2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？

克劳斯·莫瑟爵士曾经说过，教育需要花费钱，而无知也是一样。我们希望诸位也能好好地体会这句话。 我们希望诸位也能好好地体会这句话。 千辛万苦通过搜索《2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？》,直到找到这里来,对你对我来说都是有很大的意义的!我认为，黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们找题吧！最后祝福你:十年寒窗苦,只为一刻甜! 都要加油哦!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于建设工程合同的说法，错误的是()。

A.建设工程合同的标的是各类建筑产品

B.建设工程合同主体一般应是法人

C.建设工程合同订立需经较长的准备期

D.建设工程合同应采用不要式合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:三、建设工程合同的特征建设工程合同的特征包括(1)合同主体的严格性(一般是法人)；(2)合同标的的特殊性(各类建筑产品)；(3)合同履行期限的长期性(合同的订立和履行一般都需要较长的准备期)；(4)计划和程序的严格性(以国家批准的投资计划为前提，并经过严格的审批程序)；(5)合同形式的特殊要求(采用要式合同)。

第1题:供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。

A.抵押合同生效

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

正确答案:查看最佳答案

第2题:在大型工程设备采购招标中，关于评标的说法，正确的是()。

A.投标保证金额不足，属于细微偏差

B.备品备件的价格可以单独报价

C.单价计算的结果与总价不一致，属于重大偏差

D.评标时不应考虑运费问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是大型工程设备采购招标概述。选项A错误，投标保证金额不足，属于实质性偏差；选项C错误，单价计算的结果与总价不一致，修正即可；选项D错误，评标时需要考虑运费问题。参见教材P56。

第3题:,根据住建部(工程质量安全手册(试行)》，下关于防水工程，错误的是()。

A.禁在防水混凝土拌合物中加水

B.防水层平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计的80%

C.浴室墙面的防水层不得低于1800mm

D.桩头属于防水混凝土的节点部位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:定金的数额可由合同当事人约定，但不得超过主合同标的额的()。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。

第5题:施工预付款担保的有效期始于()之日。

A.工程开工

B.施工合同生效

C.施工合同签订

D.支付预付款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保，其主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。所以，施工预付款担保的有效期从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止。

第6题:ISO质量管理体系“持续改进”管理原则的核心是()。

A.确立挑战性的改进目标

B.需求的变化要求组织不断改进

C.提高有效性和效率，实现质量目标

D.全员参与

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当土方开挖过程发现不明或有毒气体时，应立即()，查明原因并采取措施后方可继续施工。

A.坑外卸载

B.坑内封堵

C.回土反压

D.停止施工

正确答案:查看最佳答案

第8题:设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有()。

A.合同条件

B.投标须知

C.工程量清单

D.项目说明书

正确答案:查看最佳答案

第9题:建设工程招标管理中，有关招标方式的选择，表述不正确的是()。

A.根据工程特点和招标人的管理能力确定发包范围

B.依据工程建设总进度计划确定项目建设过程中的招标次数和每次招标的工作内容

C.施工招标时，已完成施工图设计的中小型工程，可采用单价合同

D.依据工程项目的特点、招标前准备工作的完成情况、合同类型等因素的影响程度，最终确定招标方式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:《土木工程施工分包合同条件》规定，任何不应由分包商承担责任事件导致竣工期限延长、施工成本的增加和修复缺陷的费用，均应由()予补偿。

A.监理人

B.承包商

C.设计人

D.发包商

正确答案:查看最佳答案

第11题:实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。

A.发包人

B.监理人

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，在工程竣工试验的第二阶段，发包人应提出对()的要求。

A.单车试验

B.功能性试验

C.联动试车

D.性能测试

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:第一阶段:承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备；第二阶段:承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件；第三阶段:当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

第13题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，扣件式钢管支模架安装后的扣件螺栓拧紧力矩应达到()。

A.40N·m至60N·m

B.40N·m至65N·m

C.45N·m至60N·m

D.45N·m至65N·m

正确答案:查看最佳答案

第14题:施工合同文本规定，工程师未按规定参加某隐蔽工程的验收，工程隐蔽后，工程师提出重新检验要求，重要检验的结果为合格，重新检验造成的费用损失应当由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

