2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库

我们该怎么找到《2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库》？德国曾经说过，只有在人群中间，才能认识自己。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 那么，学习的成功与失败原因是多方面的，要首先从自己身上找原因，才能受到鼓舞，找出努力的方向。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们就来练题吧！最后的祝福:希望考试卷上的题目都是你似曾相识的，并建立了深厚感情，让你可以迎刃而解!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:FIDIC《施工合同条件》规定，由于非承包商原因导致缺陷通知期内进行的补检，属于承包商在投标阶段不能合理预见到的情况，该项检查试验比正常检验多支出的费用应由()承担。

A.业主

B.承包商

C.政府监督部门

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:下列财产中，可以进行抵押的是()。

A.土地所有权

B.依法被查封、扣押、监管的财产

C.所有权、使用权不明或者有争议的财产

D.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产

正确答案:查看最佳答案

第2题:甲施工单位与乙材料供应公司签订一份水泥采购合同，甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章，则该合同成立的时间为()。

A.甲签字、盖章时

B.乙收到合同书时

C.乙签字、盖章时

D.甲、乙达成协议时

正确答案:查看最佳答案

第3题:实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。

A.发包人

B.监理人

C.总监理工程师

D.总监理工程师代表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:根据《建设工程勘察合同(示范文本)》，若有毒.有害等危险勘察现场作业需要看守时，应由()**人员负责安全保卫工作。

A.发包人

B.勘察人

C.监理人

D.项目施工单位

正确答案:查看最佳答案

第5题:某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目()方式发包。

A.可以采用直接委托

B.应该采用邀请招标

C.应该采用议标

D.应该采用公开招标

正确答案:查看最佳答案

第6题:监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修合同，监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后，本合同().

A.即告终止

B.无效

C.效力待定

D.可变更.可撤销

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:下列承担缔约过失责任的情形中，不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是()。

A.故意隐瞒标的物的瑕疵

B.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有

C.代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商

D.假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标

正确答案:查看最佳答案

第8题:根据相关规范，以下应进行化学成份检验的是()。

A.钢丝

B.钢绞线

C.热处理钢筋

D.预应力混凝土用螺纹钢筋

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，供暖节能工程使用的同厂家.同材质的散热器进场时，其复验取样数量正确的是()。

A.数量≤500组时，抽检1组，每增加1000组，抽检1组

B.数量≤500组时，抽检2组，每增加1000组，抽检1组

C.数量≤1000组时，抽检1组，每增加1000组，抽检1组

D.数量≤1000组时，抽检2组，每增加1000组，抽检1组

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同，除相对人知道或应当知道其超越权限以外，该代表行为()。

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.自始无效

正确答案:查看最佳答案

第11题:可变更的合同在变更前属于()合同。

A.有效合同

B.无效合同

C.效力待定合同

D.已经成立但未生效合同

正确答案:查看最佳答案

第12题:合同设备迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的()

A.15%。

B.10%。

C.20%。

D.5%。

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

第13题:根据《担保法》，下列选项中不能作为质押担保的是()。

A.建筑物

B.汽车

C.汇票

D.仓单

正确答案:查看最佳答案

第14题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，暂估价是指()的金额。

A.招标时暂不能确定价格，但合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程

B.招标时暂不能确定价格，合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程

C.招标时能够确定价格，合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程

D.招标时能够确定价格，合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生，但招投标阶段暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程施工的金额。

第15题:建设工程施工过程中，监理人员在进行质量检验时将不合格的建设工程误认为是合格的，主要原因是()。

A.有大量的隐蔽工程

B.施工中未及时进行质量检查

C.工程质量的评价方法具有特殊性

D.工程质量具有较大的波动性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:当事人一方要求变更或解除合同时，应当在()目前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿。

A.18

B.24

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

第17题:FIDIC《施工合同条件》规定，业主提供的支付保函担保金额可以按总价或分项合同价的某一百分比计算，担保期限至缺陷通知期满后()个月，并且为无条件担保，使合同双方的担保义务对等。

A.3

B.5

C.6

D.12

正确答案:查看最佳答案

第18题:()适用于“设计-建造”模式，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付。

A.银皮书

B.红皮书

C.新黄皮书

D.绿皮书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:“新黄皮书”，适用于“设计建造”模式，由承包商按照业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付。

