2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？

培根曾经说过，合理安排时间，就等于节约时间。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 是不是不知道《2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？》对你是否真有用?总结的来说，学问二字，须要拆开看，学是学，问是问。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们就来做题吧！最后祝福你:考试像漫漫人生路上的一道坎,无论成败与否,我认为现在都不重要了,重要的是要总结考试的得与失,以便在今后的人生之路上迈好每一个坎!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:项目参建各方应在尊重并关照彼此需求、期望和利益的基础上整合确立项目共同目标，践行“干好项目，共同受益”的理念，描述不当的是()

A.形成“让我们一起努力、一起分享"的项目文化

B.建立参建各方“责任上分、目标上合的目标激励机制

C.合同上分、利益上分的利益驱动机制

D.岗位上分，思想上合的协调机制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:形成“让我们一起努力、一起分享"的项目文化，建立参建各方“责任上分、目标上合的目标激励机制，合同上分、利益上合的利益驱动机制，岗位上分，思想上合的协调机制”。

第1题:若招标人不具备组织招标评标能力，应()。

A.向有关行政监督部门进行备案后自行办理招标事宜

B.委托具有相应资质的中介机构代理招标

C.采用直接委托方式进行发包

D.自行办理招标事宜，无须进行备案

正确答案:查看最佳答案

第2题:某工程签订的钢材采购合同中，运费未予明确，则()。

A.运费由施工承包商承担

B.运费由供货商承担

C.供应商应通知采购方自提

D.运费由施工承包商和供货商各承担一半

正确答案:查看最佳答案

第3题:发包人逾期支付设计费()天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

A.14

B.15

C.28

D.30

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:材料采购合同的履行过程中，对于现场交货的钢板，采购方衡量其面积应采用的检验方法是()。

A.化学试验法

B.理论换算法

C.衡量法

D.查点法

正确答案:查看最佳答案

第5题:工程质量事故调查组处理质量事故时，项目监理机构的正确做法是()。

A.积极配合，客观提供相应证据

B.积极配合，主持质量事故调查

C.积极配合，会同施工单位提供有利证据

D.回避质量事故调查

正确答案:查看最佳答案

第6题:建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如果授权范围不明确，则()。

A.只能由代理人(单位)向第三人承担责任

B.只能由被代理人(单位)向第三人承担责任

C.被代理人(单位)与代理人共同承担责任

D.由被代理人(单位)向第三人承担责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是()。

A.承包人应撤离施工场地

B.已经订货的材料.设备由发包人负责退货或解除订货合同

C.不能退还的货款和因退货.解除订货合同发生的费用，由订货方承担

D.因未及时退货造成的损失由发包人承担

正确答案:查看最佳答案

第8题:FIDIC《施工合同条件》规定，工程师接到承包商申请竣工检验后的()d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书。

A.7

B.14

C.21

D.28.

正确答案:查看最佳答案

第9题:按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、()和建设工程施工合同三类。

A.建设工程监理合同

B.建设工程采购合同

C.建设工程分包合同

D.建设工程设计合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于超过一定规模的危大工程，()应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

A.建设单位

B.设计单位

C.监理单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第11题:某工程结构混凝土表面裂缝，经设计认可进行表面封闭处理，该处理方案类型是()。

A.修补处理

B.延期处理

C.返工处理

D.不做处理

正确答案:查看最佳答案

第12题:由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做()。

A.费用索赔

B.工期索赔

C.工程加速索赔

D.工程变更索赔

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为()。

A.法定代理

B.指定代理

C.转代理

D.委托代理

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下关于施工企业职工安全生产教育培训次数，正确的是()。

A.每周不应少于一次

B.每月不应少于一次

C.每季度不应少于一次

D.每年不应少于一次

正确答案:查看最佳答案

第15题:钻孔灌注桩桩底沉渣的检测方法是()。

A.钻芯法

B.旁孔投射法

C.磁测桩法

D.静载荷试验法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:不能成为合同保证人的是()。

A.水泥厂

B.建筑公司

C.商业银行

D.学校

正确答案:查看最佳答案

第17题:设计施工总承包合同模式下，关于竣工后试验的说法不正确的是()。

A.竣工后试验按专用条款的约定可以由发包人或承包人负责进行

B.由承包人负责进行的，承包人应提前21天将竣工后试验的日期通知发包人

C.由发包人负责进行的，发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人

D.由发包人负责进行的，如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人可自行进行试验，承包人应对检验数据予以认可

