2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？

那么多人搜索《2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？》，左拉曾经说过，生活的道路一旦选定，就要勇敢地走到底，决不回头。带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 带着这句话，我们还要更加慎重的对待这个问题。 经过上述讨论，知识是取之不尽，用之不竭的。只有最大限度地挖掘它，才能体会到学习的乐趣。能认真找到这里来的你，肯定是一个认真人，那开始我们就来复习！最后的祝福:人生就是一个上上下下喜喜悲悲的过程，这样的人生才叫丰富与多姿，失败一次并不可怕，只要我们能从中找到成功的奥秘和努力的勇气。

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:工程项目质量安全第一责任人是()。

A.总经理

B.部门经理

C.安全经理

D.项目经理

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。项目负责人带班生产是指项目负责人在施工现场组织协调工程项目的质量安全生产活动。

第1题:根据《民法典》，下列合同转让产生法律效力的是()。

A.施工企业将施工合同中主体结构的施工转让给第三人

B.施工企业将其对建设单位的债权转让给了水泥厂，并通知了建设单位

C.建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业将债务转让给第三人

D.监理单位将监理合同一并转让给其他具有相应监理资质的监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:债权的转移通知债务人即可，债务的转移应当取得债权人的同意

第2题:下列可移动文物中不属于国家所有的是()。

A.中国境内出土的文物，国家另有规定的除外

B.国有文物收藏单位的文物

C.流失于海外的文物

D.国家购买的文物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是受国家保护的文物范围。本题可凭常识进行选择:中华人民共和国境内地下内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。

第3题:下列法律文书中，属于可以强制执行的是()。

A.双方签收的人民法院调解书

B.双方签收的人民调解委员会制作的调解书

C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书

D.一方拒绝签收的仲裁调解书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是调解的规定。法院调解书经双方签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。

第4题:下列文书中，不具有执行效力的是()。

A.人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书

B.人民法院作出的先予执行的裁定

C.人民法院依督促程序发布的支付令

D.当事人达成的和解协议

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是执行根据。执行根据主要有:(1)人民法院制作的发生法律效力的民事判决书.裁定书以及生效的调解书等;(2)人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书.裁定书;(3)仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书.仲裁调解书;(4)公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书;(5)人民法院作出的先予执行的裁定.执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决.裁定或裁决的裁定;(6)我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定;(7)人民法院依督促程序发布的支付令等。

第5题:王某与某信用社签订一份贷款合同，信用社要求王某提供保证人。依照《担保法》规定，下列主体可以作为保证人的是()。

A.某大学教授

B.某企业财务科

C.某公立小学

D.某街道办事处

正确答案:查看最佳答案

第6题:关于民事诉讼时效的说法，正确的是()。

A.超过诉讼时效的，权利人的诉讼权利消灭

B.权利人超过诉讼时效的，人民法院不予受理

C.人民法院不得主动适用诉讼时效的规定

D.普通诉讼时效期间通常为2年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是民事诉讼时效，选项分析:超过诉讼时效期间，在法律上发生的效力是权利人的胜诉权消灭。超过诉讼时效期间权利人起诉，如果符合《民事诉讼法》规定的起诉条件，法院仍然应当受理。人民法院不得主动适用诉讼时效的规定。普通诉讼时效期间通常为3年。

第7题:《工伤保险条例》的规定，申请劳动能力鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动能力鉴定委员会做出的鉴定结论不服的，可以在收到该鉴定结论之日起()内向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定申请。

A.5日

B.10日

C.15日

D.30日

正确答案:查看最佳答案

第8题:某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据《劳动合同法》，该企业应当给予李某经济补偿()。

A.6000元

B.12000元

C.15000元

D.18000元

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算;不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市.设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。P137

第9题:根据《生产安全事故应急条例》公应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由()承担。

A.事故责任单位

B.有关人民政府

C.应急救援队伍

D.事故责任个人

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:应急救援队伍接到有关人民政府及其部门的救援命令或者签有应急救援协议的生产经营单位的救援请求后，应当立即参加生产安全事故应急救援。应急救援队伍根据救援命令参加生产安全事故应急救援所耗费用，由事故责任单位承担；事故责任单位无力承担的，由有关人民政府协调解决。

