2025年最新二建法律法规模拟题

身为一名社会人再次进行考试,备受压力与煎熬，深知考试的重要，祝愿每一位即将参加考试的同学都能实现自己的证书梦!总结的来说，《2025年最新二建法律法规模拟题》，到底应该如何实现我们的目的呢？ 笛卡儿曾经说过，我的努力求学没有得到别的好处，只不过是愈来愈发觉自己的无知。这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 这句话语虽然很短，但令我们浮想联翩。 总结的来说，知识是取之不尽，用之不竭的。只有最大限度地挖掘它，才能体会到学习的乐趣。能那么认真找到这个页面的呢，是十分值得表扬的，那开始我们就来学习之旅吧！

一.单选题(共有60题，只有一个正确答案，错选不得分)

第题:关于中小企业款项支付保障的说法，正确的是()。

A.合同约定采取履行进度结算的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算

B.机关、事业单位从中小企业采购货物，双方约定的付款期限最长不得超过90日

C.机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起60日内支付款项

D.机关、事业单位和大型企业拖延检验或者验收的，付款期限自检验或者验收合格之日起算

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是付款期限，选项分析:选项B错误，机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。选项C错误，机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项。选项D错误，机关、事业单位和大型企业拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。

第1题:中标候选人的经营.财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在()按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

A.发出中标通知书后由原评标委员会

B.发出中标通知书后由新评标委员会

C.发出中标通知书前由原评标委员会

D.发出中标通知书前由新评标委员会

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考核的是确定中标人。中标候选人的经营.财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认

第2题:建设单位欠付工程款，施工企业指定本单位职工申请仲裁，该职工的行为属于()。

A.法定代理

B.表见代理

C.委托代理

D.指定代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:委托代理按照被代理人的委托行使代理权。

第3题:某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉讼法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是()。

A.法院调解应由审判员一人主持

B.调解书经双方当事人签收即发生法律效力

C.法院调解必须邀请有关单位和个人协助

D.调解书与判决书的效力不同

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是法院调解。法院调解的调解书和效力和判决书是一样的，人民法院进行调解，可以由审判员一人主持，人民法院进行调解，可以邀请，参见教材P329

第4题:建设工程总承包单位依法分包的，总承包单位和分包单位就分包工程对()承担连带责任。

A.分包单位

B.施工单位

C.建设单位

D.不承担责任

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。

第5题:关于执行申请期间的说法，正确的是()

A.申请执行的期间为6个月

B.规定分期履行的，自最后一次履行期间的最后一日起算

C.法律文书未规定的，从法律文书作出之日起计算

D.自法律文书规定的履行期间最后一日起算

正确答案:查看最佳答案

参考解析:申请执行的期间为2年。申请的期限起算:从文书规定履行期间的最后一日起计算，分期履行的，从规定的每次履行期间的最后一日起计算；法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。

第6题:某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是()。

A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任

B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

C.由于建设单位提前使用，施工企业不承担保修责任

D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

第7题:一项体育场馆的施工项目招投标中，确定由11人组成评标委员会，投资方派()名非专家参加评标委员会合适。

A.3

B.4

C.5

D.6

正确答案:查看最佳答案

参考解析:评标委员会组成中，技术.经济等方面的专家不能少于成员总数的2/3，也就是非专家不能超过1/3。故投资方派3名非专家参加评标委员会合适。

第8题:房地产公司甲的下列做法中，符合安全生产法律规定的是()。

A.要求施工企业购买其指定的不合格消防器材

B.申请施工许可证时无需提供保证工程安全施工措施的资料

C.甲向施工企业提供的地下工程资料不准确

D.甲在拆除工程施工15日前将相关资料报送有关部门备案

正确答案:查看最佳答案

第9题:建筑企业对行政处罚结果及相应的行政复议结果和上诉后的一审判决不服，则()。

A.不可以再上诉

B.应当在判决书送达之日起10日内上诉

C.应当在判决书送达之日起15日内上诉

D.行政处罚机构也可以根据一审判决或行政复议结果申请人民法院强制执行

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第10题:施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约6000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起()天内核对(审查)完毕并提出审查意见。

