2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题

那么多人搜索《2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题》，池田大作曾经说过，不要回避苦恼和困难，挺起身来向它挑战，进而克服它。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 经过上述讨论，学习的成功与失败原因是多方面的，要首先从自己身上找原因，才能受到鼓舞，找出努力的方向。不管你觉得这个考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们做题吧！最后的祝福:希望考试卷上的题目都是你似曾相识的，并建立了深厚感情，让你可以迎刃而解!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:勘察人根据岩土条件和设计要求,选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试。这属于勘察作业要求中的()。

A.测绘要求

B.勘探要求

C.取样要求

D.试验要求

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:勘察人应当选用合适的原位测试方法和勘察设备进行原位测试，测试成果应与室内试验数据进行对比分析，检验其可靠性，属于试验要求。

第1题:根据相关规范，对钢结构薄型防火涂料涂层厚度，采用()检测。

A.测针

B.钢尺

C.涂层厚度测定仪

D.红外线测距仪

正确答案:查看最佳答案

第2题:建设工程一切险的除外责任是()。

A.地面下陷下沉

B.雷电.暴雨

C.非外力引起的机械或电气装置的本身损失

D.被保险人无法控制并造成物质损失的突发性事件

正确答案:查看最佳答案

第3题:下列监理工程师目标控制任务中，既是设计阶段进度控制任务又是施工阶段进度控制任务的是

A.编制业主方材料和设备供应进度计划

B.制定预防工期索赔的措施

C.做好对人力、材料、机具设备等的投入控制

D.制定建设工程控制性总进度计划

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于后浇带正确的是()

A.后浇带留设界面应平行于纵向受力钢筋

B.为确保质量，后浇带的结合面应保证光渭

C.为确保质量，后浇带应采用与先浇混凝土同强度的混凝土浇筑

D.为确保质量，后浇带应采用减少混凝土收缩的技术措施

正确答案:查看最佳答案

第5题:在评标委员会成员中，不能包括()。

A.招标人代表

B.招标人上级主管代表

C.技术专家

D.经济专家

正确答案:查看最佳答案

第6题:某施工合同约定由发包人解决施工用电问题。合同履行过程中，时值用电高峰，附近电厂采取了限电措施，承包人只能自己用柴油机发电，则由此造成的承包人损失应由()。

A.发包人赔偿，延误的工期顺延

B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延

C.自己承担，延误的工期顺延

D.自己承担，延误的工期不予顺延

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:根据FIDIC《施工合同条件》，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为()。

A.从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止

B.从签订合同日起，至颁发履约证书日止

C.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止

D.从工程开工日起，至颁发履约证书日止

正确答案:查看最佳答案

第8题:由总包单位实施采购设备时，设备采购方案应由()审查后方可实施。

A.设计单位

B.施工单位

C.建设单位

D.项目监理机构

正确答案:查看最佳答案

第9题:商务部印发的《机电产品国际招标标准招标文件(试行)》的规定，机电设备招标的范围除了交付约定的机组设备外，还包括“伴随服务”，包括的内容描述错误的是()

A.实施或监督所供货物的现场组装和试运行

B.出售货物组装和维修所需的工具

C.为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册

D.在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:(1)实施或监督所供货物的现场组装和试运行;(2)提供货物组装和维修所需的工具;(3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册(4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务;(5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。

第10题:()是卖方无需在包装箱相邻的四面做出的标记。

A.收货人

B.价格

C.目的港

D.尺寸

正确答案:查看最佳答案

第11题:《标准施工招标文件》中规定投标预备会的内容错误的是()

A.澄清投标人提出的问题

B.投标人不可以以口头形式将提出的问题告知招标人

C.澄清内容为招标文件的组成部分

D.组织投标预备会的时间一般在投标截止时间10日以前进行

正确答案:查看最佳答案

参考解析:组织投标预备会的时间一般应在投标截止时间15日以前进行

第12题:监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时()。)

A.通知委托人后即可调换

B.无需通知委托人即可调换

C.取得委托人同意后才能调换

D.合同签订后不允许再调换总监人选

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，扣件式钢管模板支撑架，钢管立柱顶部宜采用U形可调支托，其螺杆伸出钢管顶部不得大于()mm，螺杆插入钢管的长度不应小于()mm。