第10题:关于投标人资格预审的说法，正确的是()。

A.依法必须进行招标的项目的资格预审公告，应当在国务院住房城乡建设主管部门指定的媒介发布

B.在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容可以根据特定情况存在差异

C.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日

D.指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告，可以收取适当的成本费用

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，依法应当公开招标的项目设区的市级以上地方人民政府可以根据实际需要建立统一规范的招标投标交易场所，为招标投标活动提供服务。B错误，在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告的内容应当一致；D错误，指定媒介发布依法必须进行招标的项目的境内资格预审公告不得收费

第11题:根据《物权法》，下列财产不可以抵押的是()。

A.生产设备

B.连设用地使用权

C.正在建设的建筑物

D.集体所有的宅基地

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列财产不得抵押:1.土地所有权；2.宅基地.自留地.自留山等集体所有土地的使用权；3.学校.幼儿园.医疗机构等为公益目的成立的非营利收入的教育设施.医疗卫生设施和其他公益设施；4.所有权.使用权不明或者有争议的财产；5.依法被查封.扣押.监管的财产；6.法律.行政法规规定不得抵押的其他财产。

第12题:关于法人应当具备条件的说法，正确的是()。

A.须经有关机关批准

B.有技术负责人

C.承担有限民事责任

D.应当有自己的名称和组织机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是法人应当具备的条件。应当有自己的名称.组织机构.住所.财产或者经费。法人的名称是法人相互区别的标志和法人进行活动时使用的代号。

第13题:某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是()。

A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任

B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

C.由于建设单位提前使用，施工企业不承担保修责任

D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第14题:关于仲裁裁决效力，说法正确的是()。

A.仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行，对方当事人可以向仲裁委员会申请强制执

B.仲裁裁决在《纽约公约》缔约国或地区，不能直接承认和执行

C.当事人向人民法院申请撤销裁决的，该裁决书不发生法律效力

D.仲裁裁决作出后，当事人不得就已经裁决的事项再行申请仲裁，也不得就此提起诉讼

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项错误，仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照《民事诉讼法》的规定，向人民法院申请执行，受申请的人民法院应当执行。B选项错误，涉外案件的仲裁裁决或者外国仲裁裁决，均可依据《纽约公约》，向有管辖权的缔约国或者地区的法院申请承认和执行。C选项错误，当事人申请人民法院撤销裁决的，应当依法进行。

第15题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，分包单位不服从总承包单位的安全生产管理导致生产安全事故的，()。

A.由分包单位承担主要责任

B.由总承包单位承担主要责任

C.由监理单位承担主要责任

D.分包单位和监理单位承担连带责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是分包单位应当承担的法定安全生产责任，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。

第16题:根据《民用建筑节能条例》第16条的规定，未经()签字，墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

A.施工单位的主要负责人

B.施工单位的项目负责人

C.监理工程师

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

参考解析:墙体.屋面的保温工程施工时，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，釆取旁站.巡视和平行检验等形式实施监理。未经监理工程师签字，墙体材料.保温材料.门窗.釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。

第17题:关于二级建造师变更注册的说法，正确的是()。

A.变更注册后，注册有效期重新计算

B.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任

C.变更注册只能由原聘用企业申请

D.申请变更注册应当提交工作调动申请

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建造师考试.注册和继续教育的规定。选项A，变更注册后，注册有效期延续原注册有效期;选项B，因变更注册申报不及时导致工程项目出现失的，由单位承担责任;选项C更注册新的工作单位申请。

第18题:某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定擅自降低质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.串通投标罪

D.工程重大安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:,某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中严重违反了民用建筑节能强制性标准的规定，造成业重后果，按照《民用建筑节能条例》的规定，可由颁发资格证书的部门吊销职业资格证书()内不予注册。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工节约能源违法行为应承担的法律责任。注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准的，由县级以上人民政府建设主管部门责令停止执业3个月以上1年以下;情节严重的，由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，5年内不予注册。

