宁夏回族自治区一建法规考核考试题型

伏尔泰曾经说过，不经巨大的困难，不会有伟大的事业。这启发了我们， 这启发了我们， 就个人来说，《宁夏回族自治区一建法规考核考试题型》对每个人的意义，不能不说非常重大。 这样看来，读万卷书，行万里路。既然如此，我们就废话少说，那开始我们就来找题吧！最后祝福你:就要考试了，希望我的问候会为你送去一份轻松清爽的心情，不要太紧张哦!不然可会把答案忘掉的!我在这里支持着你，鼓励着你，为你祝福!

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:仲裁协议应当具备的内容是()。

A.仲裁事项.仲裁员.选定的仲裁委员会

B.请求仲裁的意思表示.选定的仲裁委员会.仲裁事项

C.仲裁事项.仲裁规则.选定的仲裁委员会

D.仲裁事项.仲裁地点.仲裁规则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:注册商标的有效期为10年，自()起计算。

A.核准注册之日

B.提出申请之日

C.续展申请之日

D.初审公告之日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是商标权，选项分析:注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算，因此应选择A。

第2题:关于代理的说法，正确的是()。

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人.非法人组织终止的，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

正确答案:查看最佳答案

第3题:根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》关于竣工工程质量责任的说法,正确的是()。

A.发包人指定分包人分包专业工程,应由分包人对承包人承担责任

B.建设工程未经竣工验收投入使用后,承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任

C.建设工程末经竣工验收投入使用,不免除承包人的保修责任

D.建设工程竣工时发现的质量问题,如果不是承包人的原因导致的,承包人有权拒绝修复

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是()。

A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量

B.建设单位不得任意压缩合同工期

C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

正确答案:查看最佳答案

第5题:下列可以分两段进行招标的项目是()。

A.技术复杂的项目

B.潜在投标人较多的项目

C.潜在投标人较少的项目

D.精确拟定技术规格的项目

正确答案:查看最佳答案

第6题:乙公司明知甲公司经营部部长被取消了对外签订合同的授权，还继续与其签订设备采购合同，因此给甲公司造成经济损失，其法律后果应该由()。

A.甲公司自行承担责任

B.乙公司自行承担责任

C.甲乙公司承担连带责任

D.乙公司和甲公司经营部部长承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:此题属于第三人明知行为人没有代理权还与其进行民事法律行为因而给他人造成损失，应该由第三人和行为人承担连带责任。

第7题:根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位，未编制拆卸方案和制定安全施工措施的，可以()。

A.责令限期改正，处3万元以上5万元以下的罚款

B.直接吊销资质证书

C.责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款

D.直接责令停业整顿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是施工起重机械和自升式架设设施安装、拆卸单位的安全责任。施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位有下列行为之一的，责令限期改正，处5万元以上10万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任:(1)未编制拆装方案、制定安全施工措施的；(2)未由专业技术人员现场监督的；(3)未出具自检合格证明或者出具虚假证明的；(4)未向施工单位进行安全使用说明，办理移交手续的。应选择C。

第8题:下列各项，关于仲裁庭组成的表述正确的是()。

A.由若干名仲裁员组成的仲裁庭，不设首席仲裁员

B.仲裁庭由当事人各选定两名仲裁员组成

C.仲裁庭可以由三名或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员

D.仲裁庭由两名仲裁员组成，当事人双方各选定一名

正确答案:查看最佳答案

第9题:根据《文物保护实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是()。

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围

B.自治州及文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围

C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围

D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:安全生产责任制的主要内容不包括()。

A.确立安全责任管理体系责任制

B.项目经理等从事建筑活动主体的负责人的安全生产责任制

C.从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制

D.技术员等岗位人员的安全生产责任制

正确答案:查看最佳答案

第11题:根据《特种设备安全监察条例》，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()。

A.旁站检验

B.型式检验

C.平行检验

D.破损检验

正确答案:查看最佳答案

第12题:某施工合同中约定垫资但未约定垫资利息，施工企业请求法院判决建设单位返还垫资及利息时，根据相关法律规定可以预见的判决结果是()。

A.返还垫资并按银行同期贷款利率支付利息

B.认定垫资违法，利息予以没收

C.返还垫资但不支付利息

D.返还垫资并双倍支付利息

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:某高速公路建设项目向社会公开招标，下列关于开标的说法正确的是()。