正确答案:查看最佳答案

参考解析:竣工后试验不论是由发包人或承包人负责进行，均由发包人提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。

第18题:某项目在保修期内，对涉及结构安全的质量问题，发包人应当立即向当地建设行政主管部门报告，并采取相应的防范措施，由()提出修复方案。

A.原设计单位

B.发包人

C.监理人

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:下列文件中，不能作为项目监理机构施工质量控制依据的是()。

A.建设单位口头指令

B.部门规章与规范性文件

C.工程合同文件

D.技术规程

正确答案:查看最佳答案

第20题:建设工程质量，是指建设工程满足相关标准规定和()要求的程度。

A.合同约定

B.结构安全

C.使用功能

D.耐久性能

正确答案:查看最佳答案

第21题:根据《标准施工合同》，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言，优先解释的顺序是()。

A.已标价的工程量清单→通用合同条款→图纸

B.已标价的工程量清单→图纸→通用合同条款

C.通用合同条款→已标价的工程量清单→图纸

D.通用合同条款→图纸→已标价的工程量清单

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:承包商按投标文件中承诺的数量和型号将施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程质量，要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》，承包商对此指示()。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿

正确答案:查看最佳答案

第23题:缔约过失责任是针对合同()应当承担的责任。

A.补签后成立

B.已经成立

C.登记备案后成立

D.尚未成立

正确答案:查看最佳答案

第24题:根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足()个的，应当重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是()。

A.中标通知书发出日

B.施工合同协议书签字日

C.保险合同签字日

D.工程材料运抵施工现场日

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《机电产品采购国际竞争行招标文件》，有关伴随服务的说法，正确的是()。

A.伴随服务属于辅助服务

B.伴随服务属于必然发生的服务

C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围

D.提供伴随服务不得收费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:“伴随服务”，指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务。即根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的义务，一般包括:(1)实施或监督所供货物的现场组装和试运行；(2)提供货物组装和维修所需的工具；(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理；(5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理对买方人员进行培训。卖方应提供合同专用条款/技术规格中规定的所有服务，可规定将为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用包括在合同价中。

第27题:若合同双方对解决合同争端的适用法律的选择不能取得一致意见时，一般适用()的法律。

A.业主所在国

B.承包商所在国

C.签收所在国

D.工程所在国

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:施工原因发生工程质量事故后，质量事故技术处理方案一般应经()签认，并报建设单位批准。

A.事故调查组建议的单位

B.施工单位

C.法定检测单位

D.原设计单位

正确答案:查看最佳答案

第29题:按照《建设工程施工合同(示范文本)》，工程师接到承包人提交的进度计划后，应当予以确认或提出修改意见，时间限制则由双方在专用条款中约定。如果工程师逾期不予以确认或提出修改意见，则视为()。

A.工程师已同意，免除承包人应承担的计划缺陷责任

B.工程师已同意，不免除承包人应承担的计划缺陷责任

C.工程师未同意，承包人应修改进度计划

D.工程师未同意，承包人应等待工程师的进一步指示

正确答案:查看最佳答案

第30题:FIDIC《施工合同条件》规定，由于非承包商原因导致缺陷通知期内进行的补检，属于承包商在投标阶段不能合理预见到的情况，该项检查试验比正常检验多支出的费用应由()承担。

