2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题

美华纳曾经说过，勿问成功的秘诀为何，且尽全力做你应该做的事吧。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 是不是不知道《2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题》对你是否真有用?既然如此，黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。既然如此，我们就废话少说，那开始我们找题吧！最后祝福你:努力吧! 不管结果怎样，经历过，总会有结果的!考试的朋友们，为你们祝福，也为自己祈祷!愿梦开始的地方，也是梦想实现的地方!嗯嗯，加油，嗯，加油!

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是()。

A.甲应当对乙承担违约责任

B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产

C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔

D.租赁期满，乙取得该设备的所有权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:下列关于工程建设地方标准的表述中，错误的是()。

A.在公布国家标准或者行业标准之后，该项地方标准即行废止

B.未经备案的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用

C.地方标准中不存在强制性条文

D.地方标准的复审周期一般不超过5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《标准化法》规定，工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全.人体健康.环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文。因此，地方标准中也存在强制性条文，C选项错误。

第2题:28岁女工张某已经怀孕4个月，可以对其进行的工作安排有()。

A.安排其从事高处.低温.冷水作业

B.安排其从事矿山井下.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动

C.安排其延长工作时间和夜班劳动

D.安排其从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《劳动法》规定，禁止安排女职工从事矿山井下.国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排妇女在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动以及其他孕妇禁忌从事的活动。禁止安排怀孕7个月以上的女职工，延长工作时间和夜班劳动，不适于该条的。

第3题:某村委会为获得回扣，以高价与施工单位签订了村内道路施工合同，根据《合同法》，该合同为()合同。

A.无效

B.可变更可撤销

C.有效

D.效力待定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效:(1)一方以欺诈.胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家.集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律.行政法规的强制性规定。

第4题:根据《电子招标投标办法》，关于投标行为的说法，正确的是()。

A.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收

B.投标人可以在投标截止时间后完成投标文件的传输递交

C.投标人不可补充.修改投标文件，但是可以撤回

D.投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收;选项B.C，投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充.修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

第5题:根据《合同法》，下列合同转让产生法律效力的是()

A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人

B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人

D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于垫资的说法，正确的是()。

A.法律.行政法规明确禁止垫资行为

B.垫资的法律性质是工程欠款

C.当事人约定垫资利息的，其利率最高为同期银行贷款利率的4倍

D.当事人对垫资利息未作约定的，法院不予支持利息

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

第7题:根据《建筑法》及《建设工程施工许可证管理办法》的相关规定，关于对限额以下小型工程的说法，正确的是()。

A.限额以下的小型工程不适用建筑法，可以不办理施工许可

B.限额以下的小型工程指的是工程投资额在30万元以下且建筑面积300m2以下的工程

C.限额以下的小型工程包括临时房屋建筑和农民自建低层住宅

D.省级住建主管部门对限额调整后，应报国务院住建部门备案

正确答案:查看最佳答案

第8题:企业的安全生产许可证有效期满前，应向原发证机关办理延期手续。该手续的办理期限是其安全生产许可证期满前()个月。

A.1

B.3

C.6

D.12

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《安全生产许可证条例》规定，安全生产许可证的有效期为3年，企业可于期满前3个月向原发证机关办理延期手续。

第9题:甲房地产公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在20年内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的是()。

A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权

B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权

C.甲公司给定的权利自合同公正后获得

D.甲公司转让a地块后，丙公司不享有该项权利

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。选项B，甲公司对乙工厂的土地拥有地役权而不是担保物权;选项C，合同自签订并生效时，地役权成立;选项D，转让时不影响地役权，地役权随建设用地使用权一并转让。

第10题:施工企业能够形成建筑市场诚信行为良好行为记录的是()。

A.合同正常履约

B.未发生违约行为

C.获得发包人奖励

D.获得建设行政主管部门表彰

正确答案:查看最佳答案

参考解析:良好行为纪律是指建筑市场主体在工程建设过程中严格遵守有关工程建设的法律.法规.规章或强制性标准，行为规范，诚信经营，自觉维护建筑市场秩序，收到各级建设行政主管部门和相关专业部门的奖励和表彰所形成的良好行为纪录。P105