第15题:如果业主对监理单位提交的交付通知书中部分酬金有异议，标准条件规定的处理原则是()。

A.按监理单位违约对待，追究其责任

B.拒付全部酬金

C.拒付有异议部分酬金，但不能拖延其他无异议酬金项目的支付

D.先按通知书支付，如审核后与通知书的金额不符，在后阶段支付款中扣除

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款交付

D.材料设备所有权转移

正确答案:查看最佳答案

第17题:为了保证工程质量，对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前，需要进行合同约定的物理和化学抽样检验，对于此项检验应由()。

A.承包人负责检验工作，发包人承担检验费用

B.承包人负责检验工作，并承担检验费用

C.发包人负责检验工作，并承担检验费用

D.发包人负责检验工作，承包人承担检验费用

正确答案:查看最佳答案

第18题:当事人以土地使用权、城市房地产等财产抵押的，应办理抵押登记，抵押合同自()起生效。

A.签订之日

B.登记之日

C.担保之日

D.清偿之日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:施工单位编制的施工组织设计应经施工单位()审核签认后，方可报送项目监理机构审查。

A.法定代表人

B.技术负责人

C.项目负责人

D.项目技术负责人

正确答案:查看最佳答案

第20题:钻孔灌注桩钢筋笼长度的检测方法是()。

A.钻芯法

B.旁孔投射法

C.磁测桩法

D.雷达法

正确答案:查看最佳答案

第21题:FIDIC《施工合同条件》规定，预付款的数额由承包商在()内确认。

A.合同协议书

B.规范

C.投标书

D.中标书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:质量事故处理完毕后，监理单位应及时向()提交质量事故书面报告，并将完整的质量事故处理记录整理归档。

A.建设行政主管部门

B.建设单位

C.项目调查组负责人

D.建设行政主管部门和项目调查组负责人

正确答案:查看最佳答案

第23题:建设工程材料和设备的采购主要包括()种方式

A.三

B.二

C.四

D.一

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程材料和设备的采购主要包括询价选择供货商、直接向供货商订购和招标选择供货商三种方式。

第24题:质押可以分为()。

A.权利质押和动产质押

B.权利质押和不动产质押

C.权利质押和信誉质押

D.动产质押和不动产质押

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:在国外，建筑工程一切险的投保人一般是()。

A.业主

B.承包人

C.监理人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第26题:合同文件在处理质量事故中的作用是()。

A.探寻事故产生的原因，界定质量责任的依据

B.确定事故调查单位

C.确定事故处理方案的提出单位

D.确定事故处理费用的金额

正确答案:查看最佳答案

第27题:根据FIDIC《施工合同条件》，属于工程师职责和权力的是()。

A.提供履约担保证书

B.及时提供设计图纸

C.给予承包商现场进入权

D.接收并处理索赔报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:提供履约担保证书属于承包商的责任。及时提供设计图纸、给予承包商现场进入权，属于业主的责任。

第28题:如甲施工企业知悉自己的竞争对手在协商与乙企业联合投标，为了与对手竞争，遂与乙企业谈判联合投标事宜，在谈判中故意拖延时间，使竞争对手失去与乙企业联合的机会，之后宣布谈判终止，致使乙企业遭受重大损失。此时甲施工企业的行为应承担的责任为()。

A.违约责任

B.缔约过失责任

C.甲施工企业与乙企业承担按份责任

D.甲施工企业与乙企业承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第29题:委托人选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺质量的检测试验，并与其签订委托合同。试验机构的人员应接受()的指示完成相应的试验工作。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第30题:按照《建设工程监理合同》规定，执行监理业务过程中()不违反监理人员应遵守的职业道德。

A.向其他人泄露委托人申明的秘密

B.从承包方获取提前工期奖金

C.帮助承包人完善施工组织设计

D.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为()。

A.是否进行资格预审

B.是否组织现场考察

C.是否解答投标单位的质疑

D.是否公开开标

正确答案:查看最佳答案

第32题:(1)建设项目设计施工总承包方式的优点是()。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是设计施工总承包的特点。总承包方式的优点包括:单一的合同责任；(2)固定工期.固定费用；(3)可以缩短建设周期；(4)减少设计变更；(5)减少承包人的索赔。参见教材P109。