A.开标由当地建设行政主管部门主持

B.开标时必须由公证机构检查投标文件的密封情况并公证

C.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出

D.开标时不能宣读投标文件

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于行政复议申请的说法，正确的是()。

A.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起90日内提出行政复议申请

B.对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，应当向上一级主管部门申请行政复议

C.公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经受理的，仍可以申请行政复议

D.申请人可以口头提出行政复议申请

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是行政复议申请，选项分析:公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请；但法律规定的申请期限超过60日的除外。因不可抗力或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经依法受理的，不得申请行政复议。申请人申请行政复议，可以书面申请，也可以口头申请。

第15题:以下各项中，属于监理单位主要安全责任的是()。

A.组织专家论证.审查深基坑专项施工方案

B.施工单位拒不整改安全隐患时，及时向有关主管部门报告

C.申领施工许可证时，提供建设工程有关安全施工措施的资料

D.提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲.乙双方权利的表述中，正确的是()。

A.经乙同意后方可解除合同

B.乙有权要求对方继续履行合同

C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失

D.甲承包商不享有随时解除合同权

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承揽合同是定作人为满足其特殊需求而订立的，承揽人根据定作人的指示进行工作。这种性质决定了定作人享有随时解除合同的权利。承揽人只能要求承揽人赔偿其损失，而不可主张对方继续履行合同。

第17题:施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料，应当在()的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.建设单位或工程监理单位

B.施工项目技术负责人

C.施工企业质量管理人员

D.质量监督部门

正确答案:查看最佳答案

第18题:关于建设用地使用权流转.续期和消灭的说法，正确的是()。

A.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物.构筑物及附属设施应一并处分

B.建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年

C.建设用地使用权期间届满的，自动续期

D.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:在混凝土浇筑过程中脚手架倒塌、直接危及人身安全的紧急情况下，施工人员在采取可能的应急措施后撤离作业场所的权利为()。

A.知情权

B.紧急避险权

C.拒绝权

D.建议权

正确答案:查看最佳答案

第20题:仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是()。

A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之日起发生法律效力

C.调解书与裁决书具有同等法律效力

D.裁决书不可以申请撤销

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是仲裁中的和解与调解，选项分析:调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。调解书与裁决书具有同等法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。

第21题:合同解除后，合同约定的权利义务终止，合同中的结算条款()。

A.同时解除

B.若当事人不能协商一致，条款无效

C.尚未履行的终止履行

D.依然有效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:下列选项中，不属于我国《标准化法》对标准划分类型的是()。

A.国家标准

B.行业标准

C.技术标准

D.企业标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照《标准化法》的规定，我国的标准分为国家标准.行业标准.地方标准和企业标准。

第23题:根据《招标投标法实施条例》，依法招标的项目可以不招标的情形是()。

A.需要采用特殊的专利

B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的

C.采购人依法能够自行建设的

D.需要向原中标人采购工程，否则将导致工程成本增加的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目，选项分析:招标投标法实施条例》《工程建设项目施工招标投标办法》在《招标投标法》的基础上对可以不招标的项目进行了补充:(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)承包商、供应商或者服务提供者少于三家，不能形成有效竞争;(6)国家规定的其他特殊情形。B选项，属于邀请招标。《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

第24题:根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是()。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。

B.要求平面布置合理.紧凑，在满足环境.职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80%

C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是施工节能的规定。A选项，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的最低面积设计。B选项，临时设施占地面积有效利用率大于90%。D选项，利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

第25题:某建设工程施工合同约定2012年11月20日竣工并在1个月内交付发包方使用，后因承包方原因工期拖延3个月，但发包方在2013年1月20日未经验收实际占用了该工程，则该工程的竣工日期应为()。