第19题:以下关于工程质量缺陷产生原因的分析步骤，正确的是()。①找出可能产生质量缺陷的所有因素②收集调查与质量缺陷有关的设计和施工资料③进行细致的现场调查研究④进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认⑤找出最可能造成质量缺陷的原因

A.①②③④⑤

B.③②①④⑤

C.③②①⑤④

D.②①③⑤④

正确答案:查看最佳答案

第20题:利用扶贫资金实行以工代赈.需要使用农民工等特殊情况的项目宜采用()方式发包建设任务。

A.公开招标

B.邀请招标

C.直接委托

D.议标

正确答案:查看最佳答案

第21题:某工程屋面节能工程采用了反射隔热材料，根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，以下关于该材料的复验，正确的是()。

A.应进行导热系数性能检验

B.应进行压缩强度性能检验

C.应进行太阳光反射比.半球发射率性能检验

D.应进行燃烧性能检验

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/116-2015)配电箱进出线中的N线必须通过()线端子板连接。

A.S

B.N

C.PE

D.TN

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《招标投标法》，应由()确定中标人。

A.招标人

B.招标代理机构

C.评标委员会

D.招标投标监督机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:大多数情况下由招标人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会确定中标人。

第24题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，搭设高度()及以上落地式钢管脚手架应由施工单位组织召开专家论证会。

A.24m

B.50m

C.75m

D.150m

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:下列行为中不符合暂停施工规定的是()。

A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令

B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见；

C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工

D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分部工程质量验收应由()组织。

A.专业监理工程师

B.总监理工程师

C.施工单位项目负责人

D.建设单位项目负责人

正确答案:查看最佳答案

第27题:若要对工程组织等节奏流水施工，其基本条件是()。

A.各施工段工程量基本相等

B.各施工队作业人数相等

C.各施工段的面积基本相等

D.各施工段所用机械相同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:国际咨询工程师联合会(FDIC)发布的《施工合同条件》规定，某项工作测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动超过()时应对该项工作规定的费率或价格进行调整。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:某项工作测量的工程量比工程量表中规定的工程量的变动超过10%时应对该项工作规定的费率或价格进行调整

第29题:在评标委员会成员中，不包括()。

A.招标人代表

B.技术专家

C.投标人代表

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案

第30题:标准设备的采购，一般采用()方式。

A.市场采购

B.向生产厂家订购

C.招标采购

D.定点采购

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)PE线所用材质与相线.工作零线(N线)相同时，当相线芯线截面S为16mm2时，PE线最小截面应为()。

A.8mm2

B.10mm2

C.12mm2

D.16mm2

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据FIDIC《施工合同条件》，承包商运抵现场的施工设备，在本工程施工闲置期间而其他工程需要使用该设备时，正确的做法为()。

A.承包人可自行调运到其他工地

B.为了保证后续工程的施工，不得调出工地

C.经过工程师书面同意后，可以调运到其他工地

D.经过业主书面同意后，可以调运到其他工地

正确答案:查看最佳答案

第33题:合同工程竣工前的工程设备试运行，应由()组织。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设备供应商

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:以下关于工程质量缺陷的处理，正确的是()。

A.发生工程质量缺陷后，由总监签发停工令

B.发生工程质量缺陷后，由总监签发监理通知单

C.发生工程质量缺陷后，由项目监理机构签发停工令

D.发生工程质量缺陷后，由项目监理机构签发监理通知单

正确答案:查看最佳答案

第35题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，因卖方未能按时交付合同约定的材料时，每延迟交货一天，应向买方支付延迟交付材料金额()的违约金。

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:每天:迟延交付材料金额×0.08%

第36题:在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过()。

A.保险单列明的建筑期保险终止日

B.工程所有人对全部工程验收合格之日

C.工程所有人实际占用全部工程之日

D.工程所有人使用全部工程之日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是工程建设涉及的主要险种。在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。参见教材P17。

第37题:发生承包人违反合同规定的情况时，处理方法正确的是()。

A.发包人应向承包人发出整改通知

B.监理人应向承包人发出整改通知

C.发包人应向承包人发出立即解除合同通知

D.监理人应向承包人发出立即解除合同通知

正确答案:查看最佳答案

第38题:根据住建部(工程质量安全手册(试行)》，以下关于体工程，错误的是()。

A.砌块质量应符合设计和规范要求

B.砌筑砂浆的强度应符合设计和规范要求

C.应按规范留置砂浆试块，做好标识

D.墙体转角处.交接处应分两次砌筑，保证强度

正确答案:查看最佳答案

第39题:工程设计招标的评标过程中，主要考虑的因素是()。

A.设计取费高低

B.设计单位的资历

C.设计方案的优劣

D.设计任务的完成进度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:下列关于隐蔽工程共同检验的表述中，错误的是()。