第20题:合同中的下列免责条款有效的是()。

A.受法律约束力的条款

B.造成对方人身伤害的

C.因故意行为造成对方财产损失的

D.因重大过失造成对方财产损失的

正确答案:查看最佳答案

第21题:某施工单位在参与投标过程中，与几家投标单位私底下联系并约定互相报价以获取中标，严重损害了建设单位的利益，给建设单位造成重大损失，则该施工单位直接责任人应承担的刑事责任种类属于()。

A.工程重大事故罪

B.重大责任事故罪

C.串通投标罪

D.玩忽职守罪

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:是串通投标罪，因为投标人相互协商投标。

第22题:担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收或交接手续办结前，不得变更注册到另一企业，除非该项目()。

A.发包方同意更换项目负责人

B.承包方同意更换项目负责人

C.发包方与承包方产生了合同纠纷

D.因不可抗力暂停施工

正确答案:查看最佳答案

第23题:根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是()。

A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期

B.某工程应地震中止施工，1年后向发生机关报告

C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工

D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

第24题:建设单位领取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过()个月。

A.1

B.2

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:发售招标文件收取的费用应当限于补偿()的成本支出。

A.编制招标文件

B.印刷.邮寄招标文件

C.招标人办公

D.招标活动

正确答案:查看最佳答案

参考解析:招标人发售资格预审文件.招标文件收取的费用应当限于补偿印刷.邮寄的成本支出，不得以营利为目的。P79

第26题:根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，不属于监理单位安全责任的是()。

A.审查施工组织设计

B.安全隐患报告的责任

C.依法监理的责任

D.编制安全技术措施和专项施工方案

正确答案:查看最佳答案

第27题:某化工责任有限公司与某运输集团就化工原料运输签订了《货运合同》。合同中承运人的权利有()。

A.任意变更运输线路权

B.中止运输权

C.特殊情况下的货物留置权

D.对货物的处置权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:下列情形属于应重新组织建筑节能工程验收的是()。

A.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整

B.工程使用的主要建筑材料未提供相关的节能性检测报告

C.工程使用的主要设备未提供进场检验报告

D.参加验收人员不具备相应资格

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑工程节能验收，选项分析:工程项目验收存在以下问题之一的，应重新组织建筑节能工程验收:(1)验收组织机构不符合法规及规范要求的；(2)参加验收人员不具备相应资格的；(3)参加验收各方主体验收意见不一致的；(4)验收程序和执行标准不符合要求的；(5)各方提出的问题未整改完毕的。故选项“参加验收人员不具备相应资格”正确。

第29题:在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果，应受刑罚处罚的，构成()。

A.工程重大安全事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.以危险方法危害公共安全罪

D.重大责任事故罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式，选项分析:重大责任事故罪:《刑法》第134条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

第30题:《绿色施工导则》规定，图纸会审时应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定割损耗率降低()。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是施工节能的规定。《绿色施工导则》规定，图纸会审时应审核节材与材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低30%。

第31题:下列不属于仲裁协议内容的是()。

A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.仲裁协议书

D.选定的仲裁委员会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是仲裁协议。仲裁协议的内容包括;请求仲裁的意思表示;仲裁事项;选定的仲裁委员会。

第32题:关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是()。

A.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分期验收

B.需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目投入试生产日起1个月内申请验收

C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成验收

D.环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考察的是建设工程竣工环保验收，选项B，需要进行试生产的，建设单位应当自投入试生产之日起3个月内申请验收。选项C，环境保护部门自收到申请之日起30日内完成验收。选项D，应由环境保护行政主管部门责今停止生产或者使用，参见教材P280-P281

第33题:根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师继续教育不合格的，应给予的处理是()。

A.撤销注册

B.处1万元以上罚款

C.三年内不得再次申请注册

D.不予注册

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是二级建造师的注册，继续教材不合格的不予以注册。参见教材P66

第34题:乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定由乙单位垫资，待工程竣工验收合格后全部结算，工程验收合格后，结算过程中双方就工程款发生了纠纷，诉至法院。乙除要求甲结算工程款外，还提出对垫资的利息要求。本例中法院对垫资利息的正确处理是()。

A.按民间借贷处理，垫资的利息为银行同期同类贷款利率的4倍

B.按银行借贷处理，垫资的利息按略高于银行同期同类贷款利率计算

C.合同中并无利息的约定，按照工程欠款处理

D.甲乙双方签订的有垫资条款的合同因违反了政府的有关规定而无效，法院不予受理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，当事人对垫资没有约定的。按照工程欠款处理。

第35题:某工程项目工期为12个月，其中合同价款中安全防护.文明施工措施费用为100万元。在合同没有约定或约定不明情况下，建设单位预付该部分费用最低应为()万元。

A.10

B.20

C.30

D.50

正确答案:查看最佳答案

第36题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》对生产安全事故调查的规定，未造成人员伤亡的一般事故，可以由()进行调查

A.省级人民政府?

