2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库

眼看考试就要来了，向前看，相信自己，我会在远方为你送去最真挚的祝福，付出就会有收获的!这样看来，对个人而言，《2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库》不仅仅是一个重大的考试，还可能会改变一个人的人生。池田大作曾经说过，不要回避苦恼和困难，挺起身来向它挑战，进而克服它。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这样看来，学习好似一片沃土，只要辛勤耕耘，定会有累累的硕果；如若懒于劳作，当别人跳起丰收之舞时，你已是后悔莫及了。既然如此，我们就废话少说，那开始我们就来学习。

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:建设单位与银行签订贷款抵押合同时，不得用于抵押的财产是()。

A.建设用地使用权

B.正在建造的建筑物

C.土地所有权

D.正在使用的交通工具

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设用地使用权、正在建造的建筑物、正在使用的交通工具，均可抵押。

第1题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.协商解决单位

正确答案:查看最佳答案

第2题:工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照()的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本

正确答案:查看最佳答案

第3题:按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、()和建设工程施工合同三类。

A.建设工程监理合同

B.建设工程采购合同

C.建设工程分包合同

D.建设工程设计合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:施工合同履行过程中，经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程，工程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是()。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

第5题:供货方逾期交货，采购方认为不再需要，有权在接到供货方发货协商通知后的()天内，通知供货方办理解除合同手续。

A.10

B.15

C.20

D.25

正确答案:查看最佳答案

第6题:某工程完工后，承包人于2023年3月30日向监理人提交了竣工验收申请报告，监理人于2023年4月15日完成审查，认定已具备竣工验收条件。根据《标准施工招标文件》，监理人应在2023年()前提请发包人进行工程验收。

A.4月22日

B.4月27日

C.5月6日

D.5月13日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:监理人应在收到竣工验收申请后28天内提请发包人进行竣工验收

第7题:评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的()。

A.1／3

B.1／2

C.2／3

D.3／4

正确答案:查看最佳答案

第8题:下列内容关于预付款担保的说法正确的是()。

A.采用的是条件担保形式

B.自合同签订时生效

C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款

D.自始至终保函的金额不得变动

正确答案:查看最佳答案

第9题:建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是()。

A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费

C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费

D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同中的“图纸”应包括()。

A.招标图纸

B.施工图

C.招标图纸和施工图

D.承包人依据施工图提供的加工图

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立合同时必须明确约定发包人陆续提供施工图纸的期限和数量。

第11题:大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是()。

A.申请设备使用许可

B.设备的技术指标改进

C.设备的调试

D.设备运抵现场的保管

正确答案:查看最佳答案

参考解析:伴随服务，系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输.保险.安装.调试.提供技术援助.培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。

第12题:设计人的设计工程进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知，按照设计范本的规定，设计人应()。

A.没收全部定金补偿损失

B.要求发包人支付双倍的定金

C.要求发包人补偿实际发生的损失

D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:下列关于专业分包的说法，错误的是()。

A.施工专业分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险

B.专业分包工程通过竣工验收后，对其施工的工程质量不再承担责任

C.施工专业分包人应当编制专业工程的施工组织设计和进度计划

D.施工专业分包人在完成约定的施工任务后，获得包括施工成本、管理成本、利润等全部收入

正确答案:查看最佳答案

第14题:项目监理机构组织设计过程中，应在考虑影响管理跨度的各种因素后，根据具体情况确定()。

A.管理目标

B.管理层次

C.管理权限

D.管理效益

正确答案:查看最佳答案

第15题:按照《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的工作范围不包括()。

A.设计深度要求

B.建筑物的合理使用年限设计要求

C.施工组织要求

D.设计人配合施工工作的要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过()d的准工作时间。

A.14

B.21

C.42

D.84

正确答案:查看最佳答案

第17题:建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是()。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度増加

