2024年河南省二级建造师管理科目题库

试纸飘墨香，金笔待启程。忍心为功名，墨汁污纸张。怎能抛功名，畅游在海外。绞尽脑汁干，名在孙山外。两袖清风去，何苦染尘埃。 祝考试成功!!!我认为，《2024年河南省二级建造师管理科目题库》，到底应该如何实现我们的目的呢？ 培根曾经说过，要知道对好事的称颂过于夸大，也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。这不禁令我们深思。 这不禁令我们深思。 我认为，学习是学习者态度的函数，而不是复习遍数的函数。既然如此，我们就废话少说，那开始我们就来做题吧！

一.单选题(共有70题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:某工作网络计划中，工作N的持续时间是1天，最早第14天上班时刻开始，工作N的三个紧前工作ABC最早完成时间分别是第9天、第11天和第13天下班时刻，则工作B与工作N的时间间隔是()天。

A.0

B.2

C.1

D.4

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第1题:根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-2013)，关于施工专业分包的说法，正确的是()。

A.专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用

B.专业分包人只有在承包人发出指令后，允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施工场地

C.分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系

D.分包工程合同不能采用固定价格合同

正确答案:查看最佳答案

第2题:在施工成本管理中，成本分析的主要作用是()。

A.制定成本计划

B.进行成本分配

C.检查成本计划实现情况

D.实施成本控制

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查学员对成本分析作用的理解。，选项分析:根据教材内容，成本分析主要是检查成本计划是否得以实现，并为成本管理绩效考核提供依据。因此，选项C为答案。

第3题:工程变更引起施工方案改变并使措施项目发生变化时，承包人提出调整措施项目费的，需按照实际发生变化的措施项目调整，其中不考虑承包人报价浮动因素的是()。

A.安全文明施工费

B.二次搬运费

C.冬雨期施工费

D.夜间施工增加费

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是措施项目费的调整。，选项分析:安全文明施工费应按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动。

第4题:某新校区抗震模拟实验室工程，模拟振动台设备基础采用钢筋混凝土大块基础，混凝土施工要求使用商品混凝土。但在模拟振动器台设备基础施工中，由于业主要求从使用商品混凝土变为现场搅拌，致使工期延期3天。则承包商可索赔材料费的是()。

A.人工价格上涨

B.材料超期储存

C.材料被盗和损坏

D.材料进货日期变化

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是索赔费用的计算。，选项分析:人工价格上涨与材料费无关；材料被盗和损坏、材料进货日期变化是承包商内部的管理问题。而材料的超期储存是由于业主原因导致工期延期所产生的，因此，承包商可提出索赔。

第5题:下列关于横道图进度计划法特点的说法，正确的是()。

A.工序(工作)之间的逻辑关系表达清楚

B.适用于手工编制进度计划

C.可以适应大的进度计划系统

D.能够直观确定计划的关键工作.关键线路与时差

正确答案:查看最佳答案

参考解析:横道图进度计划法表达方式较直观，易看懂计划编制的意图。其缺点包括(1)工序(工作)之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚;(2)适用于手工编制计划;(3)没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作.关键路线与时差;(4)计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大;(5)难以适应大的进度计划系统。

第6题:某建设工程采用《建设工程工程量清单计价规范》，招标工程量清单中挖土方工程量为2500M3投标人根据地质条件和施工方案计算的挖士方工程量为4000M3完成该土方分项工程的人.材.机费用为98000元，管理费13500元，利润8000元。如不考虑其他因素，投标人报价时的挖土方综合单价为()元/M3

A.29.88

B.47.80

C.42.40

D.44.60

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第7题:建设项目施工成本考核的主要指标包括()。

A.责任成本降低额和责任成本降低率?

B.预算成本降低额和预算成本降低率?

C.施工成本降低额和施工成本降低率?

D.施工成本动态变化额和施工成本动态变化率

正确答案:查看最佳答案

第8题:施工图纸会审应由()组织。

A.施工单位

B.设计单位

C.建设单位

D.监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工文件的归档。，选项分析:图纸会审由建设单位组织设计、监理、施工单位负责人及有关人员参加。

第9题:通过加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗。这属于施工成本管理措施的()

A.技术措施

B.组织措施

C.经济措施

D.合同措施

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:对环境调查和预测的风险属于施工合同风险的()。

A.项目外界环境风险

B.项目组织成员风险

C.管理风险

D.经济风险

正确答案:查看最佳答案

第11题:为检测建筑产品质量，第一个样本随机抽取，然后每隔一定时间或空间抽取一个样本的抽样方式是()。

A.简单随机抽样

B.系统随机抽样

C.分层随机抽样

D.分级随机抽样

正确答案:查看最佳答案

第12题:关于总价合同计量的说法，不正确的是()。

A.采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，其各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量