A.2012年11月20日

B.2012年12月20日

C.2013年1月20日

D.2013年2月20日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:该工程因承包方原因拖期，但建设工程未经验收而被发包方实际占用，依法应以转移占用之日为竣工日期，故C选项为正确选项。

第26题:根据《建设工程质量管理条例》，关于工程监理职责和权限的说法，错误的是()。

A.未经监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用

B.未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款

C.隐蔽工程验收未经监理工程师签字，不得进入下一道工序

D.未经总监理工程师签字，建设单位不进行竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第27题:关于抵押权的说法，正确的是()。

A.以动产抵押的，抵押权自合同生效时设立

B.抵押权可以与债权分离而单独转让

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押权未登记的，拍卖抵押财产所得的价款按照抵押合同订立的顺序清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押的，抵押权已登记的，拍卖抵押财产所得的价款按照债权比例清偿

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是抵押权，选项分析:选项A正确，以动产抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。选项B错误，抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。选项CD错误，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:(1)抵押权已经登记的，按照登记的时间先后确定清偿顺序；(2)抵押权已经登记的先于未登记的受偿；(3)抵押权未登记的，按照债权比例清偿。

第28题:关于法人的说法，正确的是()

A.法人以其登记注册地为住所

B.企业法人自取得营业执照时取得法人资格

C.非企业法人是指行政法人和事业法人

D.建设单位可以是没有法人资格的其他组织

正确答案:查看最佳答案

第29题:某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是()

A.李某

B.施工企业

C.李某所属施工企业项目经理部

D.施工企业法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者，项目经理部的行为的法律后果由企业法人承担。

第30题:2017年7月1日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤亡，次日在救援中找到2具尸体，另有10人受伤。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为()。

A.2017年7月6日

B.2017年7月8日

C.2017年7月15日

D.2017年7月31日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是施工生产安全事故报告的基本要求，选项分析:《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

第31题:物权变更自登记时发生法律效力的情形是()

A.船舶所有权

B.土地抵押权

C.机动车所有权

D.地役权

正确答案:查看最佳答案

第32题:某建筑施工企业的安全生产许可证遗失,正确的做法是()。

A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办

B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办

C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废,缴纳罚款后补办

D.向原安全生产许可证颁发首理机关报告,并在公众媒休上声明作废后,申请补办

正确答案:查看最佳答案

第33题:经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以共同向()基层人民法院申请司法确认调解协议。

A.被告住所地

B.原告住所地

C.调解协议签订地

D.调解组织所在地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:由甲施工企业设立的乙项目经理部订立采购合同，未能按时支付合同价款，应当承担违约责任的主体是()。

A.乙

B.甲

C.甲的法定代表人

D.乙的项目经理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系，选项分析:由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。

第35题:关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。

A.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任

B.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持

C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任

D.承包人的保修责任可以免除

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是竣工工程质量争议的处理，选项分析:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第36题:关于实际施工人利益到侵害时，其以发包人为被告主张权利的说法，正确的是()。

A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利

B.发包人应当在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任

C.人民法院应当追加转包人或者违法分包人为共同被告

D.发包人应当对实际施工人承担全部责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是禁止无资质承揽工程，选项分析:需要指出的是，无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的“实际施工人”的利益受到侵害时，其可以向合同相对方(即转包方或违法分包方)主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定:“实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任”。

第37题:甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方()。

A.只能要求乙方返还4万元定金

B.只能要求乙方支付3万元违约金

C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金

D.只能要求乙方支付3万元违约金或双倍返还定金

正确答案:查看最佳答案

第38题:某施工企业的安全生产许可证于2009年6月1日获得批准，根据《安全生产许可证条例》的规定，该企业应当于()起办理延期手续。

A.2011年3月1日

B.2011年6月1日

C.2012年3月1日

D.2012年6月1日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是安全生产许可证的有效期。按照《安全生产许可证条例》的规定:安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。