A.工程师接到承包人的请求验收通知后，应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验

B.验收不合格，承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收

C.如果工程师不能按时进行验收，应在承包人通知的验收时间前24h，以书面形式向承包人提出延期验收要求

D.若工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人也不能自行组织验收

正确答案:查看最佳答案

第41题:建设工程设计合同履行时，属于承包人责任的是()。

A.按时提供勘察资料

B.确定设计的范围和深度

C.负责向有关部门办理设计阶段设计文件的审批工作

D.设计文件经上级主管部门审批后，在原定任务书范围内的必要修改

正确答案:查看最佳答案

第42题:《建设工程设计合同(示范文本)》规定，设计合同的设计期限为()。

A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止

B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止

C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止

D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:平行检验的项目.数量.频率应符合()的规定。

A.设计合同

B.施工合同

C.监理合同

D.检测合同

正确答案:查看最佳答案

第44题:以下关于分部工程质量验收合格的规定，正确的是()。

A.所含检验批的质量验收记录应完整

B.主控项目的质量经抽样检验均应合格

C.一般项目的质量经抽样检验合格

D.观感质量验收符合要求

正确答案:查看最佳答案

第45题:某施工项目在实施暴(同音字)破作业时，其安全防护措施费用应由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.承包人与发包人共同

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期自()起计算。

A.监理人下达开工通知之日

B.实际开工之日

C.合同中约定的开工日

D.开工通知中载明的开工日

正确答案:查看最佳答案

第47题:在建设工程施工过程中，工程师检查.检验合格影响了施工的正常进行，并给承包人造成损失，但该项检查发现由承包人原因引起的质量问题，则给承包人造成的损失应由()承担发生的费用。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.发包人与承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第48题:关于工程设计招标管理的说法，正确的是()。

A.一般采用邀请招标方式

B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目

C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标

D.对投标人的资格不进行审查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建筑工程设计招标依法可以公开招标或者邀请招标。《工程建设项目招标范围和规模标准规定》明确了必须实行公开招标的情形。招标人采用邀请招标方式的，应保证有三个以上单位参加投标。对投标人的资格审查一般包括资质审查、能力和经验审查。

第49题:公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这主要体现()原则。

A.平等

B.自愿

C.公平

D.诚实信用

正确答案:查看最佳答案

第50题:设备招标及报价注意事项，报价分析中考虑内容描述不正确的是()

A.设备本体和辅助设备的费用

B.大件运输

C.专用工具等的费用

D.不需考虑售后维修服务人员培训、备品备件、软件升级等的可获得性和费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用;还要考虑售后维修服务人员培训、备品备件、软件升级等的可获得性和费用。

第51题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是()。

A.满足主要材料订货的需要

B.满足非标准设备制作的需要

C.满足编制施工招标文件的需要

D.满足编制施工图设计文件的需要

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一是设计招标文件中没有()。

A.合同条件

B.投标须知

C.工程量清单

D.项目说明书

正确答案:查看最佳答案

第53题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每一包装箱相邻的四面用()做出装运标记。

A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样

B.不可擦除的喷墨和明显的法语字样

C.不可擦除的油漆和明显的英语字样

D.不可擦除的油漆和明显的法语字样

正确答案:查看最佳答案

参考解析:卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样做出以下标记:(1)收货人；(2)合同号；(3)发货标记(唛头)；(4)收货人编号；(5)目的港；(6)货物名称、品目号和箱号；(7)包重/净重(用㎏表示)；(8)尺寸(长×宽×高用cm表示)。详见教材第135页。

第54题:建设工程监理的基本程序宜按()实施。

A.编制建设工程监理大纲.监理规划.监理细则，开展监理工作

B.编制监理规划，成立项目监理机构，编制监理细则，开展监理工作

C.监理规划，成立项目监理机构，开展监理工作，参加工程竣工验收

D.成立项目监理机构，编制监理规划，开展监理工作，向业主提交工程监理档案资料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程师处理承包人索赔的决定()。