B.采用工程量清单方式招标形成的总价合同，其工程量参照单价合同的计量规定

C.承包人应在每个计量周期向发包人提交已完工程量报告

D.发包人应在收到工程量计量报告后14天内进行复核

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第13题:下列有关施工成本计划类型的表述错误的是()。

A.施工预算与施工图预算本质上是相同的

B.实施性计划成本是采用企业的施工定额，通过施工预算的编制而形成的

C.指导性成本计划是项目经理的责任成本目标

D.竞争性成本计划是工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划

正确答案:查看最佳答案

第14题:作业区施工平面布置图设计属于()的主要内容。

A.单位工程施工组织设计

B.施工组织总设计

C.分部(分项)工程施工组织设计

D.单项工程施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

参考解析:作业区施工平面布置图设计属于分部工程施工组织设计的内容。

第15题:按照我国保险制度，建安工程一切险()。

A.由承包人投保

B.包含职业责任险

C.包含人身意外伤害险

D.投保人应以双方名义共同投保

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:按照我国保险制度，工程一切险包括建筑工程一切险.安装工程一切险两类。投保人办理保险时应以双方名义共同投保。

第16题:发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收的，视为验收合格。

A.14

B.28

C.56

D.60

正确答案:查看最佳答案

参考解析:发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

第17题:某工程的分部工程双代号网络计划如下图所示，关键线路为()。

A.1?2?4?7

B.1?2?3?6?7

C.1?2?3?5?7

D.1?3?6?7

正确答案:查看最佳答案

第18题:项目监理机构对施工进度计划审查的内容是()。

A.施工总工期目标是否留有余地

B.主要工程项目能否保持连续施工

C.施工资源供应计划是否满足施工进度计划的需要

D.施工顺序是否与建设单位提供的资金、施工图纸等条件吻合

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第19题:关于《环境管理体系要求及使用指南》体系标准应用原则的说法，正确的是()。

A.该标准的实施强调自愿性原则

B.着眼于各部门自己制定的管理措施

C.是一个独立的系统，不纳入其他管理体系中

D.强调组织最高管理者的承诺而非全员参与

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是职业健康安全与环境管理体系标准。，选项分析:环境管理体系标准的应用原则:(1)标准的实施强调自愿性原则，并不改变组织的法律责任。(2)有效的环境管理需建立并实施结构化的管理体系。(3)标准着眼于采用系统的管理措施。(4)环境管理体系不必成为独立的管理系统，而应纳入组织整个管理体系中。(5)实施环境管理体系标准的关键是坚持持续改进和环境污染预防。(6)有效地实施环境管理体系标准，必须有组织最高管理者的承诺和责任以及全员的参与。

第20题:在施工承包风险管理的“风险规避”策略中，以下()是适合采用规避策略的。

A.风险因素发生概率低且损失量小

B.风险因素发生概率高但损失量小

C.风险因素发生概率高且损失量大

D.风险因素发生概率低但损失量大

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:考查学员对风险应对策略中“风险规避”的适用情形的理解。，选项分析:根据教材原文，风险规避策略适用于风险因素发生概率高且可能造成相当大的损失的情形。因此，选项C描述了风险规避最适宜的情况，是答案。选项A和D描述的风险相对较低，选项B中损失量小，这些情况不需要采用风险规避。

第21题:某网络计划中，工作F有两项紧后的平行工作G和H，G的最迟开始时间是第12天，最早开始时间是第8天；H工作的最迟完成时间是14天，最早完成时间是第12天。F工作和G.H之间的时间间隔分别为4天和5天；则F工作的总时差为()。

A.4天

B.5天

C.7天

D.8天

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:总时差=最迟开始时间-最早开始时间总时差=最迟完成时间-最早完成时间本工作的总时差=后续工作总时差和(或)时间间隔之和的最小值=14-12+5=7

第22题:建设工程设备采购合同通常采用的计价方式是()

A.固定总价合同

B.可调总价合同

C.固定单价合同

D.成本加酬金合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是物资采购合同的主要内容。，选项分析:设备采购合同通常采用固定总价合同，在合同交货期内价格不进行调整。

第23题:调查表法通常与()结合使用，以便更快地发现问题原因。

A.经验法

B.分层法

C.样本调查法

D.对比分析法

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:调查表法的辅助方法。，选项分析:题干内容提示调查表法往往会与分层法结合起来应用，故B选项正确。

第24题:某项目在中期检查时发现，进度绩效指数为0.85，费用绩效指数为0.9，据此判断该项目的实际状况是()。

A.进度延误，费用超支

B.进度提前，费用节约

C.进度延误，费用节约

D.进度提前，费用超支

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:当费用绩效指数＜1时，表示超支，即实际费用高于预算费用；当费用绩效指数＞1时，表示节支，即实际费用低于预算费用。进度绩效指数＜1时，表示进度延误，即实际进度比计划进度慢；当进度绩效指数＞1时，表示进度提前，即实际进度比计划进度快。