第33题:当出现招标文件中的某项规定与工程交底会后招标单位发给每位投标人的会议记录不一致时，应以()为准。

A.招标文件中的规定

B.招标单位在会议上的口头解答

C.发给投标单位的会议记录

D.现场考察时招标单位的口头解释

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:施工单位采购大宗建筑材料，与材料供货商签订的合同属于()合同。

A.委托

B.承揽

C.买卖

D.建设工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:采购大宗建筑材料或通用型批量生产的中小型设备属于买卖合同。订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件则属于加工承揽合同。

第35题:FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.基准日

C.下达开工令

D.风险事件发生日

正确答案:查看最佳答案

第36题:合同履行的前提和依据是()。

A.有效的合同

B.合同法

C.诚实信用原则

D.合同生效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:对于建设单位采购的主要设备，应由三方在开箱记录上签字，其中不包括()。

A.建设单位

B.项目监理机构

C.安装单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第38题:工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为()。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:在评标委员会成员中，不能包括()。

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于留置的说法，正确的是()。

A.留置权可以通过合同的约定产生

B.留置权不以债权人合法占有对方产为前提

C.行使留置权后留置财产的所有权归债权人

D.施工合同不可实施留置权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是担保方式。选项A错误，留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使，不能通过合同约定产生留置权；选项B错误，留置权以债权人合法占有对方财产为前提；选项C错误，留置是指债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。参见教材P13。

第42题:根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指()。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同中双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接收证书中写明的实际竣工日止。详见教材第85页。

第43题:发包人应在收到定金或预付款支付申请后()内，将定金或预付款支付给勘察人

A.7天

B.14天

C.28天

D.15天

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将定金或预付款支付给勘察人

第44题:投标过程是指从填写资格预审表开始，到将正式投标文件送交业主为止所进行的全部工作。这一阶段工作量大，下列不属于这一阶段的工作是()。

A.制定施工规划

B.填写资格预审调查表，申报资格预审

C.购买招标文件

D.组织投标班子

正确答案:查看最佳答案

第45题:招标方式中，公开招标与邀请招标比较，其优点主要是()。

A.竞争性强，选择面宽

B.竞争的激烈程度相对较差

C.招标时间长

D.招标费用高

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，在合同正常履行的情况下()，设计人为合同项目的服务结束。

A.交付设计文件

B.完成设计变更

C.设计文件审查通过

D.委托专业建设工程设计完成施工安装验收

正确答案:查看最佳答案

第47题:合同生效应当具备的条件不包括()。

A.当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力

B.意思表示真实

C.不违反法律或者社会公共利益

D.必须采用一定的合同形式

正确答案:查看最佳答案

第48题:从风险所造成的后果考虑，既可能造成损失也可能创造收益的风险是()。

A.纯风险

B.投机风险

C.基本风险

D.特殊风险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:评标过程中，如果评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件的要求，可以()。

A.直接发包

B.否决所有投标

C.内部定标

D.选择投标书中报价最低者中标

正确答案:查看最佳答案

第50题:当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后，()。

A.当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同

B.仲裁机构可裁定变更该合同

C.仲裁机构可裁定撤销该合同

D.应移交法院判定变更该合同

正确答案:查看最佳答案

第51题:合同一方当事人的法定代表人变更后，原法定代表人签订的合同将()。

A.仍然有效

B.自行终止

C.合同无效

D.双方重新协商另签合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是()。

A.投标人同意延长时，可以修改投标文件

B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变

C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审

D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:出现特殊情况需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。

第53题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于防水工程，错误的是()。

A.严禁在防水混凝土拌合物中加水

B.防水层平均厚度应符合设计要求，最小厚度不得小于设计的85%

C.浴室墙面的防水层不得低于1500mm

D.桩头属于防水混凝土的节点部位

正确答案:查看最佳答案

第54题:某隐蔽工程施工部位，承包商未通知监理工程师进行检验就自行隐蔽。监理工程师指令承包商进行剥露检查后表明该部位的施工质量满足合同规定的要求，则这部分工程的剥露和复原费应由()负担。

A.业主

B.监理单位

C.承包商

D.业主的项目经理部

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:建设工程施工合同管理中，有关承包人要求延期开工的说法，不正确的是()。

