2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题

苏轼曾经说过，古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。这启发了我们， 这启发了我们， 就个人来说，《2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题》对每个人的意义，不能不说非常重大。 这样看来，知识是取之不尽，用之不竭的。只有最大限度地挖掘它，才能体会到学习的乐趣。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们学习之旅吧！最后祝福你:考试即将来临，或许你有些焦急紧张，或许有些不安担心，或许正在为一道数学题而绞尽脑汁，或许我帮不上什么忙，就祝你考试顺利吧!~用平常心对待，问心无愧，尽力就好!~加油!~

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于脚手架工程，正确的是()。

A.使用竹木脚手架时，专项方案应经专家论证通过

B.使用扣件式钢管悬挑卸料平台时，专项方案应经专家论证通过

C.采用单排脚手架时，专项方案应经专家论证通过

D.脚手架不得钢木.钢竹混搭

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:下列关于建设施工合同中工期的表述，错误的是()。

A.在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数

B.如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数

C.在中标通知书中应注明发包人接受的投标工期

D.合同内发包人要求分阶段移交的单项工程或部分工程，在专用条款内还需明确约定中间交工工程的范围和竣工时间

正确答案:查看最佳答案

第2题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由()。

A.承包人承担，延误的工期不应顺延

B.承包人承担，延误的工期相应顺延

C.发包人承担，延误的工期相应顺延

D.发包人承担，延误的工期不应顺延

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《标准施工合同》，屨约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至()之日止。

A.工程竣工验收

B.工程缺陷责任期满

C.签发工程移交证书

D.签发最终结清证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:屨约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止，即担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。

第4题:根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是()。

A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发

B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作

C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具

D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。通用条款规定，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正。

第5题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，外保温采用保温浆料，厚度大于()时应分层施工。

A.10mm

B.20mm

C.30mm

D.40mm

正确答案:查看最佳答案

第6题:对现场交货的到货数量验收的方法不包括()。

A.经验鉴别法

B.衡量法

C.查点法

D.理论换算法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()。

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.招标监督机构

正确答案:查看最佳答案

第8题:采用设计施工总承包，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。

A.7

B.14

C.28

D.56

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于安全生产教育，正确的是()。

A.项目监理机构应对施工单位新进场作业人员进行三级安全教育

B.项目监理机构应对施工单位管理人员进行三级安全教育

C.施工现场各班组应开展班前三上岗活动和班后下岗检查

D.施工现场各班组应开展班前检查和班后三下岗活动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限应自()之日起。

A.招标人发出中标通知书

B.发承包双方签订合同

C.中标人接到中标通知书

D.监理人发出开工通知

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工合同履约担保期限自发包人和承包人签订合同之日起。

第11题:在现代经济生活中，大部分合同都是()，这种合同分类的目的在于确立合同的生效时间。

A.实践合同

B.诺成合同

C.有偿合同

D.双务合同

正确答案:查看最佳答案

第12题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),开挖过程中开挖面上的临时边坡坡率在淤泥质土层不宜大于()。

A.1:3.0

B.1:2.0

C.1:1.5

D.1:1.0

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:在监理合同的履行过程中，委托人应为监理人驻工地监理机构开展正常工作提供协助服务，其中()是指协助监理人获取工程使用的原材料.构配件.机构设备等生产厂家名录。

A.物质服务

B.人员服务

C.技术服务

D.信息服务

正确答案:查看最佳答案

第14题:建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是()。

A.标的物交付

B.当事人之间意思表示一致

C.货款交付

D.材料设备所有权转移

正确答案:查看最佳答案

第15题:建设工程一切险保险合同于2013年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2013年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2013年3月10日将建筑材料运至工地。一切准备就绪后，承包人提前2天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为()。

A.2013年3月1日

B.2013年3月20日

C.2013年3月10日

D.2013年3月15日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:施工合同订立后，任何一方都不能将合同转让给第三者，这体现了()原则。