A.200,200

B.200,150

C.150,200

D.15,150

正确答案:查看最佳答案

第14题:下列关于投标人须知的说法，错误的是()。

A.投标人须知包括文字说明和投标人须知前附表两个文件

B.投标人须知是对所有招标项目的通用性规定

C.招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写

D.附表中的内容可以与正文内容相抵触

正确答案:查看最佳答案

第15题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由()。

A.承包人承担，延误的工期不应顺延

B.承包人承担，延误的工期相应顺延

C.发包人承担，延误的工期相应顺延

D.发包人承担，延误的工期不应顺延

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:招标人确定中标人后()天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

A.7

B.15

C.20

D.30

正确答案:查看最佳答案

第17题:从合同的订立过程来分析，工程招标文件属于一种()。

A.要约邀请

B.要约

C.新要约

D.承诺

正确答案:查看最佳答案

第18题:FIDIC合同缺陷通知期的开始日期是()。

A.工程破土动工之日

B.工程投入使用之日

C.工程接收证书中写明的竣工日

D.工程师颁发履约证书之日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工升降机的自由高度和每道附墙间距不得大于()m。

A.6

B.7

C.8

D.9

正确答案:查看最佳答案

第20题:承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短工期的指令引起的施工成本增加提出索赔。该索赔的类型属于()。

A.工程延误索赔

B.工程变更索赔

C.工程加速索赔

D.合同工期索赔

正确答案:查看最佳答案

第21题:某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由()。

A.审查单位与监理单位共同承担

B.承包人与审查单位连带承担

C.承包人全部承担

D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:FIDIC《施工合同条件》是以()来划分不可抗力的后果责任。

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见

正确答案:查看最佳答案

参考解析:我国标准施工合同以不可抗力发生的时点来划分不可抗力后果责任的归属，即以施工现场人员和财产的归属，发包人和承包人各自承担本方的损失，延误的工期相应顺延。(选项A.B.C)FIDIC《施工合同条件》以承包商投标时能否合理预见来划分不可抗力后果责任的归属，规定雇主承担风险责任，承包商受到损害的费用由雇主给予支付，延误的工期相应顺延。(选项D)

第23题:担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为()。

A.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿

B.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

C.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

D.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

正确答案:查看最佳答案

第24题:关于工程变更的说法，错误的是()。

A.工程变更包括改变有关工程的施工时间和顺序。

B.任何工程变更均需由工程师确认并签发工程变更指令。

C.施工中承包方不得擅自对原工程设计进行变更。

D.工程师同意采用承包方合理化建议，所发生的费用全部由业主承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:开标时判定为无效的投标文件，应当()。

A.不再进入评标

B.在初评阶段淘汰

C.在详评阶段淘汰

D.在定标阶段淘汰

正确答案:查看最佳答案

第26题:根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察纲要”内容的是()。

A.勘察安全保证措施

B.勘察成果文件

C.勘察人资质文件

D.勘察分包合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:勘察纲要或设计方案应包括下列内容:勘察设计工程概况、勘察设计范围及内容、勘察设计依据及工作目标、勘察设计机构设置及岗位职责、勘察设计说明，勘察、设计方案、拟投入的勘察设计人员、勘察设备(适用于勘察投标)、勘察设计质量、进度、保密等保证措施、勘察设计安全保证措施、勘察设计工作重点和难点分析、对本工程勘察设计的合理化建议。

第27题:根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是()。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.政府投资政策变化

D.局部武装暴动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:投标文件记载的货物包装方式.检验标准和方法等不符合招标文件的要求，则应()。

A.作为无效投标文件

B.在初评阶段淘汰

C.返还投标人进行修改

D.在详评阶段淘汰

正确答案:查看最佳答案

第29题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人收到竣工结算价款后()d内应将竣工工程交付发包人，施工合同即告终止。

A.7

B.14

C.21

D.28

正确答案:查看最佳答案

第30题:根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，价格已经确定的合同属于()。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是英国NEC合同文本。标价合同适用于签订合同时价格已经确定的合同。参见教材P142。