第11题:某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证()。

A.自行废止

B.重新核验

C.继续有效

D.自动延期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。故选项A正确。

第12题:某建设工程施工合同约定价款为1亿元。施工成本0.9亿元，按发包人核算造价为0.95亿元。按建设主管部门发布的造价信息计算为1.1亿元，后该施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，则该施工企业能获得人民法院支持的最高结算价款为()亿元。

A..1

B..9

C.0.95

D.1.1

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同的权利义务终止，不影响合同中结算和清理条款的效力。

第13题:根据《行政诉讼法》的规定，当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之曰起()日内提起上诉。

A.15

B.20

C.25

D.30

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是行政案件的审理程序。当事人不服人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起15日内提起上诉;不服人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起10日内提起上诉。逾期不提起上诉的，人民法院的第一审判决或者裁定发生法律效力。

第14题:·合同的权利义务终止，不影响合同中()条款的效力。

A.履行时间

B.履行地点

C.争议解决

D.质量检验

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的终止。合同的终止不影响合同中关于清理.结算和解决纠纷的条款。

第15题:申请领取建筑工程施工许可证不必具备下列条件()。

A.在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证

B.已经确定建筑施工企业

C.建设资金已经落实

D.征地工作已经全部完成

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。拆迁工作只要满足施工需要即可，并不需要全部完成。

第16题:下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是()。

A.建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期

B.施工图纸未经审查批准不得使用

C.建设单位提供的资料应真实.准确.齐全

D.建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《建设工程质量管理条例》规定，建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。而不是开工后。

第17题:关于节能产业政策的表述中，不正确的是()。

A.国家对落后的耗能过高的用能产品.设备和生产工艺实行淘汰制度

B.禁止使用国家明令淘汰的用能设备.生产工艺

C.国家限制企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准

D.国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能.高污染行业，发展节能环保型产业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是节能的产业政策。《节约能源法》规定，国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能.高污染行业，发展节能环保型产业。国家对落后的耗能过高的用能产品.设备和生产工艺实行淘汰制度。禁止使用国家明令淘汰的用能设备.生产工艺。国家鼓励企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准。

第18题:《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求.()，对建筑材料.建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。

A.一般性和特殊性标准

B.施工技术标准和合同的约定

C.强制性和推荐性标准

D.国际标准和合同的约定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是施工单位的质量责任和义务。《建筑法》规定，建筑施工企业必须按照工程设计要求.施工技术标准和合同的约定，对建筑材料.建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。

第19题:施工企业主要负责人对安全生产的责任包括()。

A.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况

B.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施

C.在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动

D.保证本企业安全生产投入的有效实施

正确答案:查看最佳答案

参考解析:AC是项目负责人的安全生产责任，B是安全生产管理人员的责任。P208-211

第20题:关于共同承包的表述中，不正确的是()。

A.共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利.义务以及相互合作等条款

B.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同

C.不同资质等级的单位不得实行联合共同承包

D.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是共同承包。大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。共同承包各方应签订联合承包协议，明确约定各方的权利.义务以及相互合作.违约责任承担等条款。

第21题:关于行政复议，以下说法正确的是()。

A.公民.法人或其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益，可以向该行政机关申请复议

B.复议机关作出行政复议决定后，申请复议的当事人不服决定的，不能再提起行政诉

C.行政复议只审查具体行政行为是否合法

D.复议机关审理复议案件，不适用调解

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:某必须招标的建设项目，共有三家单位投标，三家都未按招标文件要求提交投标保证金，则关于对投标的处理是否需要重新发包，下列说法中正确的是()。

A.评标委员会可以否决全部投标，招标人应当重新招标

B.评价委员会可以否决全部投标，招标人可以直接发包

C.评价委员会必须否决全部投标，招标人应当重新招标

D.评价委员会必须否决全部投标，招标人可以直接发包

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。故选A。

第23题:关于投标人的说法，正确的是()。

A.存在管理关系的不同单位，可以参加未划分标段的同一招标项目投标

B.投标人发生合并.分立.破产等重大变化的，其投标无效

C.单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一标段投标

D.投标人不再具备资格预审文件.招标文件规定的资格条件的，其投标无效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单位负责人为同一人或者存在控股.管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。投标人发生合并.分立.破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件.招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

第24题:根据《招标招标法》的相关规定，当投标人少于()个人的情况下，招标人应当依法重新招标。

A.5

B.4

C.3

D.2

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《招标投标法》规定，投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前.将投标文件送达投标地点。招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。