B.建设行政主管部门?

C.事故发生单位?

D.国务院

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:融资租赁合同的法律特征不包括()。

A.出租人身份的二重性

B.出卖人权利与义务相对人的差异性

C.融资租赁合同是双务合同

D.融资租赁合同是要式合同

正确答案:查看最佳答案

第38题:《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，二级和二级以下建筑施工总承包资质企业配置专职安全生产管理人员应不少于()。

A.3人

B.2人

C.4人

D.6人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位的安全生产管理职责，选项分析:建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加。(1)建筑施工总承包资质序列企业:特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人。(2)建筑施工专业承包资质序列企业:一级资质不少于3人；二级和二级以下资质企业不少于2人。(3)建筑施工劳务分包资质序列企业:不少于2人。(4)建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。

第39题:(1)下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是()。

A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁

B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼

C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁

D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是仲裁制度。仲裁协议的内容:请求仲裁的意思表示；(2)仲裁事项；(3)选定的仲裁委员会。P321.

第40题:甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为不应支持申请人的主张，关于仲裁裁决的说法，正确的是()。

A.应按乙、丙的意见做出仲裁裁决

B.应该按甲的意见做出仲裁书

C.甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定

D.按照甲的意见做出仲裁裁决，裁决书中如实记载乙、丙的意见

正确答案:查看最佳答案

第41题:某建筑工地脚手架存在严重安全隐患，监理工程师向现场负责人王某提出停止施工要求，但王某没有及时采取措施，导致施工中脚手架局部倒塌，造成2名工人重伤，直接经济损失30万元的安全事故。此事件中，王某的行为()。

A.构成重大责任事故罪

B.构成重大劳动安全事故罪

C.构成工程重大安全事故罪

D.不构成刑事犯罪，不追究刑事责任

正确答案:查看最佳答案

第42题:关于《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)的是()。

A.当事人必须采用示范文本

B.采用示范文本是强制性的

C.供当事人订立合同时参考

D.不采用示范文本

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起()内提出。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.30日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是起诉，选项分析:公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起6个月内提出。

第44题:某工程完成了设计图纸和合同规定的施工任务，建设单位欲组织竣工验收，此时应具备《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收的必备条件不包括()。

A.有完整的技术档案和施工管理资料

B.有工程使用的主要建筑材料。建筑构配件和设备的进场试验报告

C.有勘察，设计，施工，工程监理等单位共同签署的质量合格文件

D.有施工单位签署的工程保修书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是竣工验收的主体和法定条件。验收条件;完成设计与合同的内容;有完整的技术档案与施工管理资料:有主要材料，构配件的试验报告;有勘察，设计，施工，监理分别签署的质量合格文件;有施工单位签署的工程保修书;应该是分别签署而非共同签署。

第45题:在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括施工现场和()环境噪声污染防治两个方面。

A.交通运输

B.建设项目

C.社会生活

D.制品加工

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由()承担。

A.建设单位

B.施工企业

C.监理单位

D.建设行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:因为地震是在建设单位同意不追究施工企业原因的基础上顺延的。所以期间的风险又建设单位承担。

第47题:北方建筑公司因重大质量事故受到省建设厅行政处罚，如对处罚不服，申请行政复议只能向()提出。

A.省建设厅

B.省会城市建委

C.国务院

D.省政府或者住房和城乡建设部

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是行政复议范围，选项分析:对于行政复议，应当按照《行政复议法》的规定向有权受理的行政机关申请，如“对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议”。因此应选择“省政府或者住房和城乡建设部”。