第31题:工程质量控制按实施主体不同分为自控主体和监控主体，()属于监控主体。

A.设计单位

B.施工单位

C.工程监理单位

D.勘察单位

正确答案:查看最佳答案

第32题:以下关于隐蔽工程验收，正确的是()。

A.隐蔽工程应由总监理工程师组织验收

B.隐蔽工程应由总监代表组织验收

C.隐蔽工程为检验批时，应由专业监理工程师组织验收

D.隐蔽工程为子分部工程时，应由专业监理工程师组织验收

正确答案:查看最佳答案

第33题:施工合同的总纲性法律文件是()

A.合同协议书

B.通用条款

C.专用条款

D.附件

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:建设工程招标程序中，投标人研究招标文件和现场考察后，会以书面形式提出某些质疑问题，()。

A.招标人对此可以不予理睬

B.招标人应及时给予口头解答

C.招标人需对提问者一人给予解答

D.招标人应及时给予书面解答

正确答案:查看最佳答案

第35题:()适用于零星采购、应急采购

A.询价方式

B.直接向供货商订购

C.招标选择供货商

D.指定供货商

正确答案:查看最佳答案

参考解析:直接订购方式多适用于零星采购、应急采购

第36题:某些紧急工程，特别是灾后修复工程，只能采用()合同。

A.可调价的总价

B.不可调价的总价

C.单价

D.成本加酬金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:设计评标时，设计进度计划评审的审查重点在于进度计划是否()。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实际进度同步

D.满足招标人制定的项目建设进度计划要求

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标投标书内的设计进度计划，看其能否满足招标人制定的项目建设总进度计划要求。大型复杂的工程项目为了缩短建设周期，初步设计完成后进行施工招标，在施工阶段陆续提供施工图。此时应重点审查设计进度是否能满足施工进度要求，避免妨碍或延误施工的顺利进行。

第38题:下列各项不属于编制设计要求文件时应兼顾的内容的是()。

A.完整性，任务要求全面不遗漏

B.灵活性，要为投标人发挥设计创造性留有充分的自由度

C.原则性，按照有关法规的原则性条款来编制

D.严格性，文字表达应清楚不被误解

正确答案:查看最佳答案

第39题:某建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当()。

A.认定合同有效

B.认定合同无效

C.认定合同成立

D.认定合同不成立

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:根据《建筑施工安全管理规范》(D33/1116-2015)以下关于货用施工升降机缆风绳设置，不正确的是()。

A.每一组4根缆风绳与导轨架的连接点应在同一水平高度

B.缆风绳宜设置在导轨架的顶部

C.缆风绳与水平面的夹角宜在45°~60°之间

D.当货用施工升降机架体安装高度大于或等于30m时，应使用缆风绳固定

正确答案:查看最佳答案

第41题:设计合同中约定的费用为估算设计费，需按批准的()核算设计费。

A.初步设计概算

B.投资估算

C.施工图预算

D.扩大的初步设计概算

正确答案:查看最佳答案

第42题:下列合同法律关系的客体中，属于行为的是()。

A.建筑材料

B.建筑设备

C.勘察设计

D.知识产权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有()。

A.合同条件

B.投标须知

C.工程量清单

D.项目说明书

正确答案:查看最佳答案

第44题:甲公司与乙厂签订一份购买建筑材料的买卖合同，双方约定合同总价款为10万元，且甲公司须先行向乙厂交付定金。根据《担保法》，甲公司向乙厂交付定金不得超过()万元。

A.5

B.4

C.3

D.2

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。

第45题:以下关于结构实体检测中现浇混凝土板厚的检测方法，正确的是()。

A.必须采用破损法检查现浇混凝土板厚度

B.常用雷达法或电磁感应法进行检测

C.常用超声波对测法进行检测

D.板厚允许偏差为士10mm

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:在施工合同履行过程中，发包人按合同约定购买了钢材，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分钢材锈蚀，则应由()。