A.20

B.30

C.60

D.45

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程竣工结算，选项分析:竣工结算文件的审查期限:(1)500万元以下20天；(2)500万元至2000万元30天；(3)2000万元至5000万元45天；(4)5000万元以上60天。

第11题:某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014.年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为()。

A.2014.年2月10日

B.2014.年4月20日

C.2014.年5月1日

D.2014年5月10日

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是建筑国内工程一切险。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或检验合格，或工程所有人实际占用或使用或接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。

第12题:某施工企业员工王某在脚手架上作业时，发现部分扣件松动可能倒塌，便停止了作业，此情形属于从业人员行使()。

A.知情权

B.拒绝权

C.紧急避险权

D.控告权

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:考察紧急避险权定义(四)紧急避险权《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资.福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。《建设工程安全生产管理条例》也规定，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员有权立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

第13题:下列选项中，违反施工许可证制度的是()。

A.农民张某自建一栋500平方米的3层住宅，未办理施工许可证就施工

B.某工程因地震中止施工，半年后向发证机关作了报告

C.某工程因供水中止施工，一个月内向发证机关作了报告，半年后恢复施工时还向发证机关作了报告

D.某工程因宏观调控停建，一个月内向发证机关作了报告，一年后恢复施工时报发证机关核验施工许可证

正确答案:查看最佳答案

第14题:关于违约责任免责的说法，正确的是()。

A.合同中约定造成对方人身损害的免责条款有效

B.发生不可抗力后，必然导致全部责任的免除

C.迟延履行后发生不可抗力的，不免除责任

D.因不可抗力不能履行合同，不用通知对方

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A项错误，合同中约定造成对方人身损害的免责条款无效。B项错误，根据不可抗力的影响，部分或全部免除违约责任。D项错误，因不可抗力不能履行合同，应当及时通知对方。

第15题:根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列施工企业的不良行为中，属于工程安全不良行为的是()。

A.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的

B.在施工中偷工减料的

C.不履行保修义务的

D.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是建筑市场施工单位不良行为记录认定标准，选项分析:“在施工中偷工减料的”“不履行保修义务的”“未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的”属于工程质量不良行为。故不选。工程质量不良行为认定标准:(1)在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的;(2)未按照节能设计进行施工的；(3)未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的;(4)工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的;(5)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。工程安全不良行为认定标准:(1)......(2)对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的；(3)......(24)。

第16题:关于民事诉讼两审终审制度的说法，正确的是()。

A.第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定

B.最高人民法院的判决、裁定，可以上诉

C.选民资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件实行二审终审

D.小额诉讼案件，实行二审终审

正确答案:查看最佳答案

第17题:根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，竣工日期为()。

A.以合同约定的竣工日期为准

B.以转移占有建设工程之日为准

C.以承包人提交竣工验收报告之日为准

D.以实际通过竣工验收之日为准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程工期，选项分析:当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

第18题:根据《民法典》，下列财产不可以抵押的是()。

A.生产设备

B.建设用地使用权

C.正在建设的建筑物

D.集体所有的宅基地

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查的是抵押权.质押.留置权.定金的规定。耕地.宅基地.自留地.自留山等集体所有的土地使用权不得抵押。

第19题:下列可移动文物中不属于国家所有的是()。

A.中国境内出土的文物，国家另有规定的除外

B.国有文物收藏单位的文物

C.流失于海外的文物

D.国家购买的文物

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是受国家保护的文物范围。本题可凭常识进行选择:中华人民共和国境内地下内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。

第20题:根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为()，仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.2个月