A.业主

B.承包商

C.政府监督部门

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:以下关于建设工程保修义务和经济责任承担，正确的是()。

A.施工单位未按国家有关标准.规范和设计要求施工，造成质量问题，由施工单位负责返修并承担经济责任

B.因设计单位的原因造成质量问题，由施工单位负责维修并承担经济责任

C.建设单位采购的建筑材料.构配件不合格引起的质量问题，由施工单位负责维修并承担经济责任

D.因地震.洪水等不可抗拒原因造成的损坏问题，由施工单位负责维修并承担经济责任。

正确答案:查看最佳答案

第32题:在国外，建筑工程一切险的投保人一般是()。

A.业主

B.承包人

C.监理人

D.发包人

正确答案:查看最佳答案

第33题:下列合同中，属于从合同的是()。

A.买卖合同

B.借款合同

C.担保合同

D.运输合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:如果招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致，应以()为准。

A.招标文件中的规定

B.现场考察时招标单位的口头解释

C.招标单位在会议上的口头解答

D.发给每个投标人的书面质疑解答文件

正确答案:查看最佳答案

第35题:因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()。

A.不可抗力发生日

B.发出通知日

C.通知到达对方日

D.对方同意日

正确答案:查看最佳答案

第36题:由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，此时关于发包人的责任说法错误的是()。

A.付给勘察人停、窝工费，金额按预算的平均工日产值计算

B.工期按实际延误的工日顺延

C.补偿勘察人来回的进出场费和调遣费

D.补偿勘察人的生活费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()

A.由被代理人自行承担责任

B.由代理人自行承担责任

C.由第三人自行承担责任

D.由被代理人与代理人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是代理行为不当或违法行为应承担的法律责任。授权不明:被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任；代理人不履行职责:给被代理人造成损失的，代理人承担民事责任；与第三人串通，损害被代理人利益的，两者负连带责任；代理事项违法:双方承担连带责任。项目经理、总监理工程师作为施工企业、监理单位的代理人，应当在授权范围或者职权范围内行使代理权，超出授权范围或者职权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果授权范围不明确，则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况，被代理人的承担民事责任的能力远远高于代理人，在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理违法行为未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。

第38题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，当土方开挖过程发现不明或有毒气体时，应立即()，查明原因并采取措施后方可继续施工。

A.坑外卸载

B.坑内封堵

C.回土反压

D.停止施工

正确答案:查看最佳答案

第39题:发包人应在监理人收到进度付款申请单后的()天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:下列选项中，不属于要约邀请的是()。

A.价目表的寄送

B.招标公告

C.投标书

D.招股说明书

正确答案:查看最佳答案

第41题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于()。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是英国NEC合同文本。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同。参见教材P142。

第42题:监理单位应在建设工程施工完成以后参加业主组织的工程竣工验收，签署()意见.

A.业主

B.总监理工程师

C.承包单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:建设工程监理合同的标的是()。

A.货物

B.货币

C.服务

D.工程项目

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，专职安全生产管理人员()及以上的，应按专业配备专职安全生产管理人员，并组成安全管理组。

A.2人

B.3人

C.4人

D.5人

正确答案:查看最佳答案

第45题:某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()。

A.A银行1000万元，B银行2000万元

B.A银行1800万元，B银行1200万元

C.A、B银行各1500万元

D.A银行2000万元，B银行1000万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。

A.分包人

B.发包人

C.施工项目部

D.承包人

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对监理人管理施工合同的工作要求是()。

A.作为施工合同当事人履行合同义务

B.在发包人授权范围内依据施工合同约定签发监理指示

C.遵照发包人指示办理施工许可手续

D.站在发包人利益优先的立场处理合同变更

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人不是施工合同的当事人。由发包人办理施工许可手续。监理人应按照合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项。

第48题:工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.口头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