A.保管员负责赔偿损失

B.发包人承担损失责任

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人与承包人共同承担损失责任

正确答案:查看最佳答案

第47题:下列可能导致工程质量缺陷的因素中，属于违背基本建设程序的是()。

A.未按有关施工规范施工

B.计算简图与实际受力情况不符

C.图纸技术交底不清

D.不经竣工验收就交付使用

正确答案:查看最佳答案

第48题:()是指买受人分期支付价款。

A.货样买卖

B.试用买卖

C.分期交付买卖

D.分期付款买卖

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:下列内容关于预付款担保的说法正确的是()。

A.采用的是条件担保形式

B.自合同签订时生效

C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款

D.自始至终保函的金额不得变动

正确答案:查看最佳答案

第50题:主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是()。

A.指定代理

B.法定代理

C.转代理

D.委托代理

正确答案:查看最佳答案

第51题:业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报指定目的港价的，国外供货方在投标时应报()价。

A.FCA

B.CIP

C.FOB

D.CIF

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:国外供货方(卖方)报CIF(指定目的港)价(即Cost,Insur-anceandFreight,成本、保险费和海运费)，卖方负责办理租船订舱，并承担将货物装上船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费。

第52题:以下关于工程质量缺陷产生原因的分析步骤，正确的是()。①找出可能产生质量缺陷的所有因素②收集调查与质量缺陷有关的设计和施工资料③进行细致的现场调查研究④进行必要的计算分析或模拟试验予以论证确认⑤找出最可能造成质量缺陷的原因

A.①②③④⑤

B.③②①④⑤

C.③②①⑤④

D.②①③⑤④

正确答案:查看最佳答案

第53题:()不是处理无效合同的财产后果形式。

A.追究责任者责任

B.返还财产

C.追缴财产

D.赔偿损失

正确答案:查看最佳答案

第54题:施工中发生持续不可抗力，承包人应每隔7天向工程师报告一次受灾情况，并于不可抗力事件结束后()天内，向工程师提示清理和修复费用的正式报告及有关资料。

A.7

B.14

C.15

D.28

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第55题:根掂建设工程各阶段质量控制的特点和重点，确定各阶段质量控制的目标和任务，是建设工程质量()的要求。

A.全过程控制

B.全方位控制

C.系统控制

D.动态控制

正确答案:查看最佳答案

第56题:当投标人对现场考察后向招标人提出质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以()为准。

A.书面回函解答

B.招标文件规定

C.现场考察时招标人口头解释

D.仲裁机构裁定

正确答案:查看最佳答案

第57题:某工程设计招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过()。

A.2

B.4

C.10

D.20

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:投标保证金的金额不得超过招标项目估算价的2%。

第58题:确定中标人，招标人与投标人应以()作为施工合同价。

A.评标价

B.投标价

C.标底价

D.标底修正价

正确答案:查看最佳答案

第59题:建设工程施工合同履行中，对于因制造原因达不到验收要求的，设备采购方负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装，当设备是由承包人采购的，则由()。

A.承包人承担全部费用，工期不予顺延

B.发包人承担部分费用，工期不予顺延

C.发包人承担全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担部分费用，工期给予顺延

正确答案:查看最佳答案

第60题:设计合同履行中，有关定金支付的表述，不正确的是()。

A.设计合同由于采用定金担保，因此合同内有预付款

B.发包人应在合同签订后3天内，支付设计费总额的20%作为定金

C.在合同履行过程中的中期支付中，定金不参与结算

D.双方的合同义务全部完成进行合同结算时，定金可以抵作设计费或收回

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:设计合同由于采用定金担保，因此合同内没有预付款。

第61题:关于评标.决标阶段的工作程序，下列说法错误的是()。

A.如果投标人代表未到场，也要开启其投标书，进行评标

B.设有标底的，公布标底

C.按照宣布的开标顺序当众开标

D.检查投标文件的密封情况

正确答案:查看最佳答案

第62题:合同发生纠纷时，当事人应首先考虑通过()解决纠纷。

A.和解

B.调解

C.仲裁

D.诉讼

正确答案:查看最佳答案

第63题:经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请()同意。

A.项目法人

B.项目经理

C.工程师

D.行政监督管理部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:承包人在施工中提出的涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对材料、设备的合理化建议，需经()同意。