第39题:甲公司与乙公司签订了多台成套电子装置采购合同。为按期投产，双方约定分批交货。乙未能如期交付K06电子装置，致使其后各批交付的电子装置不能如期安装、投产。对此，甲公司()。

A.可以解除K06和其后各批电子装置的采购合同

B.只能解除K06电子装置的采购合同

C.只能继续履行合同

D.解除采购合同应获得乙的同意

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是买卖合同解除的规则，选项分析:出卖人不交付其中一批标的物或者交付不符合约定，致使今后其他各批标的物的交千寸不能实现合同目的的，买受人可以就该批以及今后其他各批标的物解除。

第40题:某建设工程生产安全事故死亡人数5人，直接经济损失5000万元，则该事故等级应定为()

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

正确答案:查看最佳答案

第41题:关于小额诉讼程序的说法，正确的是()。

A.小额诉讼程序适用于审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单金钱给付民事案件

B.小额诉讼程序是普通程序的一种

C.小额诉讼程序适用于标的额为全国上年度就业人员年平均工资50%以下的案件

D.小额诉讼程序实行两审终审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼的审判程序，选项分析:根据《民事诉讼法》,基层人民法院和它派出的法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单金钱给付民事案件，标的额为各省、自治区、直辖市上年度就业人员年平均工资50%以下的，适用小额诉讼的程序审理，实行一审终审。

第42题:根据《建设工程安全生产管理条例》，工程安全术措施或者专项实施方案的审查的是()。

A.是否达到工程使用功能要素

B.是否适用施工要求

C.是否符合工程建设强制性标准

D.是否达到造价控制目标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为()。

A.3个月

B.6个月至3年

C.3个月至6个月

D.6个月至1年

正确答案:查看最佳答案

第44题:关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是()-

A.对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人

B.对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人

C.在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生

D.材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考査的是建设工程债的发生依据。P23-到建设29.关于建设工程分包的说法，正确的是()。A.分包单位没有资质要求B.分包单位不得再次分包C.分包单位由总包单位自有确定D.分包的工作内容没有限制BAAA答案:BBAAA解析:本题考査的是建设工程分包的规定。P105

第45题:工程建设地方标准不得与国家标准和行业标准相抵触，未经()的工程建设地方标准，不得在建设活动中使用。

A.批准

B.登记

C.备案

D.审查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:根据《建设工程质量管理条例》,县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时,其有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供工程质量保证金

B.进入被检查单位的施工现场进行检查

C.发现有严重影响工程质呈问时,责令停业整顿

D.调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单

正确答案:查看最佳答案

第47题:根据《刑法》，附加刑是补充主刑适用的刑罚方法。下列各项中，属于附加刑的是()。

A.罚款

B.赔偿损失

C.没收财产

D.赔礼道歉

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是建设工程刑事责任的种类及承担方式。《中华人民共和国刑法》规定，刑罚分为主邢和附加刑。主刑包括:管制；拘役；有期徒刑；无期徒刑；死刑。附加刑包括:罚金；剥夺政治权利；没收财产；驱逐出境。

第48题:按照2013版《建设工程施工合同文本》通用条款规定，隐蔽工程经验收达到工程质量符合标准规范和设计图纸等要求，但监理工程师验收后不在验收记录上签字，在以下()情况下，施工单位可以继续进行隐蔽。

A.经建设单位书面确认

B.经监理口头通知

C.经施工项目负责人确认

D.经过24小时

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:某施工项目合同中安全防护.文明施工措施费用为80万元，施工中施工单位仅投入50万元，其他费用挪用，后建设主管部门发现责令其整改，同时可处以()罚款。

A.5万元

B.10万元

C.20万元

D.25万元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工单位挪用安全防护.文明施工措施费用的，由县级以上建设主管部门依据《建设工程安全生产管理条例》第63条规定，责令限期整改，处挪用费用20%以上50%以下的罚款;造成损失的，依法承担赔偿责任。本案施工单位挪用30万元，可处6万元至15万元罚款，因此B项最符合。