A.承包人必须接受

B.仲裁机构应予以认可

C.排除了法院的诉讼管辖

D.不具有强制性的约束力

正确答案:查看最佳答案

第56题:按照《施工合同标准文本》规定，承包人的义务包括()。

A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作

B.编制环境保护措施计划

C.办理现场外道路的通行许可

D.组织设计交底

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),室内配线当采用金属管敷设时，金属管必须做等电位连接，且必须与()相连接。

A.相线

B.PE线

C.N线

D.绝缘导线

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:招标代理行为属于()。

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.复代理

正确答案:查看最佳答案

第59题:,项目监理机构对施工单位进行的涉及结构安全的试块.试件及工程材料现场取样.封样.送检的检查活动称为()。

A.巡视

B.旁站

C.平行检验

D.见证取样

正确答案:查看最佳答案

第60题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015基坑开控至坑底标高后，应及时进行垫层施工，垫层应浇筑到()。

A.地下室外墙边

B.承台外缘边

C.基坑支护边

D.地下室后浇带边

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:根据FIDIC《施工合同条件》，施工合同的有效期为自合同订立之日起至()之日止。

A.竣工移交

B.工程师签发工程接收证书

C.工程师颁发履约证书

D.结清单生效

正确答案:查看最佳答案

第62题:委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为()。

A.以代理人的名义与对方谈判

B.商签的合同内应有代理人权利和义务的条款

C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求

D.所形成的合同由委托人和代理人共同履行

正确答案:查看最佳答案

第63题:风险事件K、L、M、N发生的概率分别为PK=5%、PL=8%、PM=12%、PN=15%，相应的损失后果分别为QK=30万元、QL=15万元、QM=1O万元、QN=5万元，则风险量相等的风险事件为()。

A.K和M

B.L和M

C.M和N

D.K和N

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:某施工企业定额水平高于当地现行的预算定额水平，这说明该企业的()。

A.市场竞争力较强

B.市场竞争力较弱

C.生产要素价格较高

D.生产要素成本较高

正确答案:查看最佳答案

第65题:某工程地下3层，地上30层，框架剪力墙结构，PC率20%，外墙为玻璃幕墙。监理人员在审查施工组织设计时，看到以下内容:

A.本工程装配式混凝土构件安装需按危大工程管理

B.本工程承重支模架施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

C.本工程外墙脚手架施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

D.本工程幕墙工程施工方案必须经过专家论证通过后方可实施

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是()。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请()同意。

A.项目法人

B.项目经理

C.工程师

D.行政监督管理部门

正确答案:查看最佳答案

第68题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，临时建筑场地应设有消防车道，宽度不应小于()m。

A.6.0

B.5.0

C.4.5

D.4.0

正确答案:查看最佳答案

第69题:某施工单位法定代表人授权市场合约部经理赵某参加某工程招标活动，这种行为属于()。

A.法定代理

B.表见代理

C.指定代理

D.委托代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工升降机进料口上方应搭设规范牢固的防护棚，高度30米以上的施工升降机防护棚宽度不应小于()。

A.2米

B.3米

C.4米

D.5米

正确答案:查看最佳答案

第71题:工程中常见的一类索赔是()。

A.合同被迫终止的索赔

B.意外风险和不可预见因素索赔

C.工程延误索赔

D.工程变更索赔

正确答案:查看最佳答案

第72题:所有的施工合同价款都必须在()中注明。

A.中标通知书

B.协议书

C.投标书

D.招标书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:《建设工程施工合同(示范文本)》规定的设计变更范畴不包括()。

A.增加合同中约定的工程量

B.删减承包范围的工作内容交给其他人实施

C.改变承包人原计划的工作顺序和时间

D.更改工程有关部分的标高

正确答案:查看最佳答案

第74题:考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安装工程一般采用()方式为宜。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.方案竞赛

正确答案:查看最佳答案

第75题:取得工程勘察()资质，可以承接岩土工程治理、工程钻探、凿井等工程勘察业务。

A.综合

B.专业

C.劳务

D.资金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是()。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充，细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:各行业编制的标准施工合同应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“通用合同条款”。各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对标准的“通用合同条款”进行补充、细化。除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效。

第77题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()

A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第78题:合同法对合同纠纷解决的规定是()。

A.只能通过诉讼解决

B.调解、仲裁、诉讼可以任选

C.只能通过仲裁解决

D.按照调解-仲裁-诉讼的步骤依次进行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由()进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》的规定，划分分包合同责任时应遵循的基本原则有()。

