2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题

可能很多人都在寻求《2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题》，笛卡儿曾经说过，阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 那么，知识是取之不尽，用之不竭的。只有最大限度地挖掘它，才能体会到学习的乐趣。不管你觉得这个考试难不难，对于你来说都是百分来对待那开始我们就来做题吧！最后的祝福:就要考试了，放开往日的学习中的紧张，用一颗平常心去轻松面对，相信你会考出自己理想的成绩的。愿好运一直陪伴着你!

一.单选题(共有80题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:工程施工质量验收的最小单位是()。

A.检验批

B.分项工程

C.分部工程

D.单位工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是()。

A.经评审的最低投标价法

B.有限数量评审法

C.最低投标价法

D.综合评估法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:经评审的最低投标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或招标人对其技术、性能指标没有特殊要求的招标项目。

第2题:根据FIDIC《施工合同条件》，关于解决合同争议程序的说法，正确的是()。

A.双方协商→争端裁决委员会决定→仲裁

B.工程师确定→双方协商→争端裁决委员会决定

C.工程师确定→争端裁决委员会决定→仲裁

D.双方协商→工程师确定→争端裁决委员会决定

正确答案:查看最佳答案

第3题:监理工程师有权处理的索赔是承包商()。

A.依据合同条款提出的索赔

B.依据其他法律文书提出的索赔

C.提出的道义索赔

D.无合法理由延误竣工对业主的违约索赔

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第4题:已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.协商解决单位

正确答案:查看最佳答案

第5题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，人货两用施工升降机采用的渐进式防坠安全器，检测合格有效期为()年，使用寿命为()年。

A.1，3

B.1，5

C.3，1

D.5，1

正确答案:查看最佳答案

第6题:根据相关规范，以下应进行化学成份检验的是()。

A.钢丝

B.钢绞线

C.热处理钢筋

D.预应力混凝土用螺纹钢筋

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，施工升降机的制造单位必须具有()。

A.产品合格证

B.型式检验报告

C.使用说明书

D.特种设备制造许可证

正确答案:查看最佳答案

第8题:合同众多的分类中，()的目的在于确立合同的生效时间。

A.诺成合同

B.计划合同

C.要式合同

D.主合同

正确答案:查看最佳答案

第9题:某建设项目的设计合同估算价为3000万元人民币，在设计中需要采用专有技术，该项目设计宜采用()方式发包。

A.议标

B.邀请招标

C.公开招标

D.直接委托

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),临边防护横杆长度大于()m时，必须加设栏杆柱。

A.1.2

B.1.5

C.1.8

D.2

正确答案:查看最佳答案

第11题:买方延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的()

A.10%

B.20%

C.5%

D.8%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的10%

第12题:某生产厂房项目由厂房.办公楼等构成，按建设单位项目的划分批次，办公楼属于()。

A.专业工程

B.单项工程

C.单位工程

D.分部工程

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:FIDIC《施工合同条件》规定，由于非承包商原因导致缺陷通知期内进行的补检，属于承包商在投标阶段不能合理预见到的情况，该项检查试验比正常检验多支出的费用应由()承担。

A.业主

B.承包商

C.政府监督部门

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第14题:接到采购方的书面异议通知后，供货方应在()天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。

A.5

B.7

C.10

D.14

正确答案:查看最佳答案

第15题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》，发包人供应的材料设备经承包人检验通过后，如果又发现材料设备有质量问题时，()。

A.承包人承担发生的费用，相应顺延工期

B.发包人追加合同价款，工期不予顺延

C.承包人承担发生的费用，工期不予顺延

D.发包人追加合同价款，相应顺延工期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第16题:下列放样方法中，土坝坝轴线放样可采用的是()。