第49题:下列关于建筑工程一切险的说法正确的是()。

A.《标准施工招标文件》(2007年版)规定由发包人投保

B.设备供应商可以作为被保险人

C.被保险人在工地的原有建筑物受到的损失属于除外责任

D.工程施工延误竣工的，工程竣工验收日为保险责任终止日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《标准施工招标文件》(2007年版)规定由承包人投保。被保险人具体包括:(1)业主或工程所有人；(2)承包商或者分包商；(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。建筑工程一切险保险人的保险责任期限终止的时间包括①工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时；②工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时；③保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。以先发生者为准。因此，工程延误竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止。

第50题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，出厂年限超过()年的钢丝绳式施工升降机，出厂年限超过()年的齿轮齿条式施工升降机，应进行安全评估。

A.3，5

B.5，3

C.5，8

D.8，5

正确答案:查看最佳答案

第51题:施工企业与材料供应商订立的材料供应合同中，约定违约金是2.0万元，但供应商的违约行为给施工企业造成的损失是2.2万元，施工企业应要求供应商支付()。

A.4.2万元

B.2.2万元

C.2.0万元

D.0.2万元

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:承包人提出索赔要求时，应当向监理人递交()。

A.索赔意向通知书

B.索赔通知书

C.索赔意向通知书和索赔通知书

D.索赔意向通知书或索赔通知书

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,买方委托第三方对合同设备进行监造的,关于监造行为的说法正确的是()。

A.视为对合同设备制造过程符合合同要求的确认

B.不视为对合同设备制造质量的确认

C.视为限制买方收货后依照合同约定对设备提出质量异议

D.视为免除卖方依照合同约定应承担的设备制造质量责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和(或)退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

第54题:建设工程施工合同纠纷第一审案件的管辖地为()。

A.工程项目投资人所在地

B.工程项目承包人所在地

C.工程项目发包方所在地

D.工程项目所在地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:某建设工程设计合同中规定的设计费为10万元，委托人已按规定比例付给承包人定金。合同开始履行后承包人违约，承包人应返还给委托人()。

A.20万元

B.10万元

C.2万元

D.4万元

正确答案:查看最佳答案

第56题:招标人对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应()书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人。

A.立即中止招标活动

B.在提交资格预审申请文件截止时间

C.在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前

D.在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前

正确答案:查看最佳答案

第57题:投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标文件中附有招标人不能接受的条件

C.购买招标文件后不递交投标文件

D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:关于评标委员会的说法，正确的是()。

A.评标委员会成员的名单应当保密

B.评标委员会成员的名单应当在开标后确定

C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3

D.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会成员一般应于开标前确定，成员名单(在中标结果确定前)应当保密。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术.经济等方面的专家组成，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。评标委员会的专家应当从评标专家库内相关专业的专家名单中随机抽取，但对技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，可以由招标人直接确定。

第59题:《招标投标法》规定，中标人的投标应当符合的条件之一是()。

A.投标报价最低

B.经评审的价格最低

C.可垫付全部建设投资

D.投标价格可以低于成本

正确答案:查看最佳答案

第60题:合同当事人对合同所约定的权利、义务发生争议，不能达成和解协议时，在经济合同管理机关或有关机关、团体等的主持下，通过对当事人进行说服教育，促使双方互相做出适当的让步，平息争端，自愿达成协议，以求解决经济合同纠纷的方法是()。

A.调解

B.和解

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:施工合同履行中，由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，应由()。

A.发包人承担重新安装和试车的费用，工期应予顺延

B.承包人承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延

C.发包人承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延

D.制造商承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第62题:监理资料的管理应由()负责。

A.专业监理工程师

B.业主代表

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

第63题:施工合同履行中，监理人对于已经隐蔽的工程进行重新检验，若检验不合格，则()。

A.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

B.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

C.发包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.发包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:某项目分项工程的施工具备隐蔽条件，经工程师检查认可后承包人继续施工，后工程师又发出重新剥露检查的指示，承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷，承包人修复后再次隐蔽，下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中，正确的是()。