A.公平竞争

B.平等合作

C.诺守合同

D.诚实信用

正确答案:查看最佳答案

第17题:某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理单位

D.钢材供应商

正确答案:查看最佳答案

第18题:划分采购标和包的基本原则不包括()。

A.有利于吸引较多的投标人参加竞争以达到减低货物价格的目的

B.能保证供货时间

C.能保证供货质量

D.多多益善的原则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:施工合同示范文本规定，投料试车工作为工程竣工验收后的带负荷试车，试车组织和试车工作由()负责。

A.监理人

B.发包人

C.承包人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

第20题:下列关于施工合同履行过程中竣工前的单机无负荷试车的说法中，不正确的是()。

A.安装工程具备试车条件时，由承包人组织试车

B.承包人应在试车前48h内向工程师发出要求试车的书面通知

C.试车记录由发包人准备

D.试车合格，工程师在试车记录上签字

正确答案:查看最佳答案

第21题:工程设计招标通常采用的评标方法是()。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.评标价法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性.所达到的技术指标.方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。同时，某些评审要素难以用金额表示。因此，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。

第22题:债务人决定将合同中的义务转让给第三人时，()。

A.应当经债权人同意

B.无需经债权人同意，但应通知债权人

C.无需经债权人同意，但应办理公证手续

D.无需经债权人同意，也无需通知债权人

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015基坑开控至坑底标高后，应及时进行垫层施工，垫层应浇筑到()。

A.地下室外墙边

B.承台外缘边

C.基坑支护边

D.地下室后浇带边

正确答案:查看最佳答案

第24题:FIDIC《施工合同条件》中，对工程量增减变化较大需要调整合同约定单价必须同时满足以下条件()。

A.该部分工程在合同内约定属于按单价计量支付的部分

B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10％

C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额(我国标准合同中的“签约合同价”)的0.01％

D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2％

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:FIDIC合同的合同工期在合同条件中采用()的概念阐述。

A.合同有效期

B.项目施工期

C.建设周期

D.竣工时间

正确答案:查看最佳答案

第26题:下列选项中，()是发包人为了帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难，提前给付的一笔款项。

A.暂列金额

B.保留金

C.预付款

D.暂估价

正确答案:查看最佳答案

第27题:评标应当由()负责评审。

A.招标人

B.评标委员会

C.招标代理机构

D.交通主管部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:下列关于劳务分包的说法错误的是()。

A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源

B.劳务分包人在全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任

C.劳务施工分包人需要编制单独的施工组织计划

D.劳务分包人不需要单独办理保险

正确答案:查看最佳答案

第29题:某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由()。

A.审查单位与监理单位共同承担

B.承包人与审查单位连带承担

C.承包人全部承担

D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是()。

A.勘察机构设置

B.勘察工作难点分析

C.发包人要求

D.勘察工作具体措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:勘察招标文件内容包括:招标公告或邀请书，投标人须知，评标办法，合同条款及格式，发包人要求，投标文件格式，其他资料。

第31题:依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在()部门依法指定的媒介发布。

A.省政府发展改革

B.省政府建设

C.国务院发展改革

D.国务院建设

正确答案:查看最佳答案

第32题:由于发包人或工程师指令承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔叫做()。

A.工程变更索赔

B.工程加速索赔

C.工期索赔

D.工程延误索赔

正确答案:查看最佳答案

第33题:某工程项目材料供应合同中约定，供货方支付订购的材料后，采购方再行支付货款，合同履行过程中，由供货方交付的材料质量不符合约定标准，采购方拒付货款，采购方行使的是()。

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.先诉抗辩权

D.不安抗辩权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖。

A.工程所在地

B.被告住所地

C.原告住所地

D.合同签字地

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由()的施工进度计划。

A.发包人审定

B.监理人批准

C.承包人投标文件提交

D.招标文件提出

正确答案:查看最佳答案

参考解析:2.审查进度计划监理人对承包人的施工组织设计中的进度计划审查，不仅要看施工阶段的时间安排是否满足合同要求，更应评审拟采用的施工组织、技术措施能否保证计划的实现。监理人审查后，应在专用条款约定的期限内，批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。