A.设计单位

B.施工单位负责人

C.发包人

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第65题:如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在()关系。

A.对立

B.统一

C.既对立又统一

D.既不对立又不统一

正确答案:查看最佳答案

第66题:《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过()，技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

A.12个月

B.6个月

C.一年半

D.2年

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过12个月，技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目

第67题:为了保证工程质量，《建设工程施工合同(示范文本)》规定设备安装工程的最低质量保修期限为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

正确答案:查看最佳答案

第68题:下列关于申请人资格的说法正确的是()。

A.招标人对申请人的资格要求应当限于招标人审查申请人是否具有独立订立合同的能力，是否具有相应的履约能力等

B.主要包括申请人的资质、业绩、和标段三个方面

C.资质要求由招标人根据项目特点和实际需要，明确提出申请人应具有的最高资质

D.对于联合体的要求主要是明确联合体成员在资质、财务、业绩、信誉等方面应满足的最高要求

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),基坑施工采用机械挖土时，坑底以上()范围内的土方应采用人工修土。

A.400mm~500mm

B.200mm~300mm

C.100mm~200mm

D.50mm~100mm

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是()。

A.委托代理

B.表见代理

C.法定代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

第71题:合同工程竣工前的工程设备试运行，应由()组织。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设备供应商

正确答案:查看最佳答案

第72题:在建设工程委托监理合同中，委托人拥有对()的审批权。

A.设计标准

B.工程设计变更

C.选定合同承包人

D.工程规模

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第73题:某工程项目是按照FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月。A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()。

A.A单位工程竣工日后1年

B.A单位工程竣工日后1年3个月

C.全部工程竣工日后1年

D.全部工程竣工日后1年3个月

正确答案:查看最佳答案

第74题:以下属于项目监理机构在质量控制中，依据的质量标准与技术规范的是()。

A.建筑法

B.建设单位与施工单位签订的施工合同

C.经批准的设计文件

D.有关材料标志方面的技术标准

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《标准设备采购招标文件》对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在设备包装箱两侧标注()，以便装卸和搬运。

A.起吊点和平衡点

B.平衡点和支点

C.支点和重心

D.重心和起吊点

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:对于超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注重心和起吊点以便装卸和搬运。

第76题:以下关于可调总价合同说法错误的是()

A.可调总价合同又称变动总价合同

B.市场价格波动等原因而使工程所使用的人员、设备、材料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整

C.一般设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化不可以进行调整

D.市场价格变动等风险由业主承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:可调总价合同又称变动总价合同。在合同执行过程中，因市场价格波动等原因而使工程所使用的人员、设备、材料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整;一般设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化也可以进行调整。因此，市场价格变动等风险由业主承担，与固定总价合同相比，在一定程度上降低了承包商的风险，但对业主而言，突破合同既定价格的风险有所增大。

第77题:当施工合同文件中出现不一致时，以()为优先解释的依据。

A.合同条件

B.专用条款

C.纪要、协议

D.通用条款

正确答案:查看最佳答案

第78题:工业生产用的管道防“跑.冒.滴.漏”，反映的是工程质量的()特性。

A.适用性

B.安全性

C.可靠性

D.耐久性

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:建设工程施工管理中，对使用专利技术及特殊工艺施工的工程申报及费用承担的理解，正确的是()。

A.若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续，发包人承担有关费用

B.若承包人提出使用专利技术，应首先取得工程师认可，然后由承包人负责办理申报手续并承担有关费用

C.不论哪一方要求使用他人的专利技术，一旦发生擅自使用侵犯他人专利权的情况时，由发包人依法承担相应责任

D.如果发包人要求承包人使用专利技术或特殊工艺施工，承包人应负责办理相应的申报手续，发包人承担使用等费用

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:订立勘察合同时，发包人应提供的勘察依据文件和资料包括()。

A.提供地震安全性评价和环境评价

B.提供勘察工作范围地下已有埋藏物的具体位置分布图

C.提供工程勘察任务委托书和建筑总平面布置图

D.提供勘察工作范围已有的技术资料和工作范围的地形图

E.提供本工程批准文件(复印件)及用地、施工、勘察许可等批件(复印件)