A.不论是承包商选择的分包商，还是业主选定的指定分包商，均不允许与业主有任何私下约定

B.没有征得承包商同意，分包商不得将任何部分转让或分包出去

C.任何不应由分包商承担责任事件导致竣工期限延长、施工成本的增加和修复缺陷的费用，均应由承包商给予补偿

D.承包商应该保障分包商免于承担非分包商责任引起的索赔、诉讼或损害赔偿，保障程度应与业主按合同保障承包商的程度相类似

E.从业主处获得批准的索赔款为承包商就该索赔对分包商承担责任的先决条件

正确答案:查看最佳答案

第81题:施工招标的发包工作范围可以是()招标。

A.全部工程

B.单位工程

C.特殊专业工程

D.分部工程

E.分项工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。

A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B.通过有关调解仍未解决合同纠纷

C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D.和解无效

E.人民法院没有管辖权

正确答案:查看最佳答案

第83题:当脚手架支设在()等处时，应对上述等部位的结构安全性进行验算，并在专项施工方案中明确。

A.屋面

B.雨棚

C.硬化地面

D.阳台

E.回填地面

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程发生暂停施工时，不给予承包人费用和工期补偿的情形有()。

A.承包人施工机械故障维修引起暂停施工

B.承包人违反安全管理规定造成安全事故引起暂停施工

C.发包人采购的材料未能按时到货停工待料引起暂停施工

D.承包人为提高施工效率优化施工方案引起暂停施工

E.由于工程交叉施工，监理人从整体协调指示承包人暂停施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人责任引起的暂停施工，承包人自行承担增加的费用和工期。发包人责任引起的暂停施工，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。

第85题:以下哪些财产可以作为抵押物

A.土地所有权

B.建筑材料

C.正在建的建筑物

D.建设用地使用权

E.非营利的公益设施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(.*);/)

第86题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，关于发包人应完成工作的表述，正确的是()。

A.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底

B.办理施工许可证

C.办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作

D.确定水准点与坐标控制点

E.保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定

正确答案:查看最佳答案

第87题:下列关于美国建筑师学会(AIA)编制的系列标准合同文本的说法正确的有()。

A.《施工合同通用条件》(A201)是施工期间所涉及各类合同文件的基础

B.A系列:雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本

C.B系列:雇主与建筑师之间合同的文本

D.B系列:建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

E.D系列:建筑师行业的有关文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:采用两阶段招标的项目，关于第二阶段的说法，正确的有()。

A.第二阶段开标会上只宣读修改后的技术标

B.第二阶段评标不再召开投标书问题澄清会

C.未按第一阶段提出的要求进行修改的标书将被淘汰

D.第二阶段评标的重点是各投标人的投标报价

E.第二阶段要对各投标人的投标报价进行评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在第二阶段，评标委员会首先检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作了响应性的修改，未达到要求的标书将予淘汰。对投标书中的不明确之处，召开澄清问题会要求投标人予以说明，并形成书面文件作为投标书的组成部分。优秀的建设方案是发包人采取两阶段招标法的最主要目的。第二阶段评标的重点依然是对优秀技术方案的选择。只有技术标通过的投标人，评标委员会才会对其商务标进行审查，然后分析报价组成的合理性。

第89题:合同中可以约定由第三人向债权人履行部分义务，如施工合同的分包。这种情况的法律关系特点表现为()。

A.在合同履行期限内，债权人不得要求第三人履行债务

B.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务

C.部分义务由第三人履行属于合同内的约定，但当事人之间的权利、义务关系并不因此而改变

D.部分义务由第三人履行属于合同内的约定.当事人之间的权利、义务关系因此而改变

E.第三人不履行债务或履行债务不符合约定，仍由合同当事人的债务方承担违约责任，即债权人不能直接追究第三人的违约责任

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《标准施工合同》，承包人在施工准备阶段的主要义务有()。

A.提出开工申请

B.办理临时道路通行审批手续

C.编制施工组织设计

D.提交工程质量保证措施文件

E.负责管理施工控制网点

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:承包人在施工准备阶段的义务包括:1、现场查勘2、编制施工实施计划，包括施工组织设计、质量管理体系、环境保护措施计划3、修建现场内的道路和临时工程4、管理施工控制网5、提出开工申请。选项B属于发包人的义务。教材P82-84。