A.极坐标法

B.套绘断面法

C.经纬仪扫描法

D.坡度尺法

正确答案:查看最佳答案

第17题:合同当事人向中级人民法院申请撤销裁决所提供的证据不包括()。

A.无仲裁协议

B.裁决所根据的证据无效

C.裁决中有受贿行为

D.裁决对当事人不利

正确答案:查看最佳答案

第18题:建设工程施工过程中，承包人负责采购的，承包人在材料设备到货前()小时应通知工程师共同进行到货清点。

A.24

B.36

C.40

D.48

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:施工企业以自己的资产为抵押物向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，在依法拍卖该房产时尚欠银行600万元本金.30万元利息.50万元违约金，拍卖房产得款500万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务()。

A.还有100万元

B.还有150万元

C.还有190万元

D.全部消灭

正确答案:查看最佳答案

第20题:工程建设过程中，目标规划需要反复进行多次。这表明，目标规划具有()。

A.反复性

B.循环性

C.周期性

D.动态性

正确答案:查看最佳答案

第21题:某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应()。

A.向发包人索赔

B.向乙施工单位索赔

C.向监理单位索赔

D.自行承担

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:()负责支付咨询顾问费用，()负责支付专业分包商的费用。

A.雇主，承包商

B.雇主，项目经理

C.承包商，雇主

D.承包商，项目经理

正确答案:查看最佳答案

第23题:可以不依法公开招标的项目是()。

A.全部使用国有资金投资的工程项目

B.国有资金投资占控股的工程项目

C.国有资金投资占主导地位的工程项目

D.总投资在3000万元人民币以上项目

正确答案:查看最佳答案

第24题:依据《建设工程施工合同(示范文本)》，当合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列文件中应优先解释()。

A.工程量清单

B.通用条款

C.中标通知书

D.专用条款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:随着建设下程的展开，要对监理规划进行补充、修改和完善。这是编写监理规划应满足()的要求。

A.符合建设工程运行规律

B.具体内容具有针对性

C.基本构成内容应力求统一

D.分阶段编制完成

正确答案:查看最佳答案

第26题:无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标，下列关于两阶段招标的说法，正确的是()。

A.第一阶段投标的实施方案允许附带报价

B.两阶段招标必须采用公开招标

C.第一阶段投标人按照招标文件的要求首先投“技术标”

D.第二阶段属于工程项目实施方案选择阶段

正确答案:查看最佳答案

第27题:标准设备的采购，一般采用()方式。

A.市场采购

B.向生产厂家订购

C.招标采购

D.定点采购

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:当监理工程师根据规定对承包人同时给予费用补偿和工期延长时，()。

A.监理工程师的决定不能更改

B.应由监理工程师与业主再进行协商

C.业主有作出只增加费用补偿决定的权利

D.业主没有更改监理工程师决定的权利

正确答案:查看最佳答案

第29题:对工程成套设备的供应，投标人不可以是()

A.生产厂家

B.招标人下属机构

C.工程公司

D.贸易公司

正确答案:查看最佳答案

参考解析:对工程成套设备的供应，投标人可以是生产厂家，也可以是工程公司或贸易公司

第30题:与直接询价方式选择材料供应商相比，采用招标方式选择材料供应商的特点是()。

A.交易成本低

B.采购工作量小

C.采购工作周期长

D.便于磋商价格

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:招标投标则是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式，该方式有利于规范买卖双方的交易行为、扩大比选范围、实现公开公平竞争，但程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境。

第31题:FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，在工程师颁发()后的28d内，将履约保函退还分包商。

A.缺陷责任证书

B.支付证书

C.履约保证书

D.工程接收证书

正确答案:查看最佳答案

第32题:关于保证人资格的说法.正确的是()。

A.公民个人不得作为保证人

B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人

C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人

D.学校在一定条件下可以作为保证人

正确答案:查看最佳答案

第33题:根据《建设工程监理规范》，监理规划应由()负责审批。

A.监理单位法定代表人

B.监理单位技术负责人

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:材料采购合同内必须絮品应达到的质量标准，根据约定质量标准的原则，如果没有国家标准和部颁标准作为依据时，可按()执行。