第25题:关于融资租赁合同的说法，正确的是()。

A.承租人破产的，租赁物属于破产财产

B.承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利

C.出卖人不履行买卖合同义务的，由出租人行使索赔的权利

D.出租人应当履行承租人占有租赁物期间的维修义务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:融资租赁是将融资与融物结合在一起的特殊交易方式。融资租赁合同涉及出租人.出卖人和承租人三方主体。通常的做法是，承租人要求出租人为其融资购买所需的租赁物，由出租人向出卖人支付价款，并由出卖人向承租人交付租赁物及承担瑕疵担保义务，而承租人仅向出租人支付租金而无需向出卖人承担义务。

第26题:预制件定件合同总价款100万元，施工企业向预制件厂支付定金50万元，预制件厂不履行合同，则应当共计返还()万元。

A.50

B.100

C.70

D.150

正确答案:查看最佳答案

参考解析:应该是50+20=70

第27题:根据《民事诉讼法》，下列案件纠纷均适用专属管辖的有()。

A.建设施工合同.房屋买卖.土地所有权

B.货物运输.港口作业.土地所有权

C.房屋买卖.土地使用权转让.租赁合同

D.房屋买卖.土地所有权.借款合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:专属管辖，是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。专属管辖是排他性管辖，排除了诉讼当事人协议选择管辖法院的权利。专属管辖与一般地域管辖和特殊地域管辖的关系是:凡法律规定为专属管辖的诉讼，均适用专属管辖。《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉论，由不动产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷.土地使用权转让纠纷等。《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法)的解释》中规定，建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。

第28题:涉外仲裁当事人申请财产保全的，由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的()裁定并执行。

A.最高人民法院

B.高级人民法院

C.中级人民法院

D.基层人民法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:涉外仲裁当事人申请财产保全的，由被申请人住所地或被申请保全的财产所在地的中级人民法院栽定并执行。

第29题:根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备，应当()。

A.按照建设单位的指令确定

B.注明规格.型号性能等技术指标

C.注明生产厂.供应商

D.征求施工企业的意见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备，应当注明规格.型号.性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料.专用设备.工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂.供应商。

第30题:建设工程发生质量事故，有关单位应当在规定的时限内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。规定的时限为()。

A.6小时

B.12小时

C.24小时

D.48小时

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。故选项C正确。

第31题:关于投标文件的补充.修改与撤回的说法，正确的是()。

A.撤回已提交的投标文件，应当经过招标人的同意

B.补充.修改已提交的投标文件，应当在提交投标保证金之前进行

C.撤回已提交的投标文件，应当以书面形式通知招标人

D.撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充.修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充.修改的内容为投标文件的组成部分。

第32题:关于工伤保险，下列说法正确的是()。

A.事业单位.社会团体可以参加工伤保险

B.工伤保险是面向用人单位全体员工的强制性保险

C.工伤保险费用由用人单位和职工共同缴纳

D.工伤保险基金由用人单位缴纳的工商保险费及其利息构成

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《工伤保险条例》规定，中华人民共和国境内的企业.事业单位.社会团体.民办非企业单位.基金会.律师事务所.会计师事务所等组织和有雇工的个体工商户(以下称用人单位)应当依照本条例规定参加工伤保险，为本单位全部职工或者雇工(以下称职工)缴纳工伤保险费。工伤保险基金由用人单位缴纳的工伤保险费.工伤保险基金的利息和依法纳入工伤保险基金的其他资金构成。

第33题:施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料，应当在()监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.施工企业质量管理部门

B.建设单位或监理单位

C.设计单位或监理单位

D.建设工程质量监督机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

第34题:某施工单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建材。双方订立合同，约定该施工单位在施工的一年时间内可以使用该场地，并向该相邻企业支付用地费用。在此合同中，该施工单位拥有的权利是()。

A.相邻权

B.地役权

C.土地出租权

D.建设用地使用权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。他人的不动产为供役地，自己的不动产为需役地。从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。

第35题:关于建设工程款结算的说法，正确的是()。

A.对争议的工程量，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款

B.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，但建设工程质量合格的，当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人