第50题:甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据合同法规定，下列表述正确的是()。

A.合同无效，已履行部分双方返还

B.合同无效，但已履行部分双方不再返还

C.合同未成立，已履行部分双方相互返还

D.合同已成立，甲公司承担违约责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是买卖合同，选项分析:买卖合同属于诺成合同；因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。

第51题:甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由()。

A.丙公司承担

B.甲施工企业承担

C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:增值税纳税人从事下列应税销售行为中，适用9%税率的是()。

A.境内单位跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产

B.销售不动产

C.纳税人出口货物

D.销售货物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是税率，选项分析:按照国务院常务会议决定，从2019年4月1日起，增值税税率调整为:(1)纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物，除下述第(2)项、第(4)项、第(5)项另有规定外，税率为13%。(2)纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权，销售或者进口下列货物，税率为9%:①粮食等农产品、食用植物油、食用盐；②自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品；③图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物；④饲料、化肥、农药、农机、农膜；⑤国务院规定的其他货物。(3)纳税人销售服务、无形资产，除上述第(1)项、第(2)项、第(5)项另有规定外，税率为6%。(4)纳税人出口货物，税率为0；但是，国务院另有规定的除外。(5)境内单位和个人跨境销售国务院规定范围内的服务、无形资产，税率为零。

第53题:某贸易公司与某建材供应商签订合同，约定供应商于合同签订后7日内将3000吨钢筋运至某工地，向施工单位履行交货义务。合同签署后，供应商未按合同约定交货，则()

A.施工单位与贸易公司应共同向供应商追究违约责任

B.供应商应向施工单位承担违约责任

C.供应商应向贸易公司承担违约责任

D.施工单位与贸易公司均可向供应商追究违约责任

正确答案:查看最佳答案

第54题:建筑施工企业隐瞒或者提供虚假材料类申请安全生产许可证的，应给予警告，并在()年内不得申请安全生产许可证。

A.2

B.1

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:甲建筑公司承揽的是批准开工报告的工程项目，合同约定于2020年3月1日开工，但是由于征地问题没有解决而不能按期开工，如果开工日期超过()，则应当重新办理开工报告的批准手续。

A.2020年3月15日

B.2020年6月1日

C.2020年9月1日

D.2021年3月1日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是重新办理批准手续的规定。，选项分析:对于实行开工报告制度的建设工程，《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。

第56题:在一起钢材购销合同纠纷的诉讼过程中，作为买方的施工企业将钢材供应商在其网站上发布的价目表下载打印，并在法庭上作为证据出示，则该证据种类属于()。

A.特证

B.勘验笔录

C.书证

D.视听资料

正确答案:查看最佳答案

第57题:监理人收到承包人隐蔽工程检查申请后，未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人可()

A.再次发出书面通知

B.停工等待

C.通知建设单位予以验收

D.自行完成覆盖施工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:根据我国《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向()基层人民法院提出。

A.被告住所地

B.调解协议签订地

C.原告住所地

D.调解组织所在地

正确答案:查看最佳答案

第59题:根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是()。

A.用于承重结构的混凝土试块

B.用于墙体混凝土使用的掺加剂

C.用于砌筑结构的钢筋及连接接头试件

D.用于防水工程的水泥制品

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度，选项分析:下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

第60题:根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是()。

A.用工单位申请，劳务派遣单位协助

B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助

C.劳务派遣单位申请，用工单位协助

D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:根据《建设工程安全生产管理条例》，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具()。

A.检测合格证明

B.生产(制造)许可证明

C.产品合格证明

D.建筑机械使用许可证明

正确答案:查看最佳答案

第62题:安全生产许可证颁发管理机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的情形是()。

A.出借安全生产许可证

B.未办理延期手续

C.生产单位变更企业名称

D.超越法定职权颁发安全生产许可证

正确答案:查看最佳答案

第63题:下列责任种类中，属于行政处罚的是()

A.管制

B.赔偿损失

C.返还财产

D.罚款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:P45~46，A属于刑罚，BC属于民事责任，D属于行政处罚。民事责任.行政责任.刑事责任种类的区分，每年考1分。