A.如果是承包人要求的延期开工，则监理人有权批准是否同意延期开工

B.监理人在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为不同意承包人的要求

C.如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，则工期不予顺延

D.如果监理人不同意延期要求，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第56题:施工企业项目经理在施工企业法定代表人的授权范围内从事的不当代理行为，其法律责任由()承担。

A.项目经理

B.发包人

C.监理单位

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第57题:设备招标及报价注意事项，报价分析中考虑内容描述不正确的是()

A.设备本体和辅助设备的费用

B.大件运输

C.专用工具等的费用

D.不需考虑售后维修服务人员培训、备品备件、软件升级等的可获得性和费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用;还要考虑售后维修服务人员培训、备品备件、软件升级等的可获得性和费用。

第58题:施工合同履行过程中，中间竣工工程的范围和竣工时间，由()在专用条款内约定。

A.监理人

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于建设工程勘察设计合同，下列说法错误的是()。

A.合同的委托人.承包人一般均应具有法人地位

B.承包人是持有国家认可的勘察设计证书的勘察设计单位

C.委托人一般是项目业主，即建设单位，但不可能是建设工程承包单位

D.委托人与承包人为完成一定的勘察设计任务，明确双方权利.义务关系的协议

正确答案:查看最佳答案

第60题:建设单位与银行签订贷款抵押合同时，不得用于抵押的财产是()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.土地所有权

D.正在使用的交通工具

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设用地使用权、正在建造的建筑物、正在使用的交通工具，均可抵押。

第61题:关于法律事实的说法，正确的是()。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为

正确答案:查看最佳答案

参考解析:法律事实包括事件和行为。事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件，罢工属于社会事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为。行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构裁决等属于行为。

第62题:以下关于分项工程验收，正确的是()。

A.分项工程应由总监理工程师组织施工单位技术负责人验收

B.分项工程应由专业监理工程师组织施工单位技术负责人验收

C.分项工程应由总监组织施工单位项目技术负责人验收

D.分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目技术负责人验收

正确答案:查看最佳答案

第63题:因债务人无偿转移财产，对债权人造成损害，债权人可行使的撤销权是指()。

A.单方宣布合同终止

B.请求政府行政主管部门授予撤销权

C.请求仲裁机构撤销债务人行为

D.请求法院或仲裁机构撤销债务人行为

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),安全标志由()负责管理。作业条件变化或标志损坏应及时更换。

A.项目部项目经理

B.项目部项目技术负责人

C.项目部专职安全生产管理人员

D.项目部机械设施管理员

正确答案:查看最佳答案

第65题:某政府投资项目，采用公开招标方式选择施工承包商，招标文件规定的开标日为2021年6月1日,投标有效期至2021年8月30日止。该项目如期开标并于2021年6月7日完成评标，6月11日向中标人发出中标通知书，则招标人与中标人最迟应在2021年()订立书面合同。

A.6月27日

B.7月11日

C.8月1日

D.8月30日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

第66题:投标文件记载的货物包装方式.检验标准和方法等不符合招标文件的要求，则应()。

A.作为无效投标文件

B.在初评阶段淘汰

C.返还投标人进行修改

D.在详评阶段淘汰

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:某设计合同履行过程中，发包人要对部分设计进行变更。原设计人由于资源能力有限，不能在要求的时间内完成，发包人征得原设计人书面同意后将这部分设计任务委托另一设计人，则()。

A.原设计人对变更的设计不承担责任

B.该部分设计成果需经原设计人审查批准

C.原设计人对该部分设计质量承担连带责任

D.原设计人对该部分设计未能按时交付承担责任

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是()。

A.工程师不属于雇主人员

B.工程师在合同履行期间独立工作

C.工程师的权利并不来自雇主

D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程师属于雇主人员，但不同于雇主雇佣的一般人员，在施工合同履行期间独立工作。雇主授予工程师独立作出决定的权限。工程师处理施工过程中有关问题时应保持公平(Fair)的态度。

第69题:当基坑周边荷载超过设计要求时，应采取措施，并征得()同章。

A.建设单位

B.主结构设计单位

C.基坑设计单位

D.监测单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，对于采用计数抽样的检验批一般项目的验收，合格点率应符合()的规定。