第48题:关于民事诉讼当事人的说法，错误的是()。

A.共有财产权受到他人侵害，部分共有权人起诉的，其他共有权人为共同诉讼人

B.同一交通事故中的多个受害者分别就同一侵权人提起的损害赔偿诉讼，人民法院经当事人同意合并审理属于普通的共同诉讼

C.当事人一方人数众多的共同诉讼，可以由当事人推选代表人进行诉讼

D.对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，任何人均可以向人民法院提起诉讼

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:根据《民事诉讼法》，关于简易程序的说法，正确的是()。

A.简易程序是人民法院审理案件的首选诉讼程序

B.简易程序实行一审终审

C.人民法院在审理过程中，发现案件不宜适用简易程序的，裁定转为普通程序

D.对简单的民事案件，原告也应当提交起诉状

正确答案:查看最佳答案

第50题:下列选项中，属于建筑工程一切险承保的是()。

A.材料锈蚀引起的工程损失

B.设计错误引起的工程损失

C.工艺不善引起的工程损失

D.地面下陷引起的工程损失

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑工程一切险(及第三者责任险)，选项分析:保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿:(1)自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；(2)意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。根据建筑工程一切险的保险责任范围及除外责任可知，“材料锈蚀引起的工程损失”、“设计错误引起的工程损失”、“工艺不善引起的工程损失”为建筑工程一切险的除外责任，“地面下陷引起的工程损失”为建筑工程一切险的承保范围。

第51题:根据《民法典》，关于合同法定解除的说法，正确的是()。

A.发生不可抗力，即可解除合同

B.在履行期限届满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务，即可解除合同

C.当事人一方延迟履行主要债务，即可解除合同

D.以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人无权随时解除合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题::根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

A.15天

B.1个月

C.2个月

D.3个月

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。一个月内，向发

第53题:某建设工程合同约定，“工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2005年10月1日工程通过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直未支付工程余款。2006年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日应为()

A.2005年10月10日?

B.2005年10月20日?

C.2005年12月1日?

D.2006年5月1日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:利息应从应付工程价款起之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，建设工程已实际交付的，为交付之日，即为利息日起算利息从应付工程款之日计付。

第54题:建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，环境影响报告书应当有()的意见。

A.地方政府主管部门

B.噪声污染防治监管部门

C.该建设项目所在地单位和居民

D.环境保护行政主管部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是建设项目环境噪声污染的防治，选项分析:建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报生态环境主管部门批准。环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。

第55题:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的违约责任是()。

A.继续履行.消除危险或者赔偿损失

B.继续履行.采取补救措施或者赔偿损失

C.返还财产.赔礼道歉或者采取补救措施

D.恢复原状.赔偿损失或者支付违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有:继续履行.采取补救措施.停止违约行为.赔偿损失.支付违约金或定金等。

第56题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列施工企业的不良行为中，属于工程安全不良行为的是()。

A.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的

B.在施工中偷工减料的

C.不履行保修义务的

D.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录认定标准，选项分析:“在施工中偷工减料的”“不履行保修义务的”“未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的”属于工程质量不良行为。故不选。工程质量不良行为认定标准:(1)在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的;(2)未按照节能设计进行施工的；(3)未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的;(4)工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的;(5)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。工程安全不良行为认定标准:(1)......(2)对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的；(3)......(24)。

第57题:关于履约保证金的说法，正确的是()

A.中标人必须缴纳履约保证金

B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C.履约保证金是投标保证金的另一种表达

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:履约保证金不得超过中标合同金额的10%,招标人要求中标人履约保证金的，中标人应当提交，P87

第58题:关于融资租赁合同说法正确是()。

A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务

B.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损.灭失的，出租人有权请求承租人继续支付租金

C.融资租赁合同可以采用口头形式

D.当事人以虚构租赁物方式订立的融资租赁合同效力待定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承租人应当妥善保管.使用租赁物。承租人应当履行占有租赁物期间的维修义务。承租人占有租赁物期间，租赁物造成第三人人身损害或者财产损失的，出租人不承担责任。

第59题:A、B两个公司联合承包某大型建设工程，并约定由A单位总负责，A、B两单位约定，如因非过错责任导致的工程质量问题各自承担50％的责任，施工过程中，B单位由于偷工减料造成部分工程出现质量问题，给建设单位造成损失，对于A.B两单位来讲，其质量责任的承担方式是()。

