2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题

每个人都不得不面对考试， 在面对《2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题》时，塞涅卡曾经说过，真正的人生，只有在经过艰难卓绝的斗争之后才能实现。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 经过上述讨论，学习的成功与失败原因是多方面的，要首先从自己身上找原因，才能受到鼓舞，找出努力的方向。不管你觉得这个考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们就来复习！最后的祝福:人都是在跌倒与爬起之间学会坚强，都是在风雨与阳光之间走过成长的路。失败所能带给你的只应是一些教训，一些冷静的思考，而不该有绝望、颓废、不知所措。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:有关设计文件在处理质量事故中的作用是()。

A.核查施工质量是否符合设计规定和要求

B.界定质量责任的依据

C.对照.核实施工单位提供的情况

D.确定事故处理费用的金额

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:根据设计合同规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则()。

A.设计人应无偿负责解决有关设计问题

B.设计人负责处理有关设计问题，可适当收取咨询服务费

C.设计人不再负责有关设计问题的处理

D.按收取的费用标准确定设计问题的处理程度

正确答案:查看最佳答案

第2题:建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于总人数的()。

A.1/2

B.1/3

C.2/3

D.3/4

正确答案:查看最佳答案

第3题:与直接询价方式选择材料供应商相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是()。

A.交易成本低

B.采购工作量小

C.采购工作周期长

D.便于磋商价格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:招标投标则是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式，该方式有利于规范买卖双方的交易行为、扩大比选范围、实现公开公平竞争，但程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境。

第4题:招标人进行施工投标人资格审查时，初步审查的内容是()

A.施工项目经理资格

B.类似工程业绩

C.资格审查申请函的签字盖章

D.安全生产许可证的有效性

正确答案:查看最佳答案

参考解析:其他选项属于资格审查详细审查内容

第5题:工程施工索赔分类中，将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。

A.索赔起因

B.索赔的目的

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据《建筑节能工程施工质量验收标准》(GB50411-2019)，墙体节能工程材料中，增强网应进行见证取样复验的内容是()。

A.导热系数和密度

B.燃烧性能和吸水率

C.抗压强度和吸水率

D.力学性能和抗腐蚀性能

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),基坑施工采用机械挖土时，坑底以上()范围内的土方应采用人工修土。

A.400mm~500mm

B.200mm~300mm

C.100mm~200mm

D.50mm~100mm

正确答案:查看最佳答案

第8题:施工合同履行进入施工阶段，监理工程师进行进度管理的主要任务是()。

A.审核施工进度计划

B.控制施工工作按进度计划执行

C.争取提前完成工程

D.发布工程暂停令

正确答案:查看最佳答案

第9题:竣工报表是在颁发整个工程的()之后84天内，承包商应向监理工程师报送的财务文件，并应附有按监理工程师批准的格式所编写的证明文件。

A.移交证书

B.结算证书

C.最终证书

D.合格证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件，招标人对该优惠条件的正确处理是()。

A.接受该优惠条件

B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考

C.拒绝接受该优惠条件

D.将该投标人的投标按废标处理

正确答案:查看最佳答案

第11题:建筑工程一切险责任范围中，保险人对下列原因造成的损失和费用不负责赔偿的是()

A.飓风、台风、龙卷风、风暴

B.地面下陷下沉

C.火灾和爆炸。

D.内在或潜在缺陷

正确答案:查看最佳答案

第12题:以下不可以工期顺延的是()

A.监理人不能按时发出开工通知

B.发包方现场移交延误

C.承包方开工准备未满足开工条件，监理人按时发出开工指令

D.发包方未取得现场外道路通行权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:(二)开工通知1.发出开工通知的条件当发包人的开工前期工作已完成且临近约定的开工日期时，应委托监理人按专用条款约定时问向承包人发出开工通知。如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监理人不能按时发出开工通知，则要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。如果发包人开工前的配合工作已完成且约定的开工日期已届至，但承包人的开工准备还不满足开工条件，监理人仍应按时发出开工的指示，合同工期不予顺延。

第13题:设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的()