正确答案:查看最佳答案

第81题:建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有()。

A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜

B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标

C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务

D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理

E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:某材料采购合同中，双方约定的采购量为120吨，合理磅差为0.5%。如果交货时计量的重量与约定不符时，下述作法中正确的有()。

A.计量118吨，则应补交2吨

B.计量118吨，则应补交1.4吨

C.计量119.6吨，则不再补交

D.计量119.6吨，则应补交0.4吨

E.计量122吨，则退还2吨

正确答案:查看最佳答案

第83题:某工程的基坑开挖深度为6米，其施工方案由专业承包单位编制，根据相关规定，以下关于该专项方案编制与审批，正确的是()。

A.该方案由施工总包单位技术负责人签字后报监理审核

B.该方案由施工总包单位技术负责人和基坑专业承包单位技术负责人签字后报监理审核

C.该方案应经专家论证通过

D.该方案应经建设单位审批

E.该方案在施工过程中变更的，应重新报专家论证

正确答案:查看最佳答案

第84题:依据《民法典》的规定，合同履行的原则包括()。

A.公开原则

B.公正原则

C.全面履行原则

D.诚实信用原则

E.公平原则

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:下列关于施工质量控制的说法正确的有()。

A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到的则予以拒收

B.双方对质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定

C.承包人可以拒绝接受工程师及委派人员的检查

D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担

E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担

正确答案:查看最佳答案

第86题:以下ISO质量管理体系质量管理原则中，正确的有()。

A.以建设单位为关注焦点

B.过程方法

C.全员参与

D.关系管理

E.结果导向

正确答案:查看最佳答案

第87题:以下关于监理产品防护，正确的有()。

A.监理服务过程中，应防止监理服务记录丢失或损坏

B.项目监理机构负责项目质量文件不发生丢失或损坏

C.完成监理合同规定的任务后，总监理工程代表应编写监理工作总结

D.工程竣工后，项目监理机构应按标准整理相关资料

E.相关资料应经监理单位总工办检查合格后交办公室存档

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，以下关于模板支撑架基础，正确的有()。

A.基础承载力应满足要求

B.立杆基础不在同一高度时，应将高处纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定

C.垫板和底座应有足够强度

D.垫板和底座有足够支撑面积时，可考虑偏心承载

E.应有排水措施

正确答案:查看最佳答案

第89题:关于建设工程材料采购合同的说法，正确的有()

A.以取得材料所有权为目的

B.以取得材料使用权为目的

C.是双务合同

D.是实践性合同

E.是无偿合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程材料设备采购合同的性质:(1)属于买卖合同，以转移财产所有权为目的(2)属于有偿合同(3)属于双务合同(4)属于诺成合同。

第90题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人按合同约定完成的主要工作有()。

A.组织设计人、监理人进行施工图纸和设计文件的交底

B.核对工程资料，进一步收集相关的地质，水文等资料

C.编制施工组织设计和施工进度计划

D.编制施工环保措施计划

E.准备施工用的测量基准点、基准线和水准点等书面资料

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项A属于发包人的责任。选项E属于监理人的责任:承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料，测设施工控制网。

第91题:《建设工程监理合同》的标的包括()。

A.工程项目

B.正常的监理工作

C.附加工作

D.相关服务

E.包括工程项目总概算以外的有关工作

正确答案:查看最佳答案

第92题:可以作为抵押物的财产有()。

A.房屋

B.机器

C.首饰

D.医院

E.学校

正确答案:查看最佳答案

第93题:工程师对质量控制和处理有关内容的说法中错误的是()。

A.发包人对工程质量有特殊要求的，应支付由此产生的追加合同价款

B.工程师发现工程质量达不到要求，应要求承包人返工

C.工程师检查验收合格后，又发现质量问题，应由工程师负责

D.因工程师指令失误发生的追加合同价款由发包人承担

E.工程师检验影响施工正常进行，应由发包人承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有()。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工程量

E.人员安排

正确答案:查看最佳答案

参考解析:承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。承包人应根据价格清单的价格构成.费用性质.计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。