A.行业标准

B.地方标准

C.企业标准

D.推荐性

正确答案:查看最佳答案

第35题:设备采购合同履行过程中，由于包装防护不妥，造成货物锈蚀，由此造成的损失由()承担。

A.卖方

B.买方

C.运输方

D.买卖双方

正确答案:查看最佳答案

第36题:在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和单价金额不一致时，应当()。

A.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

B.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可

C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可

D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第37题:FIDIC《施工合同条件》规定，承包商签订合同时应提供()，接受预付款前应提供预付款担保。

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.履约担保

正确答案:查看最佳答案

第38题:建设工程勘察合同履行期间，在发包人要求解除合同时，下列关于勘察费结算的说法中正确的是()。

A.不论工作进行到何种程度，发包人均应全额支付勘察费

B.完成的工作量在50%以内时，应支付预算额50%的勘察费，完成的工作量超过50%时，应全额支付赔偿费

C.完成的工作量在50%以内时，定金不退；完成的工作量超过50%时，根据工作量支付勘察费

D.不论工作进行到何种程度，定金不退，并应根据工作量比例支付勘察费

正确答案:查看最佳答案

第39题:以下属于建设单位在施工阶段质量控制的是()。

A.选择最佳建设方案

B.选择好勘察设计单位

C.保证图纸符合现场和施工实际条件

D.择优选择监理单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。

A.2%

B.3%

C.5%

D.10%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人应提交规定金额的投标保证金，数额不得超过招标项目估算价的2%。

第41题:根据《建设工程监理规范》，以下做法正确的是()。

A.工程开工令签发后，建设单位应在7天内组织图纸会审

B.工程开工令签发后，总监理工程师应在7天内签认施工组织设计

C.工程开工令签发后，应保证施工机具在7天内具备使用条件

D.工程开工令签发，应报建设单位批准

正确答案:查看最佳答案

第42题:买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的()。

A.15%

B.10%

C.5%

D.25%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:3.验收款买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%。

第43题:施工图设计完成后，()应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。

A.发包人

B.承包人

C.设计单位

D.工程师

正确答案:查看最佳答案

第44题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)模板支撑架高度超过()m时，柱.墙板与梁板混凝土应分二次浇筑。柱.墙板混凝土达到设计强度()以上方可浇筑梁板混凝土。

A.4，75%

B.4，80%

C.8，75%

D.8，80%

正确答案:查看最佳答案

第45题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，电梯井内应()设置硬质材料隔离措施。

A.每层

B.隔一层

C.隔两层

D.隔三层

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第46题:采用混凝土搅拌运输车运输混凝土进入工地后，应对混凝土的()进行检查。

A.密实度

B.坍落度

C.垂直度

D.平整度

正确答案:查看最佳答案

第47题:如果发包人根据工程的实际需要确需修改建设工程勘察、设计文件时，应当首先报经()批准。

A.发包人

B.施工承包人

C.监理人

D.原审批机关

正确答案:查看最佳答案

第48题:建设工程招标程序中，投标人研究招标文件和现场考察后，会以书面形式提出某些质疑问题，()。

A.招标人对此可以不予理睬

B.招标人应及时给予口头解答

C.招标人需对提问者一人给予解答

D.招标人应及时给予书面解答

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第49题:采用《标准设计施工总承包招标文件》招标的项目，在施工过程中因设计图纸未及时提供，导致施工费用增加的，所增加的费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:总承包合同中，承包人承担提供设计图纸的责任，因此未及时提供设计图纸导致施工费用增加的，所增加的费用应由承包人承担。

第50题:逾期竣工违约金最高赔偿限额为签约合同价的()

A.3%

B.5%

C.1%

D.8%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工进度管理。(三)承包人原因的延误订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期违约金的最高限额。专用条款中明确建议，违约金计算方法约定的日拖期赔偿额，可采用每天为多少钱或每天为签约合同价的千分之几；最高赔偿限额为签约合同价的3%

第51题:下列不是合同价款应规定的内容的是()。

A.计算方式

B.结算方式

C.价款的支付期限

D.价款支付日期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:施工合同的组成文件中，结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正，使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是()。