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

第14题:在设计合同履行过程中，由于不可抗力因素致使合同无法履行时，()。

A.应按国际通用标准处理

B.双方应及时协商处理

C.应按无效合同处理办法处理

D.应按国家示范文本进行处理

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，在合同的计价方式中，()的价款并不是绝对不可调整的，而是约定范围内的风险由承包人承担。

A.单项价格合同

B.固定价格合同

C.可调价格合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:FIDIC《施I合同条件》规定，预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还，关于预付款每次支付时的扣减额度的公式，正确的是()。

A.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×25％

B.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×25％

C.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)×22％

D.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)×22％

正确答案:查看最佳答案

第17题:下列合同主体中,属于建设工程合同主体的是()

A.设计单位

B.工程咨询单位

C.监理单位

D.材料设备供应单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按承发包的不同范围和数量分类，建设工程合同分为建设工程设计施工总承包合同、工程施工承包合同、施工分包合同。按完成承包的内容分类，建设工程合同分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。

第18题:仲裁委员会作出裁决后，一方当事人不履行时，另一方当事人可以()。

A.向其他仲裁委员会申请仲裁

B.向该仲裁委员会申请执行

C.向有管辖权的人民法院起诉

D.向有管辖权的人民法院申请执行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:人民法院应当在受理撤销裁决申请之EL起()内作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。

A.15天

B.30天

C.2个月

D.6个月

正确答案:查看最佳答案

第20题:在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设计错误，导致承包人施工放线返工，则应()。

A.仅补偿承包人费用，不补偿利润

B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润

C.既补偿承包人费用，又补偿利润

D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用

正确答案:查看最佳答案

第21题:FIDIC合同条件规定，业主应在监理工程师签发()后的14天内，退还承包商的履约保函。

A.工程移交证书

B.解除缺陷责任证书

C.结清单

D.最终支付证书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，基坑支护工程专项施工方案中应有截水帷幕.降水.排水施工等内容。对于承压水地层及降水要求比较高的工程，施工前宜进行()。

A.取芯检验

B.试开挖

C.排水试验

D.降水试验

正确答案:查看最佳答案

第23题:工程质量事故发生后，项目监理机构应要求施工单位采取()的措施。

A.抓紧整改.早日复工

B.防止事故信息非正常扩散

C.对事故责任人进行监管

D.防止事故扩大并保护好现场

正确答案:查看最佳答案

第24题:依据《民法典》，()是标的的内在品质和外观形态的综合指标。

A.数量

B.质量

C.履行的方式

D.价款或者报酬

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:()采购方式适用于程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境。

A.询价

B.直接订购

C.招标投标

D.指定供货商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标投标则是大宗及重要建筑材科和设备采购的最主要方式，该方式有利于规范买卖双方的交易行为、扩大比选范围、实现公开公平竞争，但程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境。

第26题:根据《中华人民共和国合同法》规定，合同解除后，合同中的()条款仍然有效。

A.结算和清理

B.结算.清理.违约

C.结算.仲裁.违约

D.仲裁和诉讼

正确答案:查看最佳答案

第27题:标准施工合同的通用条款包括()条

A.24

B.131

C.25

D.135

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:标准施工合同的通用条款包括24条，共计131款

第28题:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，则()。

A.承包人负责补偿

B.发包人负责补偿

C.承包人和发包人共同承担补偿责任

D.由该事件的风险责任方

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。

第29题:投标过程是指从填写资格预审表开始，到将正式投标文件送交业主为止所进行的全部工作。这一阶段工作量大，下列不属于这一阶段的工作是()。

A.制定施工规划

B.填写资格预审调查表，申报资格预审

C.购买招标文件

D.组织投标班子

正确答案:查看最佳答案

第30题:《标准施工合同》中的“合同工期”是指()。

A.承包人完成工程从开工之日起至实际竣工日经历的期限

B.合同协议书中写明的施工总日历天数

C.承包人从监理人发出的开工通知中写明的开工日起，至工程接收证书中写明的实际竣工日止的期限

D.承包人在投标函内承诺完成工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予的顺延工期时间之和

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是合同履行涉及的几个时间期限。“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。参见教材P84。