第95题:仲裁的原则包括()。

A.自愿原则

B.公平合理原则

C.公开原则

D.一裁终局原则

E.仲裁依法独立进行原则

正确答案:查看最佳答案

第96题:“建筑工程一切险”的保险责任范围包括()。

A.海啸、飓风、台风

B.龙卷风、风暴、暴雨

C.洪灾、冻灾、火山爆发

D.火灾、爆炸

E.氧化、锈蚀、渗漏

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:对建设工程的实体质量的监督过程中，主体结构工程抽查的主要包括()等。

A.抽查基础砌体.混凝土和防水等施工质量

B.分项.分部工程质量评定资料及隐蔽工程验收记录

C.混凝土构件.钢结构构件制作和安装质量

D.质量保证及见证取样送检检测资料

E.结构安全重点部位的砌体.混凝土.钢筋施工质量抽查情况和检测

正确答案:查看最佳答案

第98题:根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“暂估价”和“暂列金额”的主要区别有()。

A.是否列入已标价的工程量清单

B.是否在招标阶段已经确定价格

C.是否在合同履行阶段必然发生

D.承包人是否必然获得支付

E.是否包括在签约合同价内

正确答案:查看最佳答案

参考解析:暂估价”和“暂列金额”，二者的区别表现为:暂估价是在招投标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生，发包人一定予以支付的款项；暂列金额是在招投标阶段已经确定价格，但合同履行阶段未必发生，发包人根据工程实际情况可能予以支付的款项。二者的共同点是:均在已标价的工程量清单中列明，均属于包括在签约合同价内的金额。

第99题:关于民事代理的说法,正确的有()

A.代理人必须在代理范围内实施代理行为

B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为

C.代理人以自己的名义实施代理行为

D.被代理人对代理人的代理行为承担责任

E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:代理人必须在代理权限范围内实施代理行为。代理人在被代理人的授权范围内可以独立地表现自己的意志。代理人以被代理人的名义实施代理行为。被代理人对代理行为承担民事责任，既包括对代理人在执行代理任务中的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。

第100题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人施工项目部人员管理的主要措施有()。

A.在施工现场设立专门的质量检验机构

B.施工人员的质量教育和技术培训

C.严格执行规范和操作规程

D.现场施工人员的职称和职业资格审查

E.定期考核施工人员的劳动技能

正确答案:查看最佳答案

参考解析:项目部的人员管理:(1)质量检查制度:承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。(2)规范施工作业的操作程序:承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。(3)撤换不称职的人员:当监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员时，承包人应予以撤换。

第101题:下列情形中，可以视为投标人相互串通投标的有()。

A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制

B.不同投标人的投标文件相互混装

C.不同投标人的工期极其一致

D.不同投标人的投标保证金从同一单位转出

E.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

正确答案:查看最佳答案

第102题:工程开工前，项目监理机构应进行施工现场质量管理检查，其主要内容包括()。

A.施工单位的质量管理体系

B.监理人员岗位证书

C.分包单位管理制度

D.检测试验管理制度

E.工程质量检查验收制度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第103题:下列合同中，属于无效合同的有()。

A.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同

B.以合法形式掩盖非法目的的合同

C.约定的质量标准低于国家强制性标准的合同

D.必须招标的项目未招标的合同

E.订立合同时显失公平的合同

正确答案:查看最佳答案

第104题:以下关于施工单位质量责任，正确的有()。

A.实行总承包的工程，总承包单位应对全部建设工程质量负责

B.分包单位应对其分包工程向建设单位负责

C.总承包单位对分包工程的质量承担连带责任

D.解决施工中对设计提出的问题

E.主持工程质量事故调查

正确答案:查看最佳答案

第105题:某合同采用抵押作为合同担保方式时，()可以作为抵押物。

A.房屋

B.机器设备

C.债券

D.股票

E.大型施工机具

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第106题:资格预审文件由招标人依据项目的特点编写，资格预审须知的内容包括()。