A.B单位承担全部责任

B.各自承担50％

C.由B单位承担主要责任

D.连带责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是联合体投标，选项分析:联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》规定，事故报告主要应当包括()。

A.事故的发生时间、地点和工程项目名称

B.事故的简要经过和初步原因

C.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明人数)

D.事故救援情况

E.事故发生的原因

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是施工生产安全事故报告制度，选项分析:《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》规定，事故报告主要应当包括以下内容:①事故的发生时间、地点和工程项目名称;②事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明人数);③事故工程项目的建设单位及项目负责人、施工单位及其法定代表人和项目经理、监理单位及其法定代表人和项目总监;④事故的简要经过和初步原因;⑤其他应当报告的情况。事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起30日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

第61题:下列属于我国法律体系中民法商法的有()。

A.《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法》

B.《民法典》

C.《招标投标法》

D.《民事诉讼法》

E.《劳动法》

正确答案:查看最佳答案

第62题:根据《建筑工程质量管理条例》，隐蔽工程在隐蔽前施工，施工企业应当及时通知的单位有()。

A.勘察单位

B.设计单位

C.建设单位

D.建设工程安全生产监督机构

E.建设工程质量监督机构

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工质量检验制度，选项分析:施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽以前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

第63题:关于买卖合同中出卖人多交标的物时买受人处理方式的说法，正确的有()。

A.买受人无权接收多交的部分

B.买受人接收多交部分的，按照合同订立时的市场价支付价款

C.买受人可以拒绝接收多交的部分

D.买受人拒绝接收多交部分的，应当及时通知出卖人

E.买受人接收多交部分的，按照约定的价格支付价款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项AB错误，《民法典》规定，出卖人多交标的物的，买受人可以接收或者拒绝接收多交的部分。买受人接收多交部分的，按照约定的价格支付价款；买受人拒绝接收多交部分的，应当及时通知出卖人。

第64题:根据《环境噪声污染防治法》在城市市区噪声敏感建筑物集中区城内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。但可以除外的情形有()。

A.抢修抢险作业的

B.涉及施工企业商业秘密的

C.使用专有技术的

D.利用扶贫资金实行以工代赈的

E.因生产工艺上要求必须连续作业的

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修.抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。

第65题:承包人请求发包人返还工程质量保证金的，人民法院应予支持的情形有()。

A.当事人约定的工程质量保证金返还期限届满

B.当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自建设工程通过竣工验收之日起满2年

C.因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告90日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满

D.因发包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，当事人未约定工程质量保证金返还期限的，自承包人提交工程竣工验收报告90日后起满2年

E.因承包人原因建设工程未按约定期限进行竣工验收的，自承包人提交工程竣工验收报告60日后当事人约定的工程质量保证金返还期限届满

正确答案:查看最佳答案

第66题:下列行为构成侵权之债的有()。

A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证

B.路人帮助把受伤工人送至医院()

C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人

D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:A错误，是行政不作为，由行政主体承担相应的行政责任。B错误，无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。B选项是无因管理。()C正确，从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。D正确，建筑物.构筑物或者其他设施及其搁置物.悬挂物发生脱落.坠落造成他人损害，所有人.管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人.管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。E错误，建设工程债的产生，最主要的也是合同。施工合同的订立，会在施工单位与建设单位之间产生债的关系;材料设备买卖合同的订立，会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关系。

第67题:以下材料中，施工单位在工程施工中必须进行见证取样和送检的是()。

A.地下防水材料

B.承重钢筋连接接头

C.混凝土掺加剂

D.砌筑砂浆的水泥

E.分隔墙的混凝土小型砌块

正确答案:查看最佳答案

参考解析:按照原建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，下列试块.试件和材料必须实施见证取样和送检:(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下.屋面.厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块.试件和材料。CE项材料只有用在承重结构中，才要求见证取样和送检。

第68题:关于劳动者工资的说法，正确的是()。

A.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内

B.工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人

C.如遇节假日或休息日，工资支付时间延后至最近的工作日支付

D.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当支付工资

E.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，建设单位办理工程竣工验收备案应当提交的文件包括()