第25题:为明确混凝土工程施工中钢筋制作安装、混凝土浇筑等工作之间的逻辑关系，施工项目部应当编制()。

A.组织结构图

B.任务分工表

C.工作流程图

D.工作一览表

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工作流程图。，选项分析:工作流程组织反映了组织系统中各项工作之间的逻辑关系，它可以用工作流程图来表示。

第26题:根据《建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)，对于任一招标工程量清单项目，如果因业主方变更的原因导致工程量偏差，则调整原则为()。

A.当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调低

B.当工程量增加超过15%以上时，其增加部分的工程量单价应予调高

C.当工程量减少超过15%以上时，其相应部分的措施费应予调低

D.当工程量增加超过15%以上时，其相应部分的措施费应予调高

正确答案:查看最佳答案

第27题:下列网络计划的计算工期是()。

A.9

B.11

C.12

D.13

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第28题:某工程以固定总价合同形式发包给承包商，在夏季施工中，雨天较往年多，施工中产生的费用较投标时预计的高。为此，承包商()。

A.有权要求将增加的费用加到合同总价中

B.无权要求将增加的费用加到合同总价中

C.增加的费用需通过业主的审核后才能加到合同总价中

D.可以与业主协商解决费用增加的补偿问题

正确答案:查看最佳答案

第29题:编制施工组织总设计涉及下列工作:①施工总平面图设计；②拟定施工方案；③编制施工总进度计划；④编制资源需求计划；⑤计算主要工种的工程量。正确的编制程序是()。

A.⑤－①－②－③－④

B.①－⑤－②－③－④

C.①－②－③－④－⑤

D.⑤－②－③－④－①

正确答案:查看最佳答案

参考解析:施工组织总设计的编制通常采用如下程序:①收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究；②计算主要工种工程的工程量；③确定施工的总体部署；④拟订施工方案；⑤编制施工总进度计划；⑥编制资源需求量计划；⑦编制施工准备工作计划；⑧施工总平面图设计；⑨计算主要技术经济指标。

第30题:工程施工质量事故的处理包括:①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理方案，其正确程序为()。

A.①②③④⑤

B.②①③④⑤

C.②①⑤③④

D.①②⑤③④

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是施工质量事故的处理程序。，选项分析:工程施工质量事故的处理程序包括:事故调查、事故原因分析、制定事故处理方案、事故处理、事故处理的鉴定验收、提交处理报告。

第31题:某工程有3个施工过程，分为4个施工段组织流水施工。流水节拍分别为:2、4、4、3天；4、2、3、3天；3、2、3、4天。则流水施工工期为()天。

A.17

B.19

C.20

D.21

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是流水施工的基本组织方式。，选项分析:根据累加数列错位相减取大差计算得知流水步距分别为4和4，所以工期为4+4+(3+2+3+4)=20。

第32题:某工程有A、B、C、D、E五项工作，其逻辑关系为A、B、C完成后D开始，C完成后E才能开始，则据此绘制的双代号网络图是（）。

A.

B.

C.

D.

正确答案:查看最佳答案

第33题:关于施工成本及其管理的说法，正确的是()。

A.成本控制在保证工期和质量满足要求的情况下，采取相应措施把成本控制在计划范围内，并最大限度地节约成本

B.施工成本是指施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用支出

C.成本计划货币形式编制施工项目在计划期内的生产费用.成本水平.成本降低率及降低成本措施的书面方案

D.成本考核是在成本核算的基础上，对成本形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项A，成本管理就是要在保证工期和满足质量要求的情况下，采取相应管理措施，把成本控制在计划范围内，并进一步寻求最大程度的成本节约。选项B，直接成本是指施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出。选项D，成本分析是在成本核算的基础上，对成本的形成过程和影响成本升降的因素进行分析，以寻求进一步降低成本的途径。

第34题:施工企业对项目管理机构进行成本考核的主要指标是()。

A.项目全员劳动生产率和人均劳动生产率

B.责任目标成本降低率和责任目标成本降低额

C.项目成本支出率

D.项目成本降低额和项目成本降低率

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工成本考核的依据和方法。，选项分析:公司应以项目成本降低额、项目成本降低率作为项目管理机构成本考核的主要指标。

第35题:关于双代号网络计划的工作最迟开始时间的说法，正确的是()。

A.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值

B.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值

C.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值减去持续时间

D.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值减去持续时间

正确答案:查看最佳答案

第36题:某项目基础施工的横道图进度计划如下图，第三周的施工人数是()人。

A.22

B.12

C.18

D.24

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是横道图进度计划的编制方法。，选项分析:根据横道图显示，第三周存在的任务是“混凝土垫层”和“砖基础”，共需要施工人员数量:6+16=22人。