D.发包人的工程风险加大

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计施工总承包的优点:(1)单一的合同责任(2)固定工期、固定费用(3)可以缩短建设周期(4)减少设计变更(5)减少承包人的索赔。(选项B、C、D)设计施工总承包的缺点:(1)设计不一定是最优方案(2)监理人对承包人项目实施的监督和检查力度减弱。(选项A)详见教材第109-110页。

第18题:为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件。下列工作中，不属于发包人义务的是()。

A.负责青苗树木的损坏赔偿

B.拆除地上障碍物

C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备

D.提供水上勘察作业用船

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，吊篮在同一施工现场进行二次移位安装后，()。

A.应重新进行验收

B.应重新进行论证

C.应重新检测安全锁

D.可直接使用

正确答案:查看最佳答案

第20题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到()。

A.70%及以上

B.80%及以上

C.90%及以上

D.95%及以上

正确答案:查看最佳答案

第21题:通过招标选择的承包人，在合同协议书内明确的工期总天数应为()。

A.招标文件要求的天数

B.投标书内承包人承诺的天数

C.发包人和承包人协商的天数

D.承包人提交的施工组织设计中的天数

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在工程整个施工期间应为其现场雇用的全部人员投保人身意外伤害险并缴纳保险费的投保人是()。

A.发包人和设计人

B.承包人和分包人

C.发包人和监理人

D.发包人和承包人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人和承包人应按照相关法律规定为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费，并分别为自己现场项目管理机构的所有人员投保人身意外伤害保险。

第23题:因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起()天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

A.7

B.14

C.28

D.90

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由题意可知答案为90天。

第24题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),砌体围挡及基础应进行设计计算,砌体不宜采用空斗墙砌筑方式，厚度不宜小于()mm。

A.180

B.200

C.240

D.370

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:某招标人2011年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在()前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A.2011年4月15日

B.2011年5月1日

C.2011年5月15日

D.2011年6月1日

正确答案:查看最佳答案

第26题:工程设计招标与工程施工招标相比较，具有的特点是()。

A.开标形式相同，评标原则不同

B.招标文件内容相同，评标原则相同

C.投标书的编制要求不同，开标形式相同

D.评标原则不同，招标文件内容不同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计招标与其他招标在程序上的主要区别:(1)招标文件的内容不同(无具体的工作量)；(2)对投标书的编制要求不同(不是按规定的工程量清单填报报价后算出总价)；(3)开标形式不同(由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图)；(4)评标原则不同(不过分追求投标价的高低)。详见教材第46页。

第27题:以下关于工程变更，正确的是()。

A.工程变更单应由施工单位填写

B.工程变更单应由设计单位填写

C.工程变更单应由建设单位和设计单位共同填写

D.工程变更单应由提出单位填写

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:委托工程监理是业主在工程()阶段的工作。

A.设汁

B.施工安装

C.建设准备

D.生产准备

正确答案:查看最佳答案

第29题:下列关于施工合同履行过程中工程保修责任的说法中，不正确的是()。

A.属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到发包人的保修通知起7d内派人保修

B.发生紧急抢修事故时，承包人接到通知后应当立即到达事故现场抢修

C.涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取相应的安全防范措施

D.质量保修完成后，由工程师组织验收

正确答案:查看最佳答案

第30题:建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是()

A.投标人的投标报价明显低于其实际成本

B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标

C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件

D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:投标保证金被没收的情形包括:投标人在投标有效期内撤销投标文件；中标人无正当理由拒签合同，或者签订合同时提出附加条件或者未提交履约保证金；投标人采用不正当手段骗取中标。

第31题:,根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)气瓶距明火应大于()m，当不能满足安全距离时，应采取隔离措施。

A.12

B.10

C.8

D.5

正确答案:查看最佳答案

第32题:下列不属于承包人为分包工程施工需提供协助条件的是()。

A.施工图纸

B.施工场地

C.施工进度计划

D.分包人使用的临时设施和施工机械

正确答案:查看最佳答案

第33题:对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素不包括()。

A.投标报价是否最低

B.设计方案优劣

C.投入.产出经济效益比较

D.设计进度快慢

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，临时建筑活动房必须由具备()的生产厂家安装拆卸，否则不允许施工。