A.规划、环保等部门出具的许可文件或者准许使用文件

B.建筑工程施工许可证

C.工程竣工验收报告

D.施工企业签署的工程质量保修书

E.工程竣工验收备案表

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:建筑企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有()。

A.未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务的

B.违反国家工程建设强制性标准的

C.发生过安全事故的

D.将承包的工程转包或违法分包的

E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的

正确答案:查看最佳答案

第71题:下列选项中不属于建筑业企业资质的是()。

A.专业资质

B.综合资质

C.施工劳务资质

D.专项资质

E.行业资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工企业的资质序列.类别和等级。建筑业企业资质分为施工总承包资质.专业承包资质和施工劳务资质三个序列。

第72题:用人单位可以直接解除劳动合同的情形有()。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.劳动者患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的

C.劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响的

D.被依法追究刑事责任的

E.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的解除和终止，选项分析:《劳动合同法》第39条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同:(1)在试用期间被证明不符合录用条件的；(2)严重违反用人单位的规章制度的；(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；(5)因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；(6)被依法追究刑事责任的。

第73题:施工作业人员应当履行的安全生产义务包括()。

A.正确使用安全防护用具

B.接受安全生产教育培训

C.发现事故隐患时立即向现场安全生产管理人员报告

D.发现事故隐患时立即向本单位负责人报告

E.发现事故隐患时及时采取措施予以处理

正确答案:查看最佳答案

第74题:关于约定赔偿损失与法定赔偿损失的表述中，正确的有()。

A.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金

B.当事人可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法

C.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院仲裁机构予以增加

D.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求仲裁机构予以增加

E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以减少

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是约定赔偿损失与法定赔偿损失。《合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

第75题:建设用地使用权人有权将建设用地使用权进行()。

A.出让

B.互换

C.出资

D.赠与

E.抵押

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是用益物权，选项分析:建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律另有规定的除外。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。因此A是建设用地使用权的设立方式之一，而非建设用地使用权人将该权利进行流转的方式，故A错误。

第76题:仲裁裁决撤销或不予执行的情形有()。

A.没有仲裁协议的

B.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或仲裁委员会无权仲裁的

C.当事人自己隐瞒了足以影响公正裁决的证据的

D.仲裁庭的组成或者仲裁程序违反法定程序的

E.裁决所依据的证据是伪造的

正确答案:查看最佳答案

第77题:某工程设备安装阶段，需要使用起吊能力为10t的吊车进行大型永久设备的吊装。承包商与设备租赁公司签订施工机械租赁合同时，应要求该设备租赁公司提供()。

A.生产厂家的吊车制造许可证

B.吊车出厂的产品合格证明

C.机械燃油消耗定额证明

D.租赁公司自行测试的安全性能检测记录

E.具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是出租机械设备和施工机具及配件单位的安全责任，选项分析:《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。

第78题:总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由()。

A.总承包单位单独向建设单位承担责任

B.分包单位单独向建设单位承担责任

C.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任

D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任

E.分包单位向总承包单位承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年全国各地二建法律法规，怎么备考好？请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考核的是总分包单位的质量责任。《建设工程质量管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。

第79题:下列关于证据保全的说法，正确的是()。

A.当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据

B.人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定

C.当事人申请证据保全，不必提供担保

D.申请人在人民法院采取保全措施后15日内未提起诉讼或申请仲裁，人民法院应当解除保全

E.人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《民事诉讼法》的规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，当事人可以在诉讼过程中向人民法院申请保全证据。利害关系人可以在提起诉讼或者申请仲裁前，向证据所在地.被申请人住所地或者对案件有管辖权的人民法院申请保全证据。当事人申请诉讼证据保全的，人民法院采取保全措施，可以责令申请人提供担保，申请人不提供担保的，裁定驳回申请。人民法院接受申请后，对情况紧急的，必须在48小时内作出裁定。利害关系人申请诉前证据保全，人民法院接受申请后，必须在48小时内作出裁定。申请人在人民法院采取保全措施后30日内不依法提起诉讼或者申请仲裁的，人民法院应当解除保全。人民法院进行证据保全，可以要求当事人或者诉讼代理人到场。故选项A.B.E正确。