第36题:,项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块.试件及工程材料现场取样.封样.送检的检查活动称为()。

A.巡视

B.旁站

C.平行检验

D.见证取样

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由()负责投保，并承担保险费用。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人

D.监理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是明确保险责任。由承包人负责投保“建筑工程一切险”.“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。参见教材P81。

第38题:由于某种自然力的作用使施工受到损害，则该自然力的作用是否属于一个有经验的承包商也无法预测的防范的条件应由()来判断。

A.业主

B.监理工程师

C.承包商

D.上级主管部门

正确答案:查看最佳答案

第39题:单桩静承载力试验，抽检数量不得少于总桩数的1%，且不应小于()根，总桩数50根以下，不得少于()根。

A.2，3

B.3，2

C.3，4

D.4，3

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为()。

A.以代理人的名义与对方谈判

B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款

C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求

D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行

正确答案:查看最佳答案

第41题:质权是一种约定的担保物权，以()为特征。

A.转移占有

B.约定保证期间

C.债权人优先受偿

D.转让办理登记

正确答案:查看最佳答案

第42题:合同公证一般实行()原则。

A.公平公证

B.自愿公证

C.客观公证

D.合法公证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响错误的是()。

A.不影响合同的效力

B.合同的权利与义务由合并后的新法人或组织继承，仍有效

C.分立的当事人应及时通知对方，并告知合同权利与义务的继承人

D.部分影响合同的效力

正确答案:查看最佳答案

第44题:如果招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致，应以()为准。

A.招标文件中的规定

B.现场考察时招标单位的口头解释

C.招标单位在会议上的口头解答

D.发给每个投标人的书面质疑解答文件

正确答案:查看最佳答案

第45题:建筑工程一切险的除外责任包括()造成的损失。

A.台风

B.暴雨引起地面下陷

C.雷电引起火灾

D.自然磨损

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:因自然磨损.内在或潜在缺陷.物质本身变化.自燃.自热.氧化.锈蚀.渗漏.鼠咬.虫蛀.大气变化.正常水位变化或者其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用保险人不负责赔偿。建筑工程一切险保险人的责任范围和除外责任P16。

第46题:下列关于业主享有的权利，说法错误的是()

A.业主有选定工程总设计单位和总承包单位，以及与其订立合同的签定权

B.业主有对工程规模.设计标准.规划设计.生产工艺设计和设计使用功能要求的认定权

C.监理单位调换总监理工程师可以不经过业主同意

D.业主有权要求监理机构提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专项报告

正确答案:查看最佳答案

第47题:建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑()因素。

A.设备性能

B.付款条件

C.运输费用

D.技术服务和培训

正确答案:查看最佳答案

第48题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),塔吊附着装置的杆件与建筑物及塔身之间的连接，应采用()。

A.预埋件焊接

B.刚性连接

C.铰接

D.后置埋件焊接

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:能够引起合同法律关系消灭的是()。

A.行为

B.事件

C.法律事实

D.后果

正确答案:查看最佳答案

第50题:下列关于招标代理机构的说法不正确的是()。

A.招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认定

B.招标代理机构必须隶属于建委等行政机关

C.招标代理机构必须有能够编制招标文件的能力

D.招标代理机构必须有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库”

正确答案:查看最佳答案

第51题:施工合同履行过程中，发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由()。

A.原设计单位同意

B.发包人和承包人协商解决

C.规划管理部门审批

D.总监理工程审核批准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:以下关于工程质量缺陷产生原因的分析步骤，正确的是()。①找出可能产生质量缺陷的所有因素②收集调查与质量缺陷有关的设计和施工资料③进行细致的现场调查研究④进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认⑤找出最可能造成质量缺陷的原因

A.①②③④⑤

B.③②①④⑤

C.③②①⑤④

D.②①③⑤④

正确答案:查看最佳答案

第53题:在监理合同履行中，出现()情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。

A.工程总投资超过预期金额

B.因承包人原因导致工期延长

C.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故

D.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，总监理工程师超过()天不能履行职责的，应委派代表在许可范围内代行其职责。