C.当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许

D.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，建设工程质量不合格的，当事人可以请求照实际履行的合同约定折价补偿承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。C项超纲，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第十二条:“当事人在诉讼前已经对建设工程价款结算达成协议，诉讼中一方当事人申请对工程造价进行鉴定的，人民法院不予准许。”

第36题:注册建造师的义务包括()。

A.使用注册建造师名称

B.使用本人注册证书.执业印章

C.执行技术标准.规范和规程

D.对本人执业活动进行解释和辩护

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师应当履行下列义务:(1)遵守法律.法规和有关管理规定，恪守职业道德;(2)执行技术标准.规范和规程;(3)保证执业成果的质量，并承担相应责任;(4)接受继续教育，努力提高执业水准;(5)保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业.技术等秘密;(6)与当事人有利害关系的，应当主动回避;(7)协助注册管理机关完成相关工作。

第37题:下列选项中，当事人应承担侵权责任的是()。

A.工地的塔吊倒塌造成临近的民房被砸塌

B.某施工单位未按照合同约定工期竣工

C.因台风导致工程损害

D.某工程存在质量问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:侵权纠纷，是指一方当事人对另一方侵权而产生的纠纷。在建设工程领域也易发生侵权纠纷，如施工单位在施工中未采取相应防范措施造成对他方损害而产生的侵权纠纷。

第38题:关于建设工程见证取样，正确的是()。

A.施工人员对防水材料，应当在项目技术负责人监督下在生产厂家进行现场取样

B.见证取样和送检的样品比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%

C.①填充墙的混凝土小型砌块.②混凝土掺加剂.③用于拌制砌筑砂浆的水泥均应当进行见证取样

D.样品应当有标识和封志，由取样人员签字并标明工程名称.样品名称.样品数量

正确答案:查看最佳答案

第39题:某施工企业与材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度围护自身利益，可以要求供应商支付()万元。

A.13

B.9

C.8

D.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:承担文物保护单位的()工程，必须同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。

A.修缮.迁移.重建

B.零星修补

C.清洗

D.保护范围内的挖掘作业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承担文物保护单位的修缮.迁移.重建工程，必须同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。D项，在文物保护单位的保护范围内不由进行许暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业，因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者暴(同音字)破.钻探.挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意;

第41题:·关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是()。

A.合同变更内容约定不明确，推定为未变更

B.合同变更与工程变更范围一致

C.合同变更协议自签字之日起生效

D.发包人可依据其单方意见变更合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是合同的变更。选项B，合同变更的范围广于工程变更;选项C，双方当事人协商一致，就可以进行合同变更;选项D，合同变更不能单方进行。P124。

第42题:·根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是()。

A.某教授与施工企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课

B.甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，便打电话通知了乙

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业乙将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权

D.监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应监理资质的监理单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是合同权利义务的转让。选项AC错，债务转移需债权人同意;选项B正确，债权转让只须通知债务人，而无须债务人同意。选项D错误，监理合同依法不得转让。

第43题:一所小学教学楼2013年3月10日完工，3月12日施工单位向这所学校递交竣工验收报告，3月18日该工程竣工验收合格。按照《建设工程质量管理条例》，该工程给排水工程最低应该保修到()。

A.2015年3月9日

B.2015年3月11日

C.2015年3月17日

D.2018年3月17日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程的最低保修期是2年，保修期从竣工验收合格之日起计算。

第44题:张先生骑自行车路过一条正在修理的路段时，掉进一个没有设置明显标志也未采取安全措施的基坑中，造成了身体多处受伤，花去医疗费5000元。赵某伤好出院后多次找该工程建设单位和施工单位索赔，双方互相推诿，承担该责任的主体应该是()。

A.张先生与建设单位

B.施工单位

C.张先生与施工单位

D.张先生本人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场入口处.施工起重机械.临时用电设施.脚手架.出入通道口.楼梯口.电梯井口.孔洞口.桥梁口.隧道口.基坑边沿.暴(同音字)破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。

第45题:甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现，要求甲施工单位返工，甲施工单位因此遭受了巨大损失，那么，甲施工单位的损失应由()承担。

A.项目经理与建设单位

B.项目经理与乙供应商

C.项目经理与甲施工单位

D.施工单位与乙供应商

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在该案例中，项目经理没有按要求履行自身义务，同供应商串通，为施工单位提供劣质钢材，导致施工单位遭受巨大损失，项目经理应与供应商共同承担施工单位损失。