A.协议书

B.专用条款

C.标准条款

D.质量保修书

正确答案:查看最佳答案

第53题:设备采购合同履行管理中，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的()

A.60%

B.50%

C.80%

D.65%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60%:

第54题:在职工意外伤害险保险期间内，被保险人因()造成身故或者残疾的，保险人承担给付保险金责任。

A.挑衅斗殴

B.药物过敏

C.在施工指定的生活区域内遭受意外伤害

D.酒后驾驶遭受意外伤害

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:在保险期间内，被保险人从事建筑施工及与建筑施工相关的工作时，或在施工现场及施工指定的生活区域内遭受意外伤害，保险人依约定给付保险金，且给付各项保险金之和不超过保险金额。

第55题:施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励。奖金应当由()支付。

A.承包人

B.委托人

C.委托人和承包人共同

D.政府主管部门

正确答案:查看最佳答案

第56题:根据住建部《工程质量安全手册(试行)》，以下关于混凝土预制构件，正确的是()。

A.预制构件粗糙面的面积不宜小于结合面的60%

B.预制板的粗糙面凹凸深度不应小于6mm

C.预制梁端.柱端.墙端的粗糙面凹凸深度不应小于6mm

D.预制墙的顶部应设置光滑面

正确答案:查看最佳答案

第57题:根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件是()。

A.质量合格证

B.进度款支付函

C.验收证书

D.验收款支付函

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:合同材料经检验合格，买卖双方应签署合同材料验收证书一式二份，双方各持一份。

第58题:合同评审中发现的问题应做以下处理，不妥的是()

A.口头提出汇总改正

B.对问题予以澄清或调整

C.根据需要进行合同谈判

D.协商，细化、完善、补充、修改或另行约定合同条款和内容。

正确答案:查看最佳答案

参考解析:合同评审中发现的问题，应以书面形式提出，并对问题予以澄清或调整。合同当事方还可根据需要进行合同谈判，通过协商，细化、完善、补充、修改或另行约定合同条款和内容。

第59题:甲公司与乙厂签订一份购买建筑材料的买卖合同，双方约定合同总价款为10万元，且甲公司须先行向乙厂交付定金。根据《担保法》，甲公司向乙厂交付定金不得超过()万元。

A.5

B.4

C.3

D.2

正确答案:查看最佳答案

参考解析:定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。

第60题:下列不属于公开招标缺点的是()。

A.评标工作量大

B.招标时间长

C.所需费用高

D.竞争激烈程度较差

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:某施工合同的合同工期为20个月，专用条款规定，承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月，因承包人投人的机械设备不足导致实际进度滞后，工程师要求承包人修改计划。承包人提交的修改后的进度计划竣工时间为第22个月，工程师考虑到该计划反映了承包人的实际能力，认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月，则竣工结算时应()。

A.按延误1个月竣工赔偿

B.按提前1个月竣工奖励

C.不追究延误竣工责任，也不给予奖励

D.考虑工程师的认可作用，按延误0.5个月赔偿

正确答案:查看最佳答案

第62题:关于投标资格审查方式的说法，正确的是()。

A.公开招标和邀请招标都采用资格预审

B.公开招标和邀请招标都采用资格后审

C.资格审查方式可由评标委员会确定

D.公开招标和邀请招标分别采用资格预审和资格后审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:资格预审的适用范围:具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目，多用于公开招标。资格后审的适用范围:潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目，多用于邀请招标。

第63题:当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自()之日起生效。

A.签订

B.登记

C.履行

D.主合同生效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:建设工程项目施工招标中，对投标文件进行审查时，不属于评标委员会评审内容的是()。

A.投标文件的符合性鉴定

B.投标人的资格预审

C.商务标评审

D.技术标评审

正确答案:查看最佳答案

参考解析:投标人的资格预审由资格审查委员会在发售招标文件前完成。

第65题:当事人双方为了担保债务的履行，约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保，属于担保方式中的()担保。