A.2

B.3

C.5

D.7

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

第55题:关于投标保证金的说法，正确的是()。

A.招标文件的主要内容中不包括投标保证金

B.投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件按废标处理

C.投标保证金有效期应当长于投标有效期

D.中标人不能要求先退回投标保证金，再提交履约保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是接受投标书阶段的工作。选项A错误，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额.担保形式递交投标保证金，联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交；选项C错误，投标保证金有效期与投标有效期一致；选项D错误，招标人与中标人签订合同后的5个工作日内，就应该退还投标保证金。与提交履约保证金没有强制的制约关系。参见教材P33。

第56题:钻孔灌注桩桩长的检测方法是()。

A.静载荷试验法

B.钻芯法

C.磁测桩法

D.雷达法

正确答案:查看最佳答案

第57题:建设工程监理合同不包括()内容。

A.业主承担义务的条款

B.承包商承担义务的条款

C.监理单位承担义务的条款

D.承担违约责任的条款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到()情况，属于承包商应承担的风险。

A.现场地质条件与文件资料说明不一致

B.不利于施工的外界非自然条件

C.不利于施工的气候条件

D.其他承包商对施工的干扰

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015，以下关于机动翻斗车的使用，不正确的是()。

A.机动翻斗车的制动装置(包括手制动)应保证灵敏有效

B.司机应经过专业培训

C.不得违章行驶

D.场内短途水平运输时，料斗内可以载人，但不得超过2人。

正确答案:查看最佳答案

第60题:施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是()。

A.施工方运至现场的材料

B.承包人的施工机械损坏

C.承包工程所需清理费用

D.工程本身的损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项A);第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车.投料试车等的要求，包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。

第62题:委托监理合同法律关系的客体是()。

A.监理工程

B.监理服务

C.监理规划

D.监理投标方案

正确答案:查看最佳答案

第63题:工程师在确认工期是否顺延时，应当首先()

A.依据合同确认责任者

B.分析施工进度计划

C.判断是否符合顺延工期的条件

D.考察事件实际造成的时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于施工与管理不到位的是()。

A.无证设计

B.越级设计

C.未经设计单位同意擅自修改设计

D.边设计.边施工

正确答案:查看最佳答案

第65题:建设工程项目施工采用邀请招标方式的，应当按规定发布()。

A.邀请公告

B.招标公告

C.资格预审公告

D.投标邀请书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程项目施工采用公开招标方式的，应发布资格预审公告或招标公告；建设工程项目施工采用邀请招标方式的，发出投标邀请书即可。

第66题:根据《建筑旅工安全管理规范》(DB33/1116-2015，E线所用材质与相线.工作零线(N线)相同时，当相线芯线截面S为35mm时，PE线最小截面应为()。

A.12mm2

B.16mm2

C.18mm2

D.35mm

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:下列内容关于预付款担保的说法正确的是()。

A.采用的是条件担保形式

B.自合同签订时生效

C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款

D.自始至终保函的金额不得变动

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，承包商的投标价作为合同的目标成本，此时应选用()条款。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同;目标合同适用于订立合同时拟建工程范围还没有完全界定或预测风险较大的情况;成本补偿合同适用于工程范围的界定尚不明确，甚至以目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况;管理合同适用于施工管理承包。

第69题:主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是()。

A.指定代理

B.法定代理

C.转代理

D.委托代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:合同交底说法不妥的是()

A.合同交底可用书面、电子数据形式实施

B.书面交底的应签署确认书

C.合同交底不可用口头的形式实施

D.通过合同交底，应对合同的主要内容及存在的风险做出解释和说明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通过合同交底，应对合同的主要内容及存在的风险做出解释和说明，使相关人员熟悉合同中的主要内容、各种规定及要求、管理程序，了解自己的合同责任、工作范围以及法律责任，确保在执行合同时不出或少出偏差。合同交底可用书面、电子数据、视听资料和口头的形式实施，书面交底的应签署确认书。