A.工期和经济损失由承包人承担

B.给予经济损失补偿，不顺延合同工期

C.顺延合同工期，不补偿经济损失

D.补偿经济损失并顺延合同工期

正确答案:查看最佳答案

第65题:(1)根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是()。

A.提供维修所需的工具

B.交付设备

C.提供设备必要的包装

D.提供设备的易损备件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是伴随服务。合同专用条款与技术规格中约定有附加服务，卖方可能被要求提供下列中的任一项服务或所有的服务:实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；(2)提供货物组装和/或维修所需的工具；(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；(5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装.试运行.运行.维护和修理对买方人员进行培训。参见教材P136。

第66题:招标人在中标通知书中写明的中标合同价应是()。

A.初步设计编制的概算价

B.施工图设计编制的预算价

C.投标书中标明的报价

D.评标委员会算出的评标价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:根据《建设工程监理规范》，下列工程资料中，需要建设单位签署审批意见的是()。

A.监理规划

B.施工组织设计

C.工程暂停令

D.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案

正确答案:查看最佳答案

第68题:建设项目设计施工总承包方式的优点是()。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计施工总承包合同的优点:(1)单一的合同责任(2)固定工期、固定费用(3)可以缩短建设周期(4)减少设计变更(5)减少承包人的索赔；缺点:(1)设计不一定是最优方案(2)减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。教材P109-110。

第69题:价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，以()的价格为准，因此应在合同调价条款中予以明确。

A.投标截止日

B.签订合同日

C.基准日

D.竣工日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)当模板安装高度超过()时，必须搭设脚手架或操作平台。

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

正确答案:查看最佳答案

第71题:在监理合同的履行过程中，委托人应为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其中()是指协助监理人获取工程使用的原材料.构配件.机构设备等生产厂家名录。

A.物质服务

B.人员服务

C.技术服务

D.信息服务

正确答案:查看最佳答案

第72题:勘察合同履行管理时，如果发包人不履行合同，发包人()。

A.无权要求返还定金

B.有权要求返还定金

C.只能要求返还定金的一半

D.无权要求返还定金且需支付违约金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:在建设工程材料采购合同中，由供货方代运的货物，应由()在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况时，能及时分清责任。

A.采购方和运输部门

B.供货方和采购方

C.供货方和运输部门

D.供货方、采购方及运输部门

正确答案:查看最佳答案

第74题:下列造成质量波动的原因中，属于偶然性原因的是()。

A.现场温湿度的微小变化

B.机械设备过度磨损

C.材料质量规格显著差异

D.工人未遵守操作规程

正确答案:查看最佳答案

第75题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于违反法律法规的是()。

A.越级设计

B.计算简图与实际受力情况不符

C.图纸技术交底不清

D.无图施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:仲裁委员会作出裁决后，一方当事人不履行时，另一方当事人可以()。

A.向其他仲裁委员会申请仲裁

B.向该仲裁委员会申请执行

C.向有管辖权的人民法院起诉

D.向有管辖权的人民法院申请执行

正确答案:查看最佳答案

第77题:依据标准施工合同通用条款的规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.设备供应人

D.发包人和承包人按比例

正确答案:查看最佳答案

第78题:施工合同示范文本规定，因不可抗力的发生，经工程师确认后由发包人承担责任的情形是()。

A.永久工程的损坏和延误的工期

B.承包人的停工损失

C.承发包双方的人员伤亡

D.承包人提供的施工设备的损坏和延误的工期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:建设工程项目招标人与中标人签订合同前，可就投标文件中的()进行协商谈判。

A.细微偏差

B.投标价格

C.质量要求

D.工期要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人与中标候选人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商，通常为投标文件中存在的细微偏差，如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就投标价格.投标方案.质量.履行期限等实质性内容进行谈判。