第64题:根据《合同法》，关于定作人权利和义务的说法，正确的是()。

A.定作人有权随时解除承揽合同，造成损失的应当赔偿

B.没有约定报酬支付期限的，定作人应当先行预付

C.报酬约定不清的，定作人有权拒付

D.因定作人提供的图纸不合理导致损失的，定作人与承揽人承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

第65题:甲施工企业到乙供应商的材料仓库提货时，仓库保管员由于工作疏忽多发了2t水泥给甲施工企业，乙供应商发现后要求甲施工企业返还。下列表述正确的是()。

A.甲施工企业没有过错，无须返还

B.产生侵权之债，甲施工企业应当返还

C.产生不当得利之债，甲施工企业应当返还

D.产生无因管理之债，甲施工企业应当返还

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是不当得利，选项分析:不当得利，是指没有法律依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。受损失的人有权请求其返还不当利益。不当得利产生的债被称为不当得利之债。甲施工企业多得到了2t的水泥，属于不当得利，不当得利产生的债为不当得利之债，得利者应当将所得到的不当利益返还受损失人。

第66题:根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括()

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.已签署的工程结算文件

C.完整的技术档案和施工管理资料

D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是()。

A.安全生产法

B.宪法

C.建筑法

D.建设工程安全生产管理条例

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列不可以解除合同的是()。

A.因不可抗力致使不能实现合同目的

B.在履行期限届满之前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务

C.当事人一方延迟履行主要债务

D.当事人一方的违约行为致使不能实现合同目的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是合同的终止。下列情况之一当事人可以法定解除合同:1.因不可抗力致使不能实现合同目的；2.在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；3.当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；4.当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；5.法律规定的其他情形。

第69题:某施工现场所需临时用电设备总容量经测算达到75KW，则施工单位应当()。

A.单独设计配电系统

B.编制用电组织设计

C.制定安全用电措施和电气防火措施

D.确定用电安全防护措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

二.多选题(共有30题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:民事诉讼的基本特征包括()。

A.公权性

B.程序性

C.保密性

D.强制性

E.快捷性

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《合同法》的规定，违约责任的承担方式的有继续履行.采取补救措施.停止违约行为.赔偿损失.支付违约金或定金等。如合同中未约定违约责任，当事人一方不履行合同义务的，违约方应当承担的违约责任有()。

A.赔礼道歉

B.继续履行

C.赔偿损失

D.采取补救措施

E.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

第72题:甲建筑公司与乙运输公司签订了一份材料运输合同，在乙公司将该材料交付甲指定的收货人之前，甲公司有权根据实际情况要求乙公司()。

A.返还货物

B.中止运输

C.变更收货人

D.变更到达地

E.赔偿运输途中材料损毁

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按照《合同法》规定，货运合同中的托运人享有任意变更解除权，即在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止运输.返还货物.变更到达地或者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到的损失。至于运输途中材料损毁，如果是因不可抗力.材料本身的自然性质或者合理损耗以及托运人过错造成的，承运人不承担责任。

第73题:建设单位将工程抵押给银行后，因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工单位的工程款，下列关于施工单位权利的说法正确的有()。

A.施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖

B.施工单位申请工程价款优先受偿的权利，须按照诉讼时效的规定提出

C.施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

D.施工单位可不申请拍卖，而直接与建设单位协商将工程折价

E.施工单位工程欠款的利息，可在工程拍卖所得中优先扣除

正确答案:查看最佳答案

第74题:根据《民法典》，得利人没有法律根据取得不当利益，受损失的人不得请求得利人返还取得的利益的情形有()。

A.得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的

B.得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据，取得的利益尚存在的

C.为履行道德义务进行的给付

D.债务到期之前的清偿

E.明知无给付义务而进行的债务清偿

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是不当得利，选项分析:《民法典》规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还取得的利益，但是有下列情形之一的除外:(1)为履行道德义务进行的给付；(2)债务到期之前的清偿；(3)明知无给付义务而进行的债务清偿。