A.财务状况

B.工程经验

C.工作范围介绍

D.招标工程概况

E.对投标人的基本要求

正确答案:查看最佳答案

第107题:以下属于工程质量控制自控主体的有()。

A.政府

B.建设单位

C.监理单位

D.勘察设计单位

E.施工单位

正确答案:查看最佳答案

第108题:某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金。招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有()。

A.投标人在投标有效期内撤回投标文件

B.投标人在开标前撤回投标文件

C.中标人拒绝提交履约保证金

D.投标人拒绝招标人延长投标有效期要求

E.中标人拒绝签订合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:下列关于当事人约定违约金的正确表述有()。

A.合同中必须约定违约金

B.约定的违约金低于实际损失，当事人可以请求法院或仲裁机构裁定予以增加

C.约定的违约金过分高于实际损失，当事人可按违约金执行

D.当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应履行债务

E.合同中未约定违约金，当事人一方有权要求违约方依法支付违约金

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同履行过程中发生()下列事件的，承包人仅可获得工期、费用补偿，而不能获得利润补偿。

A.争议评审组对监理人确定的修改

B.异常恶劣的气候条件

C.基准资料有误

D.发包人原因造成质量不合格

E.行政审批延误

正确答案:查看最佳答案

参考解析:C、D项，可获得工期、费用和利润补偿。

第111题:《合同法》规定，合同权利义务终止，不影响合同中()的效力。

A.清理条款

B.结算条款

C.质量条款

D.风险条款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第112题:某工程项目施工中发包人和承包人发生合同纠纷，当事人申请仲裁解决纠纷的前提条件是()。

A.施工合同中当事人选择了仲裁方式和仲裁机构

B.通过有关调解仍未解决合同纠纷

C.施工合同当事人在纠纷发生后达成仲裁协议

D.和解无效

E.人民法院没有管辖权

正确答案:查看最佳答案

第113题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，投保建筑工程一切险时，需要在专用合同条款中约定的内容有()。

A.投保人

B.投保内容

C.保险金额

D.保险费率

E.保险期限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人，因此均规定由承包人负责投保“建筑工程一切险”“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用条款中约定。

第114题:对施工单位提出的工程变更，总监理工程师应履行的职责有()。

A.组织专业监理工程师审查变更申请并提出审查意见

B.提交原设计单位修改工程设计文件

C.组织专业监理工程师对变更费用及工期影响作出评估

D.组织有关单位共同协商变更费用及工期变化

E.组织会签工程变更单

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:已履行项目审批手续的招标项目，开始招标前还需项目审批部门审查同意的事项有()。

A.招标文件

B.招标范围

C.招标方式

D.招标组织形式

E.中标人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工招标概述。按照国家有关规定，已履行项目审批.核准手续的招标项目，还需将招标范围.招标方式.招标组织形式等事项报项目审批.核准部门审查同意后才可以开始招标。参见教材P24。

第116题:质量保证金从承包人本期应获得的工程进度付款中，扣除()三项金额后的款额为基数，按专用条款约定的比例扣留本期的质量保证金。

A.预付款的支付

B.扣回

C.因物价浮动对合同价格的调整

D.暂列金额

E.暂估价

正确答案:查看最佳答案

第117题:根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，由发包人承担设计服务期延误责任的情形有()。

A.发包人未按合同约定期限及时答复设计事项

B.发包人未按合同约定及时支付设计费用

C.设计人原因导致设计文件未能按期提交

D.行政管理部门审查图纸时间延长

E.勘察人提供的勘察成果滞后

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年最新版全国监理工程师质量投资进度控制模拟练习题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项C由设计人承担设计服务期延误责任。

第118题:对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括()。

A.工程所需清理费

B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失

C.工程本身的损害

D.承包方造成的人员伤亡损失

E.承包人施工机械的停工损失

正确答案:查看最佳答案

第119题:某招标项目由于主观原因，导致在招标文件规定的投标有效期内没有完成评标和定标，则投标人有权()。

A.要求撤回投标文件

B.要求赔偿损失

C.拒绝招标人延长投标有效期的要求

D.要求将合同授予他们协商推举的中标人

E.要求退还投标保证金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，其投标保证金的有效期应相应延长，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的，则失去竞争资格，但有权收回其投标保证金。