第46题:按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工超过6个月的，建设单位应当()手续。

A.申请办理开工延期

B.重新办理开工报告的批准

C.申请办理施工许可证注销

D.核验开工报告批准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是延期开工.核验和重新办理批准的规定。对于实行开工报告制度的建设工程，因故不能按期开工超过6个月，重新办理。

第47题:可撤销合同被撤销后，其法律后果是()

A.自撤销后无效

B.申请撤销时无效

C.自始无法律约束力

D.合同有效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:即合同成立之始起就不具有效力。

第48题:·某建筑公司与某钢铁厂于2007年2月5日签订一钢材购销合同，而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失，依据《合同法》的规定，无论该合同无效.被撤销，下列关于其后果的表述中正确的是()。

A.建筑公司蒙受的损失应当自己承担

B.建筑公司蒙受的损失应当由钢铁厂赔偿

C.将双方所取得的财产收归国家所有

D.将钢铁厂所取得的合同价款收归国家所有

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是无效合同。合同无效或者被撤销后，有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失。P120。

第49题:关于注册建造师的执业活动，下列说法正确的是()。

A.施工单位的注册建造师，最多只能同时担任两个项目施工的负责人

B.可以从事项目总承包管理.施工管理.建设工程项目管理服务.建设工程技术经济咨询

C.经受聘单位同意，临时出借注册证书和执业印章

D.在保证执业成果质量的前提下，以建造师名义从事第二职业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:注册建造师不得同时在两个及两个以上的建设工程项目上担任施工单位项目负责人;不得涂改.倒卖.出租.出借或以其他形式非法转让资格证书.注册证书和执业印章；不得超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动。

第50题:甲施工企业准备申请安全生产许可证，根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，其不用具备()条件。

A.管理人员和作业人员每年均至少进行1次安全生产教育培训并考核合格

B.依法为施工现场从事危险作业人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.已经为承包工程投保建筑工程一切险

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查安全生产许可证的取得条件。《安全生产许可证条例》第6条对企业领取安全生产许可证应当具备的一系列安全生产条件进行了规定。在此规定的基础上，结合建筑施工企业的自身特点，《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第4条将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件又进行了具体规定。考生在复习时应该熟练掌握这些条件并与施工许可证的条件进行对比。本题中，A.B.C均为安全生产许可证的法定取得条件，应选D。

第51题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是()。

A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查

B.监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求

C.监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作

D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:没有法定或者约定义务，为避免他人利益受损失进行管理或者服务而发生的债称为()之债。

A.合同

B.侵权

C.不当得利

D.无因管理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。没有法律上的特定义务，没有收到他人的委托，自觉为他人服务或提供服务，建立的是无因管理之债。

第53题:根据>，施工企业在城市市区内进行建设施工，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染。关于其应受“处罚”的说法，正确的是()。

A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚

B.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定处罚

C.由县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门决定限期改正，处以罚款

D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同决定停工整顿，处以罚款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工现场大气污染防治违法行为应承担的法律责任。对因建设施工造成扬尘污染的处罚，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定，参见教材P177

第54题:关于民事诉讼证据证明力，说法正确的是()。

A.视听资料的证明力大于档案

B.证人证言的证明力大于勘验笔录

C.书证的证明力大于物证

D.国家机关.社会团体依职权制作的公文书证证明力大于其他书证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是()。

A.请求减少价款至16万元

B.以欺诈为由请求解除合同

C.以重大误解为由请求撤销合同

D.请求甲承担缔约过失责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:一方以欺诈.胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。

第56题:甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是()。

A.请求甲双倍返还定金8万元

B.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元

C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

D.请求甲支付违约金6万元

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据工程承包相关法律规定，建筑业企业()承揽工程。

A.可以超越本企业资质等级许可的业务范围

B.可以另一个建筑施工企业的名义

C.只能在本企业资质等级许可的业务范围内

D.可允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是禁止无资质或越级承揽工程的规定。建筑业企业只能在本企业资质等级许可的业务范围内承揽工程。

第58题:关于抵押的说法，正确的是()。

A.当事人可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

B.抵押人没有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变

C.转让抵押物的价款只需高于担保债权即可

D.抵押权可以与其担保的债权分离而单独转让

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是抵押权.质押.留置权.定金的规定。选项B，抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值不变;选项C，没有此项规定，对于转让抵押物，需要征得抵押权人的同意;选项D，不可以单独转让。