第71题:承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC《施工合同条件》，承包商对此指示()。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，模板支撑架应与既有结构可靠连接，附柱(墙)拉结杆件距支撑结构主节点不宜大于()。

A.200mm

B.300mm

C.400mm

D.500mm

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:关于CM模式的说法，正确的是()。

A.代理型CM模式中，CM单位是业主的咨询单位

B.代理型CM模式中，CM单位对设计单位具有指令权

C.非代理型CM模式中，CM单位对设计单位具有指令权

D.非代理型CM模式中，CM单位是业主的咨询单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B错误，CM单位对设计单位没有指令权，只能向设计单位提出一些合理化建议，这一点同样适用于非代理型CM模式；选项C错误，非代理型CM模式中，CM单位与设计单位是协调管理关系；选项D错误，代理型CM模式中，CM单位是业主的咨询单位。

第74题:根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，除专用合同款另有约定外合同设备的开箱检验应在()进行。

A.方仓库

B.三方检测地

C.施工场地

D.第三方物流公司

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

第75题:某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人()。

A.无须赔偿承包人损失，工期也不顺延

B.无须赔偿承包人损失，工期应予顺延

C.应当赔偿承包人损失，工期应予顺延

D.应当赔偿承包人损失，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

第76题:观感质量验收以观察.触摸或简单量测的方式进行，并结合验收人员的主观判断，综合给出()的质量评价结果。

A.合格.基本合格.不合格

B.合格.良好.不合格

C.优.良.差

D.好.一般.差

正确答案:查看最佳答案

第77题:对于投保建筑工程一切险的工程，保险人应负责赔偿的损失是()

A.因设计错误引起的工程损失

B.因原材料缺陷造成的工程损失

C.因地面下陷下沉造成的工程损失

D.非外力原因引起的机械装置损坏

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因地面下陷下沉造成的工程损失由保险人负责赔偿

第78题:施工图设计文件审查是()对施工图进行结构安全和强制性标准.规范执行情况等进行的独立审查。

A.建设行政主管部门

B.工程质量监督机构

C.依法认定的设计审查机构

D.设计主管部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:下列施工合同履行中发生的事件，既可作为顺延合同工期的理由，又可作为调整合同价款理由的是()。

A.地方税费发生变化

B.工程造价管理部门公布的价格调整

C.施工作业导致停水2天

D.一周内限电导致累计停工时间超过1个工作日

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:要使索赔得到公平合理的解决，工程师在工作中必须注意以下原则()

A.公平合理地处理索赔

B.及时作出决定和处理索赔

C.尽可能通过协商达成一致

D.诚实信用

E.尽量减少

正确答案:查看最佳答案

第81题:建设工程监理工作的规范化主要体现在)。

A.监理工作的时序性

B.热情服务的工作原则

C.严密的职责分工

D.各项监理工作目标明确

E.各项工作的完成时间有明确的限定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:(.*);/)

第82题:根据相关规范，混凝土强度实体检测方法有()。

A.低应变动测法

B.高应变动测法

C.回弹法

D.超声回弹综合法

E.钻芯法

正确答案:查看最佳答案

第83题:根据《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，工程勘察设计可以不进行招标的情形有()。

A.建设单位依法能够自行勘察设计

B.能满足技术条件的勘察设计单位少于3家

C.抢险救灾情况紧急不适宜进行招标

D.项目投资大、工期长，能胜任的勘察设计单位较少

E.建设单位已有长期合作的勘察设计单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:依法必须招标的项目，经批准可以不进行招标的情形:(1)涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，而不适宜招标；(2)采购人或已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；(3)已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；(4)主要工艺、技术采用不可替代的专利、专有技术；(5)建筑艺术造型有特殊要求；(6)技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3家，不能形成有效竞争。