第31题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于模板及其支架安装，不正确的是()。

A.模板及支撑体系的安装顺序应按专项方案施工

B.模板安装高度超过3米时，必须设置脚手架或操作平台

C.经专家论证后方可在模板支撑架上固定混凝土泵管

D.模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾覆措施

正确答案:查看最佳答案

第32题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，基坑开挖深度大于或等于()米时，应实施监测。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

第33题:履约保函或者保证书是承包人通过银行或者担保公司向发包人开具的保证，在合同执行期间按合同规定履行其义务的经济担保书。保证金额一般为合同总额的()。

A.3％～5％

B.5％～l0％

C.10％～l5％

D.15％～20％

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:施工合同履行中，由于承包人施工原因试车达不到要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，应由()。

A.发包人承担重新安装和试车的费用，工期应予顺延

B.承包人承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延

C.发包人承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延

D.制造商承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第35题:如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议，则只能通过()作为解决争议的最终方式。

A.调解

B.和解

C.诉讼

D.仲裁

正确答案:查看最佳答案

第36题:下列关于建筑工程一切险的说法正确的是()。

A.《标准施工招标文件》(2007年版)规定由发包人投保

B.设备供应商可以作为被保险人

C.被保险人在工地的原有建筑物受到的损失属于除外责任

D.工程施工延误竣工的，工程竣工验收日为保险责任终止日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《标准施工招标文件》(2007年版)规定由承包人投保。被保险人具体包括:(1)业主或工程所有人；(2)承包商或者分包商；(3)技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。建筑工程一切险保险人的保险责任期限终止的时间包括①工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时；②工程所有人实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时；③保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。以先发生者为准。因此，工程延误竣工，保险责任仍至保险单约定的时间止。

第37题:某单位受业主委托与供应商签订木材供货合同时，事先必须从委托单位取得经批准的()后，签订的供货合同才对委托单位产生法律效力。

A.木材订货单

B.木材需求计划

C.委托授权书

D.履约保证书

正确答案:查看最佳答案

第38题:下列承担缔约过失责任的情形中，不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是()。

A.故意隐瞒标的物的瑕疵

B.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有

C.代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商

D.假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标

正确答案:查看最佳答案

第39题:根据《机电产品采购国际竞争行招标文件》，有关伴随服务的说法，正确的是()。

A.伴随服务属于辅助服务

B.伴随服务属于必然发生的服务

C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围

D.提供伴随服务不得收费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:“伴随服务”，指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务。即根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的义务，一般包括:(1)实施或监督所供货物的现场组装和试运行；(2)提供货物组装和维修所需的工具；(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理；(5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和修理对买方人员进行培训。卖方应提供合同专用条款/技术规格中规定的所有服务，可规定将为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用包括在合同价中。

第40题:运输货物时的运输合同的客体是()。

A.被运货物

B.运输行为

C.运输费用

D.运输工具

正确答案:查看最佳答案

第41题:以下关于分项工程验收，正确的是()。

A.分项工程应由总监理工程师组织施工单位技术负责人验收

B.分项工程应由专业监理工程师组织施工单位技术负责人验收

C.分项工程应由总监组织施工单位项目技术负责人验收

D.分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目技术负责人验收

正确答案:查看最佳答案

第42题:在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形属于没有进行商务角度实质性响应，其投标将被否决。

A.单价计算结果与总价不一致

B.复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分

C.投标人业绩超出招标文件的要求

D.无法定代表人的签字和盖章

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金，数额不得超过招标项目估算价的2%。

第44题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对()提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试

正确答案:查看最佳答案

参考解析:通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行:第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备(选项A);第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车.投料试车等的要求，包括人员.设备.材料.燃料.电力.消耗品.工具等必要条件(选项B.C);第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标.产品质量标准.运营指标.环保指标等(选项D)。