A.质量验收统一标准

B.施工组织设计

C.建设工程监理规范

D.专业验收规范

正确答案:查看最佳答案

第71题:施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求()赔偿。

A.施工企业

B.施工企业的法定代表人

C.施工企业的项目经理

D.具体的施工人员

正确答案:查看最佳答案

第72题:施工图设计完成后，()应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。

A.发包人

B.承包人

C.设计单位

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商即采用的条款称为()。

A.格式条款

B.仲裁条款

C.固定条款

D.质量条款

正确答案:查看最佳答案

第74题:为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般不单独进行()招标由中标的设计单位承担该任务。

A.勘察

B.施工图设计

C.技术设计

D.初步设计

正确答案:查看最佳答案

第75题:工程勘察设计招标时，联合体投标人资质等级的确定原则是()。

A.由多家单位组成的联合体，按资质等级较低的单位确定

B.由多家单位组成的联合体，按资质等级较高的单位确定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较低的单位确定

D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较高的单位确定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:勘察、设计投标人如采用联合体形式投标，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则相关投标均无效。

第76题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，吊篮在同一施工现场进行二次移位安装后，()。

A.应重新进行验收

B.应重新进行论证

C.应重新检测安全锁

D.可直接使用

正确答案:查看最佳答案

第77题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的()进行协商谈判。

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商，通常为投标文件中存在的细微偏差，如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。

第78题:某项目在保修期内，对涉及结构安全的质量问题，发包人应当立即向当地建设行政主管部门报告，并采取相应的防范措施，由()提出修复方案。

A.原设计单位

B.发包人

C.监理人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自()之日起生效。

A.签订

B.登记

C.履行

D.主合同生效

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人按合同约定完成的主要工作有()。

A.组织设计人、监理人进行施工图纸和设计文件的交底

B.核对工程资料，进一步收集相关的地质，水文等资料

C.编制施工组织设计和施工进度计划

D.编制施工环保措施计划

E.准备施工用的测量基准点、基准线和水准点等书面资料

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A属于发包人的责任。选项E属于监理人的责任:承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，测设施工控制网。

第81题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，幕墙(含采光顶)节能工程使用的材料.构件进场时，应对保温隔热材料进行见证取样检验的性能有()。

A.抗压强度

B.导热系数或热阻

C.密度

D.吸水率

E.燃烧性能

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:图纸会审的内容一般包括()。

A.地质勘探资料是否齐全

B.图纸是否经施工单位正式签署

C.防火.消防是否满足要求

D.地基处理方法是否合理

E.设计地震烈度是否符合当地要求

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师应当具备的风险意识能力包括()。

A.及时识别可能发生不可抗力风险的因素

B.督促当事人转移或分散风险

C.监督承包人采取有效的防范措施

D.重视施工安全

E.不可抗力事件发生后采取有效手段尽量减少损失

正确答案:查看最佳答案

第84题:投标保证金的形式可以是()。

A.现金

B.支票

C.汇票

D.银行保函

E.股权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:投标保证金的形式除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。

第85题:法人成立应当具备的条件是()。

A.有行政主管部门的明确授权

B.有必要的财产和经费

C.有自己的名称、组织机构和场所

D.能够独立承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

第86题:按照FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，关于分包合同管理的说法，正确的有()。

A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意

B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性

C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行

D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任

E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任

正确答案:查看最佳答案

第87题:依据代理权产生的依据不同可将代理权分为()。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.表见代理

E.无权代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于缺陷责任期及竣工后试验的说法，正确的有()。

A.承包人应负责缺陷责任期内工程的日常维护工作

B.竣工后试验应在缺陷责任期内进行

C.发包人应提前28天将竣工后试验的日期通知承包人

D.缺陷责任期内承包人有权进入工程现场修复工程缺陷

E.竣工后试验应按专用合同条款约定由发包人或承包人进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。(选项A)发包人在使用过程中发现工程缺陷，由承包人负责修复，直至检验合格为止。(选项D)竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达到合同规定要求而进行的试验。(选项B)发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。(选项C)竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人负责进行。(选项E)

第89题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，规定因不可抗力造成的损失，由发包人承担的有()。