A.总承包施工资质

B.劳务资质

C.钢结构资质

D.生产许可证

正确答案:查看最佳答案

第35题:某工程在缺陷责任期内，因设计错误出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用()承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不

正确答案:查看最佳答案

第36题:()是经济活动中最常见的一种合同，也是建设工程中需经常订立的一种合同。

A.买卖合同

B.货物运输合同

C.保险合同

D.租赁合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:重新计算缺陷责任期，包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过()

A.2年

B.1年

C.3年

D.一年半

正确答案:查看最佳答案

参考解析:重新计算缺陷责任期，包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年

第38题:以下属于项目监理机构在质量控制中，依据的质量标准与技术规范的是()。

A.建筑法

B.建设单位与施工单位签订的施工合同

C.经批准的设计文件

D.有关材料标志方面的技术标准

正确答案:查看最佳答案

第39题:下列不能作为保证人的团体是()。

A.私营公司

B.国有公司

C.法人

D.学校

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。

A.供货商

B.铁路运输部门

C.监理工程师

D.供货商和铁路运输部门

正确答案:查看最佳答案

第41题:施工合同履行过程中，工期相应顺延的情况是()。

A.由于承包人采购的材料不符合标准造成损失的

B.由于承包人采购设备制造原因试车达不到验收要求的

C.由于发包人采购设备制造原因试车达不到验收要求的

D.由于承包人施工原因试车达不到要求的

正确答案:查看最佳答案

第42题:合同约定的工期，是指在()中写明的时间与施工过程中遇到合同约定，经过工程师确认应给予承包人顺延工期之和。

A.协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.附件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用的确认实行()签证制度。

A.勘察人

B.监理人

C.发包人

D.第三方

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察费用的确认实行发包人签证制度。

第44题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，模板支撑架应与既有结构可靠连接，附柱(墙)拉结杆件距支撑结构主节点不宜大于()。

A.200mm

B.300mm

C.400mm

D.500mm

正确答案:查看最佳答案

第45题:"建筑工程一切险"承担保险责任的范围不包括()。

A.错误设计引起的费用

B.火灾

C.地震

D.地面下陷下沉

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:开标时，若投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，则应()。

A.在初评阶段予以淘汰

B.在详评阶段予以淘汰

C.作为无效投标，不再进入评标

D.返回投标人要求其修改后再进入评标

正确答案:查看最佳答案

第47题:下列关于建设工程代理行为的设立，说法正确的是()。

A.建设工程的承包活动可以委托代理

B.建设工程中的诉讼代理人必须由具有律师资格的人担任

C.依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质，应当由本人亲自实施的民事法律行为，不得代理

D.代理行为只能由自然人担任代理人，法人不能担任代理人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程的承包活动不得委托代理，所以A错误；除了律师，基层法律服务工作者、当事人的近亲属、当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民也可以做诉讼代理人。所以B错误；法人也可以成为代理人，所以D错误。

第48题:FIDIC《施工合同条件》规定，设置缺陷通知期的目的是为了()。

A.证明承包商的施工工艺达到了合同规定的标准

B.判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工

C.考验工程在动态运行条件下是否达到了合同中技术规范的要求

D.确定业主应保证履行给承包商付款的义务

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，建设单位应当在()中列出危大工程清单，要求施工单位在投标时明确相应的安全管理措施。

A.设计招标文件

B.施工招标文件

C.监理招标文件

D.设备采购招标文件

正确答案:查看最佳答案

第50题:根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是()。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

正确答案:查看最佳答案

第51题:施工过程中，因承包人的原因施工进度滞后于计划进度，承包人按照工程师的要求修改了进度计划并提出了相应措施，经工程师确认后执行。但执行中由于措施有问题导致损失，此损失应由()负责。