第84题:根据《标准设计施工总承包招标文件》,“发包人要求”中的“功能要求”所包含的内容有()。

A.工程目的

B.工程规模

C.性能保证指标

D.产能保证指标

E.项目实施方案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:“功能要求”包括:工程的目的、规模；性能保证指标(性能保证表)和产能保证指标。

第85题:工程师对分包合同的管理包括()。

A.对分包商索赔的批准

B.检查确认分包工程质量

C.对分包商资质进行审查

D.对分包商发布变更指令

E.计量、确认分包商完成的工程量

正确答案:查看最佳答案

第86题:下列情形中，()的合同是可撤销合同。

A.以欺诈.胁迫手段订立，损害国家利益

B.因重大误解而订立

C.在订立合同时显失公平

D.以欺诈.胁迫手段，使对方在违背真实意思情况下订立

E.违反法律.行政法规强制性规定

正确答案:查看最佳答案

第87题:施工合同的支付程序中是否有预付款，取决于()。

A.工程的性质

B.承包工程量的大小

C.监理机构的强制性规定

D.人员的素质

E.发包人在招标文件中的具体规定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有()。

A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人

B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册

C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行

D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书

E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。竣工试验通过后，承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。

第89题:关于施工招标资格预审和资格后审的说法，正确的有()。

A.两者均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程地施工能力

B.通过资格预审的，在评标过程中不需要对投标人资格进行复查

C.资格后审在评标后定标前进行

D.资格后审和资格预审的时间不同

E.资格后审的内容比资格预审少

正确答案:查看最佳答案

第90题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验，对此正确的处理方式是()。

A.不能正常进行竣工试验达到14天以上，工程师应颁发接收证书

B.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，应补充进行竣工试验

C.缺陷责任期内竣工试验条件具备时，补充进行竣工试验后颁发接收证书

D.补检试验的全部费用应补偿给承包商

E.竣工试验表明工程未达到合同约定的质量标准，雇主应当拒绝接收

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:C项，承包商提交竣工验收申请报告后，由于雇主应负责的外界条件不具备而不能正常进行竣工试验达到14天以上，为了合理确定承包商的竣工时间和该部分工程移交雇主及时发挥效益，规定工程师应颁发接收证书。D项，补检试验比正常竣工试验多出的费用应补偿给承包商。E项，针对未能通过竣工试验的情形，FIDIC《施工合同条件》增加了雇主可以折价接收工程的情况。

第91题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)当模板支撑架出现下列情况()之一时，应立即启动安全应急预案。

A.监测数据达到报警值时

B.混凝土浇筑超过初凝时间不能及时供应时

C.支撑结构的荷载突然发生意外变化时

D.周边场地出现突然较大沉降或严重开裂的异常变化时

E.施工单位安全管理人员脱岗时

正确答案:查看最佳答案

第92题:工程竣工验收时，应当具备的条件有()。

A.上级部门的批准文件

B.完整的技术档案与施工管理资料

C.工程竣工验收备案表

D.勘察.设计.施工.监理等单位分别签署的质量合格文件

E.施工单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第93题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，卖方按照合同约定的进度交付合同约定的材料并提供相关服务后，买方在支付进度款前需收到卖方提交的单据有()。

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份

D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份

E.保险公司出具的履约保函正本一份

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:买方在支付进度款前需收到卖方提交的单据有(1)卖方出具的交货清单正本一份；(2)买方签署的收货清单正本一份；(3)制造商出具的出厂质量合格证正本一份；(4)合同材料验收证书或进度款支付函正本一份；(5)合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

第94题:根据相关规范，以下关于钢结构工程，正确的有()。

A.永久性普通螺栓拧紧后，外露丝扣不应少于2扣

B.高强度螺栓连接副初拧扭矩应为标准值的30%

C.高强度螺栓连接副初拧扭矩应为标准值的50%

D.对高强度螺栓连接副终拧扭矩应采用扭矩扳手检测

E.终拧扭矩检测应在终拧1小时后，48小时之内完成

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)施工升降机司机或操作人员因故需离开升降机时或升降机作业结束时，应讲行以下操作()