第45题:经济合同当事人发生争议，依法确定仲裁机构时，应实行()。

A.申请人指定的仲裁机构

B.合同管理机关指定的仲裁机构

C.当事人双方共同商定的仲裁机构

D.有地域管辖权的仲裁机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时()。

A.如果承包人要求交付工程，发包人应当接收

B.如果承包人不要求交付工程，发包人不可提出交付要求

C.如果发包人要求交付工程，承包人应当交付

D.如果发包人不要求交付工程，承包人则不需承担保管责任

正确答案:查看最佳答案

第47题:施工合同履行中，无论监理人是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验，重新检验表明质量合格，则()。

A.发包人承担全部费用，并相应顺延工期

B.承包人承担全部费用，并相应顺延工期

C.发包人承担全部费用，工期不予顺延

D.承包人承担全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第48题:风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值(GMP)的说法，正确的是()。

A.gmp为合同承包总价

B.节约的gmp全部归cm承包商c.节约的gmp全部归业主d.工程实际总费用超过gmp的部分由

C.承包商c.节约的gmp全部归业主

D.工程实际总费用超过gmp的部分由cm承包商承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是美国AIA合同文本。选项A错误，GMP费用不是合同承包总价；选项B.C错误，对于工程节约的费用归雇主，CM承包商可以按合同约定的一定百分比获得相应的奖励。参见教材P145。

第49题:下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是()。

A.台风导致脚手架坍塌

B.雷电引起火灾

C.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏

D.洪灾引起的沉降

正确答案:查看最佳答案

第50题:下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《协议书》内容的是()。

A.工程质量标准

B.工期

C.工程变更

D.质量与安全

正确答案:查看最佳答案

第51题:仲裁应当()进行。

A.不开庭

B.开庭但不公开

C.公开开庭

D.书面审理，当事人不出庭

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于混凝土预制构件，错误的是()。

A.预制构件粗糙面的面积不宜小于结合面的80%

B.预制板的粗糙面凹凸深度不应小于6mm

C.预制梁端.柱端.墙端的粗糙面凹凸深度不应小于6mm

D.预制柱的底部应设置键槽，键槽深度一般为30mm

正确答案:查看最佳答案

第53题:国际咨询工程师联合会(FIDIC)《施工合同条件》中,业主可以根据合同向承包商提出索赔,索赔的金额应由()确定。

A.业主代表

B.承包商

C.工程师

D.争端裁决委员会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由工程师确定业主通过索赔是否有权得到承包商的支付和(或)缺陷通知期的延长。

第54题:如代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商，则代理人()。

A.应与被代理人承担连带责任

B.不承担任何责任

C.应承担缔约过失责任

D.应承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，价格调整公式中的定值权重为0.2时，可调因子的变值权重之和为()。

A.0.8

B.1.0

C.1.2

D.1.8

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定值权重与可调因子的变值权重之和为1.0。

第56题:关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是()。

A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复

B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数

C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行

D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。工程勘察、设计招标的开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。评标办法中应列明评标基准价的计算方法和投标报价的偏差率计算公式。

第57题:在建设工程中涉及的代理主要是()。

A.委托代理

B.指定代理

C.法定代理

D.表见代理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:以下关于项目监理机构查验施工控制测量成果，正确的是()。

A.总监理工程师应审查施工单位报送的施工控制测量成果

B.总监理工程师应审查施工单位报送的施工控制测量保护措施

C.应检查.复核施工单位测量人员的特种作业上岗证书

D.当控制点不能保存时，应督促施工单位进行引测，引测精度不应低于原精度等级

正确答案:查看最佳答案

第59题:施工合同履行过程中，中间竣工工程的范围和竣工时间，由()在专用条款内约定。

A.监理人

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同

正确答案:查看最佳答案

第60题:某设备到货后双方按合同的规定进行了检验，但某些设备在安装运转后才能发现内在的质量缺陷。在保修期内，该设备检测不合格，由()负责。

A.采购方

B.供货方

C.安装单位

D.合同约定的责任方

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:委托人选定某一科研机构的实验室负责对材料和工艺质量的检测试验，并与其签订委托合同。试验机构的人员应接受()的指示完成相应的试验工作。