第75题:根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》，发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任的有()。

A.提供的设计有缺陷

B.提供的建筑材料不符合强制性标准

C.同意总承包人选择分包人分包专业工程

D.指定购买的建筑构配件不符合强制性标准

E.直接指定分包人分包专业工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的内容是发包方责任的处理，选项分析:最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任:(1)提供的设计有缺陷；(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；(3)直接指定分包人分包专业工程。

第76题:关于工程建设中债的说法，正确的有()。

A.监理单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债

B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标构成不当得利之债

C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债

D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债

E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债

正确答案:查看最佳答案

第77题:施工作业人员应当享有的安全生产权利包括()。

A.了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素.防范措施和事故应急措施

B.对本单位的安全生产工作提出建议

C.获得符合国家标准或行业标准的劳动防护用品

D.获得安全生产教育和培训

E.发现事故隐患立即向本单位负责人报告

正确答案:查看最佳答案

第78题:我国目前对建设工程开工条件的审批的形式有()。

A.颁发用地规划证

B.颁发工程规划证

C.颁发施工许可证

D.批准开工报告

E.批准施工合同备案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，划分事故等级的要素包括()。

A.人身要素

B.经济要素

C.环境要素

D.社会要素

E.影响要素

正确答案:查看最佳答案

参考解析:据此，生产安全事故等级的划分包括了人身、经济和社会3个要素:人身要素就是人员伤亡的数量；经济要素就是直接经济损失的数额；社会要素则是社会影响。这三个要素依法可以单独适用。

第80题:申请人对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议，关于该行政复议的说法，正确的有()。

A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议

B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议

C.申请人申请行政复议不可以口头申请

D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请

E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是行政复议的申请与受理。C选项，申请人申请行政复议可以书面申请，也可以口头申请。E选项，行政复议机关应当在受到行政复议申请后5日内进行行政审查，决定是否受理。

第81题:?建设工程总承包单位将部分工程分包给其他单位，当分包单位不服从总承包单位的安全生产管理而导致安全事故，正确处理应该是()。

A.总承包单位和分包单位承担连带责任

B.建设单位负责上报事故

C.施工单位负责人应当立即如实报告建设单位

D.分包单位应当为事故承担主要责任

E.事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人?

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有()。

A.没收财产

B.拘役

C.有期徒刑

D.罚金

E.管制

正确答案:查看最佳答案

第83题:下列可以由行政法规设定的具体行政强制措施是()。

A.冻结存款

B.扣押财物

C.查封设施

D.限制人身自由

E.限制出境

正确答案:查看最佳答案

第84题:延期支付工程款的，工程款利息应从应付工程款之日计付，当事人对工程付款时间没有约定或约定不明的，可以根据以下()作为计付时间。

A.建设工程实际交付的，以交付之日

B.建设工程没有交付的，以提交竣工结算文件之日

C.建设工程没有交付.工程价款没有结算的，以当事人起诉之日

D.建设工程合同中约定了竣工日期的，以约定竣工之日

E.建设工程没有质量验收合格的，以验收合格之日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:?对建设单位的行为处工程合同价款2％以上至4％以下的罚款，这些行为是指()。

A.未组织竣工验收，擅自交付使用

B.任意压缩合理工期

C.施工图设计文件审查不合格，擅自施工

D.对不合格的建设工程按照合格工程验收

E.明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料?

正确答案:查看最佳答案

第86题:按照我国《民法典》的规定，属于要约邀请的包括()。

A.寄送的价目表

B.招标公告

C.递送投标书

D.无价格的商业广告

E.发出中标通知书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的内容是要约。《民法典》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约邀请的意思表示，寄送的价目表、拍卖广告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。

第87题:甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位，下列关于该项目发包分包的说法中，正确的有()。