A.吊笼停到最底层

B.将各控制开关拨到零位

C.切断电源

D.保持吊笼门和地面防护围栏门开启

E.锁好开关箱

正确答案:查看最佳答案

第96题:依照《建设工程施工合同(示范文本)》，关于提前竣工协议的内容的表述，正确的是()。

A.承包人在保证质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施

B.负责修改施工进度计划

C.提前竣工所需的追加合同价款

D.提前竣工时间

E.发包人应为赶工提供方便的条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:关于抵押的说法，正确的有()。

A.抵押不转移抵押物的占有

B.抵押人不再负有保管抵押物的义务

C.抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物已抵押的情况，转让抵押物的行为无效

D.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可

E.抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押

正确答案:查看最佳答案

第98题:关于建设工程委托监理合同中监理人的责任限度的表述中，正确的有()。

A.监理人不对责任期以外发生的任何事情所引起的损失或损害负责

B.监理人在责任期内，不负任何监理失职的责任

C.监理人在责任期内，如果因过失而造成经济损失，要负监理失职的责任

D.监理人对第三方违反合同规定的完工(交货)时限承担责任

E.监理人不对第三方违反合同规定的质量要求承担责任

正确答案:查看最佳答案

第99题:现场交货的到货检验中，数量验收的方法主要包括()。

A.定量计算法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.理论换算法

E.查点法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:以下属于详细评审标准和评审因素的有()

A.单价遗漏

B.付款条件

C.响应性评审标准

D.形式评审标准

E.资格评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:详细评审标准和评审因素一般包括单价遗漏，付款条件等。其余选项属于初步评审标准

第101题:根据FIDIC《施工合同条件》，承包商提交工程师审查的施工进度计划应包括的内容有()。

A.施工作业的时间安排

B.各施工阶段准备采用的施工方案

C.各阶段准备投入的人员和设备数量

D.分包商施工各阶段的安排计划

E.指定分包商施工各阶段的安排计划

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，发包人和设计人必须共同保证施工图设计满足()条件。

A.建筑物的设计稳定、安全、可靠

B.提出技术设计计划

C.设计的施工图达到规定的设计深度

D.设计符合消防、节能、环保等有关强制性标准、规范

E.不存在有可能损害公共利益的其他影响

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:工程材料质量证明文件包括()。

A.材料检测试验室资质证书

B.材料出厂合格证

C.材料质量检验报告.

D.项目监理机构见证取样记录

E.施工单位的质量抽检报告

正确答案:查看最佳答案

第104题:能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的情形有()。

A.当事人订立合法合同

B.法律对合同形式作出规定

C.合同一方当事人违约

D.行政机关作出罚款

E.人民法院对合同纠纷作出判决

正确答案:查看最佳答案

第105题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人有权要求发包人延长勘察周期和增加勘察费用的情形有()。

A.勘察人原因在施工场地造成第三方财产损失并导致勘察周期延长和费用增加

B.由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件导致勘察周期延长和费用增加

C.由于出现专用合同条款规定的不利物质条件导致勘察周期延长和费用增加

D.采取有效措施保护勘察中发现的地下文物导致勘察周期延长和费用增加

E.当地居民采取阻工方式要求增加征地补偿款导致勘察周期延长和费用增加

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:非勘察人原因导致勘察周期延长和费用增加，勘察人有权要求发包人延长勘察周期和增加勘察费用。

第106题:建设工程施工合同履行中，投保()是转移风险的有效措施。

A.第三者责任险

B.机械损坏险

C.建筑工程一切险

D.人身意外伤害险

E.安装工程一切险

正确答案:查看最佳答案

第107题:根据《机电产品国际标准招标文件(试行)》，投标分项报价表应包括的内容有()。

A.专用工具

B.主要功能

C.技术服务

D.标准附件

E.备品备件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大中型机电设备投标分项报价表的供货分项类别内容包括:主机和标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、其他。