A.承包人

B.发包人

C.工程师

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:某工程采用《标准施工招标文件》招标，中标施工单位履行合同中，因不可抗力影响，部分材料、设备、人员未能按合同约定的时间进场。承包人为此提交了包括延长工期、补偿费用和利润的索赔申请。监理人对此索赔的正确处理方式是()。

A.批准延长工期、增加费用和利润

B.仅批准延长工期

C.批准延长工期、增加费用

D.仅批准增加费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:不可抗力情况下，承包人仅能获得工期补偿。

第53题:建设监理招标的最大特点是()。

A.非常注重监理单位的报价

B.邀请招标人较多

C.很注重监理单位能力的选择

D.很注重监理单位的资金状况

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据住建部工程质量安全手册(试行)》，以下关干钢筋连接，正确的是()。

A.焊接连接接头应在加工车间制作

B.预埋件钢筋埋弧焊T形接头外观检查合格后可予以验收

C.闪光对焊接头外观检查合格后可予以验收

D.直螺纹连接接头应进行力学性能检验

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按()的顺序进行。

A.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款.补充协议

B.合同有关条款.补充协议.订立合同时履行地的市场价格

C.补充协议.合同有关条款.订立合同时履行地的市场价格

D.补充协议.订立合同时履行地的市场价格.合同有关条款

正确答案:查看最佳答案

第56题:在评标委员会成员中，不能包括()。

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案

第57题:设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，()需要通知监理人。

A.第一阶段

B.第二阶段

C.第三阶段

D.三个阶段都需要

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，宿舍.办公用房等建筑构件的燃烧性能为()级;当采用金属夹芯板时，其芯材的燃烧性能为()级。

A.A，B1

B.B1，A

C.A，A

D.B1，B1

正确答案:查看最佳答案

第59题:关于限制民事行为能力人订立的合同的表述中，不正确的是()。

A.限制民事行为能力人一般情况下不能独立订立合同

B.限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认以后，合同有效

C.限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人

D.合同被法定代理人追认之前，善意相对人无撤销的权利

正确答案:查看最佳答案

第60题:职工意外伤害险保险人在保险期间内给付保险金的下列做法中正确的是()。

A.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起360日内因该事故死亡的，保险人按保险金额给付死亡保险金

B.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，并自意外伤害发生之日起180日内下落不明的，保险人按保险金额给付身故保险金

C.被保险人在施工工作时遭受意外伤害，自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人按保险金额给付残疾保险金

D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:被保险人自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额给付死亡保险金。被保险人因遭受意外伤害事故且自该事故发生日起下落不明，后经人民法院宣告死亡的，保险人按保险金额给付身故保险金。被保险人在施工工作时遭受意外伤害，自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保险人按该表所列给付比例乘以保险金额给付残疾保险金。

第61题:不能成为合同保证人的是()。

A.水泥厂

B.建筑公司

C.商业银行

D.学校

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《合同法》的规定，承担违约责任是以()为原则的。

A.补偿性

B.强制性

C.惩罚性

D.自愿性

正确答案:查看最佳答案

第63题:仲裁应当()进行。

A.不开庭

B.开庭但不公开

C.公开开庭

D.书面审理，当事人不出庭

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:某市建筑工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理人以书面形式通知承包人推迟开工时间。根据标准施工合同的通用条款中规定，承包人已到场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为()。

A.无须补偿经济损失，合同工期不予顺延

B.无须补偿经济损失，合同工期相应顺延

C.补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延

D.补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

参考解析:如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成(如现场移交延误)，由于监理人不能按时发出开工通知，则要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。

第65题:关于工程设计管理的说法，正确的是()。

A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务

B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商

C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务

D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《建筑施工质量验收统一标准》，涉及结构安全.节能.环境保护等项目的专项验收要求，应由()组织专家论证。

A.建设单位

B.监理单位

C.设计单位

D.施工单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的()日内向政府有关部门报送审查。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