第59题:下列关于联合体承包工程，表述正确的是()。

A.联合体组成独立法人

B.联合体中标的，应资质高的一方与招标人签订合同

C.联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程

D.联合体各方对承包合同的履行承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由两个以上具备承包资格的单位可共同组成非法人的联合体。《建筑法》规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。《建筑法》也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。故选项D正确。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:关于建设工程施工企业法人资格的说法，正确的有()。

A.施工企业分公司不具有法人资格

B.施工企业的项目经理部不具有法人资格

C.施工企业法人属于财团法人

D.施工企业的法定代表人是法人

E.施工企业的法人资格经工商行政机关核准登记后取得

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作。

第61题:·关于合同成立时间的说法，正确的有()。

A.合同书自双方签字时成立

B.双方意思表示一致合同即成立

C.承诺生效时合同成立

D.口头合同自交付标的物时成立

E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程合同制度。《合同法》第二十五条承诺生效时合同成立，第三十二条当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。第三十三条当事人采用信件.数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书。签订确认书时合同成立。P132。

第62题:有关评标委员会的规定，说法正确的有()。

A.评标委员会的成员人数为5人以上单数

B.评标委员会成员中，技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3

C.评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密

D.评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人给予的财物或者其他好处

E.评标委员会由招标代理机构负责组建

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《招标投标法》规定，评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预.影响评标的过程和结果。依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术.经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术.经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。与投标人有利害关系的人不得进入相关项目的评标委员会;已经进入的应当更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。

第63题:下列施工合同中，属于无效合同的有()。

A.施工企业借用他人资质签订的

B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的

C..建设工程依法必须进行招标而未招标的

D.工企业超越资质等级与建设单位签订的

E.施工企业将其承包的部分非主体工程分包的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设工程施工合同具有下列情形之一的，应认定无效:(一)承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；(二)没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；(三)建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。同时，承包人非法转包.违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。P121

第64题:关于买卖合同中出卖人多交标的物时买受人处理方式的说法，正确的有()。

A.买受人无权接收多交的部分

B.买受人接收多交部分的，按照合同订立时的市场价支付价款

C.买受人可以拒绝接收多交的部分

D.买受人拒绝接收多交部分的，应当及时通知出卖人

E.买受人接收多交部分的，按照约定的价格支付价款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项AB错误，《民法典》规定，出卖人多交标的物的，买受人可以接收或者拒绝接收多交的部分。买受人接收多交部分的，按照约定的价格支付价款；买受人拒绝接收多交部分的，应当及时通知出卖人。

第65题:下列关于仲裁开庭和审理的说法，正确的有()。

A.仲裁审理可以采用开庭审理和书面审理两种方式

B.当事人应当对自己的主张提供证据

C.证据应当在开庭时出示，当事人可以质证

D.仲裁庭不能自行收集证据

E.仲裁庭不能进行缺席裁决

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《仲裁法》的规定:仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭审理作出裁决，这是仲裁审理的主要方式。但是，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书.答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。当事人应当对自己的主张提供证据。仲裁庭认为有必要收集的证据，可以自行收集。证据应当在开庭时出示，当事人可以质证。仲裁庭可以作出缺席裁决。故选项A.B.C正确。

第66题:下列责任中，属于行政处罚的有()。

A.罚金

B.责令停产停业

C.暂扣或者吊销执照

D.行政拘留

E.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是建设工程行政处罚的种类及承担方式。行政处罚有:警告.罚款.没收违法所得.没收非法财物.责令停产停业.暂扣或者吊销许可证(执照).行政拘留。

第67题:行政诉讼的程序不包括()。

A.第一审程序

B.第二审程序

C.审判监督程序

D.行政复议程序

正确答案:查看最佳答案

第68题:关于施工现场大气污染防治的说法，正确的有()。

A.小型工程的工程造价可以不列支防治扬尘污染的费用

B.暂时不能开工的施工工地，施工企业应当对裸露地面进行覆盖

C.施工合同应当明确施工企业扬尘污染防治责任

D.工程渣土.建筑垃圾应当进行资源化处理

E.施工工地应当公示扬尘污染防治相关信息

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项错误，建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。B选项错误，暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化.铺装或者遮盖。