第108题:质量监督机构对工程质量抽查检测的内容不包括()。

A.地基实体

B.基础实体

C.主体结构

D.施工过程

E.重新检验

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:在工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。

A.施工投标保证

B.施工合同履约保证

C.施工合同支付保证

D.工程预付款保证

E.施工合同工程垫支保证

正确答案:查看最佳答案

第110题:施工招标过程中，采用评标价法评标的，可以折算成价格的评审要素一般包括()。

A.标准值确定后，再按预先确定的规则，视各投标书的报价与标准值的偏离程度，计算各投标书的该项得分

B.实施过程中必然发生而标书又属明显漏项部分，给予相应的补项，增加到报价上去

C.技术建议可能带来的实际经济效益，按预定的比例折算后，在投标价内减去该值

D.投标书内提出的优惠条件可能给招标人带来的好处，以开标日为准，按一定的方法折算后，作为评审价格因素之一

E.投标书承诺的工期提前给项目可能带来的超前收益，以月为单位按预定计算规则折算为相应的货币值，从该投标人的报价内扣减此值

正确答案:查看最佳答案

第111题:合同法规定，合同包括的条款主要有()

A.标的

B.鉴证条款

C.价款

D.质量

E.违约责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:对建设工程的实体质量的监督过程中，主体结构工程抽查的主要包括()等。

A.抽查基础砌体.混凝土和防水等施工质量

B.分项.分部工程质量评定资料及隐蔽工程验收记录

C.混凝土构件.钢结构构件制作和安装质量

D.质量保证及见证取样送检检测资料

E.结构安全重点部位的砌体.混凝土.钢筋施工质量抽查情况和检测

正确答案:查看最佳答案

第113题:依据《民法通则》规定，法人成立应具备下列条件()。

A.依法成立

B.有必要的财产和经费

C.有自己的名称.组织机构和场所

D.有符合法定条件的法定代理人

E.能独立承担民事责任

正确答案:查看最佳答案

第114题:保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任的日期，应是()。

A.业主提供场地日

B.承包商提交履约保函日

C.投保工程开工日

D.承保项目所用材料卸至工地日

E.投保工程投保日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:能够引起合同法律关系产生.变更和消灭的法律事件有()。

A.合同当事人违约

B.罢工

C.法院判决

D.仲裁机构裁定

E.地震

正确答案:查看最佳答案

参考解析:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，当事人无法预见和控制的，能够引起合同法律关系产生.变更.消灭的客观现象。事件可分为自然事件和社会事件两种。B项属于社会事件，E项属于自然事件。行为是指法律关系主体有意识的活动，包括作为和不作为两种表现形式，还可分为合法行为和违法行为。此外，行政行为和发生法律效力的法院判决.裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生.变更.消灭。A.C.D项属于行为。

第116题:构成对招标单位有约束力的招标文件，其组成内容包括()。

A.招标广告

B.合同条件

C.技术规范

D.图纸和技术资料

E.对投标人质疑的书面解答

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于发包人负责提供的材料和工程设备，承包人应完成的工作内容有()。

A.提交材料和工程设备的质量证明文件

B.根据合同计划安排向监理人报送要求发包人交货的日期计划

C.会同监理人在约定的时间和交货地点共同进行验收

D.运输、保管材料和工程设备

E.支付材料和工程设备合同价款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年各地监理工程师质量投资进度控制考前做题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A、E项属于发包人的工作。承包人负责接收、保管和施工现场内二次搬运所发生的费用。

第118题:仲裁协议是纠纷当事人愿意将纠纷提交仲裁机构仲裁的协议，它的内容主要有()。

A.选定的仲裁员

B.适用的法律

C.仲裁事项

D.选定的仲裁委员会

E.请求仲裁的意思表示

正确答案:查看最佳答案

第119题:依据《民法典》的规定，提供格式条款一方()的，该条款无效。

A.排除对方次要权利

B.减轻对方责任

C.加重对方责任

D.免除其责任

E.排除对方主要权利

正确答案:查看最佳答案