B.6个月

C.1年

D.2年

正确答案:查看最佳答案

参考解析:根据《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期限为1年。

第21题:根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故等级的说法，正确的是

A.造成5人死亡的事故是一般事故

B.造成45人重伤的事故是重大事故

C.造成15人死亡的事故是特别重大事故

D.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第22题:关于占有的说法，不正确的是()。

A.占有可以分为自主占有和他主占有

B.自主占有是指占有人以所有的意思对物从事的占有

C.在施工过程中，施工企业对施工场地的占有属于自主占有

D.占有人返还原物的请求权，自侵占发生之日起1年内未行使的，该请求权消灭

正确答案:查看最佳答案

第23题:关于建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是()。

A.应当委托具有相应资质的施工企业鉴定

B.委托鉴定人应当为建设单位

C.加固费用较高的，应当报废或者拆除

D.根据鉴定结果，采取加固、维修等措施后，重新界定使用期

正确答案:查看最佳答案

第24题:某建筑公司濒临破产，在2013年1月20日进入法定整顿期间，赵某等成了被裁减人员。该公司整顿后如需重新招用人员，在规定的期限内应当优先招用赵某等被裁减人员。该期限的截止日期应该是()。

A.2013年2月20日

B.2013年4月20日

C.2013年7月20日

D.2014年1月20日

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第25题:下列关于建筑业企业资质的表述中，不正确的是()。

A.建筑业企业可以申请多项建筑业企业资质

B.建筑业企业必须具备至少一项企业资质

C.企业资质证书的有效期为3年

D.首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建筑业企业资质管理规定》中规定，资质证书有效期为5年。建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。

第26题:根据《关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知》，关于施工现场消防安全的说法，正确的是()。

A.禁止在施工现场动用明火

B.施工现场的办公.生活区与作业区在满足防火要求的前提下可以混合设置

C.施工企业应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案

D.不得在尚未竣工的建筑物内设置作业区

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，动用明火必须实行严格的消防安全管理，禁止在具有火灾.爆炸危险的场所使用明火。B错误，施工现场的办公.生活区与作业区应当分开设置，并保持安全距离。C正确，施工单位应当在施工组织设计中编制消防安全技术措施和专项施工方案，并由专职安全管理人员进行现场监督。D错误，施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

第27题:关于货运合同特征的说法，正确的是()。

A.货运合同是双务合同

B.货运合同是实践合同

C.货运合同是无偿合同

D.货运合同的标的是货物

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是运输合同的法律规定，选项分析:货运合同是双务、有偿合同；承运人与托运人各承担一定的义务，互享一定的权利。承运人有义务安全、准时将货物运抵约定地点，并有权取得托运人支付的费用，而托运人或收货人有义务支付运输费用。货运合同是诺成合同；货运合同一般以托运人提出运输货物的请求为要约，承运人同意运输为承诺，合同即告成立。货运合同的标的是运输行为。货运合同当事人的权利及义务关系，不是围绕货物本身产生的，而是围绕着运送货物的行为而产生。

第28题:某工程承包人按规定提前书面通知监理人进行隐蔽工程共同检查，但监理人既未按时到场进行检查，也未按规定及时提出延期要求。在此情况下，下列做法符合《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定的是()。

A.承包人请示监理人，是否可自行完成隐蔽工程覆盖工作

B.监理人需经发包人同意后，方可允许承包人自行完成覆盖工作

C.承包人可自行完成隐蔽工程覆盖工作，同时应做好相关记录并报送监理人

D.监理人需对已覆盖部位揭开重新检查后，才能签字确认承包人所报送的记录

正确答案:查看最佳答案

第29题:纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按()征收环境保护税。

A.45%

B.55%

C.65%

D.75%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是环境保护税，选项分析:纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准30%的，减按75%征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的、减按50%征收环境保护税。

第30题:下列关于招标代理的说法，错误的是()

A.招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜

B.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜

C.从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由国务院或省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定

D.建设行政主管部门可以为招标人指定招标代理机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第31题:某施工企业的安全生产设施不符合国家规定，经行政主管部门提出后，对事故隐患仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故，该行为构成的罪名为()。

A.危险作业罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大责任事故罪

D.重大劳动安全事故罪

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式，选项分析:重大劳动安全事故罪:《刑法》第135条规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

第32题:关于代理的说法，正确的是().