第69题:(1)根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括()

A.具有违约行为

B.具有惩罚目的

C.造成损失后果

D.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿

E.违约行为与损失后果之间具有因果关系

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是承担赔偿损失责任的构成要件。具有违约行为;(2)造成损失后果；(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系；(4)违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。P113

第70题:红星建筑公司注册商标于2015年12月31日到期，下列说法中正确的是()。

A.如公司需要继续使用该商标，应当在2014年申请续展注册

B.如公司未能在2014提出续展申请，该商标将被注销

C.如公司未能在2014年提出续展申请，可以给予6个月的宽展期

D.如公司未能在2015年6月30日前提出续展申请，其注册商标将被注销

E.公司在2014年向工商管理机构申请了续展注册的，续展注册的有效期为15年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《商标法》规定，注册商标有效期满，需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册;在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的，注销其注册商标。每次续展注册的有效期为10年。因此ACD为答案。

第71题:不能作为民事诉讼证人的有()

A.本案书记员

B.本案鉴定人员

C.本案诉讼代理人

D.无民事行为能力人

E.当事人亲属

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不能作证人的人不能正确表达意志的人诉讼代理人审判员.陪审员.书记员鉴定的人员参与民事诉讼的检察人员

第72题:某设计单位承担了某市体育场的设计任务，其做法正确的是()。

A.为加快进度，在勘察成果文件不全时先开始部分设计工作

B.在设计文件中注明“本工程地基基础和主体结构设计年限为50年，从竣工验收合格之日起计算”

C.在设计文件中注明“本工程电视直播间有特殊防烟要求，建议参照某项目电视直播间选用相关防火涂层材料”

D.对正在送审的排水管网图纸进行了设计交底

E.在设计文件中没有对危险性大的屋顶吊装工程提出防范生产安全事故的措施建议，但图纸会审中提出了建议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:下列情形能够引发合同之债的有()。

A.建设单位拖欠工程进度款

B.施工中偷工减料造成的损失

C.监理单位与施工单位串通损害建设单位利益

D.噪声污染使周边居民无法正常休息

E.建材供应商供应的建筑材料不合格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建设工程债的产生和常见种类。选项B.C.D，均为侵权之债。

第74题:根据《民法典》，保证合同担保的范围包括()。

A.定金

B.主债权及利息

C.违约金

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:保证担保的范围包括主债权及利息.违约金.损害赔偿金和实现债权的费用。

第75题:在建设工程施工合同中，承担违约责任的种类有()。

A.滞纳金

B.继续履行

C.罚款

D.采取补救措施

E.赔偿精神损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有:继续履行.采取措施.采取补救措施.停止违约行为.赔偿损失.支付违约金或定金等。

第76题:根据《产品质量法》，生产者不得()

A.生产国家命令淘汰的产品

B.伪造或者占用他人的厂名

C.对产品使用性能瑕疵作出说明

D.伪造或者冒用认证标志等质量标志

E.以不合格产品冒充合格产品

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《产品质量法》规定了生产者不得有下列行为:不得生产国家明令淘汰的产品，如危害物超标的建筑装修装饰材料不得伪造产地，不得伪造或毛用他人厂名.厂址不得伪造或者冒用认证质量标志不得参杂.不得以假充真.以次充好.不得以不合格产品冒充合格产品

第77题:关于投标保证金的说法，正确的有()。

A.两阶段招标中要求提交投标保证金的，应在第一阶段提出

B.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%

C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

D.招标人应当在中标通知书发出后5日内退还中标人的投标保证金

E.未中标的投标人的投标保证金及利息，招标人应当在签约5日内退还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

第78题:建设工程施工合同中，承包人的主要义务有()。

A.自行完成建设工程主体结构施工

B.交付竣工验收合格的建设工程

C.无偿修理质量不合格的建设工程

D.及时验收隐藏工程

E.提供必要的施工条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024版辽宁省沈阳二级注册建造师模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项DE属于发包人的主要义务。

第79题:国有建设用地使用权的用益物权，可以采取()方式设立。

A.出资

B.出让

C.划拨

D.抵押

E.转让

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是与土地相关的物权。设立建设用地使用权，可以采用出让或划拨两种方式;严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。