第37题:工程施工过程中，针对成本偏差，需要进行纠偏，这首先要确定的是()。

A.成本计划的修正

B.纠偏的主要对象

C.纠偏的经济措施

D.纠偏的组织措施

正确答案:查看最佳答案

第38题:定期地将施工成本计划值与实际值进行比较，进行施工成本控制，其正确的步骤是()。

A.比较-分析-预测-纠偏-检查

B.比较-预测-分析-纠偏-检查

C.比较-预测-分析-检查-纠偏

D.比较-分析-预测-检查-纠偏

正确答案:查看最佳答案

第39题:职业健康安全管理体系与环境管理体系的管理评审，应由施工企业的()进行。

A.最高管理者

B.项目经理

C.技术负责人

D.专职安全员

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第40题:建筑施工企业项目经理，是受企业()委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者。

A.董事会

B.股东代表大会

C.总工程师

D.法定代表人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:施工项目经理的任务和责任，选项分析:建筑施工企业项目经理是指受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。

第41题:对列入城建档案管理机构接收范围的工程，工程竣工验收后()内，建设单位应向当地城建档案管理机构移交一套符合规定的工程档案。

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.9个月

正确答案:查看最佳答案

第42题:建设工程产品由设计转化为实物的第一步是()。

A.进行施工平面布置

B.工程测量放线

C.材料的选择

D.设备进场检验

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:关于施工总承包模式的说法，正确的是()。

A.工程质量的好坏取决于业主的管理水平

B.施工总承包模式适用于建设周期紧迫的项目

C.施工总承包模式下业主对施工总承包单位的依赖较大

D.施工总承包合同一般采用单价合同

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项A，正确的表述应为“项目质量的好坏很大程度上取决于施工总承包单位的选择，取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平”;选项B，正确的表述应为“施工总承包模式一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包的招标，开工日期较迟，建设周期势必较长，对项目总进度控制不利”;选项D，正确的表述应为“施工总承包合同一般实行总价合同”。

第44题:下列与施工进度有关的计划中，属于实施性施工进度计划的是()。

A.某构件制作计划

B.单项工程施工进度计划

C.项目年度施工进度计划

D.企业旬生产计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是实施性施工进度计划的作用。，选项分析:实施性施工进度计划是直接组织施工作业的计划。

第45题:某施工机械预算价格为80万元，折旧年限为10年，年平均工作250个台班，一次大修理费为18万元，大修次数为3次，则该台机械台班大修理费为()元。

A.320

B.216

C.240

D.264

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是大修理费计算。，选项分析:台班大修理费＝一次大修理费×大修次数/耐用总台班数＝180000×3/(10×250)＝216元。

第46题:根据《标准施工招标文件》通用合同条款规定，在()以前，承包人应以承包人和发包人的共同名义投保第三者责任险

A.签订中标合同

B.通知的工程开工之日

C.缺陷责任期终止证书颁发

D.工程竣工交付之日

正确答案:查看最佳答案

第47题:单代号网络计划如下图所示(时间单位:天)，工作C的最迟开始时间是()。

A.0

B.1

C.3

D.4

正确答案:查看最佳答案

第48题:若在履行合同过程中，发包人与承包人之间发生争议，应首先采取的解决措施是()。

A.向有管辖权的人民法院提起诉讼

B.向仲裁委员会申请仲裁

C.进行友好协商

D.直接请求政府介入

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:考查学员对争议解决先行措施的理解。，选项分析:根据教材内容，当争议发生时，应首先进行友好协商解决(选项C正确)。如果协商不成，才考虑其他方式如争议评审、仲裁或诉讼。选项A和B是在协商失败后的可能选择，而选项D并非常规解决争议的方式。

第49题:根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更及管理的说法，不正确的是()。

A.在合同履行过程中，承包人对发包人提供的图纸可提出书面变更建议

B.承包人在收到监理人作出的变更指示后，应按变更指示进行变更工作

C.在合同履行过程中，监理人可随时向承包人作出变更指令

D.承包人应在收到变更指示的第14天内向监理人提交变更报价书

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在合同履行过程中，经发包人同意，监理人可按合同约定的变更程序向承包人作出变更指令承包人应遵照执行。

第50题:某土石方工程实行混合计价，其中土石方工程实行总价包干，包干价14万元，石方工程实行单价合同；相关的工程量和价格资料如下表，则该工程结算价款为()万元。

A.50.0

B.47.6

C.48.3

D.50.7

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工程结算价款=14+3000×120/10000=50万元

第51题:根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，关于工程项目合同类型选择的说法，正确的是()。