A.定金

B.抵押

C.留置

D.质押

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于质押的表述中，不正确的是()。

A.质权是一种法定的担保物权，以转移占有为特征

B.债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质物

C.质押后，当债务人不能履行债务时，债权人依法有权就该质押动产或权利优先得到清偿

D.质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，以担保债权履行的担保

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:由于运输时间过长，混凝土不能满足施工要求时，严禁加水，可在运输车罐中加入适量与原配合比成分相同的()。

A.减水剂

B.膨胀剂

C.隔离剂

D.缓凝剂

正确答案:查看最佳答案

第68题:定金的数额由双方约定，但不得超过主合同标的额的()。

A.10%

B.20%

C.25%

D.30%

正确答案:查看最佳答案

第69题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，人货两用施工升降机的悬臂高度指的是()。

A.塔式起重机附墙后最上面一道附着点之上的塔身高度

B.塔式起重机未附着之前的塔身高度

C.人货两用施工升降机未附着之前的导轨架高度

D.人货两用施工升降机附墙后最上面一道附着点之上的导轨架高度

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第70题:下列行为中不符合暂停施工规定的是()。

A.工程师在确有必要时，应以书面形式下达停工指令

B.工程师应在提出暂停施工要求后48小时内提出书面处理意见；

C.承包人实施工程师处理意见，提出复工要求后可复工

D.工程师应在承包人提出复工要求后48小时内给予答复

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收，视为验收H合格。

A.14

B.28

C.42

D.56

正确答案:查看最佳答案

第72题:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用公式法调整工程价款时，合同约定变更范围和内容导致调整公式中的权重不合理时，由监理人与()协商后进行调整。

A.发包人和分包人

B.承包人和分包人

C.承包人和发包人

D.分包人和造价管理部门

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

第73题:中标通知书()具有法律效力

A.对招标人和中标人均

B.只对招标人

C.只对投标人

D.对招标人和中标人均不

正确答案:查看最佳答案

第74题:某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方的违约行为而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为()。

A.1000

B.2000

C.3000

D.4000

正确答案:查看最佳答案

第75题:建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保建筑工程()。

A.—切险

B.—切险加第三者责任险

C.一切险加人身保险

D.—切险加人身意外伤害险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿:(1)在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失；(2)被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。详见教材第17页。

第76题:某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则()。

A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿

B.合同有效，但货款应由采购员承担

C.合同无效，A企业可能退货

D.合同有效，货款应由A企业支付

正确答案:查看最佳答案

第77题:下列选项中属于对招标人的招标能力要求的是()。

A.有组织开标、评标、定标的能力

B.有从事招标代理业务的经营场所和相应资金

C.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业能力

D.有可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的"专家库"

正确答案:查看最佳答案

第78题:ISO质量管理体系“持续改进”管理原则的核心是()。

A.确立挑战性的改进目标

B.需求的变化要求组织不断改进

C.提高有效性和效率，实现质量目标

D.全员参与

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第79题:关于评标.决标阶段的工作程序，下列说法错误的是()。

A.如果投标人代表未到场，也要开启其投标书，进行评标

B.设有标底的，公布标底

C.按照宣布的开标顺序当众开标

D.检查投标文件的密封情况

正确答案:查看最佳答案

二.多选题(共有40题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第80题:质量事故处理方案中，一般处理原则包括()。

A.正确确定事故性质

B.满足用户的期望

C.正确确定处理范围

D.达到原设计标准

E.正确确定责任情况

正确答案:查看最佳答案

第81题:对发包人而言，设计施工总承包合同的优点有()。

A.单一的合同责任

B.减少发包人对承包人的检查

C.减少承包人的索赔

D.固定工期

E.减少设计变更

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第82题:施工合同当事人是()

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.招标代理机构

E.监管部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工合同当事人是发包人和承包人,双方按照所签订合同约定的义务，履行相应的责任。

第83题:根据有关规定，下列需要旁站的关键部位.关键工序有()。

A.土钉墙

B.土方回填

C.地下连续墙钢筋笼绑扎

D.网架结构安装

E.装配式结构安装

正确答案:查看最佳答案

第84题:某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳，该建议涉及对设计图纸或施工组织设计的变更及对设备的换用，并已经征得工程师的同意，则发包人应()。