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:关于抵押权的说法正确的是()。

A.以动产抵押的，抵押权在主债务履行时生效

B.以建设用地使用权抵押的，该土地上建筑物一并抵押

C.以正在建造的建筑物抵押的，应办理在建工程抵押登记

D.设立抵押权，当事人应采用书面形式订立抵押合同

E.使用权不明的财产不得抵押

正确答案:查看最佳答案

参考解析:以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立。

第81题:依法可以抵押的财产为()。

A.抵押人所有的房屋

B.抵押人所有的专利权

C.抵押人所有的商标专用权

D.抵押人所有的机器

E.抵押人依法有权处分的国有土地使用权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，发包人应完成的工作有()。

A.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验

B.将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至通用条款约定地点，并保证施工期间需要

C.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题

D.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底，通用条款内需要约定具体的时间

E.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于不可抗力的情形()。

A.政策和法律调整

B.海啸

C.瘟疫

D.骚乱

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

第84题:关于大型工程设备采购招标中交货期的评审内容，正确的是()。

A.设备制造厂家生产计划是否合理

B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差

C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标

D.提前交货不考虑降低评标价

E.“投标资料表”中规定的备品备件能否与主机设备同时交货

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:首先依据投标文件提供的投标人的年生产能力.近两年已承接的设备制造数量和安排生产的计划，分析投标人提出的交货时间能否按期实现。其次，允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。第三，依据投标文件偏差表中提供的分期和全部交货的时间，评定是否可以接受。如果交货时间不能接受，视为非响应投标。第四，在可接受范围内的评定方法是，依据招标文件的货物需求一览表规定的时间为基础，每超过基础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加报价的某一百分比(一般为0.5%)加到评标价基础上，形成评审价格。第五，提前交货不考虑降低评标价。

第85题:法人成立应具备的条件包括()。

A.依法成立

B.能够独立承担民事责任

C.具有3名以上高级管理人员

D.有必要的财产或者经费

E.有自己的名称、组织机构和场所

正确答案:查看最佳答案

第86题:建设施工合同是否有履约担保不是合同有效的必要条件，按照合同具体约定来执行。如果合同约定有履约担保和预付款担保，则需在专用条款内明确说明()。

A.总价金额

B.担保的种类

C.担保方式有效期

D.担保金额

E.担保书的格式

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《标准施工合同工准备阶段的主要义务有()。

A.审定施工方案

B.组织设计交底

C.提供施工现场

D.约定开工时间

E.讨论通过施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:下列关于投标预备会的说法正确的有()。

A.招标人按投标人须知说明的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题

B.投标人应在招标公告规定的时间前，以任何形式将提出的问题送达招标人

C.投标人应在招标公告规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人

D.投标预备会后，招标人在招标公告规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，该澄清内容不是招标文件的组成部分

E.组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间15日以前进行。

正确答案:查看最佳答案

第89题:建设工程材料设备采购合同的属性有()。

A.主合同

B.从合同

C.双务有偿合同

D.诺成合同

E.委托合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程材料设备采购合同的性质(1)属于买卖合同(2)属于有偿合同(3)属于双务合同(4)属于诺成合同。

第90题:合同法律关系主体是指享有相应权利，承担相应义务的合同当事人，包括()。

A.自然人

B.企业法定代表人

C.企业法人

D.非企业法人

E.其他组织

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同法律关系主体包括自然人.法人和其他组织，其中法人可以分为企业法人和非企业法人两大类。

第91题:根据《标准施工招标文件》，合同附件格式有()。

A.通用合同条款格式

B.专用合同条款格式

C.合同协议书格式

D.履约担保格式

E.预付款担保格式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同中给出的合同附件格式包括合同协议书、履约担保和预付款担保。