A.对使用工程量清单计价的工程，必须采用单价合同，不适用于总价合同

B.采用单价合同时，工程量清单可以不作为合同的组成部分

C.采用总价合同时，工程量清单中的工程量不具备合同约束力

D.对使用工程量清单计价的工程，宜采用单价合同，但并不排斥总价合同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第52题:下列施工质量缺陷问题，可不作处理的是()。

A.混凝土结构出现了0.4mm宽裂缝

B.混凝土结构误用了安定性不合格水泥

C.预应力构件张拉系数不满足设计要求

D.混凝土现浇楼面平整度偏差10mm

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工质量事故调查处理。，选项分析:后道工序可以弥补的质量缺陷。例如，混凝土结构表面的轻微麻面，可通过后续的抹灰、刮涂、喷涂等弥补，也可不作处理。再比如，混凝土现浇楼面的平整度偏差达10mm，但由于后续垫层和面层的施工可以弥补，所以也可不作处理。

第53题:某住宅小区建设中，承包商针对其中一幢住宅楼施工所编制的施工组织设计，属于()

A.施工组织总设计

B.单位工程施工组织设计

C.单项工程施工组织设计

D.分部工程施工组织设计

正确答案:查看最佳答案

第54题:根据〈建设工程工程量清单计价规范〉(GB50500-2013)，某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项工程原清单工程量为1000m3，综合单价为25元/m3，后因业主方原因实际工程量变更为1500m3，合同中约定若实际工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9。不考虑其他因素，则该分项工程结算款应为()元。

A.36625

B.35000

C.33750

D.32875

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是分部分项工程费的调整。该分项工程的结算款=1000×(1+15%)×25+[1500-1000×(1+15%)]×25×0.9=36625元。

第55题:根据《标准施工招标文件》的通用条款，承包人应在收到监理人的变更指示后14天内，向监理人提交()。

A.变更建议书

B.变更报价书

C.变更实施方案

D.变更工作计划

正确答案:查看最佳答案

第56题:在工程项目开工前，质量监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对有关文件进行审查，审查合格后签发()。

A.质量监督文件

B.施工许可证

C.质量监督报告

D.监督计划方案

正确答案:查看最佳答案

参考解析:在工程项目开工煎，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对建设单位提供的有关文件进行审查，审查合格签发有关质量监督文件。

第57题:某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》。该通行权应当由()。

A.承包人负责办理，并承担有关费用

B.承包人负责办理，发包人承担有关费用

C.发包人负责办理，发包人承担有关费用

D.发包人负责办理，承包人承担有关费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:某工程项目承包人在2010年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2010年8月5日组织竣工验收，参加验收各方2010年8月10日签署有关竣工验收合格的文件，发包人于2010年8月20日按照有关规定办理了竣工验收备案手续，本项目的实际竣工日期为()。

A.2010年8月10日

B.2010年7月12日

C.2010年8月5日

D.2010年8月20日

正确答案:查看最佳答案

第59题:施工方所编制的下列计划都与施工进度有关，但属于项目管理范畴的是()。

A.年度生产计划

B.月度生产计划

C.旬生产计划

D.子项目施工进度计划和单体工程施工进度计划

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工进度计划的类型。，选项分析:施工方所编制的与施工进度有关的计划包括施工企业的施工生产计划和建设工程项目施工进度计划。施工企业的施工生产计划，属企业计划的范畴。它以整个施工企业为系统，根据施工任务量、企业经营的需求和资源利用的可能性等，合理安排计划周期内的施工生产活动，如年度生产计划、季度生产计划、月度生产计划和旬生产计划等。建设工程项目施工进度计划，属工程项目管理的范畴。它以每个建设工程项目的施工为系统，依据企业的施工生产计划的总体安排和履行施工合同的要求，以及施工的条件和资源利用的可能性，合理安排一个项目施工的进度，如:(1)整个项目施工总进度方案、施工总进度规划、施工总进度计划；(2)子项目施工进度计划和单体工程施工进度计划；(3)项目施工的年度施工计划、项目施工的季度施工计划、项目施工的月度施工计划和旬施工作业计划等。

第60题:根据《标准施工招标文件》中通用条款的内容，如果承包人在施工过程中发现文物、古迹而导致工期延误时，承包人可以向发包人索赔()。

A.工期

B.工期+费用

C.利润

D.费用

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:下列关于工程质量监督的说法，正确的是()。

A.有固定的工作场所和监督所需要的仪器、设备和工具

B.对工程质量责任主体行为监督包括核验工程质量保证资料

C.核验工程质量保证资料是在工程实体质量抽查之前

D.质量监督机构对工程施工中装饰装修的质量进行抽检

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程质量监督内容。，选项分析:B错，对工程质量实体监督包括核验工程质量保证资料。C错，核验工程质量保证资料和工程实体质量抽查同时进行。D错，质量监督机构对工程施工中关键工序、重要部位的质量进行抽检。