A.永久工程的损失

B.施工设备损坏

C.停工损失

D.施工场地的材料和工程设备

E.承包人的人员伤亡损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担(“损失自担”):永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害由发包人承担；施工设备、停工损失、承包人的人员伤亡损失均由承包人承担。

第90题:划分采购合同包需主要考虑的因素有()。

A.有利于投标竞争

B.工程进度与供货时间的关系

C.市场供应情况

D.资金计划

E.具有完善的质量保证体系

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:“建筑工程一切险”中，保险人对()等原因造成的损失不负责赔偿。

A.包装物料的损失

B.自然磨损造成的损失

C.地震带来的损失

D.火灾带来的损失

E.设计错误引起的损失

正确答案:查看最佳答案

第92题:合同法律关系的构成要素有()。

A.目标

B.主体.

C.客体

D.内容

E.性质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系构成的要素包括主体、客体、内容。

第93题:见证取样的标识和封志内容应包括()。

A.取样部位

B.取样日期

C.样品名称

D.工程名称

E.取样人上岗证书编号

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:监理委托合同中，属于监理单位的义务包括()。

A.选择承担工程项目建设的实施单位

B.与承包商签订施工合同

C.公正地维护有关各方的合法权益

D.不得泄露与本工程有关的保密资料

E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

正确答案:查看最佳答案

第95题:合同生效应当具备的条件是()

A.当事人具有相应的民事权利能力

B.当事人具有相应的民事行为能力

C.意思表示真实

D.违反社会公共利益

E.不违反法律法规

正确答案:查看最佳答案

第96题:关于合同中格式条款的说法，正确的有()。

A.提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款

B.提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务

C.对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的理解予以解释

D.对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释

E.在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:合同法律关系的客体有()。

A.物

B.行为

C.义务

D.权利

E.知识产权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同法律关系的客体主要包括物.行为.智力成果。知识产权属于智力成果。

第98题:施工企业职工意外伤害险按照被保险人人数计收保险费时，说法正确的是()。

A.保险期间自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的当日零时起，至约定的终止日的24时止

B.提前竣工的，保险责任自行终止

C.延长工期的，应当办理保险顺延手续

D.因故停工的，工程停工期间，保险责任中止

E.被保险人应当年满18周岁至60周岁

正确答案:查看最佳答案

参考解析:自保险人同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起，至约定的终止日的24时止。凡年满16周岁至65周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为被保险人。

第99题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计人配合施工的义务有()。

A.向发包人和施工承包人进行设计交底

B.解决施工中出现的设计问题

C.解决施工人员分配问题

D.参加重要部位的隐蔽工程验收

E.对外商的设计资料的审查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:编制设计要求文件应兼顾的事项有()。

A.严格性

B.完整性

C.灵活性

D.现代性

E.经济性

正确答案:查看最佳答案

第101题:指定代理只在没有()的情况下适用。

A.委托代理人

B.指定代理人

C.法定代表人

D.法定代理人

E.被代理人

正确答案:查看最佳答案

第102题:经济合同变更或解除后，当事人的责任为()。

A.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任

B.因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任

C.双方达成变更解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任

D.双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任

E.不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人均不承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

第104题:在材料采购合同的交货检验中，属于经验鉴别法的有()。

A.手触

B.目测

C.常用的检测工具量测

D.拉伸试验

E.压缩试验

正确答案:查看最佳答案

第105题:建设工程施工合同履行过程中，发生合同争议时，应按下列程序解决的是()。

A.双方协商和解解决

B.达不成一致时请第三方调解解决

C.达不成一致时请求和解

D.调解不成，则需通过法院最终解决

E.调解不成，则需通过仲裁或诉讼最终解决

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:关于施工招标中对投标申请人资格预审申请文件澄清和说明的说法，正确的有()。

A.对资格预审申请文件要求澄清和说明的通知应发给所有申请人

B.申请人的澄清不得改变资格预审申请文件的实质性内容

C.申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分

D.招标人和审查委员会应拒绝申请人主动提出的澄清和说明

E.请人可以主动提出资格预审申请文件的澄清或说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:审查过程中，审查委员会可以用书面形式，要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。