第92题:经济合同变更或解除后，当事人的责任为()。

A.由提出变更或解除合同的请求方承担违约责任

B.因一方违约，使合同履行成为不必要时，债权人请求解除合同的，免除对方的责任

C.双方达成变更解除合同的协议，即当事人双方互不承担责任

D.双方达成变更或解除合同的协议，若给对方造成损失，还须由请求方向对方承担赔偿责任

E.不可抗力的原因造成合同的变更或解除，双方当事人均不承担责任

正确答案:查看最佳答案

第93题:施工单位实施质量控制活动的质量记录资料包括以下内容()。

A.施工现场质量管理检查记录资料

B.工程材料质量记录

C.施工过程作业活动质量记录资料

D.质量监理细则

E.监理规划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:在建设工程委托监理合同履行的过程中，委托人可以行使的权利包括()。

A.选定施工合同的承包人

B.审核承包人的索赔

C.确定工程规模

D.批准施工合同承包人选定的分包人

E.主持工程建设有关协作单位的组织协调

正确答案:查看最佳答案

第95题:当事人以自己所有的房屋提供抵押的，办理抵押物登记时，应当向登记部门提供()。

A.房屋买卖合同

B.主合同

C.抵押合同

D.房屋产权证书

E.房屋钥匙

正确答案:查看最佳答案

第96题:《担保法》规定的保证合同的主要内容包括()。

A.被保证的主债权种类.数额

B.债务人履行债务的方式

C.保证的期间

D.保证担保的范围

E.债务人履行债务的期限

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),施工企业和项目部应建立()，明确教育岗位.教育人员.教育内容.教育时间等。

A.安全生产考核制度

B.安全生产交底制度

C.安全生产教育培训制度

D.安全生产检查制度

正确答案:查看最佳答案

第98题:委托人与监理人签订了委托监理合同后，具有的权利包括()。

A.对生产工艺设计要求的认定权

B.要求更换监理人员的权利

C.对工程施工组织设计的审批权

D.发布开工令的权利

E.监理工作执行情况的检查权

正确答案:查看最佳答案

第99题:下列关于监理招标的特点，说法正确的是()

A.招标宗旨是对监理单位能力的选择

B.报价占主要地位

C.报价占次要地位

D.邀请的投标人较多

E.邀请的投标人较少

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:依据《建设工程设计合同(示范文本)》规定，发包人应提供的项目设计要求主要包括()等。

A.工程的范围和规模

B.工程勘察依据

C.限额设计的要求

D.设计依据的标准

E.建筑物的合理使用年限设计要求

正确答案:查看最佳答案

第101题:发包人违反合同规定时，处理方法正确的是()。

A.承包人应向发包人发出通知要求纠正

B.承包人有权立即暂停施工

C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知

D.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任

E.承包人解除合同的行为不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利

正确答案:查看最佳答案

第102题:招标人自行办理招标事宜，须具备()等条件。

A.具有编制招标文件能力

B.有自己的评标专家库

C.有组织评标能力

D.经招标代理机构批准

E.向有关行政监督部门备案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:根据FIDIC《施工合同条件》规定，下列属于对业主和承包商有约束力的合同文件组成部分的是()。

A.合同协议书

B.中标意向书

C.专用条件

D.图纸

E.资料表

正确答案:查看最佳答案

第104题:非企业法人包括()。

A.项目法人

B.集体法人

C.行政法人

D.社团法人

E.事业法人

正确答案:查看最佳答案

第105题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，接到分包商的支付报表后，承包商代表应对照分包合同工程量清单中的工作项目、单价或价格复核取费的合理性和计算的正确性，并依据分包合同的约定扣除()等后，核准该阶段应付给分包商的金额。

A.分包管理费

B.对分包施工支援的实际应收款项

C.预付款

D.保留金

E.材料费、设备费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:保险人可以对()带来的损失不负责赔偿。