第62题:关于施工总承包管理模式的说法，错误的是()。

A.建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议

B.施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理

C.施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行

D.施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工总承包管理的含义。，选项分析:“建设单位可与多个单位组成的联合体签订施工总承包管理协议”、“施工总承包管理企业负责整个项目的施工组织与管理”正确，采用施工总承包管理模式时，业主与某个具有丰富施工管理经验的单位或者由多个单位组成的联合体或合作体签订施工总承包管理协议，由其负责整个项目的施工组织与管理。“施工总承包管理模式的招标可在设计阶段进行”正确，施工总承包管理模式的招投标可以提前到项目尚处于设计阶段进行。“施工总承包管理企业可不经过投标，直接承担部分工程的施工”错误，施工总承包管理单位想承担部分具体工程的施工，可以参加这一部分工程的投标，通过竞争取得工程任务。

第63题:某工程采用可调总价合同，合同价为1000万元，合同约定:物价变化时合同价款调整采用公式调价法，其中固定要素比例为30%，调价要素为人工费、钢材、水泥三类，分别占合同价的比例为20%、15%、35%。已知调整前后价格如下表所示，则该工程调整后实际价款的变化值为()万元。

A.1150

B.877

C.273

D.150

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第64题:

某工程双代号网络计划如图所示，其中工作E的最早开始时间和最迟开始时间为( )。

A.3和5

B.3和6

C.4和5

D.4和6

正确答案:查看最佳答案

第65题:按验收方式划分，建设工程采购方在所购物资制造时就派人在供应厂家进行材料检验的验收方式，属于()。

A.驻厂验收

B.提运验收

C.接运验收

D.入库验收

正确答案:查看最佳答案

第66题:根据《建筑施工场界噪声限值》GB12523-90关于工程施工现场噪声处理的说法，正确的是()。

A.打桩机施工不超过夜间22时

B.施工现场的大型空气压缩机紧邻居民区设置

C.夏天的早上5点挖土机可开始工作

D.现场噪声较大时安排人员临时负责监测

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:某网络计划中，工作M的最早完成时间为第8天，最迟完成时间为第13天，工作的持续时间为4天，与所有紧后工作的间隔时间最小值为2天。则该工作的自由时差为()天。

A.2

B.3

C.4

D.5

正确答案:查看最佳答案

参考解析:工作M与所有的紧后工作的回隔时间最小值为2天，所以自由时差为2天。

第68题:施工成本的直接成本包括()。

A.人工费、材料费、施工机具使用费和措施费

B.管理人员工资和工资性津贴、奖金、工资附加费

C.行政管理用固定资产折旧费及修理费、物料消耗、低值易耗品摊销

D.水电费、办公费、差旅费、财产保险费、检验试验费

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:施工成本的分类，特别是直接成本的构成。，选项分析:直接成本是指工程施工过程中直接耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项支出，包括人工费、材料费、施工机具使用费和措施费。

第69题:下列建设工程施工风险的因素中，属于技术风险因素的是()。

A.承包商管理人员的能力

B.工程设计文件

C.气象条件

D.合同风险

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:技术风险，包括(1)工程设计文件:(2)工程施工方案:(3)工程物资:(4)T程机械等。

二.多选题(共有25题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第70题:某双代号网络计划如下图(图中粗实线为关键工作)，若计划工期等于计算工期，则自由时差一定等于总时差且不为零的工作有()。

A.①→②

B.③→⑤

C.②→⑦

D.④→⑤

E.⑥→⑧

正确答案:查看最佳答案

第71题:根据建设工程的工程特点和施工生产特点，施工质量控制的特点有()。

A.终检局限性大

B.控制的难度大

C.控制的成本高

D.需要控制的因素多

E.过程控制要求高

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工质量控制的特点。，选项分析:施工质量控制的特点是由建设项目的工程特点和施工生产的特点决定的，施工质量控制必须考虑和适应这些特点，进行有针对性的管理:(1)需要控制的因素多。(2)控制的难度大。(3)过程控制要求高。(4)终检局限大。

第72题:根据《建设工程施工劳务分包合同》(GF－2003－0214)，在劳务分包人施工前，工程承包人应完成的工作有()。

A.向劳务分包人提供相应的工程资料

B.向劳务分包人支付劳动报酬

C.为劳务分包人从事危险作业的职工购买意外伤害保险

D.向劳务分包人要提供生产、生活临时设施

E.交给具备劳务作业开工条件的施工场地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是工程承包人的主要义务。，选项分析:工程承包人完成劳务分包人施工前期的工作并承担相应费用。前期工作一般包括向劳务分包人交付具备合同项下劳务作业开工条件的施工场地；完成水、电、热、电信等施工管线和施工道路，并满足完成合同劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路畅通的时间和质量要求；向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料；办理包括各种证件、批件、规费的工作手续(但涉及劳务分包人自身的手续除外)；向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置；向劳务分包人提供生产、生活临时设施。