第68题:在工程项目的建设过程中，最为常见的一种担保方式是()。

A.保证

B.留置

C.抵押

D.定金

正确答案:查看最佳答案

第69题:施工合同履行过程中，施工作业方法可能危及现场或毗邻地区建筑物或人身安全，属于工程师发出暂停施工的()。

A.内外部条件的变化

B.发包人应承担责任的原因

C.协调管理的原因

D.承包人的原因

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:设计人配合施工工作的要求，一般包括()。

A.向发包人和施工承包人进行设计交底

B.处理有关设计问题

C.参加所有隐蔽工程部位验收

D.参加竣工验收

正确答案:查看最佳答案

第71题:工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()

A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C.停工责任在承包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任

D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素编制()。

A.工程进度款z支付分解表

B.投资计划使用分配表

C.工程进度款使用计划表

D.建设资金平衡表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:下面表述中错误的一项为()。

A.监理单位编制监理大纲目的之一是承揽到监理工作

B.监理单位编制监理大纲目的之二是为今后开展监理工作制定基本的方案

C.监理实施细则的作用是指导本专业或本子项目具体监理业务的开展

D.监理大纲.监理规划.监理实施细则互相关联，必须齐全，缺一不可

正确答案:查看最佳答案

第74题:招标人与中标人签订合同后()个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

A.2

B.3

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

第75题:工程质量控制主体中，下面属于自控主体的是()。

A.各级政府

B.施工单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第76题:在FIDIC《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员应满足的要求不包括()。

A.对承包合同的履行有经验

B.在合同的解释方面有经验

C.能流利地使用合同中规定的交流语言

D.对该争端所涉及的工程非常熟悉

正确答案:查看最佳答案

第77题:某招标项目采用限制合格者数量的合格标准，若某一家放弃投标，则()。

A.重新进行资格预审

B.改变合格标准

C.由下一家递补维持预定数量

D.减少预定数量

正确答案:查看最佳答案

第78题:某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目()方式发包。

A.可以采用直接委托

B.应该采用邀请招标

C.应该采用议标

D.应该采用公开招标

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:综合评标法中零配件以设备运行()年内各类易损备件的获取途径和价格作为评标要素。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:关于大型工程设备采购招标中交货期的说法中，正确的是()。

A.设备制造厂家生产计划是否合理

B.允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差

C.如果交货时间不能接受，视为非响应投标

D.提前交货不考虑降价评标价

E."投标资料表"中规定的备品备件能否与主机设备同时交货

正确答案:查看最佳答案

第81题:法人应当具备的条件包括()。

A.能够独立承担民事责任

B.依法成立

C.有3名以上高级管理人员

D.有必要的财产或经费

E.有自己的名称

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:《民法典》采用合同形式的不要式原则有()等理由。

A.合同本质对合同形式不作要求

B.合同特点对合同形式不作要求

C.电子技术对合同形式的影响

D.国际公约要求不应对合同形式进行限制

E.市场经济要求不应对合同形式进行限制

正确答案:查看最佳答案

第83题:总承包方式的优点包括()。

A.单一的合同责任

B.固定工期、固定费用

C.设计方案是最优方案

D.减少设计变更

E.减少承包人的索赔

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据NEC《工程施工合同》，关于合同风险预警机制“早期警告”的说法，正确的是()。

A.项目经理遇有风险事件可以向对方发出早期警告

B.承包商可以提出召开早期警告会议

C.承包商负责记录早期警告会议建议或决定

D.雇主主持早期警告会议

E.地方行政机关代表可以受邀参加早期警告会议

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当项目经理或承包人任一方发现有可能影响合同价款.推迟竣工或削弱工程的使用功能的情况时，应立即向对方发出早期警告。项目经理和承包商都可以提出召开早期警告会议，并在对方同意后邀请其他方出席，可能包括分包商.供应商.公用事业部门.地方行政机关代表或雇主。早期警告会议应该由项目经理主持。项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，会后发给承包商。