第107题:采用FIDIC《施工合同条件》的工程，工程师在认为必要时，可以就()发布变更指令。

A.改变原定的施工顺序

B.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变

C.任何联合竣工检验

D.协调几个承包商施工的干扰

E.要求承包商使用他目前正在使用的施工设备范围去完成新增工程

正确答案:查看最佳答案

第108题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主有权将部分工程项目的施工任务或涉及提供()等工作内容发包给指定分包商实施。

A.服务

B.材料

C.安全

D.设备

E.管理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:综合评估法初步评审标准包含()三部分。

A.形式评审标准

B.实质评审标准

C.资格评审标准

D.响应性评审标准

E.详细评审

正确答案:查看最佳答案

第110题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。

A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B.通过有关调解仍未解决合同纠纷

C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D.和解无效

E.人民法院没有管辖权

正确答案:查看最佳答案

第111题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于土方开挖正确的有()。

A.开挖面上临时边坡坡率不宜大于1:15

B.机械挖土应避免对工程桩产生不利影响

C.挖土完毕应及时进行基础结构施工，严禁基坑长时间暴露

D.运输车辆进入基坑作业，应采取措施保证坡道稳定，坡道斜率不宜大于1:8

E.基坑平面尺寸较大时，由施工单位确定分区跳挖方案后实施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:在下列机构中，不具有法人资格的有()。

A.某大学教务处

B.某乡政府

C.某房地产开发公司

D.某建筑公司财务科

E.某中学

正确答案:查看最佳答案

第113题:设备安装工程的竣工验收阶段，下列有关组织试车的论述中，正确的有()。

A.单机无负荷试车由发包人组织

B.单机无负荷试车由承包人组织

C.联动无负荷试车由发包人组织

D.联动无负荷试车由承包人组织

E.竣工后的试车由承包人组织

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人按合同约定应履行的职责有()。

A.按工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划

B.负责办理施工场地临时道路占用的许可手续

C.测设施工控制网并报监理人审批

D.负责在施工现场建立完善的工程质量管理体系

E.对深基坑工程和地下暗挖工程编制专项施工方案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:负责办理施工场地临时道路占用的许可手续，属于发包人的职责。

第115题:关于投标预备会的说法，正确的有()。

A.投标预备会是法定的招标程序

B.投标预备会上应进行招标工程交底

C.投标预备会由工程监理单位组织召开

D.投标预备会应澄清投标人提出的质疑

E.投标预备会后投标人不得再提出质疑的问题

正确答案:查看最佳答案

第116题:监理人对施工分包合同的管理内容有()。

A.审查分包人编制的专业工程施工方案

B.对分包工程进行巡视检查

C.监督检查分包人的施工现场质量保证体系

D.监督检查分包工程施工现场的质量安全行为

E.负责分包工程施工现场的协调管理工作A、B、C、D)确认完成的工程量等。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人接受发包人委托，仅对发包人与承包人订立合同的履行负责监督、协调和管理，因此对分包人在现场的施工不承担协调管理义务。(选项E)然而分包工程仍属于施工总承包合同的一部分，监理人仍需依据总承包合同的约定对分包工程的施工履行监督义务，包括对分包人的资质进行审查；对分包人使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督(监理人在审查承包人的专业工程施工组织设计时，应特别关注分包人拟采用的施工工艺和保障措施是否切实可行；监理人在对分包工程进行旁站、巡视过程中，发现分包人忽视质量的行为和存在安全隐患的情况，应及时书面通知承包人，要求其监督分包人纠正)；(选项

第117题:关于仲裁庭组成的说法，正确的有()。

A.可以由3名仲裁员组成仲裁庭

B.可以由1名仲裁员组成仲裁庭

C.仲裁员只能由当事人选定

D.首席仲裁员只能由双方当事人共同选定

E.首席仲裁员只能由仲裁委员会主任指定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年安徽省监理工程师质量投资进度控制在线考试，怎么考才能过？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:根据《标准施工招标文件》的规定，施工招标的评标办法包括()。

A.打分法

B.有限数量法

C.经评审的最低评标价法

D.经评审的最低投标价法

E.综合评估法

正确答案:查看最佳答案

第119题:建筑工程一切险的被保险人具体包括()。

A.业主或工程所有人

B.承包人或者分包人

C.技术顾问

D.招标代理人

E.业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问

正确答案:查看最佳答案