A.经被代理人同意的转代理，代理人不再承担责任

B.同一代理事项有数位代理人的，应当推选牵头人

C.作为委托人的法人.非法人组织终止的，委托代理终止

D.表见代理是有权代理

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A错误，代理人对第三人的选任/指示承担责任；B错误，数人为同一代理事项的代理人的，应共同行使代理权；D错误，实质是无权代理。

第33题:关于行政诉讼的说法，错误的是()。

A.公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起6个月内提出，法律另有规定的除外

B.公民、法人或者其他组织不服复议决定的，可以在收到复议决定书之日起15日内向人民法院提起诉讼，法律另有规定的除外

C.以利诱、欺诈、胁迫、暴力等手段获取的证据材料不得作为认定案件事实的根据

D.人民法院接到起诉状时对符合起诉条件的，应当在5日内立案

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第34题:根据《建设工程价款结算暂行办法》，实行总承包的政府投资单项工程项目，其竣工总结算的审查人是()。

A.发包人

B.总承包人

C.同级审计部门

D.同级财政部门

正确答案:查看最佳答案

参考解析:单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查。政府投资项目，由同级财政部门审查。

第35题:《建设工程质量管理条例》规定，装修工程和主体结构工程的最低保修期限为()。

A.2年和3年

B.5年和合理使用年限

C.2年和5年

D.2年和合理使用年限

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程.房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程.有防水要求的卫生间.房间和外墙面的防渗漏，为5年;(3)供热与供冷系统，为2个采暖期.供冷期;(4)电气管线.给排水管道.设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。

第36题:关于因产品存在缺陷造成他人损害的侵权责任的说法，正确的是()。

A.被侵权人只能向产品的生产者请求赔偿

B.被侵权人只能向产品的销售者请求赔偿

C.被侵权人可以向产品的生产者和销售者请求赔偿

D.被侵权人可以向产品的生产者、销售者和第三人请求赔偿

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是侵权责任主体和损害赔偿，选项分析:因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。产品缺陷由生产者造成的，销售者赔偿后，有权向生产者追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的，生产者赔偿后，有权向销售者追偿。因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，产品的生产者、销售者赔偿后，有权向第三人追偿。

第37题:根据《安全生产法》，施工企业主要负责人对安全生产的责任是()。

A.工程项目实行总承包的,定期考核分包单位安全生产管理情况

B.保证本企业安全生产投入的有效实施

C.督促落实本企业重大危险源的安全管理措施

D.在施工现场组织协调工程项目安全生产活动

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位的安全生产责任，选项分析:生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(1)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；(2)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；(3)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；(4)保证本单位安全生产投入的有效实施；(5)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(6)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(7)及时、如实报告生产安全事故。

第38题:下列选项中，不属于合同一般包括的条款的是()。

A.价款或者报酬

B.保险条款

C.履行期限、地点和方式

D.当事人的名称

正确答案:查看最佳答案

第39题:投标人的下列行为中，除()以外都属于违法行为。

A.使用伪造、变造的许可证件

B.提供虚假的财务状况或者业绩

C.与资质等级比自己高的企业联合投标

D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是禁止投标人相互串通投标、投标人不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取中标，选项分析:投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第33条规定的以其他方式弄虚作假的行为:(1)使用伪造、变造的许可证件；(2)提供虚假的财务状况或者业绩；(3)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；(4)提供虚假的信用状况；(5)其他弄虚作假的行为。不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出视为投标人相互串通投标。

第40题:根据《绿色实施导则》，()施工现场500KM以内生产的建筑材料用量应当占建筑材料总重量的()以上。

A.50%

B.60%

C.80%

D.70%

正确答案:查看最佳答案

参考解析:《绿色施工导则》规定，应就地取材，()施工现场500KM以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。