第85题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于施工平面布置原则，正确的有()。

A.不得在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍

B.施工区域内严禁设置办公设施

C.施工平面布置应符合消防安全.卫生防疫规定

D.大型机械设备不宜对周边环境安全带来不利影响

E.现场出入口应满足交通安全基本要求

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，塔式起重机有下列情况之一的，严禁安装和使用()。

A.结构上有可见裂纹和严重锈蚀的

B.主要受力杆件存在塑性变形的

C.连接件存在严重磨损和塑性变形的

D.钢丝绳达到报废标准的

E.出厂年限超过10年的630kN·m塔式起重机

正确答案:查看最佳答案

第87题:工程设计招标中，投标人资格的审查内容有()。

A.投标人持有的资质证书

B.企业专业技术人员的数量

C.同类工程设计经历

D.特定行业工程设计经历

E.项目所在地区设计经历

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是工程设计招标管理。对投标人的资格审查:资质审查.能力和经验审查。经验审查只包含同类工程的设计经历就可以。参见教材P47。

第88题:根据《设计施工总承包合同》通用条款，发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包括利润情形有()。

A.发包人未能按时提供文件

B.发现文物

C.行政审批延误

D.发包人原因造成工期延误

E.出现异常恶劣气候条件

正确答案:查看最佳答案

参考解析:补偿原则:(1)非承包人原因导致施工延误或暂停→补偿工期(2)发包人有过错导致承包人损失→补偿费用和利润(3)发包人无过错导致承包人损失→补偿费用(4)不可抗力导致承包人损失→不需补偿费用和利润(损失自担)。选项A、D，可以对承包人补偿工期、费用和利润。

第89题:设计人配合施工的义务包括()。

A.设计交底

B.解决施工中出现的设计问题

C.工程验收

D.编制商务标

E.编制技术标

正确答案:查看最佳答案

第90题:以下关于监理产品防护，正确的有()。

A.监理服务过程中，应防止监理服务记录丢失或损坏

B.项目监理机构负责项目质量文件不发生丢失或损坏

C.完成监理合同规定的任务后，总监理工程代表应编写监理工作总结

D.工程竣工后，项目监理机构应按标准整理相关资料

E.相关资料应经监理单位总工办检查合格后交办公室存档

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:《合同法》规定的合同变更条件包括()。

A.有效的合同

B.协商一致

C.变更内容明确

D.须经合同管理机关批准

E.合同当事人一方确有变更理由和依据

正确答案:查看最佳答案

第92题:建设工程勘察合同委托的工作内容有()。

A.工程测量

B.大地测量

C.结算工程量测量

D.水文地质勘察

E.工程地质勘察

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程勘察的内容一般包括工程测量.水文地质勘察.工程地质勘察。

第93题:建筑工程一切险的保险期终止时间可以是()之日。

A.工程动工

B.全部工程验收合格

C.工程所有人实际占有全部工程

D.施工合同约定的竣工

E.保修期满

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建筑工程一切险的保险责任至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格之时，或实际占用或使用或接受该部分或全部工程之时，以先发生者为准;但在任何情况下，不超过保险单列明的建筑期保险终止日。

第94题:按索赔目的分类施工，索赔可分为()。

A.工期索赔

B.费用索赔

C.合同中明示的索赔

D.合同中默示的索赔

E.意外风险和不可预见因素索赔

正确答案:查看最佳答案

第95题:关于建设工程设计合同内容约定的说法，正确的有()。

A.项目建议书应由承包人完成

B.设计依据的标准应由发包人提出

C.发包人应为设计人提供现场服务

D.设计合同的违约金属于法定而无须约定

E.应当约定仲裁为解决合同争议的最终方式

正确答案:查看最佳答案

参考解析:订立设计合同时应约定的内容包括:1.委托设计项目的内容2.发包人应向设计人提供的文件资料，包括项目建议书等设计依据文件和资料.设计依据的标准等项目设计要求3.工作开始和终止时间4.设计费用的支付5.发包人应为设计人提供现场的服务6.设计人应交付的设计资料和文件7.违约责任，包括承担违约责任的条件和违约金的计算方法等8.合同争议的最终解决方式，约定仲裁或诉讼为解决合同争议的最终方式。