A.承担变更费用

B.与承包人协议更换设备所发生费用的承担

C.顺延此项变更导致延误的工期

D.自行享有获得的工程收益

E.与承包人协议工程收益的分享

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:国有资金控股必须依法招标的项目，招标人可以选择排名第二的中标候选人为中标人的情形有()。

A.排名第一的中标候选人放弃中标

B.排名第一的中标候选人因不可抗力提出不能履行合同

C.招标人认为排名第一的中标候选人价格提高

D.第一中标候选人未按招标文件要求提交合约保证金

E.第一中标候选人为接受招标人提出缩短工期要求

正确答案:查看最佳答案

第86题:根据《建设工程设计合同(示范文本)》，设计方的合同责任有()。

A.保护设计方案.图纸.数据等知识产权

B.保证设计质量满足规定的标准和合同要求

C.施工图设计完成后报送建设行政主管部门审批

D.负责向发包人和施工单位进行设计交底

E.解决施工过程出现的设计问题

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项.C项属于发包人的合同责任。

第87题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)，应急预案应包括()。

A.应急组织体系

B.应急人员组成

C.应急人员职责和联络方式

D.应急材料及设备

E.图纸和计算书

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:关于违约赔偿损失的说法，正确的有()。

A.当事人可以在违约金之外约定赔偿金额

B.损失赔偿额应相当于违约所造成的损失

C.损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益

D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失

E.损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据相关规定，超过一定规模的危大工程专项施工方案专家论证会的参会人员应当包括()。

A.建设单位项目负责人

B.有关勘察.设计单位项目技术负责人

C.总包单位的项目负责人

D.项目总监理工程师

E.建设行政主管部门的安全监督员

正确答案:查看最佳答案

第90题:下列属于监理人职责的有()。

A.约定开工时间

B.提出开工申请

C.组织设计交底

D.审查承包人的实施方案

E.开工通知

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:合同法规定，合同包括的条款主要有()

A.标的

B.鉴证条款

C.价款

D.质量

E.违约责任

正确答案:查看最佳答案

第92题:根据《标准施工合同》，关于工程计量的说法，正确的有()。

A.单价子目已完工程量按月计算

B.总价子目的计量支付不考虑市场价格浮动

C.总价子目已完工程量按月计算

D.总价子目表中标明的工程量通常不进行现场计量

E.总价子目表中标明的工程量通常不进行图纸计量

正确答案:查看最佳答案

第93题:工程项目监理评标时，需要保密的内容包括()。

A.评标过程

B.评标专家名单

C.评标标准

D.投标报价

E.评标方法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:设计合同规定设计人的义务包括()。

A.组织工程验收

B.负责设计交底

C.组织设计审查会

D.完成必要的设计变更

E.按约定时间提交设计文件

正确答案:查看最佳答案

第95题:关于设计招标程序的说法，正确的有()

A.设计招标，一般分为初步设计招标和施工图设计招标

B.设计招标的内容无具体的工作量

C.设计招标不宜要求项目应当达到的技术指标

D.设置评标因素时不应当过分追求投标价的高低

E.评标委员会无权对投标人进行资格审查

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建设工程设计招标一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标。设计招标文件中仅提出设计依据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作量。评标时不过分追求投标价的高低，而更多关注于方案的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理性，以及对工程项目投资效应的影响等方面的因素，以此做出一个综合判断。不设置资格预审的邀请招标，在评标时还应进行资格后审，作为评审比较条件之一。

第96题:保险人对事故的赔偿应遵循的规定是()。

A.不得超过保险单明细表中对应的每次事故赔偿限额

B.最高赔偿责任不得超过明细表中列明的累计赔偿限额

C.以法院或政府有关部门裁定的应由被保险人偿付的金额为准

D.特殊情况下，赔偿不受限制

E.以保险人的裁定为准

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第97题:建筑工程一切险加保了第三者责任险，下列事件中保险公司应承担赔偿责任的有()。