A.承包人

B.发包人

C.设计人

D.监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第62题:按照施工过程中实施见证取样的要求，监理机构中负责见证取样工作的人员一般为()。

A.监理员

B.专业监理工程师

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

第63题:钻孔灌注桩桩长的检测方法是()。

A.静载荷试验法

B.钻芯法

C.磁测桩法

D.雷达法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其可立l000万元以下的合同。甲与某施工企业订立了2000万元的合同，施工企业不知其超越权限。该合同的效力状态为()。

A.不成立

B.无效

C.可撤销

D.效力待定

正确答案:查看最佳答案

第65题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工企业对现场安全检查的次数要求是()。

A.每天巡查

B.每周不应少于一次

C.每月不应少于一次

D.每季度不应少于一次

正确答案:查看最佳答案

第66题:在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的()时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。

A.1／2

B.1／3

C.1／4

D.1／5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交付后，该材料的照管责任及风险应由()承担。

A.卖方

B.买方

C.卖方和买方

D.材料生产厂家

正确答案:查看最佳答案

参考解析:除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地卸货后将合同材料交付给买方。合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方。

第68题:工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.口头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

第69题:关于试用买卖的规定描述错误的是()

A.出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易

B.试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买

C.试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间

D.试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为拒绝

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:试用买卖，是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间，试用买卖的买受人在试用期内可以购买标的物，也可以拒绝购买。试用期间届满，买受人对是否购买标的物未作表示的，视为购买。

第70题:FIDIC合同条件规定，从开工后第一个月支付工程进度款开始扣留的保留金，在颁发工程移交证书后，业主应()。

A.仍不返还承包商

B.返还承包商一半

C.返还承包商一半和利息

D.全部返还承包商

正确答案:查看最佳答案

第71题:工程设计投标时，投标人提交的设计费用清单中，投标报价应包括的内容是()。

A.招标文件中列明的暂定金额

B.国家规定的增值税税金

C.招标文件需求列明的暂估价

D.国家规定的规费金额

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标文件中的勘察设计费用清单一般应包括:勘察设计费用分项名称；计算依据、过程及公式；金额；合计报价等。投标报价应包括国家规定的增值税税金。

第72题:下面表述中错误的一项为()。

A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作

B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案

C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展

D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:下列放样方法中，土坝坝轴线放样可采用的是()。

A.极坐标法

B.套绘断面法

C.经纬仪扫描法

D.坡度尺法

正确答案:查看最佳答案

第74题:在材料采购合同履行中，()只适用于成交货物数量少，金额小的合同结算支付。

A.转账结算

B.电子结算

C.现金支付

D.托收承付

正确答案:查看最佳答案

第75题:施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的说法，正确的是()。

A.王某应当向施工企业赔偿损失

B.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿

C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿

D.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:FIDIC《施工合同条件》规定，由于非承包商原因导致缺陷通知期内进行的补检，属于承包商在投标阶段不能合理预见到的情况，该项检查试验比正常检验多支出的费用应由()承担。

A.业主

B.承包商

C.政府监督部门

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第77题:下列关于委托代理的说法，正确的是()。

A.数人为同一代理事项的代理人的，应当分别行使代理权

B.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，由代理人承担责任

C.被代理人有权根据自己的意愿单方取消委托

D.民事法律行为的委托代理，应当采用书面形式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权。B代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，由代理人和被代理人承担连带责任。D民事法律行为的委托代理，可以采用书面形式，也可以用口头形式。

第78题:工程监理实施过程中，发生下列()情形时，总监理工程师应签发工程暂停令。

A.施工单位未经批准擅自施工

B.施工存在质量事故隐患

C.施工单位采用不适当施工工艺

D.施工单位未按施工方案施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于详细评审阶段工作内容的是()。

