代理人

正确答案:查看最佳答案

第116题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于碗扣式钢管脚手架连墙件正确的有()。

A.当连墙件不能呈水平设置时，与脚手架连接的一端应下斜连接

B.每层连墙件应在同一平面

C.连墙件位置应由建筑结构和风荷载计算确定

D.连墙件水平间距不应大于6m

E.连墙件可采用柔性结构

正确答案:查看最佳答案

第117题:下列导致承包人索赔的情况中，工程师应批准补偿费用及利润的有()。

A.延误发放施工图样

B.延误移交施工现场

C.施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工

D.施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工

E.依据工程师提供的错误数据导致的放线错误

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年吉林省长春监理工程师质量投资进度控制，考点分析请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:施工招标的评标过程中，综合评分法可分为()。

A.评标价评分法

B.按比例折算评分法

C.以标底衡量报价得分的综合评分法

D.无标底的综合评分法

E.以复合标底值作为报价评分衡量标准的综合评分法

正确答案:查看最佳答案

第119题:在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括()。

A.作为被代理人的法人终止

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人取消委托

D.代理事项完成

E.代理期限届满

正确答案:查看最佳答案