第73题:单代号网络图和双代号网络图相比，具有的特点有()。

A.工作之间的逻辑关系容易表达，且不用虚箭线

B.网络图便于检查和修改

C.工作持续时间没有长度，不够形象直观

D.表示工作之间逻辑关系的箭线可能产生较多的纵横交叉

E.只允许有单个终点节点，但可以有多个起点节点

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是单代号网络图的特点。，选项分析:单代号网络图与双代号网络图相比，具有以下特点:1.工作之间的逻辑关系容易表达，且不用虚箭线，故绘图较简单；2.网络图便于检查和修改；3.由于工作持续时间表示在节点之中，没有长度，故不够形象直观；4.表示工作之间逻辑关系的箭线可能产生较多的纵横交叉现象。“只允许有单个终点节点，但可以有多个起点节点”错误，单代号网络图中只能有1个起点节点和1个终点节点。

第74题:关于招标工程量清单的说法，正确的是()。

A.根据用途不同，工程量清单可分为招标工程量清单和已标价工程量清单

B.招标工程量清单既是编制最高投标限价的基础，也是施工单位投标报价的直接依据

C.招标工程量清单应以分部工程为单位编制

D.招标工程量清单由分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和税金项目清单组成

E.脚手架、文明施工和安全防护等措施项目，属于单价项目

正确答案:查看最佳答案

第75题:在计算综合单价时，下面关于人工单价、材料价格和施工机械台班单价的说法，正确的有()。

A.应采用企业历史交易价格

B.应直接采用市场价格

C.应采用市场价格作为参考

D.不应采用调价系数予以调价

E.应根据工程项目的具体情况及市场资源的供求状况进行确定

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是工程量清单计价的方法。，选项分析:确定人、料、机单价。人工单价、材料价格和施工机械台班单价，应根据工程项目的具体情况及市场资源的供求状况进行确定，采用市场价格作为参考，并考虑一定的调价系数。

第76题:,单价合同工程施工中进行工程量计量时，下列说法正确的有()。

A.监理工程师计量的工程数量不一定是承包人实际施工的数量

B.建筑工程险保险费一般按均摊法计量

C.工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程量确定

D.监理人须计量合同文件中规定的项目

E.监理人可以不计量工程变更项目

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项B错误，计量方法一般包括均摊法.凭据法.估价法.断面法.图纸法.分解计量法，建筑工程险保险费一般按凭据法计量。选项E错误，监理人应计量的范围包括:(1)工程量清单中的全部项目;(2)合同文件中规定的项目;(3)工程变更项目。

第77题:根据《建设工程项目管理规范》，施工项目管理机构识别施工风险应综合考虑的内容有

A.自然条件与社会条件

B.风险源的类型、数量

C.工程本身条件及合同约定条件

D.风险可能发生的部位及风险的相关特征

E.项目管理团队的能力

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列工程质量问题中，一般可不作专门处理的情况有()。

A.混凝土结构出现宽度大于0.3mm的裂缝

B.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到8mm

C.某一结构构件截面尺寸不足，但进行复核验算后能满足设计要求

D.混凝土结构表面出现蜂窝.麻面

E.某基础的混凝土28d强度不到规定强度的30%

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:选项D，需要返修处理。选项E，需要返工处理。

第79题:按施工成本要素构成划分，施工成本可分为()。

A.工期成本

B.固定成本

C.质量成本

D.安全成本

E.绿色成本

正确答案:查看最佳答案

第80题:当采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有(?)。?

A.工程量发生较大的变化?

B.承包商自身根本发生较大的变化?

C.通货膨胀达到一定水平??

D.国家相关政策发生变化?

E.业主资金不到位?

正确答案:查看最佳答案

第81题:文明施工对施工现场和道路的基本要求包括()。

A.所有场地应当硬化

B.施工现场内有完善的排水措施

C.所有道路两侧必须绿化

D.场内道路应该平整、坚实、通畅

E.场内主要场地应设置相应的安全防护设施和安全标志

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场文明施工的措施。，选项分析:场内道路要平整、坚实、畅通。主要场地应硬化，并设置相应的安全防护设施和安全标志。施工现场内有完善的排水措施，不允许有积水存在。

第82题:根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》(GF-2003-0213)，分包人的工作包括()