A.工地内第三者对工程造成的损害

B.与工程直接相关的意外事故引起工地内第三者伤亡

C.与工程直接相关的意外事故引起工地邻近区域的第三者人身伤亡

D.工地外第三者对工程造成的损害

E.承包商基础土方开挖破坏了图样上未标明的市政供水管道造成的损害

正确答案:查看最佳答案

第98题:关于民事代理的说法,正确的有()

A.代理人必须在代理范围内实施代理行为

B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为

C.代理人以自己的名义实施代理行为

D.被代理人对代理人的代理行为承担责任

E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:代理人必须在代理权限范围内实施代理行为。代理人在被代理人的授权范围内可以独立地表现自己的意志。代理人以被代理人的名义实施代理行为。被代理人对代理行为承担民事责任，既包括对代理人在执行代理任务中的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。

第99题:监理委托合同中，属于监理单位的义务包括()。

A.选择承担工程项目建设的实施单位

B.与承包商签订施工合同

C.公正地维护有关各方的合法权益

D.不得泄露与本工程有关的保密资料

E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第100题:根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期，正确的有()。

A.房屋主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限

B.屋面防水工程为8年

C.供热与供冷系统为2个采暖期.供冷期

D.有防水要求的卫生间为8年

E.电气管线和设备安装工程为2年

正确答案:查看最佳答案

第101题:监理单位的投标书由()组成。

A.技术建议书

B.承接监理任务意向书

C.投标证明书

D.财务建议书

E.资质资格证书

正确答案:查看最佳答案

第102题:投标保证金可以是()

A.银行保函

B.保兑支票

C.银行汇票

D.现金支票

E.其他不合法的担保形式

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:投标保证金可以是银行保函、保兑支票、银行汇票、现金支票、现金，也可以是其他合法担保形式

第103题:关于保证在建设工程中的应用，下列说法正确的有()。

A.建设工程中常用的保证有投标保证、履约保证、施工预付款保证等

B.投标保证的有效期一般从投标截止日起到确定中标人止

C.施工履约保证的有效期从提交履约保证起到保修期结束止

D.中标的单位拒签合同的可以没收其投标保证金

E.预付款保证有效期从预付款支付之日起至发包人向承包人全部收回预付款之日止

正确答案:查看最佳答案

第104题:质量保证金从承包人本期应获得的工程进度付款中，扣除()三项金额后的款额为基数，按专用条款约定的比例扣留本期的质量保证金。

A.预付款的支付

B.扣回

C.因物价浮动对合同价格的调整

D.暂列金额

E.暂估价

正确答案:查看最佳答案

第105题:关于风险型CM合同模式的说法，正确的有()。

A.cm承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务

B.cm承包商不参与设计阶段合同履行的管理

C.cm承包商在施工阶段与分包商签订分包合同

D.cm承包商在施工阶段承担分包合同协调管理责任

E.cm承包商赚取总包.分包合同的差价

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:风险型CM承包商在设计阶段为雇主提供咨询服务但不参与合同履行的管理，施工阶段相当于总承包商，与分包商.供货商签订分包合同，承担各分包合同的协调管理职责，在保证工程按设定的最大费用前提下完成工程施工任务。CM承包商不赚取总包.分包合同的差价，这是与总承包后再分包的主要差异之一。