第41题:关于行政机关实施行政强制执行的说法，正确的是()。

A.执行标的灭失的，中止执行

B.对没有明显社会危害，当事人确无能力履行，中止执行满1年未恢复执行的，行政机关不

C.一律不得在夜间或者法定节假日实施行政强制执行

D.执行完毕后，据以执行的行政决定被撤销的，应当恢复原状或者退还财物

正确答案:查看最佳答案

第42题:关于买卖房屋预告登记的说法，正确的是()。

A.当事人签订买卖房屋的协议，为保障将来实现物权，应当向登记机构申请预告登记

B.预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力

C.预告登记后，债权消灭之日起30日内未申请登记的，预告登记失效

D.预告登记后，自能够进行不动产登记之日起60日内未申请登记的，预告登记失效

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第43题:关于某建设工程依法实行监理的说法，正确的是()。

A.建设单位应当委托该建设工程的设计单位进行监理

B.监理单位不能与建设单位有隶属关系

C.建设单位可以委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

D.工程监理单位有权转让其工程监理业务

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务，选项分析:《建设工程质量管理条例》规定，实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害关系的该工程的设计单位进行监理。为了保证监理工作的质量，建设单位必须将需要监理的工程委托给具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。

第44题:某办公楼项目实行施工总承包，装饰部分施工实行专业分包，在装饰施工中发生重大安全生产事故，则应由()将事故情况上报安全监督部门。

A.建设单位

B.施工总承包单位

C.分包单位

D.现场监理单位

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是施工生产安全事故报告政采取相应措施的规定，选项分析:根据《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。故“施工总承包单位”正确。

第45题:劳动者可以立即解除劳动合同且无需事先告知用人单位的情形是()。

A.用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件

B.用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动

C.用人单位未及时足额支付劳动报酬

D.用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是劳动合同的解除和终止，选项分析:用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

第46题:在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程项目，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的()。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.质量安全报建手续

D.建设用地规划许可证

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。在城市.镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准.核准.备案后，建设单位应当向城市.县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。

第47题:担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非()。

A.施工企业同意更换项目负责人

B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷

C.因不可抗力暂停施工

D.建设单位同意更换项目负责人

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是二级建造师执业岗位范围，选项分析:注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；(2)发包方同意更换项目负责人的；(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。

第48题:根据《建设工程质量管理条例》，施工单位在隐蔽工程实施隐蔽前，应通知参加的单位和机构有()。

A.监理单位和检测机构

B.建设单位和检测机构

C.建设单位和建设工程质量监督机构

D.监理单位和建设工程质量鉴定机构

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。

第49题:关于借款合同的说法，正确的是()。

A.借款合同为有偿合同

B.借款合同必须采用书面形式

C.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效

D.借款合同自双方当事人签字盖章之日起生效

正确答案:查看最佳答案

参考解析:选项C，自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。选项A，借款合同原则上为有偿合同(有息借款)，也可以是无偿合同(无息借款)。选项B，借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外。选项C正确，自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。选项D错误。

第50题:部门规章的制订主体是()。

A.全国人民代表大会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.国务院

D.国务院各部委

正确答案:查看最佳答案

参考解析:国务院各部.委员会.中国人民银行.审计署和具有行政管理职能的直属机构，可以制订规章。

第51题:关于加强建筑垃圾的回收再利用，下列说法错误的是()。

A.力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%

B.建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%

C.对于碎石类、土石方类建筑垃圾，力争再利用率大于60%

D.对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是施工现场固体废物污染环境的防治，选项分析:加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。

第52题:以下关于建筑节能的说法，错误的是()。

A.企业可以制定严于国家标准的企业节能标准

B.国家实行固定资产项目节能评估和审查制度

C.不符合强制性节能标准的项目不得开工建设

D.省级人民政府建设主管部门可以制定低于行业标准的地方建筑节能标准

正确答案:查看最佳答案

参考解析:建筑节能的国家标准，行业标准由国务院建设主管部门组织制定，并依照法定程序发布，省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门可以根据本地实际情况，制定严于国家标准或者行业标准的地方建筑节能标准，并报国务院标准化主管部门和国务院建设主管部门备案，国家鼓励企业制定严于国家标准.行业标准的企业节能标准