第96题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商根据施工计划向业主提供不具约束力的各阶段资金需求计划包括()。

A.接到工程开工通知的28d内，承包商应向工程师提交每一个总价承包项目的价格分解建议表

B.第一份资金需求估价单应在开工日期后42d之内提交

C.根据施工的实际进展，承包商应按季度提交修正的估价单，直到工程的接收证书已经颁发为止

D.接到承包商的请求后，应在28d内提供合理的证据，表明他已做出了资金安排，并将一直坚持实施这种安排

E.如果业主欲对其资金安排做出任何实质性变更，应向承包商发出通知并提供详细资料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同实施计划应包括()。

A.合同主要内容

B.合同实施的主要风险

C.合同实施总体安排

D.合同分解与管理策划

E.合同实施保证体系的建立

正确答案:查看最佳答案

参考解析:其他选项属于合同交底的内容

第98题:根据《标准设计施工总承包合同》，关于承包人的说法，正确的有()。

A.总承包合同的承包人必须是联合体

B.联合体协议经发包人确认后作为合同附件

C.合同履行过程中，监理人仅与联合体牵头人联系

D.承包人不得擅自改变联合体组成和修改联合体协议

E.联合体组成和内部分工是重要的评标内容

正确答案:查看最佳答案

第99题:按照《合同法》，下列合同中，属于可撤销合同的有()。

A.订立损害社会公共利益的合同

B.必须招标的项目未招标订立的合同

C.订立显失公平的合同

D.因重大误解而订立的合同

E.乘人之危使对方在违背真实意思情况下订立的合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的有()

A.指定分包商由雇主或工程师选定

B.指定分包商应当与雇主、承包商共同订立分包合同

C.指定分包商完成的工作是招标文件中规定由承包商承包范围内的工作

D.承包商不对指定分包商的施工协调收取管理费

E.承包商不对指定分包商的违约行为承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商。指定分包商的施工任务是完成招标文件中规定承包商承包范围以外的工程施工或工作。承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。承包商对指定分包商的违约不承担责任。

第101题:依据设计合同的规定，设计人在初步设计阶段的工作任务包括()。

A.总体设计(大型工程)

B.方案设计

C.建筑和工艺设计

D.分专业设计并汇总

E.编制初步设计文件

正确答案:查看最佳答案

第102题:根据《担保法》，关于质押的说法，正确的是()。

A.出质人只能是债务人

B.存款单可以用于质押

C.质押必须转移财产占有

D.质押必须通过约定建立

E.建筑物可以用于质押

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有()。

A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件

B.联合体牵头人负责组织合协调联合体成员全面履行合同

C.承包人可根据需要自行修改联合体协议

D.联合体的组织合内容分工是重要的评标内容

E.承包人可根据需要自选调整联合体组成

正确答案:查看最佳答案

第104题:同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款的清偿规定可以是()清偿。

A.按抵押物登记的先后顺序

B.按债权比例

C.按合同生效顺序

D.按债权的价款多少顺序

E.抵押物已登记的先于未登记的

正确答案:查看最佳答案

第105题:《民法典》规定，()的合同均属无效合同。

A.因重大误解而订立

B.订立合同时显失公平

C.以合法形式掩盖非法目的

D.损害社会公共利益

E.恶意串通，损害集体利益

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:施工单位提交的质量事故调查报告内容应包括()。

A.事故原因的初步判断

B.质量事故发生的时间

C.事故主要责任者的处罚情况

D.质量事故发生的简要经过

E.质量事故调查中收集的有关数据

正确答案:查看最佳答案

第107题:甲建筑公司收到某水泥厂寄发的价目表，但表中无其他内容。甲按标明价格提出订购1000t某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨，原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格。下列说法中正确的是()。