第91题:监理工程师的索赔管理任务包括()。

A.按法律规定制定《索赔评价报告》

B.通过有效的合同管理减少索赔事件的发生

C.依据相关法规和工程合同公正合理的处理索赔事件

D.处理索赔事件时尽量维护业主的权益

E.预测和分析导致索赔的原因和可能性

正确答案:查看最佳答案

第92题:采用以设备寿命期成本为基础的评标价法进行设备采购评标时，需要以贴现值计算的费用有()。

A.估算寿命期内所需备件费用

B.估算寿命期内维修费用

C.估算寿命期残值

D.估算寿命期内所需燃料消耗费

E.估算寿命期内所需更新费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:以贴现值计算的费用包括:燃料消耗费、备件及维修费用、寿命期末设备的残值。

第93题:项目实施过程中发生下列情况时，发包人可以凭施工履约保证索取保证金的有()。

A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件

B.承包人在施工过程中毁约

C.发生不可抗力导致合同无法履行

D.承包人破产.倒闭使合同不能履行

E.因宏观经济形势变化，发包人要求推迟完工时间

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:以下属于设备制造单位质量管理资料的有()。

A.质量管理制度

B.试验.检测仪器设备质量证明资料

C.特殊工种.试验检测人员上岗证书

D.分包制造单位资质

E.设计图纸审查记录

正确答案:查看最佳答案

第95题:担保活动应当遵循的原则有()。

A.诚实信用

B.公正

C.平等

D.公平

E.自愿

正确答案:查看最佳答案

第96题:关于工程设计招标范围的说法，正确的有()。

A.所有设计招标都分为初步设计招标和施工图设计招标两部分

B.不能对施工图设计单独进行招标

C.可以采用设计全过程总发包的一次性招标

D.可以采用分单项的设计任务发包招标

E.勘察与设计应当分开招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是工程设计招标概述。选项A，工程设计招标一般分为初步设计招标和施工图设计招标。对计划复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段；选项B，可以对施工图设计单独进行招标；选项E，招标人可以依据工程建设项目的不同特点，实行勘察设计一次性总体招标。参见教材P45。

第97题:建设工程质量的特性主要表现在以下几个方面()。

A.适用性

B.耐久性

C.节能性

D.与环境的协调性

E.美观性

正确答案:查看最佳答案

第98题:依据工程特点和现场条件划分合同包的工作范围时，主要应考虑的影响因素包括()。

A.对经济效益的影响

B.对国家政策的影响

C.施工现场条件

D.对工程总投资影响

E.施工内容的专业要求

正确答案:查看最佳答案

第99题:材料采购合同履行Z中，可用于现场交货数量验收的方法有()。

A.磅差分析法

B.查点法

C.经验鉴别法

D.衡量法

E.理论换算法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:在建筑工程一切险中，保险人承担保险责任的范围包括()。

A.火灾引起的电气装备的毁坏

B.发包人原因导致的施工建筑物的毁坏

C.台风摧毁施工现场内的临时工程

D.承包人原因引起的水灾导致被保险人施工建筑物的毁坏

E.气温变化造成精密仪表毁坏

正确答案:查看最佳答案

第101题:为了保证招标行为规范化、科学化，达到招标选择承包人的预期目的，招标人应满足的要求有()。

A.有审查投标单位资质的能力

B.有组织开标、评标、定标的能力

C.有组织编制招标文件的能力

D.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金

E.有与招标工作相适应的经济、法律咨询和技术管理人员

正确答案:查看最佳答案

第102题:在钢材进场时，应按相关标准进行检验，检验的主要内容包括()

A.产品合格证

B.运输通行证

C.出厂检验报告

D.货物流通许可证

E.进场复验报告

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:某工程投保安装工程一切险，保险人负责赔偿的损失有()。

A.超负荷原因造成的设备损失

B.地面下陷造成的损失

C.维修保养的费用支出

D.机械装置失灵造成的本体损失

E.水灾造成的设备损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:超负荷原因造成的设备损失、维修保养的费用支出、机械装置失灵造成的本体损失，属于保险人的除外责任。