A.施工组织设计

B.项目管理机构

C.响应性评审

D.投标报价

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:《建设工程委托监理合同示范文本》由()组成。

A.监理委托函或中标书

B.建设工程监理合同标准条件

C.建设工程监理合同专用条件

D.实施过程中委托人与监理人共同签署的补充与修改文件

E.工程建设委托监理合同

正确答案:查看最佳答案

第81题:在材料采购合同的交货检验中，属于经验鉴别法的有()。

A.手触

B.目测

C.常用的检测工具量测

D.拉伸试验

E.压缩试验

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:某单位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，下列说法正确的有()。

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝购买

C.试用的前提是支付价款或者提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未表示的视为购买

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C项，试用买卖是指出卖人允许买受人试验其标的物.认可后再支付价款的交易。D项，试用买卖的当事人可以约定标的物的试用期间。

第83题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于基坑边荷载控制，正确的有()。

A.基坑周边自然地面标高高于设计取值时，应告知建设单位由设计单位复核

B.控制地面堆载，特别是钢筋.土方等，不应超过设计荷载

C.控制大吨位运输.吊装车辆运行

D.施工场地限制车辆必须运行时，应由总监理工程师复核

E.对基坑周边土体硬化或覆盖，以防土体浸水增重

正确答案:查看最佳答案

第84题:项目监理机构检查施工单位为本工程提供服务的试验室，其检查内容包括()。

A.试验室的资质等级及试验范围

B.试验室注册资金及出资人

C.试验人员资格证书

D.试验室管理制度

E.法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:政府建立和落实工程质量责任制，包括()。

A.建立和完善工程质量管理法规

B.项目法定代表人的责任

C.参建单位法定代表人的责任

D.工程质量终身负责制

E.建设活动主体资格的管理

正确答案:查看最佳答案

第86题:FIDIC《施工合同条件》规定，如果由于工程缺陷致使业主基本上无法享用该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工程或区段(视情况而定)，在此情况下，业主有权获得的承包商的赔偿包括()。

A.业主为整个工程或该部分工程(视情况而定)所支付的全部费用以及融资费用

B.承包商为部分工程(视情况而定)所垫支的全部费用

C.清理现场所支付的费用

D.拆除工程所支付的费用

E.将永久设备和材料退还给承包商所支付的费用

正确答案:查看最佳答案

第87题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，扣件式钢管脚手架使用期间，严禁拆除()。

A.主节点处的纵.横向水平杆

B.纵.横向扫地杆

C.连墙件

D.小横杆

E.密目网

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:以下关于工程暂停期间，项目监理机构工作，正确的有()。

A.项目监理机构应如实记录所发生的情况

B.建设单位要求停工且需要暂停施工的，应重点记录施工单位全部人工.设备的数量和状态

C.建设单位要求停工且需要暂停施工的，应重点记录施工单位人工.设备在现场的数量和状态

D.施工单位原因暂停施工的，应记录直接导致停工的原因

E.施工单位原因暂停施工的，应重点记录建设单位人员.设备在现场的数量和状态

正确答案:查看最佳答案

第89题:在下列几种情形中，()合同是可变更的合同。

A.损害公共利益的

B.以合法活动掩盖非法目的的

C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的

D.因重大误解而订立的

E.在订立合同时显失公平的

正确答案:查看最佳答案

第90题:某采用《标准设计施工总承包合同》的工程项目，合同履行中出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是()。

A.发包人要求的设计变更

B.发包人未按期审查承包人文件

C.承包人未按已确认修改的设计文件实施

D.发包人提供的材料延误

E.异常不利的气候条件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:设计合同履行中，初步设计阶段中的方案设计的工作主要包括()。

A.完善选定的方案

B.分专业设计并汇总

C.建筑设计

D.工艺设计

E.进行方案比选

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的有()

A.指定分包商由雇主或工程师选定

B.指定分包商应当与雇主、承包商共同订立分包合同

C.指定分包商完成的工作是招标文件中规定由承包商承包范围内的工作

D.承包商不对指定分包商的施工协调收取管理费

E.承包商不对指定分包商的违约行为承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。

第93题:施工合同示范文本中规定的施工合同文件由()组成。

A.图纸

B.合同履行过程中的变更协议

C.工程量清单

D.投标书

E.招标文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:人民法院审理民事案件，依照法律规定实行()制度。