A.水泥厂的价目表属于要约

B.水泥厂新报价属于承诺

C.水泥厂新报价属于新要约

D.水泥厂的价目表属于要约邀请

E.甲建筑公司的订购表示属于要约

正确答案:查看最佳答案

第108题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。

A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B.通过有关调解仍未解决合同纠纷

C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D.和解无效

E.人民法院没有管辖权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在缺陷责任期内应由发包人承担责任的有()。

A.承包人提供的材料存在质量缺陷

B.发包人提供的设备存在质量缺陷

C.发包人超设计工况运行导致故障

D.发包人按承包人提供的运行手册运行导致故障

E.设备未及时进行日常维护导致故障

正确答案:查看最佳答案

参考解析:监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，修复费用和利润按缺陷原因的责任方承担:属于承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用；属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。A、D属于承包人的责任。缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。E属于发包人责任。

第110题:在施工合同中，发包人的义务通常包括()。

A.平整施工场地

B.确保施工所需水.电供应

C.提供工程进度计划

D.负责施工现场的安全保卫

E.办理施工临时用地的批准手续

正确答案:查看最佳答案

第111题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程提前竣工时，发包人与承包人签署的提前竣工协议应包括的内容有()。

A.承包人修订的进度计划和赶工措施

B.发包人提出的工期提前的要求

C.承包人提出的工期变更索赔申请

D.发包人提供的条件和追加的合同价款

E.提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:如果发包人根据实际情况要求承包人提前竣工，应与承包人协商达成提前竣工协议。协议的内容应包括:(1)承包人修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施；(2)发包人应提供的条件；(3)所需追加的合同价款；(4)提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励等。

第112题:施工过程中发生安全事故后，承包人采取的措施一般包括()。

A.向发包人报告

B.及时采取减损措施

C.保护事故现场

D.妥善保管有关证据

E.通知有关部门

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同的合同价格应包括的费用内容有()。

A.征地补偿费用

B.青苗和园林绿化补偿费用

C.设计、评估、审查工作费用

D.踏勘现场工作费用

E.施工配合费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:设计合同的合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等，编制设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。勘察合同的合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等，编制勘察文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。

第114题:在材料采购合同的交货检验中，属于经验鉴别法的有()。

A.手触

B.目测

C.常用的检测工具量测

D.拉伸试验

E.压缩试验

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:根据《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任的原则包括()。

A.严格责任原则

B.惩罚性原则

C.过错推定源原则

D.公平责任原则

E.补偿性原则

正确答案:查看最佳答案

第116题:根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有()。

A.投标人撤回已提交的投标文件

B.投标人撤销已提交的投标文件

C.投标人拒绝延长投标有效期

D.中标人拒绝订立合同

E.中标人拒绝提交履约保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:(2)没收投标保证金的情况招标过程中出现下列情形之一时，招标人有权没收该投标人的投标保证金:(1)投标人在投标有效期内撤销或修改投标文件；(2)中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。投标截止日期前，投标人要求撤标或修改投标文件中的部分内容，不构成投标人违约。投标人书面通知招标人撤回投标文件，招标人在收到书面通知后退还投标保证金。投标人拒绝延长投标有效期，失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；三是中标人根据规定未能提交履约保证金；四是投标人采用不正当的手段骗取中标。

第117题:可以作为质押的权利有()。

A.支票

B.提单

C.依法可以转让的著作权中的财产权

D.依法可以转让的股份

E.土地所有权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年监理工程师质量投资进度控制考试题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，关于工程师对分包合同的管理，表述正确的是()。

A.依据主合同对分包工作内容审查，行使确认权或否定权

B.依据主合同对分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权

C.对分包商使用的材料、工程质量进行监督管理

D.对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准

E.对分包商的施工进行监督、管理和协调

正确答案:查看最佳答案

第119题:设备监造人员可以由()派出。

A.设计单位

B.总承包单位

C.设备安装单位

D.项目监理机构

E.建设单位

正确答案:查看最佳答案