A.按照分包合同的约定，对分包工程进行设计，施工，竣工和保修

B.在合同约定的时间内，向承包人提供工程进度计划及相应进度统计报表

C.在合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计

D.已竣工工程未交付承包人之前，负责已完分包工程的成品保护工作

E.按照合同约定的时间，完成规定时间

正确答案:查看最佳答案

第83题:在单位工程施工组织设计中，资源配置计划包括()。

A.劳动力配置计划

B.主要周转材料、施工机具配置计划

C.监理人员配置

D.主要工程材料和设备配置计划

E.资金使用计划

正确答案:查看最佳答案

第84题:根据《标准施工招标文件》，关于工期调整的说法，正确的有()。

A.监理人认为承包人的施工进度不能满足合同工期要求，承包人应采取措施，增加费用由发包人承担

B.出现合同条款规定的异常恶劣气候导致工期延误，承包人有权要求发包人延长工期

C.承包人提前竣工建议被采纳的，由承包人自行采取加快工程进度的措施，发包人承担相应

D.发包人要求承包人提前竣工的，应承担由此增加的费用，并根据合同条款约定支付奖金

E.在合同履行过程中，发包人改变某项工作的质量特性，承包人有权要求延长工期

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第85题:关于施工管理职能分工的说法，正确的有()。

A.管理职能的分工表和岗位责任描述的作用是完全相同的

B.不同的管理职能可由不同的职能部门承担

C.项目各参与方都应编制各自的管理职能分工表

D.管理职能分工表既可用于企业管理，也可用于项目管理

E.管理职能分工表只反应项目经理和项目技术负责人的工作任务

正确答案:查看最佳答案

第86题:编制砌筑工程的人工定额时，应计入时间定额的有()。

A.领取工具和材料的时间

B.制备砂浆的时间

C.修补前一天砌筑工作缺陷的时间

D.结束工作时清理和返还工具的时间

E.闲聊和打电话的时间

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考査的是人工定额。时间定额，就是某种专业.某种技术等级的工人班组或个人，在合理的劳动组织和合理使用材料的条件下，完成单位合格产品所必需的工作时间，包括准备与结束时间.基本工作时间.辅助工作时间.不可避免的中断时间及工人必需的休息时间。

第87题:某工程双代号网络计划中各个节点的最早开始时间和最迟开始时间如下图所示。该计划表明()。

A.工作1—2和工作1—3同为关键工作

B.工作2—5的总时差与自由时差相等

C.工作3—5与工作4—7的自由时差相等

D.工作3—6的总时差与自由时差相等

E.工作5—7和工作6—7同为非关键工作

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第88题:施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的分部分项工程有()。

A.拆除工程

B.地下暗挖工程

C.高大模板工程

D.起重吊装工程

E.深基坑工程

正确答案:查看最佳答案

第89题:根据《标准施工招标文件》，关于工期调整的说法，正确的有()。

A.监理人认为承包人的施工进度不能满足合同工期要求，承包人应采取措施，增加费用由发包人承担

B.出现合同条款规定的异常恶劣气候导致工期延误，承包人有权要求发包人延长工期

C.承包人提前竣工建议被采纳的，由承包人采取加快工程进度的措施.发包人承担相应费用

D.发包人要求承包人提前竣工的，应承担由此增加的费用，并根据合同条款约定支付奖金

E.在合同履行过程中，发包人改变某项工作的质量特性，承包人有权要求延长工期

正确答案:查看最佳答案

参考解析:由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

第90题:建筑企业环境管理体系运行阶段包括()。

A.试运行

B.采取对不符合的纠正措施

C.初始环境评审

D.开展内部审核

E.开展管理评审

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第91题:下图所示的项目组织结构的特点()。

A.这是矩阵式组织结构图

B.每一个部门可能得到其直接和非直接的上级部门下达的工作指令

C.每一个部门可能有多个矛盾的指令源

D.上下级指令传递构路径较长

E.矛盾指令会影响项目管理机制的运行

正确答案:查看最佳答案

第92题:措施项目费的计算方法包括()。

A.综合单价法

B.因素分析法

C.差额计算法

D.参数计价法

E.分包法计价

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程量清单计价的主要形式。，选项分析:措施项目费的计算方法一般有以下几种:1.综合单价法2.参数法计价3.分包法计价。

第93题:关于网络计划关键线路的说法，正确的有()。

A.单代号网络计划中由关键工作组成的线路

B.总持续时间最长的线路

C.时标网络计划中没有波形线的线路

D.双代号网络计划中无虚箭线的线路

E.双代号网络计划中由关键节点连成的线路

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2024年河南省二级建造师管理科目题库请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第94题:施工质量保证体系中，属于工作保证体系内容的有()。

A.编制质量计划

B.分解质量目标

C.明确工作任务

D.建立工作制度

E.成立质量管理小组

正确答案:查看最佳答案