A.设计原因

B.自然事件

C.原材料缺陷或工艺不善

D.意外事故

E.维修保养费用

正确答案:查看最佳答案

第107题:关于监理人的责任限度的表述，正确的是()。

A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责

B.监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任

C.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限承担责任

D.监理人对第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限承担连带责任

E.监理人在责任期内，如果因重大过失而造成委托人经济损失的，要承担委托人全部损失的赔偿责任

正确答案:查看最佳答案

第108题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，塔式起重机有下列情况之一的，严禁安装和使用()。

A.结构上有可见裂纹和严重锈蚀的

B.主要受力杆件存在塑性变形的

C.连接件存在严重磨损和塑性变形的

D.钢丝绳达到报废标准的

E.出厂年限超过10年的630kN·m塔式起重机

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中规定的合同计价方式有()。

A.单项价格合同

B.固定价格合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

E.成本加奖金合同

正确答案:查看最佳答案

第110题:下列属于投标人须知中正文部分的有()。

A.总则

B.附表格式

C.投标文件

D.投标

E.开标

正确答案:查看最佳答案

第111题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资格证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.待定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对投标人的资格审查包括:1.资质审查，应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文件的要求相一致。2.能力审查，通常要进一步审查人员的技术力量，主要考察设计负责人的资格和能力，以及各类设计人员的专业覆盖面.人员数量和各级职称人员的比例等是否满足完成工程设计的需要。3.经验审查，同类工程的设计经历是非常重要的内容。

第112题:资格预审文件由招标人依据项目的特点编写，资格预审须知的内容包括()。

A.财务状况

B.工程经验

C.工作范围介绍

D.招标工程概况

E.对投标人的基本要求

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据标准施工合同的通用条款中规定，属于发包人义务的是()。

A.及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作

B.按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料

C.按专用条款约定及时修建出入施工场地的专用和临时道路

D.根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底

E.按专用条款约定向承包人发出开工通知

正确答案:查看最佳答案

参考解析:四、发包人义务(一)提供施工场地1.施工现场发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作，并在开工后急需解决其遗留问题，同时按专用合同条款约定的时间和范围向承包人提供施工场地。2.地下管线和地下设施的相关资料发包人应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。3.现场外的道路通行权发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权。(二)组织设计交底发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。(三)约定开工时间关于C，发包人的义务是办理“专用和临时道路”通行权；关于E，是监理人的职责。

第114题:建设工程施工过程中，对不符合工程施工质量要求的处理办法中，正确的是()。

A.承包人应当按照发包商的要求返工，直到符合约定标准

B.因承包人的原因迭不到约定标准的，由承包人承担返工费用，工期不予顺延

C.因发包人的原因达不到约定标准的，由发包人承担返工的追加合同价款，工期相应顺延

D.因双方原因达不到约定标准，责任由双方分别承担

E.如果双方对工程质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:下列对可更正的错误表述正确的有()。

A.若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价

B.若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准

C.如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝

D.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以授受

E.对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会不可以授受

正确答案:查看最佳答案

第116题:工程竣工验收时，应当具备的条件有()。

A.上级部门的批准文件

B.完整的技术档案与施工管理资料

C.工程竣工验收备案表

D.勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件

E.施工单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第117题:项目监理机构对施工单位报送的工程开工报审表及相关资料进行审查的内容有()。

A.施工单位资质等级是否符合相应施工工作

B.施工组织设计是否已由总监理工程师签认

C.施工单位的管理及施工人员是否已到位

D.施工机械是否已具备使用条件

E.施工单位现场质量安全生产管理体系是否已建立

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年陕西省西安监理工程师质量投资进度控制在线，是什么情况呢？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:投保人购买了建筑工程一切险，则保险人对()等原因造成的工程财产损失承担赔偿责任。

A.台风

B.洪水

C.设备自然磨损

D.意外事故

E.材料自燃

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿:(1)自然事件(2)意外事故，C、E项属于除外责任。详见教材第16-17页。

第119题:工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括()。

A.业主延误移交施工现场

B.不可抗力造成的损失

C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失

D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿

E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响

正确答案:查看最佳答案