第106题:《标准施工合同》中给出的合同附件格式有()。

A.合同协议书

B.预付款保函

C.业主支付保函

D.履约保函

E.项目经理任命书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。详见教材第76页。

第107题:按照设计合同示范文本有关违约责任的规定，下列描述不正确的是()。

A.发包人延误支付设计费，设计人可暂停下一阶段设计工作

B.设计完成后，所设计的合同项目停建，发包人应支付全部设计费

C.设计人原因延误提交设计文件，每延续一天减收该项目2%设计费

D.设计工作完成超过合同约定一半时，发包人要求解除合同，应该支付该阶段的全部设计费

E.合同生效后，设计人刚刚开始工作，发包人即宣布解除合同，此时违约处理限于定金不退还

正确答案:查看最佳答案

第108题:以下ISO质量管理体系质量管理原则中，正确的有()。

A.以建设单位为关注焦点

B.过程方法

C.全员参与

D.关系管理

E.结果导向

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第109题:以下关于平行检验，正确的有()。

A.平行检验就是对施工单位所有的检验项目均由监理同步检验

B.平行检验的项目应符合施工合同的约定

C.平行检验的项目应符合监理合同的约定

D.平行检验的频率.费用应符合施工合同的约定

E.平行检验的频率.费用应符合监理合同的约定

正确答案:查看最佳答案

第110题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015)高处作业吊篮的制造厂应当提供的质量技术资料有()。

A.特种设备制造许可证

B.型式检验报告

C.产品合格证

D.使用说明书

E.当现场安装条件不满足使用说明书时，进行相应的设计计算

正确答案:查看最佳答案

第111题:关于设计招标项目评标的说法，正确的有()

A.通常采用综合评估法

B.技术标与商业标同时进行评审

C.不对投资估算进行评审

D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容

E.评标委员会无权对投标人进行资格审查

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:鉴于工程项目设计招标的特点，工程建设项目设计招标评标方法通常采用综合评估法。建设工程设计投标的评比一般分为技术标和商务标两部分。评审的内容大致可以归纳为以下五个方面:(1)设计方案的优劣，评审内容主要包括总体布置的合理性等(2)投入、产出经济效益比较，主要涉及投资估算是否超过限制等(3)设计进度快慢(4)设计资历和社会信誉(5)报价的合理性。

第112题:根据《建筑施工安全管理规范》(DB33/1116-2015),模板支撑架监测项目的监测频率应根据()等因素确定。

A.报警值大小

B.支撑结构规模

C.周边环境

D.自然条件

E.施工阶段

正确答案:查看最佳答案

第113题:下列选项中，属于可以终止委托监理合同的情形的是()。

A.监理人收到监理酬金尾款结清监理酬金后

B.委托人认为监理人无正当理由而又未履行监理义务时

C.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知后的21日后

D.暂停监理业务期限已超过半年

E.委托人向监理人发出指明其未履行义务的通知，在21天内没收到答复

正确答案:查看最佳答案

第114题:事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起()的客观现象。

A.合同法律关系产生

B.合同法律关系变更

C.合同法律关系消灭

D.合同法律关系转移

E.合同法律关系冻结

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第115题:下列可以作为抵押物的财产有()。

A.房屋

B.机器

C.耕地

D.医院

E.学校

正确答案:查看最佳答案

第116题:如果承包人认为发包人提供的图纸和文件存在属于变更范围的情形，则下列说法正确的是()。

A.承包人应当向监理人提出书面变更建议后直接实施变更

B.承包人应当向监理人提出书面变更建议后等待监理人指示

C.承包人也可以经发包人同意后发出变更指示

D.监理人应当同意承包人提出的变更

E.监理人确认存在变更后，应在收到承包人书面变更建议后的14天内做出变更指示

正确答案:查看最佳答案

第117题:对于标的额较小的中小型工程评标可以采用定性比较的专家评议法，下列关于专家评议法的表述中，正确的是()。

A.评标过程简单

B.以得分最高的投标书为最优

C.在较短时间内即可完成

D.科学性较差

E.将评审内容分类后分别赋予不同权重

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2026年江西省监理工程师质量投资进度控制答题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第118题:建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对()造成的损失和费用，负责赔偿。

A.维修保养或正常检修的费用

B.设计错误引起的损失和费用

C.施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失

D.被保险人因发生与所保工程直接相关的意外事故而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用

E.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失

正确答案:查看最佳答案

第119题:当事人能行驶留置权的合同有()。

A.购销合同

B.加工承揽合同

C.仓储保管合同

D.借款合同

E.运输合同

正确答案:查看最佳答案