第53题:根据《文物保护法》，属于受国家保护的文物的是()。

A.具有历史价值的壁画

B.与历史事件有关的史迹

C.古脊椎动物化石

D.古人类化石

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是国家保护文物的范围。，选项分析:根据《中华人民共和国文物保护法》规定，在中华人民共和国境内，下列文物受国家保护:(1)具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画；(2)与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑；(3)历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品；(4)历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等；(5)反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。

第54题:下列关于招标代理的说法中正确的是()。

A.招标人如果想要委托招标代理机构办理招标事宜，需要经过有关行政主管部门批准

B.招标人不可以自行选择招标代理机构，必须由有关行政主管部门指定

C.如果委托了招标代理机构，则招标代理机构有权办理招标工作的一切事宜

D.招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是招标基本程序-委托招标代理机构，选项分析:招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。按照《招标投标法实施条例》的规定，招标代理机构在招标人委托的范围内开展招标代理业务，任何单位和个人不得非法干涉。招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或者代理投标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。

第55题:当事人申请撤销仲裁裁决，应当向()提出。

A.仲裁委员会的上级主管机关

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院

C.仲裁委员会所在地的基层人民法院

D.被告所在地的基层人民法院

正确答案:查看最佳答案

参考解析:必须向所在地的中级人民法院提出。

第56题:关于安全生产监督检查人员执行监督检查任务时要求的说法，正确的是()。

A.对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密

B.可以视情况选择是否出示行政执法证件

C.负有安全生产监督管理职责的多部门在监督检查中，应当分别进行检查

D.负有安全生产监督管理职责的部门在进行检查时，发现存在安全问题应当由其他部门进行处理的，应当要求被检查单位向其他部门进行报告

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是政府部门安全监督管理的相关规定，选项分析:对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的行政执法证件;负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中，应当互相配合，实行联合检查;确需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送其他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行处理。

第57题:施工人员对涉及结构安全的试块，应当在()监督下现场取样并递交检测。

A.监理单位或建设单位

B.设计单位或监理单位

C.建设工程质量监督机构或监理单位

D.施工单位或建设单位

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第58题:(1)行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请形成复议的是()。

A.行政处分或者其他人事处理决定

B.限制人身自由的行政强制措施决定

C.罚款.没收非法财务等行政处罚决定

D.有关许可证.执照等证书变更.中止.撤销的决定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议:不服行政机关作出的行政处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律.行政法规的规定提起申诉;(2)不服行政机关对民事纠纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。

第59题:某非政府投资项目施工合同约定施工企业垫资施工，对垫资及其利息的处理未作特别约定。关于该垫资及其利息的说法，正确的是()。

A.施工企业有权要求建设单位返还垫资及其利息

B.垫资的约定无效

C.施工企业无权请求建设单位支付垫资利息

D.垫资利息按照同期贷款市场报价利率确定

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是工程价款的支付，选项分析:当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持。

二.多选题(共有20题，正确答案大于一个，少选只得0.5分，错选不得分)

第60题:关于诉讼时效，下列表述中正确的有()。

A.诉讼时效期间从权利人知道或应当知道权利被侵害时起计算

B.当事人自行约定延长或者缩短诉讼时效期间的，法院不予认可

C.从权利被侵害之日起超过10年的，法院不予保护

D.超过诉讼时效期间权利人起诉，法院可以直接驳回诉讼请求

E.超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的，不受诉讼时效限制

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第61题:依据我国《大气污染防治法》，与工程建设相关的具体规定包括()。