A.合议

B.回避

C.公开审判

D.两审终审

E.一审终局

正确答案:查看最佳答案

第95题:根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列关于竣工检验和移交工程的表述中，正确的有()。

A.工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前l4.d以书面形式向工程师申请颁发接收证书

B.工程接收证书颁发后，不仅表明承包商对该部分工程的施工义务已经完成，而且对工程照管的责任也转移给业主

C.业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认实际竣工日为竣工日

D.工程师接到承包商申请后的28d内，如果认为已满足竣工条件，即可颁发工程接收证书

E.基本竣工是指工程完成了合同规定的包括扫尾、清理施工现场及不影响工程使用的某些次要部位缺陷修复工作后的最终竣工

正确答案:查看最佳答案

第96题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，配电柜内应装设()。

A.电度表

B.电流表

C.电流表与电度表共用的电流互感器

D.电压表

E.电源隔离开关

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:项目监理机构对施工方案内容审查时，应重点审查()。

A.施工方案是否具有针对性.指导性.可操作性

B.审查施工方案编制人.审批人是否符合有关权限规定的要求

C.现场施工管理机构是否建立了完善的质量保证体系

D.是否建立了完善的管理制度和质量管理程序

E.施工质量保证措施是否符合现行的规范.标准等，尤其是强制性标准的的符合性

正确答案:查看最佳答案

第98题:甲、乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同，在乙公司逾期交货的情况下，依照《合同法》对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格()。

A.遇价格上涨时，按原价格执行

B.遇价格上涨时，按新价格执行

C.遇价格下降时，按新价格执行

D.遏价格下降时，按原价格执行

E.无论上涨或下降，仍按原定价格执行

正确答案:查看最佳答案

第99题:工程开工前，项目监理机构应进行施工现场质量管理检查，其主要内容包括()。

A.施工单位的质量责任制

B.主要专业工种操作岗位证书

C.分包单位管理制度

D.图纸会审记录

E.地质勘察资料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:订立建设工程施工合同时已形成的文件包括()。

A.施工合同附件

B.中标通知书

C.施工合同专用条款

D.施工合同通用条款

E.工程量清单

正确答案:查看最佳答案

第101题:工程开工前，项目监理机构应进行施工现场质量管理检查，其主要内容包括()。

A.施工单位的质量管理体系

B.主要专业工种操作岗位证书

C.分包单位管理制度

D.物资采购管理制度

E.计量设备配备

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有()。

A.发现文物.石化等的处理

B.发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C.发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D.隐蔽工程重新检验质量合格

E.不可抗力事件发生后的清理工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:根据FIDIC《施工合同条件》，为了不损害承包商的合法利益，关于指定分包商的说法，正确的有()。

A.指定分包商的工作内容由工程师和承包商协商确定

B.承包商对指定分包商的违约不承担责任

C.给指定分包商支付工程款不从承包商的中标价中支出

D.承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费

E.招标文件中已说明指定分包商的工作内容

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作，通常是承包商无力完成的特殊专业工程施工，需要使用专门技术.特殊设备和专业施工经验的某项专业性强的工程。选项C，给指定分包商支付的工程款，从承包商投标报价中未摊入应回收的间接费.税金.风险费的暂定金额内支出。

第104题:合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也可能执行政府定价或政府指导价。下列说法正确的有()。

A.如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波动不应影响合同价，合同仍执行原价格

B.如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情波动的新价格执行

C.如果执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价

D.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期交付标的物的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时，按原价格执行

E.如果执行政府定价或政府指导价的，逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，接新价格执行；价格下降时，按原价格执行

正确答案:查看最佳答案

第105题:建设工程施工合同履行过程中，发生合同争议时，应按下列程序解决的是()。

A.双方协商和解解决

B.达不成一致时请第三方调解解决

C.达不成一致时请求和解

D.调解不成，则需通过法院最终解决

E.调解不成，则需通过仲裁或诉讼最终解决

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:建设行政主管部门对招标过程的监督工作包括()