第104题:对索赔报告中要求顺延的工期，在审核中应注意()。

A.被延误的工作应是处于施工进度计划关键线路上的施工内容

B.无权要求承包人缩短合同工期

C.划清施工进度拖延的责任

D.工程师有审核、批准承包人顺延工期的权力，但他不可以扣减合同工期

E.被延误的工作应是不处于施工进度计划关键线路上的施工内容

正确答案:查看最佳答案

第105题:工程地质勘察包括的工作内容有()。

A.选址勘察

B.详细勘察

C.水质勘察

D.环境勘察

E.施工勘察

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:工程地质勘察，包括选址勘察.初步勘察.详细勘察以及施工勘察。

第106题:对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。

A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

D.解答应说明问题的来源

E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。招标人也可以在规定的时间和地点召开的投标预备会(答疑会)上，对投标人提出的问题予以澄清，并将会议记录发给每一位投标人。

第107题:下列各险种中专门针对工程的是()。

A.机器损坏险

B.建筑工程一切险

C.货物运输险

D.安装工程一切险

E.机动车辆险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:只有建筑工程一切险(及第三者责任险)和安装工程一切险(及第三者责任险)是专门针对工程的保险。

第108题:以下关于监理单位对项目监理机构月检，正确的有()。

A.检查监理服务质量是否符合要求

B.检查项目监理机构是否按规定开展了质量控制工作

C.检查发现的问题应书面下发被检查的项目监理机构

D.对被查项目监理服务质量应进行量化考核

E.项目监理机构应检查施工管理人员是否到位，并进行评审打分

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料，同时具备以下()条件时，总监理工程师签发工程开工令。

A.设计交底和图纸会审已完成

B.施工单位现场质量.安全生产管理体系已建立

C.施工组织设计已有专业监理工程师审查合格

D.管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要材料已落实

E.进场道路及水.电.通信等已满足开工要求

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，卖方应在设备包装箱相邻的四面不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该设备的()。

A.合同号

B.目的港

C.出发港

D.收货人编号

E.提单号

正确答案:查看最佳答案

第111题:根据《施工合同》，合同进度计划的主要作用有()。

A.监理人确认承包人逾期违约的依据

B.监理人签认索赔付款证书的依据

C.施工进度受到干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据

D.承包人编制资金计划的基础

E.监理人控制合同工程进度的依据

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:关于设计招标项目评标的说法，正确的有()

A.通常采用综合评估法

B.技术标与商业标同时进行评审

C.不对投资估算进行评审

D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容

E.评标委员会无权对投标人进行资格审查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。建设工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分。评审的内容大致可以归纳为以下五个方面:(1)设计方案的优劣，评审内容主要包括总体布置的合理性等(2)投入、产出经济效益比较，主要涉及投资估算是否超过限制等(3)设计进度快慢(4)设计资历和社会信誉(5)报价的合理性。

第113题:根据《标准施工招标文件》的规定，施工招标的评标办法包括()。

A.打分法

B.有限数量法

C.经评审的最低评标价法

D.经评审的最低投标价法

E.综合评估法

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据《标准施工招标文件》，下列文件中，属于投标文件的有()。

A.投标函

B.投标函附录

C.投标保函

D.评标委员会书面要求澄清的问题

E.投标人对评标委员会质疑的书面澄清

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有()。

A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务

D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

正确答案:查看最佳答案

第116题:根据《标准设备采购招标文件》，组成设备采购的合同的文件有()。

A.分项报价表

B.招标文件

C.供货要求

D.技术服务计划

E.商务和技术偏差表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设备采购合同文件的组成:(1)合同协议书(2)中标通知书(3)投标函(4)商务和技术偏差表(5)专用合同条款(6)通用合同条款(7)供货要求(8)分项报价表(9)中标设备技术性能指标的详细描述(10)技术服务和质保期服务计划(11)其他合同文件。

第117题:监理招标评审投标书的合理性时，主要比较()等方面内容。

A.拟派项目主要人员

B.项目监理班子组织机构的完备性

C.监理大纲

D.承诺保证提前竣工时间的长短

E.批准监理的业务范围

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年新疆维吾尔自治区监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:项目监理机构对工程施工质量实施控制的主要依据有()。

A.工程合同文件

B.工程变更设计文件

C.施工单位现场质量管理制度

D.工程材料试验的技术标准

E.工程施工质量验收标准

正确答案:查看最佳答案

第119题:FIDIC《施工合同条件》规定，工程接收证书颁发后，表明()。

A.承包商对该部分工程的施工义务已经完成

B.承包商对工程照管的责任转移给业主

C.缺陷责任期的开始

D.主体工程完成

E.工程达到竣工验收

正确答案:查看最佳答案