A.严格限制向大气排放含有毒物质的废气和粉尘

B.禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质

C.运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的，必须采取密闭措施或者其他防护措施

D.露天贮存冶炼渣、化工渣、燃煤灰渣、废矿石、尾矿和其他工业固体废物的，应当设置专用的贮存设施、场所

E.向大气排放粉尘的排污单位，必须采取除尘措施

正确答案:查看最佳答案

第62题:下列对于建设用地使用权的续期和消灭的表述中，说法正确的有()。

A.住宅建设用地使用权期间届满的，自动终止

B.非住宅建设用地使用权期间届满后自动续期

C.建设用地使用权消灭的，出让人应当及时办理注销登记

D.出让人办理注销登记的，登记机构应当收回建设用地使用权证书

E.该土地上的房屋及其不动产的归属，有约定的，按照约定；没有约定或者约定不明确的，依照法律、行政法规的规定办理

正确答案:查看最佳答案

第63题:结构材料节材与材料资源利用的技术要点包括()。

A.推广使用现场搅拌混凝土和砂浆

B.推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗

C.推广钢筋专业化加工和配送

D.优化钢筋配料和钢构件下料方案

E.优化钢结构制作和安装方法

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:结构材料节材与材料资源利用的技术要点是:(1)推广使用预拌混凝土和商品砂浆。准确计算采购数量.供应频率.施工速度等，在施工过程中动态控制。结构工程使用散装水泥。(2)推广使用高强钢筋和高性能混凝土，减少资源消耗。(3)推广钢筋专业化加工和配送。(4)优化钢筋配料和钢构件下料方案。钢筋及钢结构制作前应对下料单及样品进行复核，无误后方可批量下料。(5)优化钢结构制作和安装方法。大型钢结构宜采用工厂制作，现场拼装;宜采用分段吊装.整体提升.滑移.顶升等安装方法，减少方案的措施用材量。(6)采取数字化技术，对大体积混凝土.大跨度结构等专项施工方案进行优化。

第64题:合同当事人承担违约责任的形式有()。

A.合同继续履行

B.采取补救措施

C.支付赔偿金

D.返还财产，恢复原状

E.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是承担违约责任的种类，选项分析:合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有:继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。守约方可以要求违约方停止违约行为，采取补救措施，继续履行合同约定；可以按照合同约定，要求违约方支付违约金或没收定金。如果守约方发生的经济损失大于违约金或定金的，守约方可以主张违约方按照实际损失予以赔偿。

第65题:下列选项中，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。

A.有完整的技术档案和施工管理资料

B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件

C.有施工单位签署的工程保修书

D.已完成建设工程设计和合同约定的主要内容

E.有工程使用的各种建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

正确答案:查看最佳答案

第66题:关于施工现场大气污染防治的说法，正确的有()。

A.小型工程的工程造价可以不列支防治扬尘污染的费用

B.建筑物内施工垃圾的清运，应采用器具或管道运输，严禁随意抛掷

C.施工合同中应当明确施工企业扬尘污染防治责任

D.工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理

E.施工工地应当公示扬尘污染防治相关信息

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

第67题:关于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法，正确的是()。

A.施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷，由施工企业负责返修并承担赔偿责任

B.因设计问题造成的质量缺陷，施工企业先负责维修，其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔

C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷，如属施工企业采购的，由施工企业负责维修并承担赔偿责任

D.因监理单位错误管理造成的质量缺陷，先由施工企业负责维修，其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔

E.因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工企业负责维修，其损失由使用单位自行承担

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本体考查的是保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担。对于保修义务的承担和维修的经济责任承担应当按照原则处理。

第68题:生产经营单位使用未取得特种作业证书的人员上岗作业，应承担的法律责任有()。

A.给予警告

B.责令限期改正

C.逾期未改正的，责令停产停业整顿

D.可以并处2000元以上2万元以下的罚款

E.处1000元以上5000元以下罚款

正确答案:查看最佳答案

第69题:某施工合同约定:发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为()

A.合同履行地法院

B.仲裁委员会

C.合同签订地法院

D.被告住所地法院

E.原告住所地法院

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:因合同纠纷提起诉讼的，由被告住所或者合同履行地人民法院管辖，仲裁没有法定管辖的规定。