A.乙可以将专业工程分包给丙

B.丙可以将劳务作业分包给丁

C.乙可以将劳务作业分包给丁

D.甲可以将专业工程发包给丙

E.甲可以将劳务作业分包给丁

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:关于占有的说法，错误的是()。

A.占有可以分为自主占有和他主占有

B.他主占有是指占有人以所有的意思对物从事的占有

C.占有人返还原物的请求权，自侵占发生之日起30日内未行使的，该请求权消灭

D.在施工过程中，施工企业对施工场地的占有属于他主占有

E.占有是指占有人对不动产的实际控制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是占有，选项分析:选项B错误，自主占有是指占有人以所有的意思对物从事的占有。选项C错误，占有人返还原物的请求权，自侵占发生之日起l年内未行使的，该请求权消灭。选项E错误，占有，是指占有人对不动产或者动产的实际控制。

第89题:施工单位的下列行为符合工程安全部良行为认定标准的有()

A.在施工起重机械和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施验收合格后未按照规定登记的

B.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的

C.未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项预防措施

D.使用未经验收或验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的

E.未按照节能设计进行施工的

正确答案:查看最佳答案

第90题:根据《劳动合同法》，劳动者有下列情形之一，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.劳动者不能胜任工作

B.劳动者在试用期内不符合录用条件

C.劳动者严重违反用人单位的规章制度

D.劳动者被依法追究刑事责任

E.劳动者患病

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:下列关于地役权的表述中，正确的是()。

A.从性质上说，地役权是按照当事人的约定设立的用益物权

B.设立地役权，当事人应当采取书面形式订立地役权合同

C.地役权自登记时设立

D.土地上已设立土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权

E.需役地以及需役地上的土地承包经营权.建设用地使用权.宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权。

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《物权法》的规定，下列属于不得抵押财产的是()。

A.土地所有权

B.国有土地使用权

C.集体土地使用权

D.医疗设施

E.被依法查封.扣押的财产

正确答案:查看最佳答案

第93题:保险合同的当事人包括()。

A.投保人

B.保证人

C.保险人

D.被保险人

E.受益人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是保险概述，选项分析:保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。

第94题:施工单位与建设单位签订施工合同，双方没有约定付款时间，后因利息计算产生争议，则下列有关工程价款应支付日期的表述正确的有()

A.建设工程没有交付的，为提交验收报告之日

B.建设工程已实际交付的，为交付之日

C.建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日

D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为人民法院判决之日

E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

正确答案:查看最佳答案

第95题:关于承揽合同中解除权的说法，正确的是()。

A.定做人不履行协助义务的，承揽人可以解除合同

B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同

C.承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应当赔偿损失

D.定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失

E.承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同

正确答案:查看最佳答案

第96题:下列的一审行政案件中，应当由中级人民法院管辖的有()。

A.对国务院部门所作的行政行为提起诉讼的

B.对某市生态环境局所作的行政处罚提起诉讼的

C.对某市人民政府所作的行政行为提起诉讼的

D.对海关所作的行政行为提起诉讼的

E.某省内辖区内重大、复杂的案件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是行政诉讼的法院管辖，选项分析:中级人民法院管辖下列第一审行政案件:(1)对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件；(2)海关处理的案件；(3)本辖区内重大、复杂的案件；(4)其他法律规定由中级人民法院管辖的案件。

第97题:下列关于知识产权的说法中，正确的是()。

A.知识产权具有财产权和人身权的双重特征

B.知识产权一经确认，在全世界范围内有效

C.知识产权仅在法律规定的期限内受到法律保护

D.知识产权包括著作权和工业产权两大类

E.知识产权具有绝对的排他性

正确答案:查看最佳答案

第98题:下列建设工程合同中，属于无效合同的有()。

A.施工企业超越资质等级订立的合同

B.发包人胁迫施工企业订立的合同

C.没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义订立的合同

D.供应商欺诈施工单位订立的采购合同

E.施工企业与发包人订立的重大误解合同

正确答案:查看最佳答案

第99题:某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照《建设工程安全生产管理条例》，租赁公司应当出具塔吊的()。

A.发票

B.原始合同

C.检测合格证明

D.生产许可证

E.产品合格证

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--宁夏回族自治区一建法规考核考试题型请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！