A.决定中标单位

B.批准招标申请

C.审核招标文件

D.负责编制标底

E.监督评审过程

正确答案:查看最佳答案

第107题:以下关于混凝土结构或构件变形检测，正确的有()。

A.采用水准仪检测构件的挠度

B.采用水准仪检测构件的垂直度

C.采用水准仪检测基础不均匀沉降

D.采用激光定位仪检测构件的挠度

E.采用经纬仪检测构件的倾斜

正确答案:查看最佳答案

第108题:工程施工过程中，质量事故处理的基本要求有()。

A.安全可靠，不留隐患

B.满足工程的功能和使用要求

C.技术可行，经济合理

D.满足建设单位的要求

E.造型美观，节能环保

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:按照《合同法》，下列合同中，属于可撤销合同的有()。

A.订立损害社会公共利益的合同

B.必须招标的项目未招标订立的合同

C.订立显失公平的合同

D.因重大误解而订立的合同

E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),以下属于施工升降机安全装置的有()。

A.防坠安全器

B.起重限制器

C.对重防松断绳保护装置

D.上下限位装置

E.安全锁

正确答案:查看最佳答案

第111题:根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为安全装卸和搬运，对于单件包装箱的重量在2吨及以上的，卖方应在包装箱两侧标注()。

A.重心

B.提单号

C.装货口岸

D.起吊点

E.货物数量

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:如果单件包装箱的重量在2吨(t)或以上，卖方应在包装箱两侧用英语和国际贸易通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”，以便安全进行装卸和搬运。选项B、C、E属于卖方以传真形式通知买方的内容。详见教材第135页。

第112题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),施工企业和项目部应建立()，明确教育岗位.教育人员.教育内容.教育时间等。

A.安全生产考核制度

B.安全生产交底制度

C.安全生产教育培训制度

D.安全生产检查制度

正确答案:查看最佳答案

第113题:施工单位向建设单位提交工程竣工验收报告时，应具备的条件包含()。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的主要建筑材料.构配件.设备的进场试验报告

D.有设计.施工.监理单位分别签署的竣工决算书

E.有施工单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

第114题:根据标准施工合同的通用条款中规定，属于发包人义务的是()。

A.及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作

B.按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料

C.按专用条款约定及时修建出入施工场地的专用和临时道路

D.根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底

E.按专用条款约定向承包人发出开工通知

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:四、发包人义务(一)提供施工场地1.施工现场发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作，并在开工后急需解决其遗留问题，同时按专用合同条款约定的时间和范围向承包人提供施工场地。2.地下管线和地下设施的相关资料发包人应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料。3.现场外的道路通行权发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权。(二)组织设计交底发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。(三)约定开工时间关于C，发包人的义务是办理“专用和临时道路”通行权；关于E，是监理人的职责。

第115题:下列情形中，可以视为投标人相互串通投标的有()。

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

B.不同投标人的投标文件相互混装

C.不同投标人的工期极其一致

D.不同投标人的投标保证金从同一单位转出

E.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

正确答案:查看最佳答案

第116题:依据《合同法》，法定解除合同的条件有()。

A.当事人一方迟延履行主要债务

B.合同履行过程中发生不可抗力

C.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

D.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

E.合同履行期限届满之前，当事人的行为表明不履行主要债务

正确答案:查看最佳答案

第117题:资格预审文件由招标人依据项目的特点编写，资格预审须知的内容包括()。

A.财务状况

B.工程经验

C.工作范围介绍

D.招标工程概况

E.对投标人的基本要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年海南省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:根据有关规定，试验室管理制度应包括()。

A.试验室的资质等级及试验范围

B.试验人员工作记录

C.试验人员资格证书

D.试验检测报告管理制度

E.原始记录管理制度

正确答案:查看最佳答案

第119题:以下关于工程材料见证取样，正确的有()。

A.检测试验室应具有相应资质

B.见证取样人员应经培训考核合格

C.项目监理机构应将见证人员报送施工单位备案

D.项目监理机构应按规定制定检测试验计划

E.实施取样前施工单位应通知见证人员到场见证

正确答案:查看最佳答案