第70题:已经取得下列资质的设计单位，可以直接申请相应类别施工总承包一级资质的有()。

A.工程设计综合资质

B.行业乙级资质

C.行业甲级资质

D.建筑工程行业乙级资质

E.建筑工程专业甲级资质

正确答案:查看最佳答案

参考解析:鼓励设计单位申请取得施工资质，已取得工程设计综合资质.行业甲级资质.建筑工程专业甲级资质的单位，可以直接申请相应类别施工总承包一级资质。

第71题:下列行为构成侵权之债的有()。

A.建设行政主管部门未及时颁发施工许可证

B.路人帮助把受伤工人送至医院

C.建筑物上坠落物品造成他人伤害，难以确定责任人

D.拆除屋顶广告时将住户窗户损坏

E.建设单位未将工程款及时足额支付给施工企业

正确答案:查看最佳答案

参考解析:A选项是行政责任;B选项是无因管理;E选项是合同之债

第72题:合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有()。

A.继续履行

B.采取补救措施

C.赔偿损失

D.返还财产，恢复原状

E.支付违约金

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是承担违约责任的种类，选项分析:合同当事人违反合同义务，承担违约责任的种类主要有:继续履行、采取补救措施、停止违约行为、赔偿损失、支付违约金或定金等。

第73题:关于工程竣工结算的说法，正确的有()。

A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算

B.承包人对发包人提出的工程造价咨询企业竣工结算审核意见有异议的，必须先向有关工程造价管理机构或者有关行业组织申请调解

C.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算审查确认后30天内汇总，送发包人后15天内审查完成

D.承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或者没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自负

E.工程造价咨询机构出具的竣工结算报告对发、承包双方具有法律约束力

正确答案:查看最佳答案

第74题:某施工合同约定:发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为()。

A.合同履行地法院

B.仲裁委员会

C.合同签订地法院

D.被告住所地法院

E.原告住所地法院

正确答案:查看最佳答案

第75题:根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》的要求，建筑施工企业负责人带队实施对工程项目质量安全生产状况进行检查。这里的建筑施工企业负责人可以是()。

A.企业的法定代表人

B.企业的总经理

C.企业的副总经理

D.企业的总工程师

E.企业的副总工程师

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:本题考查:本题考查的是施工单位负责人施工现场带班制度，选项分析:建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理、主管质量安全和生产工作的副总经理、总工程师和副总工程师。

第76题:某大型水利设施建设项目业主与某银行签订了《借款合同》。银行的主要义务有()。

A.按约定提供借款

B.按照实际用途使用借款

C.按期归还本金和利息

D.提供担保

E.按照规定不得预扣利息

正确答案:查看最佳答案

参考解析:本题考查:本题考查的是借款合同当事人的权利义务，选项分析:贷款人的主要义务是提供借款和不得预扣利息。故“按约定提供借款”、“按照规定不得预扣利息”正确。

第77题:运输合同的法律特征有()。

A.货运合同是双务、有偿合同

B.货运合同的标的是获取货物

C.货运合同的标的是运输行为

D.货运合同是诺成合同

E.货运合同的收货人和托运人可以是同一人

正确答案:查看最佳答案

第78题:下列国家机关中，有权制定地方性法规的有()。

A.省.自治区.直辖市的人民代表大会及其常委会

B.省.自治区.直辖市的人民政府

C.省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会

D.省级人民政府所在地的市级人民政府

E.国务院各部委

正确答案:查看最佳答案

更多最新建筑行业考试题库--2025年最新二建法律法规模拟题请关注上面的微.信.公.众.号：建题帮，手机随时随地刷题学习更方便哟！

参考解析:地方性法规是指省.自治区.直辖市及省.自治区人民政府所在地的市和经国务院批准的较大的市的人民代表大会及其常委会，在其法定权限内制定的法律规范性文件。地方性法规具有地方性，只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规。

第79题:根据《政府采购法实施条例》，政府采购工程依法不进行招标的，可以采用的采购方式是()。

A.询价

B.单一来源采购

C.直接确定

D.框架协议

E.竞争性谈判

正确答案:查看最佳答案